{"administration":"pref64","administration_name":"Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques","content":"PYR\u00c9N\u00c9ES-\nATLANTIQUES\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS\nN\u00b064-2024-084\nPUBLI\u00c9 LE 28 MARS 2024\nSommaire\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques /\n64-2024-03-26-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant agr\u00e9ment du Pr\u00e9sident et du\nTr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e de p\u00eache et de protection du milieu\naquatique du Pays de Soule (2 pages) Page 4\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques / Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer\n- DML Administration de la Mer\n64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation d'occupation\ntemporaire du domaine public maritime\nCommune de\nHendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE (6 pages) Page 7\n64-2024-03-25-00008 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation de circuler sur les\nplages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence\nSOGEA (4 pages) Page 14\n64-2024-03-26-00006 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation de circuler sur les\nplages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE (4\npages) Page 19\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques / Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer\n- Service Pilotage, Affaires juridiques et S\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\n64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9\ninter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute\nA63 de la c\u00f4te Basque - Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des\nchauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des\ncoupures seront r\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6\nh) du 4 mars au 24 mai 2024 (7 pages) Page 24\n64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9\ninter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute\nA63 de la c\u00f4te Basque - Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des\nchauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des\ncoupures seront r\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6\nh) du 4 mars au 24 mai 2024 (7 pages) Page 32\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux /\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique - Mission Ma\u00eeitrises\nd'Ouvrages\n64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux\ntravaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR\n63+800\n\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout (6 pages) Page 40\n2\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement \n/ Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement\n- Unit\u00e9 D\u00e9partementale des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n64-2024-03-22-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant autorisation de travaux\ndans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes\n(2 pages) Page 47\n64-2024-03-22-00006 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant autorisation de travaux\ndans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes\n(2 pages) Page 50\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques / Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques -\nDirection de la Citoyennet\u00e9 de la L\u00e9galit\u00e9 et du D\u00e9veloppement Territorial\n64-2024-03-26-00003 - Arr\u00eat\u00e9 fixant la composition de la commission de\ncontr\u00f4le des listes \u00e9lectorales de la commune d\u25a1\nHOURS (1 page) Page 53\n64-2024-03-26-00004 - Arr\u00eat\u00e9 modificatif de l'arr\u00eat\u00e9 du 28 ao\u00fbt 2023 fixant\nla r\u00e9partition des \u00e9lecteurs en bureaux de vote pour les \u00e9lections politiques\n- Commune d'OSSERAIN-RIVAREYTE (1 page) Page 55\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques / Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques -\nDirection des s\u00e9curit\u00e9s\n64-2024-03-27-00001 - arr\u00eat\u00e9 Universit\u00e9 des m\u00e9tiers de Bayonne portant\nagr\u00e9ment en qualit\u00e9 organisme formation pour PEX 27 mars 2024 (1 page) Page 57\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques / Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques -\nSecr\u00e9tariat G\u00e9n\u00e9ral des Affaires D\u00e9partementales\n64-2024-03-25-00007 - Arr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des lignes\n\u00e9lectriques Hourat -Miegebat sur la commune de Laruns (4 pages) Page 59\n3\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2024-03-26-00001\nArr\u00eat\u00e9 portant agr\u00e9ment du Pr\u00e9sident et du\nTr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e de p\u00eache et de\nprotection du milieu aquatique du Pays de Soule\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant agr\u00e9ment du\nPr\u00e9sident et du Tr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e de p\u00eache et de protection du milieu aquatique du Pays de Soule 4\nPREFET .