{"administration":"pref38","administration_name":"Pr\u00e9fecture de l\u2019Is\u00e8re","content":"PR\u00c9FET\nDE L'IS\u00c8RE\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS SP\u00c9CIAL\nN\u00b038-2025-127\nPUBLI\u00c9 LE 13 JUIN 2025\nSommaire\n38_DDT_Direction d\u00e9partementale des territoires de l'Is\u00e8re / Service\nS\u00e9curit\u00e9 et Risques\n38-2025-06-13-00001 - portant r\u00e9glementation de la circulation sur\nl'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - Travaux de\nr\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers (3\npages) Page 3\n2\n38_DDT_Direction d\u00e9partementale des\nterritoires de l'Is\u00e8re\n38-2025-06-13-00001\nportant r\u00e9glementation de la circulation sur\nl'autoroute A48 dans les deux sens de circulation\n- Travaux de r\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des\ndispositifs de retenue routiers\n38_DDT_Direction d\u00e9partementale des territoires de l'Is\u00e8re - 38-2025-06-13-00001 - portant r\u00e9glementation de la circulation sur\nl'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - Travaux de r\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers 3\neaPREFETEDE L'IS\u00c8RELibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n \nARR\u00caT\u00c9 PR\u00c9FECTORAL n\u00b038-2025-06-\nportant r\u00e9glementation de la circulation sur l'autoroute A48\ndans les deux sens de circulation\ntravaux de r\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers\nLa pr\u00e9f\u00e8te de l'Is\u00e8re,\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur,\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite,\nVu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;\nVu le d\u00e9cret n\u00b056-1425 du 27 d\u00e9cembre 1956 modifi\u00e9 portant r\u00e8glement d'administration publique \nde la loi du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;\nVu l'instruction interminist\u00e9rielle du 24 novembre 1967 modifi\u00e9e sur la signalisation routi\u00e8re des  \nroutes et des autoroutes ;\nVu le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 portant nomination de la pr\u00e9f\u00e8te de l'Is\u00e8re, Mme Catherine  \nSeguin ;\nVu  l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b038-2023-01-09-00006 du 9 janvier 2023 portant r\u00e9glementation de la  \ncirculation sous chantier sur les autoroutes A41, A43, A48, A480, A49 et A51 ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b038-2025-03-06-00005 du 6 mars 2025, portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0  \nM. Fran\u00e7ois GORIEU, directeur d\u00e9partemental des territoires de l'Is\u00e8re ;\nVu la  d\u00e9cision n\u00b038-2025-03-10-00004 du 10 mars 2025 portant subd\u00e9l\u00e9gation de  \nsignature aux agents de la direction d\u00e9partementale des territoires de l'Is\u00e8re ;\nVu  l'arr\u00eat\u00e9  pr\u00e9fectoral  n\u00b038-2025-04-07-00003  du  7  avril  2025,  portant  r\u00e9glementation  de  la  \ncirculation sur l'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - travaux de r\u00e9fection et mise en  \nconformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral modificatif n\u00b038-2025-04-11-00011 du 11 avril 2025, portant r\u00e9glementation  \nde la circulation sur l'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - travaux de r\u00e9fection et  \nmise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers ;\nVu la demande pr\u00e9sent\u00e9e par AREA le 11 juin 2025 ;\nConsid\u00e9rant les intemp\u00e9ries survenues lors de la premi\u00e8re phase des travaux ;\nConsid\u00e9rant le risque li\u00e9 au changement de voie des usagers de l'A48 et \u00e0 l'insertion de la sortie  \nd'aire de R\u00e9aumont ;\nConsid\u00e9rant  que  pendant  l'op\u00e9ration  de  r\u00e9fection  et  mise  en  conformit\u00e9  des  dispositifs  de  \nretenue routiers de l'A48, il y a lieu de r\u00e9glementer la circulation afin de pr\u00e9venir tout risque  \nd'accident, de faciliter la bonne ex\u00e9cution des travaux et d'assurer un \u00e9coulement satisfaisant du  \ntrafic,\nPage 1/3\n38_DDT_Direction d\u00e9partementale des territoires de l'Is\u00e8re - 38-2025-06-13-00001 - portant r\u00e9glementation de la circulation sur\nl'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - Travaux de