{"administration":"pref57","administration_name":"Pr\u00e9fecture de la Moselle","content":"PREFET DE LA MOSELLE\nRecueil des Actes Administratifs\nNum\u00e9ro 149 \u2013 18/07/2025\nBP 71014 - 57034 METZ CEDEX 1 - TEL : 03 87 34 87 34 - FAX : 03 87 32 57 39\nR\u00c9PUBLIQUE FRAN\u00c7AISE\n________\nPr\u00e9fecture de la Moselle\nRecueil des Actes\nAdministratifs\nArr\u00eat\u00e9s re\u00e7us entre \nle 18/07/2025 et le 18/07/2025\nLe pr\u00e9sent recueil a fait l'objet d'une publication le 18/07/2025.\nIl peut \u00eatre consult\u00e9 dans les locaux de la pr\u00e9fecture ou des sous-pr\u00e9fectures de \nForbach \u2013 Boulay-Moselle, Sarrebourg \u2013 Ch\u00e2teau -Salins, Sarreguemines et Thionville. \nCe recueil est \u00e9galement consultable sur le site de la Pr\u00e9fecture : \nhttp://   www.moselle.pref.gouv.fr   \nDirection d\u00e9partementale\nPREFET ..\nDE LA MOSELLE des territoires\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nARRETE PREFECTORAL N\u00b0 20255 - DIST- SREC- O3\ndu 18 ML 2025\nPortant prorogation du d\u00e9lai d'ex\u00e9cution d'un agenda d'accessibilit\u00e9 programm\u00e9e\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nLe pr\u00e9fet de la Moselle,\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur,\nOfficier de l'ordre national du M\u00e9rite,\nles dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et notamment ses\narticles L.111-1, L.164-3, L.165-1 \u00e0 L.165-7 et R.164-1 \u00e0 R.165-21 ;\nle d\u00e9cret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Pascal Bolot, pr\u00e9fet de la Moselle ;\nl'arr\u00eat\u00e9 du 8 d\u00e9cembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles\nR.111-19-7 \u00e0 R.111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du\nd\u00e9cret n\u00b02006-555 relatives \u00e0 l'accessibilit\u00e9 aux personnes handicap\u00e9es des\n\u00e9tablissements recevant du public situ\u00e9s dans un cadre b\u00e2ti existant et des installations\nexistantes ouvertes au public ;\nl'arr\u00eat\u00e9 du 15 d\u00e9cembre 2014 fixant les mod\u00e8les des formulaires des demandes\nd'autorisation et d'approbation pr\u00e9vues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du Code\nde la construction et de l'habitation ;\nl'arr\u00eat\u00e9 du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou de deux p\u00e9riodes\nsuppl\u00e9mentaires et \u00e0 la demande de prorogation des d\u00e9lais de d\u00e9p\u00f4t et d'ex\u00e9cution\npour les agendas d'accessibilit\u00e9 programm\u00e9e pour la mise en accessibilit\u00e9 des\n\u00e9tablissements recevant du public;\nI'arr\u00e9t\u00e9 pr\u00e9fectoral du 18 novembre 2016 portant approbation de l'agenda\nd'accessibilit\u00e9 programm\u00e9e (Ad'Ap) de la ville de Metz pour une dur\u00e9e de 9 ans ;\nla demande de prorogation du d\u00e9lai d'ex\u00e9cution de l'agenda d'accessibilit\u00e9 programm\u00e9e\nde la ville de Metz du 3 juillet 2025 ;\nConsid\u00e9rant que la r\u00e9alisation de travaux dans des structures anciennes ou prot\u00e9g\u00e9es entra\u00eene\ncertaines difficult\u00e9s techniques et administratives ;\nConsid\u00e9rant que la crise sanitaire li\u00e9e \u00e0 la COVID-19 a eu un impact significatif sur la\nr\u00e9alisation des travaux de mise en conformit\u00e9 des \u00e9tablissements inscrits dans l'Ad'Ap;\nConsid\u00e9rant que les retards d'ex\u00e9cution li\u00e9s \u00e0 la pand\u00e9mie sont dus \u00e0 la suspension de\nnombreux chantiers, \u00e0 la fermeture temporaire des services administratifs ou techniques, aux\nretards de livraison de mat\u00e9riaux et \u00e0 des p\u00e9nuries de main-d'\u0153uvre ;\nPr\u00e9fecture de la Moselle - 9, place Jean-Marie Rausch - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX 1 -T\u00e9l. : 03 87 34 87 34\nwww.moselle.gouv.fr\nAccueil du public \u2014 renseignements g\u00e9n\u00e9raux : du lundi au vendredi de 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 16h00\n\nConsid\u00e9rant que les effets de l'inflation et de la hausse des co\u00fbts de construction a pes\u00e9\nfortement sur les capacit\u00e9s budg\u00e9taires de la collectivit\u00e9 ;\nConsid\u00e9rant que la demande de prorogation du d\u00e9lai d'ex\u00e9cution demand\u00e9e par la ville de\nMetz est motiv\u00e9e;\nSur proposition du directeur d\u00e9partemental des territoires,\nARRETE\nArticle 1\nLa demande de prorogation du d\u00e9lai d'ex\u00e9cution de l'agenda d'accessibilit\u00e9 programm\u00e9e\nsusmentionn\u00e9, d\u00e9pos\u00e9e par la ville de Metz, repr\u00e9sent\u00e9e par monsieur Fran\u00e7ois\nGrosdidier, maire de Metz, est accord\u00e9e pour une dur\u00e9e de 3 ans a compter de la date\nd'\u00e9ch\u00e9ance initiale de chaque agenda.\nArticle 2\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision sera notifi\u00e9e au p\u00e9titionnaire.\nArticle 3\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire I'objet d'un recours gracieux aupr\u00e8s du pr\u00e9fet de la Moselle.\nConform\u00e9ment aux dispositions des articles R.421-1 \u00e0 R.421-5 du Code de justice\nadministrative, il peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du tribunal\nadministratif de Strasbourg dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa publication. Le\ntribunal peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours citoyen \u00bb par le site\nInternet https://citoyens.telerecours.fr.\nArticle 4\nLe directeur d\u00e9partemental des territoires, le maire de la ville de Metz, sont charg\u00e9s,\nchacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 au recueil des\nactes administratifs de la pr\u00e9fecture de la Moselle.\n\u00c0 Metz, le\nPascal Bolot\n\nISSN 0768-7672 \nResponsable de la publication : \nDIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS\n Pr\u00e9fecture de la Moselle - B.P. 71014 - METZ Cedex 1 \nT\u00e9l. 03 87 34 87 34 \n________ \nContact : pref-imprimerie@moselle.gouv.fr \n________ \nAtelier d'Imprimerie de la Pr\u00e9fecture de la Moselle","date":"2025-07-18","first_seen_on":"2025-10-04T18:59:46+00:00","id":"0299d92e1677dc9a91818d645359bd9cf459dcdbce3b665a8d9bbbdd6e48a1f1","name":"num\u00e9ro 149","pdf_creation_date":"2025-07-18T13:22:48+00:00","pdf_modification_date":"2025-07-18T13:22:48+00:00","timezone":"Europe/Paris","url":"https://mc.moselle.gouv.fr/index.php?dims_op=doc_file_download&docfile_md5id=e36a16613625d115ee91583e27cc9781"}