\nDES PYRENEES-\nATLANTIQUES\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementale\ndes territoires et de la mer\nService Eau\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2024 \nportant agr\u00e9ment du pr\u00e9sident et du tr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e\nde p\u00eache et de protection du milieu aquatique du Pays de Soule\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nVU le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 et R. 434-27 ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 16 janvier 2013 modifi\u00e9 fixant les conditions d'agr\u00e9ment et les statuts types\ndes associations agr\u00e9\u00e9es de p\u00eache et de protection du milieu aquatique ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2023-07-12-00007 du 12 juillet 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0\nMonsieur Fabien Menu directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\npour la p\u00eache en eaux douces ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2021-12-13-00083 du 13 d\u00e9cembre 2021 portant agr\u00e9ment du pr\u00e9sident et\ndu tr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e pour la p\u00eache et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) du\nPays de Soule ;\nVU la d\u00e9lib\u00e9ration du conseil d'administration de l'AAPPMA du Pays de Soule qui s'est tenu le\n28 janvier 2023 et au cours duquel le pr\u00e9sident et le tr\u00e9sorier ont \u00e9t\u00e9 \u00e9lus ;\nVU la demande d'agr\u00e9ment du pr\u00e9sident et du tr\u00e9sorier de l'AAPPMA du Pays de Soule transmise par\nl'AAPPMA en date du 7 mars 2024 ;\nSur proposition du directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nARR\u00caTE\nArticle premier : B\u00e9n\u00e9ficiaires et dur\u00e9e de validit\u00e9\nL'agr\u00e9ment pr\u00e9vu \u00e0 l'article R. 434-27 du code de l'environnement pour les associations agr\u00e9\u00e9es de\np\u00eache et de protection du milieu aquatique est accord\u00e9 \u00e0 :\nMonsieur Pierre ETCHECOPAR\n33, rue du moulin\n64130 MAUL\u00c9ON\u00e9lu pr\u00e9sident\nMonsieur Lucas SARRAMAGNAN\n23, avenue du stade\n64130 MAUL\u00c9ON\u00e9lu tr\u00e9sorier\n1 / 2\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative \u2013 boulevard Tourasse \u2013 CS 57577 \u2013 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00 \u2013 www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant agr\u00e9ment du\nPr\u00e9sident et du Tr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e de p\u00eache et de protection du milieu aquatique du Pays de Soule 5\nLe mandat du pr\u00e9sident et celui du tr\u00e9sorier prennent effet \u00e0 compter de la date de signature du\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 et se terminent le 31 d\u00e9cembre pr\u00e9c\u00e9dant l'expiration des baux de p\u00eache consentis par\nl'\u00c9tat sur le domaine public \u00e0 compter du 1er janvier 2023.\nArticle 2 : Abrogation de l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 64-2021-12-13-00083 du 13 d\u00e9cembre 2021\nL'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2021-12-13-00083 du 13 d\u00e9cembre 2021 est abrog\u00e9 \u00e0 la date de la signature du\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 3 : Publicit\u00e9\nL'arr\u00eat\u00e9 est publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de s services de l'\u00c9tat dans les Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques.\nArticle 4 : D\u00e9lais et voies de recours\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est susceptible de recours pour exc\u00e8s de pouvoir devant le tribunal administratif de\nPau \u00e0 compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'\u00c9tat dans un d\u00e9lai\nde deux mois.\nDans le m\u00eame d\u00e9lai de deux mois, le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence\ngard\u00e9 par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte\nd\u00e9cision implicite de rejet de cette demande conform\u00e9ment \u00e0 l'article R. 421-2 du code de justice\nadministrative qui peut elle-m\u00eame faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans\nun d\u00e9lai de deux mois.\nArticle 4 : Ex\u00e9cution \nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, la sous-pr\u00e9f\u00e8te d'Oloron-Sainte-Marie et\nle directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de\nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nPau, le 26 mars 2024\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\nLe directeur d\u00e9partemental des \nterritoires et de la mer,\n2 / 2\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative \u2013 boulevard Tourasse \u2013 CS 57577 \u2013 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00 \u2013 www.pyrenees-atlantiques.gouv.frDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant agr\u00e9ment du\nPr\u00e9sident et du Tr\u00e9sorier de l'association agr\u00e9\u00e9e de p\u00eache et de protection du milieu aquatique du Pays de Soule 6\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2024-03-25-00009\nArr\u00eat\u00e9 portant autorisation d'occupation\ntemporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET\nCOMMERCE\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE7\nPREFET T \u00e7 |DES PYR\u00c9N\u00c9ES- Direction E:iepartementale\nATLANTIQUES des territoires et de la mer\nLibert\u00e9 Administration de la mer\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0\nportant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur\nChevalier de l'Ordre national du M\u00e9rite\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire : HENDAYE TOURISME ET COMMERCE\nVU le code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques ;\nVU le code du domaine de I'Etat ;\nVU le code de l'environnement ;\nVU le code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales, article L2215-4 ;\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 pr\u00e9fectoral.n\u00b0 64-2023-07-12-00007, en date du 12 juillet 2023, donnant d\u00e9l\u00e9gation de\nsignature \u00e0 M. Fabien MENU, directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques ; '\nVU la d\u00e9cision n\u00b0 64-2023-07-18-00001, en date du 18 juillet 2023, donnant subd\u00e9l\u00e9gation de signature\n'administrative au sein de la direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques ;\nVU la note, en date du 31 janvier 2023, du Commandant de la zone maritime Atlantique n\u00b00-3104-\n2023/CECLANT/CZM/NP ;\nVU la demande, en date du 21 f\u00e9vrier 2024, de l'\u00e9tablissement HENDAYE TOURISME ET COMMERCE\nrepr\u00e9sent\u00e9e par Madame POURRIERE Claire sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public\nmaritime sur la Grande-plage de la commune de Hendaye dans le cadre d'un spectacle lumineux et\npyrotechnique ;\nVU l'avis, en date du 7 mars 2024, de M. le Directeur d\u00e9partemental des finances publiques des\nPyr\u00e9n\u00e9es Atlantiques, fixant les conditions financi\u00e8res ;\nVU l'avis tacite de la commune de Hendaye ;\nVU l'avis, en date du 4 mars 2024, du Pr\u00e9fet Maritime de l'Atlantique ;\n4\nSUR PROPOSITION du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer ;\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 \u2014 Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml@&pyrenees-atlanti jues.gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE8\nARRETE\nArticle premier : Autorisation\nL'\u00e9tablissement HENDAYE TOURISME ET COMMERCE repr\u00e9sent\u00e9e par Madame POURRIERE Claire,\nsitu\u00e9e 67 boulevard de la mer, 64700 Hendaye, est autoris\u00e9 \u00e0 occuper une partie de la Grande-plage,\nc\u00f4t\u00e9 Sokoburu \u00e0 Hendaye dans le cadre de l'animation \u00ab Hendaye f\u00eate l'\u00e9t\u00e9 \u00bb pour un spectacle\nlumineux et pyrotechnique ouvert au public, conform\u00e9ment au plan annex\u00e9.\nLa zone occupe une surface sur le domaine public maritime de 150 m? environ.\nL'installation devra \u00eatre modifi\u00e9e ou d\u00e9plac\u00e9e par le permissionnaire \u00e0 la premi\u00e8re r\u00e9quisition et\nindication de M. le Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer, au cas ol cette mesure serait\nn\u00e9cessaire.\nArticle 2 : Dur\u00e9e de l'autorisation\nL'autorisation est accord\u00e9e du 10 au 12 juillet 2024 inclus.\nElle cessera de plein droit, \u00e0 cette \u00e9ch\u00e9ance, si l'autorisation n'est pas renouvel\u00e9e.\nLa demande de renouvellement devra \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e au moins deux (2) mois avant son \u00e9ch\u00e9ance.\nArticle 3 : Conditions sp\u00e9ciales\nLe permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.\nLe permissionnaire s'engage \u00e0 supporter les frais de toutes modifications de ses installations r\u00e9sultant\nde l'ex\u00e9cution des travaux d'entretien ou d'am\u00e9nagement ; il s'engage \u00e0 supporter toutes cons\u00e9quences\nde quelque nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'\u00c9tat ni \u00e9lever de ce chef\naucune r\u00e9clamation ou demander aucune indemnit\u00e9 sous quelques formes que ce soit.\nArticle 4 : Prescriptions du Commandant de la zone maritime Atlantique\nLe littoral de la Manche Ouest et de I'Atlantique a fait l'objet de minages d\u00e9fensifs et de\nbombardements durant la seconde guerre mondiale. \u00c0 ce titre, la probl\u00e9matique d'une possible\npollution pyrotechnique du site doit prise en compte.\nLe site concern\u00e9 par l'AOT qui n'est habituellement pas utilis\u00e9 pour des activit\u00e9s militaires, pourra\ntoujours l'\u00eatre par les unit\u00e9s de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biens\nou de d\u00e9fense du territoire.\nArticle 5 : Redevance\nEn raison de l'int\u00e9r\u00e9t public de l'ouvrage, l'occupation du domaine public maritime est autoris\u00e9e \u00e0 titre\ngratuit.\nCette gratuit\u00e9 cesserait imm\u00e9diatement si les circonstances qui la justifient venaient \u00e0 dispara\u00eetre.\nArticle 6 : Entretien en bon \u00e9tat\nL'installation vis\u00e9e dans la pr\u00e9sente autorisation sera entretenue en bon \u00e9tat aux frais, risques et p\u00e9rils\ndu permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entrainer, sur le\nsite ou ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.\nLes prescriptions suppl\u00e9mentaires doivent \u00eatre respect\u00e9es :\n- les cailloux ne doivent pas \u00eatre retourn\u00e9s ou d\u00e9plac\u00e9s. Ils servent d'abris ou de supports \u00e0 de\nnombreuses esp\u00e8ces animales ou v\u00e9g\u00e9tales;\n- les ganivelles ne doivent pas \u00eatre franchies. Les dunes constituent un \u00e9cosyst\u00e8me fragile et protecteur\ncontre la houle et l'avanc\u00e9e de l'eau;\n- il convient de limiter le pi\u00e9tinement de la laisse de mer abritant une flore et une faune sp\u00e9cifiques et\nessentielles pour la formation des dunes et la lutte contre l'\u00e9rosion;\n' 2/4\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet \u2014 19 avenue de l'Adour \u2014- 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dm|Epyrenees-atlantiques.gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE9\n- aucun d\u00e9chet plastique et aucun d\u00e9p\u00f4t de n'importe quelle nature que ce soit ne sont autoris\u00e9s sur la\nplage. L'organisateur est tenu de mettre en place un dispositif appropri\u00e9 de collecte et de ramassage\ndes d\u00e9chets;\n- l'utilisation d'un groupe \u00e9lectrog\u00e8ne est prohib\u00e9 ;\n-il est interdit d'allumer un feu.\nArticle 7 : Modification de la destination des ouvrages\nL'ouvrage vis\u00e9 par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 ne pourra \u00eatre affect\u00e9 \u00e0 une destination autre que celle pour\nlaquelle il est autoris\u00e9.