r\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers 4\nARTICLE 1     \nLes dispositions d\u00e9taill\u00e9es dans le tableau ci-dessous seront mises en \u0153uvre sur l'autoroute A48  \nentre les PR 65 et 72+300 (entre l'\u00e9changeur A43/ A48 et le diffuseur n\u00b010 de Voiron) dans les  \ndeux sens de circulation du samedi 14 juin au 12 septembre 2025 avec un report possible sur al\u00e9as \ntechnique ou climatique jusqu'au 3 octobre 2025 :\nPause dans le phasage du chantier du 14 juin au 30 juin  (sauf \u00e9ventuelle semaine de report sur al\u00e9as du  \n13 au 20 juin) : Durant cette pause, des murs b\u00e9ton S\u00e9parateurs Modulaires de Voies et Att\u00e9nuateur de  \nChoc seront maintenus entre les PR 67+200 et 67+450 dans les 2 sens de circulation en raison du  \nretard pris avec les intemp\u00e9ries survenues lors de la premi\u00e8re phase de travaux. La limitation de vitesse  \nsera alors abaiss\u00e9e \u00e0 110Km/h entre ces m\u00eames PR.\nPar convention : A48 sens 1 = Lyon vers Grenoble // A48 sens 2 = Grenoble vers Lyon\nBDG : Bande De rive Gauche (aucun impact sur les deux voies de circulation)\nSMV : S\u00e9parateur Modulaire de Voies \u2013 ATC : ATt\u00e9nuateur de Choc\nGBA : Glissi\u00e8res en B\u00e9ton Arm\u00e9 \u2013 DBA : glissi\u00e8re Double B\u00e9ton Arm\u00e9\nITPC : Interruption de Terre-Plein Central\nVSVL : Voie Sp\u00e9ciale V\u00e9hicule Lent\nSe\nmai\nnes\nMode d'exploitation Sen\ns\nDate phasage\nReportD\u00e9but Fin\n27 \n\u00e0 \n37\nConfiguration le week-end et la semaine de jour (jours f\u00e9ri\u00e9s inclus) \n06h-20h :\nNeutralisation de la bande d\u00e9ras\u00e9e de gauche par des s\u00e9parateurs \nmodulaires de voies avec att\u00e9nuateur de choc en extr\u00e9mit\u00e9s.\nLa limitation de vitesse sera alors abaiss\u00e9e \u00e0 110Km/h\n1\net \n2\nLun \n01/07\nVen \n12/09\nSemaines 38, 39\net 40\nConfiguration de nuit du lundi au jeudi (hors jours f\u00e9ri\u00e9s) 20h-06h : \nNeutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de circulation \npar des s\u00e9parateurs modulaires de voies avec att\u00e9nuateur de choc en \nextr\u00e9mit\u00e9s.\nLa limitation de vitesse sera alors abaiss\u00e9e \u00e0 90Km/h\nLes VSVL du sens 2 seront balis\u00e9es entre les PR 71.399 et 70.4 puis du \nPR 68.999 au PR 67.9 et l'aire de repos de R\u00e9aumont (PR70.75) seront \nferm\u00e9es jour et nuit chaque semaines du lundi 14h au vendredi 12h \n(sauf jours f\u00e9ri\u00e9s) afin d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l'A48 et \npr\u00e9venir tout risque d'accident.\nToutefois, compte tenu des trafics pr\u00e9visionnels, l'heure de d\u00e9but de chantier sera adapt\u00e9e les jours  \nsuivants (sauf si l'\u00e9coulement du trafic le permet entre 20h00 et 21h00) :\n- 10 Juillet (d\u00e9but 20h30) pour le sens Lyon/Grenoble\n- 28 Ao\u00fbt (d\u00e9but 20h30) pour le sens Grenoble/Lyon\nLa pose des neutralisations de voie pourra \u00eatre anticip\u00e9e, d\u00e8s que le trafic le permet.\nLa longueur des balisages pourra \u00eatre adapt\u00e9e en fonction de l'avancement du chantier et pourra  \noccasionnellement atteindre une \u00e9longation de 8 km maximum.\nARTICLE 2\nIl rel\u00e8ve de l'obligation de la part du gestionnaire d'informer les personnes charg\u00e9es de faire  \nappliquer  l'arr\u00eat\u00e9  ainsi  que  les  personnes  ayant  un  int\u00e9r\u00eat  \u00e0  conna\u00eetre  les  d\u00e9cisions  prises  \u00e0 \nl'article 8, en cas de report de dates ou d'annulation.\nARTICLE 3\nL'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers de r\u00e9paration et d'entretien, courant ou  \nnon courant, sur l'autoroute A48 pourra \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 celle de la r\u00e9glementation en vigueur,  \nsans pour autant \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 3 km.\nLe chantier pourra \u00eatre maintenu les jours dit \u00ab hors chantier \u00bb de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e.\nLe d\u00e9bit \u00e0 \u00e9couler par voie laiss\u00e9e libre \u00e0 la circulation pourra d\u00e9passer 1200 v\u00e9hicules/heure.\nLes dispositions du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 cessent leurs effets \u00e0 la fin des travaux, y compris si ces derniers \nsont termin\u00e9s avant la fin des p\u00e9riodes d\u00e9finies ci-dessus. La chauss\u00e9e est alors rendue aux usagers \ndans les conditions de circulation qui \u00e9taient celles applicables avant les travaux.