\nToute modification dans leur conception sera r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9clar\u00e9e et l'ex\u00e9cution des travaux\nconditionn\u00e9e par I'obtention de l'autorisation correspondante.\n-Article 8 : Pr\u00e9carit\u00e9 de |'autorisation\nLe pr\u00e9sent acte ne conf\u00e8re pas de droits r\u00e9els.\nL'autorisation est accord\u00e9e \u00e0 titre pr\u00e9caire et r\u00e9vocable sans indemnit\u00e9, \u00e0 la premi\u00e8re r\u00e9quisition de\nl'administration.\nL'autorisation pourra \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9e, soit \u00e0 la demande de M. le Directeur d\u00e9partemental des finances\npubliques en cas d'inex\u00e9cution des conditions financi\u00e8res, soit \u00e0 la demande de la Direction\nd\u00e9partementale des territoires et de la mer en cas d'inex\u00e9cution des autres conditions, sans pr\u00e9judice\ns'il y a lieu, de poursuites \u00e0 exercer pour contravention de grande voirie.\nL'autorisation est personnelle. Elle ne peut faire l'objet d'aucune cession ou transmission \u00e0 titre gratuit\nou on\u00e9reux.\nArticle 9 : Remise en \u00e9tat des lieux\n}\nEn cas de r\u00e9vocation de l'autorisation comme en cas de non-renouvellement de celle-ci \u00e0 l'\u00e9poque fix\u00e9e\nde son expiration, le permissionnaire devra remettre les lieux dans leur \u00e9tat naturel dans le d\u00e9lai imparti\npar l'administration. -\nArticle 10 : R\u00e9serve des droits des tiers\nLes droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s.\nArticle 11 : Imp\u00f4ts\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente autorisation devra seul supporter la charge de tous les imp\u00f4ts - et\nnotamment l'imp\u00f4t foncier - auxquels sont actuellement ou pourraient \u00e9ventuellement \u00eatre assujettis\nles terrains, am\u00e9nagements et installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature qui seraient\nexploit\u00e9es en vertu du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9. Il fera, en outre s'il y a lieu et sous sa responsabilit\u00e9, la d\u00e9claration\nde constructions nouvelles pr\u00e9vue par l'article 1406 du Code g\u00e9n\u00e9ral des imp\u00f4ts.\nArticle 12 : Voie de recours et d\u00e9lai\nCette d\u00e9cision peut \u00eatre contest\u00e9e devant le tribunal administratif territorialement comp\u00e9tant dans un\nd\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa publication.\nLa juridiction administrative comp\u00e9tente peut aussi \u00eatre saisie par I'application T\u00e9l\u00e9recours citoyens\naccessible \u00e0 partir du site www.telerecours.fr.\nArticle 13 : Contr\u00f4le des installations\nLes agents des services publics devront avoir constamment libre acc\u00e8s aux lieux d'occupation\ntemporaire du domaine public maritime.\n3/4\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 \u2014 Fax : 05 59 63 08 57 \u2014 Mail : ddtm-dml@pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE10\nLe permissionnaire devra, sur leur r\u00e9quisition, mettre les agents charg\u00e9s du contr\u00f4le \u00e0 m\u00eame de\nproc\u00e9der \u00e0 toutes les mesures de v\u00e9rification et exp\u00e9riences utiles pour constater l'ex\u00e9cution du\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 et leur fournir le personnel et les appareils n\u00e9cessaires.\nArticle 14 : Traitement des donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re personnel\nLes donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re personnel de l'occupant font l'objet d'un traitement informatis\u00e9 mis en \u0153uvre\npar la direction de l'immobilier de l'\u00c9tat de la direction g\u00e9n\u00e9rale des finances publiques (DGFIP), situ\u00e9e\nau 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualit\u00e9 de responsable de traitement, dans le cadre de\nl'ex\u00e9cution des missions d'int\u00e9r\u00e9t public quelle assure.\nElles sont trait\u00e9es afin de g\u00e9rer des dossiers d'occupation du domaine de l'\u00c9tat et redevances associ\u00e9es\nde toute nature.\n\u00c0 ce titre, les cat\u00e9gories de donn\u00e9es personnelles trait\u00e9es sont les suivantes :\n- les donn\u00e9es li\u00e9es \u00e0 son identit\u00e9 et ses coordonn\u00e9es ;\n- les donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re \u00e9conomique et financier.\nCes donn\u00e9es sont obtenues directement aupr\u00e8s de l'occupant ou le cas \u00e9ch\u00e9ant aupr\u00e8s du gestionnaire\ndu domaine. '\nElles sont transmises aux agents habilit\u00e9s de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.\nLes donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re personnel de l'occupant sont conserv\u00e9es 5 ans \u00e0 compter de la date de fin du\ntitre d'occupation et 10 ans en archives.\nConform\u00e9ment au r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral des donn\u00e9es (RGPD) n\u00b02016/679 et \u00e0 la loi n\u00b078-17 du 6 janvier\n1978 modifi\u00e9e relative aux fichiers, \u00e0 l'informatique et aux libert\u00e9s, I'occupant dispose d'un droit\nd'acc\u00e8s, de rectification, d'effacement, des donn\u00e9es le concernant ainsi que du droit \u00e0 la limitation du\ntraitement.\nIl peut exercer ses droits en contactant la bo\u00eete mail : die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr\nIl a \u00e9galement la possibilit\u00e9 de contacter le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 la protection des donn\u00e9es du minist\u00e8re de\nl'\u00e9conomie, des finances et de la relance par voie \u00e9lectronique (le-delegue-a-la-protection-des-donnees-\npersonnelles@finances.gouv.fr) ou par voie postale (139 rue de Bercy- T\u00e9l\u00e9doc 322 - 75572 PARIS CEDEX\n12).\nIl est inform\u00e9(e) que des exceptions \u00e0 l'exercice des droits pr\u00e9cit\u00e9s sont susceptibles de s'appliquer, le\ncas \u00e9ch\u00e9ant, il en sera d\u00f4ment averti(e). '\nS'il estime que le traitement de ses donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re personnel n'est pas conforme aux dispositions\nl\u00e9gales et r\u00e9glementaires, il dispose, du droit d'introduire une r\u00e9clamation aupr\u00e8s de la Commission\nNationale Informatique et Libert\u00e9s (CNIL).\nArticle 15 : Ex\u00e9cution / notification\nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-atlantiques et le directeur d\u00e9partemental des\nterritoires et de la mer sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui\nsera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs des services de l'\u00c9tat dans les Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques.\nLe directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-atlantiques est charg\u00e9 de notifier\nl'arr\u00eat\u00e9 au permissionnaire.\n4/4\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet \u2014 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml@pyrenees-atlantiques gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE11\nNINOVd a2ddijiydvc sm 2 omogueno[ 39 ap o39112,| \u20ac oxauve 8119 Jnod NA3 INSIYNOL JAVONIH JU8WBSSI|GE]9,] INOdanbiuysa101Ad 12 xnau} e10ads UN 1N0od suoz aun,p uone|eisul,| 1INOd LOV3}1ghdl3N Bl 2p Po L;\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE12\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00009 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime\nCommune de Hendaye\nP\u00e9titionnaire: HENDAYE TOURISME ET COMMERCE13\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2024-03-25-00008\nArr\u00eat\u00e9 portant autorisation de circuler sur les\nplages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence SOGEA \nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00008 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence SOGEA 14\nPREFET e ;\nDES PYR\u00c9N\u00c9ES- Direction fiepartementale\nATLANTIQUES des territoires et de la mer\nLibert\u00e9 ' Administration de la mer\ngalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0\nportant autorisation de circuler sur les plages\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur\nChevalier de l'Ordre national du M\u00e9rite\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire : RENE LAPORTE Agence SOGEA\nVU le code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques ;\nVU le code du domaine de l'\u00c9tat ;\nVU le code de l'environnement, articles L362-1 et suivants, L321-9, R362-1 et suivants ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2023-07-12-00007, en date du 12 juillet 2023, donnant d\u00e9l\u00e9gation de\nsignature \u00e0 M. Fabien MENU, directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques ;\nVU la d\u00e9cision n\u00b0 64-2023-07-18-00001, en date du 18 juillet 2023, donnant subd\u00e9l\u00e9gation de signature\nadministrative au sein de la direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques ;\nVU la demande, en date du 19 f\u00e9vrier 2024, de la Soci\u00e9t\u00e9 RENE LAPORTE Agence SOGEA, repr\u00e9sent\u00e9e\npar Monsieur ZUBIZARRETA Jean-Marc ;\nVU l'avis, en date du 22 mars 2023, de la commune de Biarritz ;\nSur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer ;\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet \u2014 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml@pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00008 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence SOGEA 15\nARRETE\nArticle premier : Autorisation\nDans le cadre des travaux d'entretien des enrochements de la r\u00e9sidence Edourard VII pour le compte\nde la copropri\u00e9t\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 RENE LAPORTE Agence SOGEA, situ\u00e9e 1 avenue Marcel Dassault, BP 80144,\n64601 Anglet Cedex, repr\u00e9sent\u00e9e par Monsieur Jean-Marc ZUBIZARETTA, est autoris\u00e9e \u00e0 circuler sur les\nplages de Marbella et de la Milady (y compris sur l'\u00e9missaire de Marbella) de la commune de Biarritz\navec les v\u00e9hicules ci-apr\u00e8s :\n- une pelle \u00e0 chenilles 25 T PC 210 ou PC 228 (soci\u00e9t\u00e9 Duperou) ;\ndans les conditions fix\u00e9es par le pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9.\nLe stationnement ou le stockage des v\u00e9hicules, des remorques et du mat\u00e9riel sur la plage est\nstrictement interdit (m\u00e9me en haut de plage).\nArticle 2 : Dur\u00e9e de l'autorisation\nLa pr\u00e9sente autorisation est accord\u00e9e du 10 au 12 avril 2024 inclus pour le compte de la copropri\u00e9t\u00e9.\nElle cessera de plein droit \u00e0 cette \u00e9ch\u00e9ance, si l'autorisation n'est pas renouvel\u00e9e.\nLa demande de renouvellement devra \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e au moins deux (2) mois avant son \u00e9ch\u00e9ance.\nArticle 3 : Conditions sp\u00e9ciales\nLes v\u00e9hicules sont autoris\u00e9s \u00e0 circuler, exclusivement, sur les plages de Marbella et de la Milady (y\ncompris sur I'\u00e9missaire de Marbella), entre la rampe d'acc\u00e8s situ\u00e9e au niveau du boulevard Prince de\nGalles ou de la plage de la Milady et le lieu du chantier :\n\u00b0 sur une plage horaire de 24 h.\nUne signalisation de chantier devra \u00eatre mise en place.