\nSi les travaux devaient \u00eatre annul\u00e9s, les dispositions du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 seraient alors caduques.\nPage 2/3\n38_DDT_Direction d\u00e9partementale des territoires de l'Is\u00e8re - 38-2025-06-13-00001 - portant r\u00e9glementation de la circulation sur\nl'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - Travaux de r\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers 5\nARTICLE 4\nLa  signalisation  temporaire  r\u00e9glementaire  doit  \u00eatre  conforme  \u00e0  l'instruction  interminist\u00e9rielle  \n(Livre I-8\u00e8me partie) approuv\u00e9e par arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 6 novembre 1992 et aux manuels du  \nchef de chantier.\nLa  mise  en  place,  le  contr\u00f4le,  la  maintenance  et  l'enl\u00e8vement  de  la  signalisation  temporaire \nadapt\u00e9e sont effectu\u00e9s sous la responsabilit\u00e9 des services d'AREA.\nARTICLE 5\nToute infraction au pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera constat\u00e9e par proc\u00e8s-verbaux dress\u00e9s par les forces de  \nl'ordre.\nARTICLE 6     \nLes arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9fectoraux  n\u00b038-2025-04-07-00003 du 7 avril 2025, portant r\u00e9glementation de la  \ncirculation sur l'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - travaux de r\u00e9fection et mise en  \nconformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers et modificatif n\u00b038-2025-04-11-00011 du 11 avril  \n2025 sont abrog\u00e9 \u00e0 compter du vendredi 13 juin 2025.\nARTICLE 7     \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet des recours suivants :\n gracieux motiv\u00e9 et adress\u00e9 \u00e0 mes services,\u25aa\n hi\u00e9rarchique introduit aupr\u00e8s de Monsieur le Ministre de l'Int\u00e9rieur,\u25aa\n contentieux form\u00e9 devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP1135, 38022\u25aa  \nGRENOBLE Cedex.\nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par un recours d\u00e9pos\u00e9 via l'application T\u00e9l\u00e9recours citoyen \naccessible par le site internet www.telerecours.fr.\nLe d\u00e9lai de recours est de deux mois \u00e0 compter de la date de notification de l'arr\u00eat\u00e9.\nDans le cas du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique, l'absence de r\u00e9ponse dans un d\u00e9lai de deux mois  \n\u00e0 compter de la r\u00e9ception du recours \u00e9quivaut \u00e0 un rejet implicite ouvrant droit \u00e0 un nouveau  \nd\u00e9lai de recours contentieux de deux mois.\nARTICLE 8\nM. le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l'Is\u00e8re,\nM. le commandant du groupement de gendarmerie d\u00e9partementale de l'Is\u00e8re,\nM. le directeur r\u00e9seau AREA,\nM. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur r\u00e9seau AREA,\nsont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 dont copie sera  \nadress\u00e9e \u00e0 :\nM. le directeur d\u00e9partemental des territoires de l'Is\u00e8re,\nM. le directeur du SDIS de l'Is\u00e8re,\nM. le pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partemental de l'Is\u00e8re,\nMM. les maires des communes concern\u00e9es.\nGrenoble, le 13 juin 2025\nPour la pr\u00e9f\u00e8te, par d\u00e9l\u00e9gation,\nPour le directeur d\u00e9partemental des territoires, par \nsubd\u00e9l\u00e9gation,\nLa cheffe de l'unit\u00e9 Transports - D\u00e9fense,\nSIGNE\nCarole JOLLY\nPage 3/3\n38_DDT_Direction d\u00e9partementale des territoires de l'Is\u00e8re - 38-2025-06-13-00001 - portant r\u00e9glementation de la circulation sur\nl'autoroute A48 dans les deux sens de circulation - Travaux de r\u00e9fection et mise en conformit\u00e9 des dispositifs de retenue routiers 6","date":"2025-06-13","first_seen_on":"2025-06-13T16:18:54+00:00","id":"618134d5157db0f77ffbe06ebd28d4436b6a4a5a02a0cbc620491c0192dd433a","name":"Recueil des actes administratifs sp\u00e9cial n\u00b0127 du 13 juin 2025","pdf_creation_date":"2025-06-13T14:34:55+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/78467/610761/file/recueil-38-2025-127-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf"}