\nLes mesures compl\u00e9mentaires suivantes devront \u00eatre respect\u00e9es durant toute la dur\u00e9e du chantier, \u00e0\nsavoir:\n- la vitesse des v\u00e9hicules est limit\u00e9e \u00e0 5 km par heure ;\n- les v\u00e9hicules pr\u00e9sents sur la plage doivent \u00eatre \u00e9quip\u00e9s d'un kit individuel antipollution ;\n- les remorques ou les bennes doivent \u00eatre \u00e9tanches ;\n- travaux \u00e0 \u00e9viter par vent fort ;\n- utilisation de v\u00e9hicules aux normes (\u00e9chappement et taux de pollution) ;\n- v\u00e9hicules et mat\u00e9riels conformes aux normes acoustiques en vigueur ;\n- maintien de la propret\u00e9 de la zone.\nDans le cas d'une fuite d'huile ou d'hydrocarbure accidentelle sur un v\u00e9hicule, la proc\u00e9dure suivante\nsera appliqu\u00e9e :\n- arr\u00eat de la fuite ;\n- \u00e9vacuation des v\u00e9hicules concern\u00e9s ;\n- recouvrement de la surface souill\u00e9e par un produit absorbant ;\n- r\u00e9cup\u00e9ration des mat\u00e9riaux souill\u00e9s dans des r\u00e9cipients \u00e9tanches ;\n- \u00e9vacuation dans une d\u00e9charge appropri\u00e9e ;\n- information de la DDTM 64/Service Police de l'eau Pays Basque, de l'ARS et de la commune\nconcern\u00e9e.\nLe conducteur du v\u00e9hicule autoris\u00e9 devra \u00eatre muni de la pr\u00e9sente autorisation, qui sera pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0\ntoute r\u00e9quisition des agents comp\u00e9tents.\nEn cas d'inobservation de ces conditions, la pr\u00e9sente autorisation pourra \u00eatre retir\u00e9e.\n2/3\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil phy5|que umquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) 05 59 52 59 70 \u2014 Fax : 05 59 63 08 57 \u2014 Mail : ddtm-dmi@pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00008 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence SOGEA 16\nPrescriptions compl\u00e9mentaires :\n1- R\u00e9aliser au pr\u00e9alable un constat de l'\u00e9tat de l'ouvrage (int\u00e9rieur/ext\u00e9rieur) sur la travers\u00e9e de la plage\nde la Milady vers la plage de Marbella ainsi que sur toute la longueur de l'ouvrage qui sera emprunt\u00e9 par\nla pelle m\u00e9canique ;\n2 - R\u00e9aliser une rampe de passage depuis la plage de Marbella vers la plage de la Milady pour \u00e9viter\nd'ab\u00eemer le bord de l'\u00e9missaire lors de son franchissement par les engins, en particulier pour \u00e9viter\nd'emporter les plaques m\u00e9talliques des regards d'acc\u00e8s situ\u00e9es dans la travers\u00e9e. La rampe doit \u00eatre\nr\u00e9alis\u00e9e avec un mat\u00e9riau qui tienne compte du fait qu'\u00e0 chaque mar\u00e9e montante, le flot peut tout\nemporter.\nArticle 4 : Responsabilit\u00e9 et R\u00e9serve des droits des tiers\nLe p\u00e9titionnaire sera responsable de tous les dommages qu'il pourra occasionner sur le site ou au\ndomaine public pour quelque motif que ce soit.\nLes droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s.\nLe permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.\nArticle 5 : Voie de recours et d\u00e9lai\nCette d\u00e9cision peut \u00eatre contest\u00e9e devant le tribunal administratif territorialement comp\u00e9tant dans un\nd\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa publication.\nLa juridiction administrative comp\u00e9tente peut aussi \u00eatre saisie par l'application T\u00e9l\u00e9recours citoyens\naccessible \u00e0 partir du site www.telerecours.fr.\nArticle 6 : Ex\u00e9cution / notification\nCopie du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera communiqu\u00e9e \u00e0 :\nM. le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la Pr\u00e9fecture, M. le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer et\nMme le Maire de Biarritz, charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la pr\u00e9sente\nautorisation qui sera publi\u00e9e au recueil des actes administratifs des services de l'\u00c9tat dans les Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques.\nAngiet, le 2 5 MARS\nE PREFET,\nPour le Pr\u00e9fet et par su\nrincipal des affaires maritimes\ndu service administration de la mer\n3/3\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 \u2014 Fax : 05 59 63 08 57 \u2014- Mail : ddtm-dml Epyrenees-atlantiques gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00008 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence SOGEA 17\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00008 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Biarritz\nP\u00e9titionnaire: REN\u00c9 LAPORTE Agence SOGEA 18\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2024-03-26-00006\nArr\u00eat\u00e9 portant autorisation de circuler sur les\nplages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00006 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE19\nPREFET N ;\nDES PYR\u00c9N\u00c9ES- Direction \u00e7lepartementale\nATLANTIQUES des territoires et de la mer\nLibert\u00e9 Administration de la mer\n\u00ca::\u00e4;tg\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0\nportant autorisation de circuler sur les plages\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur\nChevalier de l'Ordre national du M\u00e9rite\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire : COMMUNE DE CIBOURE\nVU le code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques ;\nVU le code du domaine de l'\u00c9tat ;\nVU le code de l'environnement, articles L362-1 et suivants, L321-9, R362-1 et suivants ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2023-07-12-00007, en date du 12 juillet 2023, donnant d\u00e9l\u00e9gation de\nsignature \u00e0 M. Fabien MENU, directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques ;\nVU la d\u00e9cision n\u00b0 64-2023-07-18-00001, en date du 18 juillet 2023, donnant subd\u00e9l\u00e9gation de signature\nadministrative au sein de la direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques ;\nVU la demande, en date du 25 mars 2024, de la Commune de Ciboure, repr\u00e9sent\u00e9e par son Maire\nMonsieur ALDANA-DOUAT Eneko ;\n.\nSur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer ;\n1/3\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml@pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00006 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE20\nARRETE\nArticle premier : Autorisation\nDans le cadre des travaux d'entretien des plages, la Commune de Ciboure, repr\u00e9sent\u00e9e par Monsieur\nEneko ALDANA-DOUAT, est autoris\u00e9e \u00e0 circuler sur les plages du Fort, des D\u00e9riveurs, des Cibouriens, de\nSocoa et du Carr\u00e9 de la commune de Ciboure avec les v\u00e9hicules ci-apr\u00e8s : '\n- chariots \u00e9l\u00e9vateurs ;\n- tracteurs agricoles avec remorques ;\n- cribleuse ;\ndans les conditions fix\u00e9es par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nLe stationnement ou le stockage des v\u00e9hicules, des remorques et du mat\u00e9riel sur la plage est\nstrictement interdit (m\u00eame en haut de plage).\nArticle 2 : Dur\u00e9e de l'autorisation\nLa pr\u00e9sente autorisation est accord\u00e9e du 1\"\"janvier au 31 d\u00e9cembre pour les ann\u00e9es 2024, 2025 et 2026.\nElle cessera de plein droit \u00e0 cette \u00e9ch\u00e9ance, si l'autorisation n'est pas renouvel\u00e9e.\nLa demande de renouvellement devra \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e au moins deux (2) mois avant son \u00e9ch\u00e9ance.\nArticle 3 : Conditions sp\u00e9ciales\nLes v\u00e9hicules sont autoris\u00e9s \u00e0 circuler, exclusivement, sur les plages du Fort, des D\u00e9riveurs, des\nCibouriens, de Socoa et du Carr\u00e9 de la commune de Ciboure, entre les rampes d'acc\u00e8s les plus proches\net les lieux du chantier :\n* sur une plage horaire de 24 h.\nUne signalisation de chantier devra \u00eatre mise en place.\nLes mesures compl\u00e9mentaires suivantes devront \u00eatre respect\u00e9es durant toute la dur\u00e9e du chantier, \u00e0\nsavoir :\n- la vitesse des v\u00e9hicules est limit\u00e9e \u00e0 5 km par heure ;\n- les v\u00e9hicules pr\u00e9sents sur la plage doivent \u00eatre \u00e9quip\u00e9s d'un kit individuel antipollution ;\n- les remorques ou les bennes doivent \u00eatre \u00e9tanches ;\n- travaux \u00e0 \u00e9viter par vent fort ;\n- utilisation de v\u00e9hicules aux normes (\u00e9chappement et taux de pollution) ;\n- v\u00e9hicules et mat\u00e9riels conformes aux normes acoustiques en vigueur ;\n- maintien de la propret\u00e9 de la zone.\nDans le cas d'une fuite d'huile ou d'hydrocarbure accidentelle sur un v\u00e9hicule, la proc\u00e9dure suivante\nsera appliqu\u00e9e :\n- arr\u00eat de la fuite ;\n- \u00e9vacuation des v\u00e9hicules concern\u00e9s ;\n- recouvrement de la surface souill\u00e9e par un produit absorbant ;\n- r\u00e9cup\u00e9ration des mat\u00e9riaux souill\u00e9s dans des r\u00e9cipients \u00e9tanches ;\n- \u00e9vacuation dans une d\u00e9charge appropri\u00e9e ;\n- information de la DDTM 64/Service Police de l''eau Pays Basque, de I'ARS et de la commune\nconcern\u00e9e. -\nLe conducteur du v\u00e9hicule autoris\u00e9 devra \u00eatre muni de la pr\u00e9sente autorisation, qui sera pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0\ntoute r\u00e9quisition des agents comp\u00e9tents. |\nEn cas d'inobservation de ces conditions, la pr\u00e9sente autorisation pourra \u00eatre retir\u00e9e.\n2/3\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour \u2014 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml =Dy renees-atlantiques.gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00006 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE21\nArticle 4 : Responsabilit\u00e9 et R\u00e9serve des droits des tiers\nLe p\u00e9titionnaire sera responsable de tous les dommages qu'il pourra occasionner sur le site ou au\ndomaine public pour quelque motif que ce soit.\nLes droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s.\nLe permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.\nArticle 5 : Voie de recours et d\u00e9lai\nCette d\u00e9cision peut \u00eatre contest\u00e9e devant le tribunal administratif territorialement comp\u00e9tant dans un\nd\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa publication.\nLa juridiction administrative comp\u00e9tente peut aussi \u00eatre saisie par l'application T\u00e9l\u00e9recours citoyens\naccessible \u00e0 partir du site www.telerecours.fr.\nArticle 6 : Ex\u00e9cution / notification\nCopie du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera communiqu\u00e9e \u00e0 :\nM. le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la Pr\u00e9fecture, M. le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer et\nMonsieur le Maire de Ciboure, charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la pr\u00e9sente\nautorisation qui sera publi\u00e9e au recueil des actes administratifs des services de I'Etat dans les Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques.\nglet,le 2 \u00a9 MJRS 2024\nLE PR\u00c9FET,\nPour le Pr\u00e9fet et Par sub egation\n'administrateur principal des affaires maritimes\nPhilippe PAQUIN\nChef du service administration de la mer\n3/3\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax : 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml&pyrenees-atlantiques gouv.fr\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00006 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE22\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00006 - Arr\u00eat\u00e9 portant autorisation\nde circuler sur les plages\nCommune de Ciboure\nP\u00e9titionnaire: COMMUNE DE CIBOURE23\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2024-01-29-00004\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation \u00e0\nl'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la\ncirculation sous chantier sur l'autoroute A63 de\nla c\u00f4te Basque - Pour r\u00e9aliser des travaux de\nr\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du\ndiffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des\ncoupures seront r\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux\nsens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24\nmai 2024\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202424\nPREFET -\nDES PYRENEES- PREFET\nATLANTIQUES . DES LANDES\ng'% Liber_te\u00ee\nFratenit\u00e9 ' \u00eef::g;\u00fc\u00e9\nDirection d\u00e9partementale\ndes territoires et de l\u00e4 mer\nPilotage, affaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e9glementant la circulation sous chantier sur\nl''autoroute A63 de la C\u00f4te Basque\nTravaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur A63 allant du diffuseur n\u00b04 Biarritz au n\u00b07 d'Ondres\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur -\nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite\nLA PR\u00c9F\u00c8TE DES LANDES,\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur\nOfficier de l'ordre national du M\u00e9rite\nVU I\u00e9 Code de la Route,\nVU la loi n\u00b0 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et\ndes r\u00e9gions,\nVU le d\u00e9cret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame TAHERI, pr\u00e9f\u00e8te des Landes,\nVU le d\u00e9cret du 17 f\u00e9vrier 2022 nommant Monsieur Cyrille LEFEUVRE en qualit\u00e9 de directeur de cabinet\nde la pr\u00e9f\u00e8te des Landes, ;\nVU le d\u00e9cret du 5 octobre 2022 nommant Julien CHARLES, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 du 24 novembre 1967 modifi\u00e9 relatif \u00e0 la signalisation des routes et autoroutes,\nVU l'Instruction minist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re (livre |-8e partie signalisation temporaire)\napprouv\u00e9e par arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel en date du 06 novembre 1992,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral en date du 13 novembre 2013 portant r\u00e9glementation permanente de la\ncirculation sous chantier sur l'autoroute de la C\u00f4te Basque A63 dans le d\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques, |\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2018-06-26-003 en date du 26 juin 2018 portant r\u00e9glementation de\npolice sur l'autoroute de la C\u00f4te Basque A63 dans le d\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, '\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative - boulevard Tourasse \u2014 CS 57577 - 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\n1/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202425\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2022-07-08-00003 en date du 8 juillet 2022 portant r\u00e9glementation de\npolice sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne,\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 inter pr\u00e9fectoral en date du 12 juin 2015 portant r\u00e9glementation permanente de la\ncirculation sous chantier sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne du PR 0+000 au PR 11+170 dans le\nd\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU le d\u00e9cret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Fran\u00e7oise Tah\u00e9ri, pr\u00e9f\u00e8te des Landes\nVU le d\u00e9cret du 5 octobre 2022 nommant Julien Charles, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2023-07-12-00007 du 12 juillet 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature de M.\nle Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \u00e0 M. le Directeur D\u00e9partemental des Territoires et de la Mer des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, '\nVU la d\u00e9cision n\u00b0 64-2023-09-04-00002 du 4 septembre 2023 de subd\u00e9l\u00e9gation' de signature hors\nfonction d'ordonnateur au sein de la Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2023-609-DC2PAT du 23 octobre 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0\nMonsieur Cyrille LEFEUVRE, directeur de cabinet de la pr\u00e9f\u00e8te des Landes,\nVU le plan de coupure de l'A63 approuv\u00e9 par arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral en date du 27 janvier 2009,\nVU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative pr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 des\nautoroutes du Sud de la France en date du 6 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 23\nf\u00e9vrier 2024, ' -\nVU l'avis de I'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Landes en date du 27 f\u00e9vrier 2024,\n\" VU l'avis de la sous direction de la gestion du r\u00e9seau autoroutier conc\u00e9d\u00e9 en date du 23 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis du conseil d\u00e9partemental des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\n- VU l'avis du conseil d\u00e9partemental des Landes eh date du 8 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune d'Anglet en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Biarritz en date du 8 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Tarnos en date du 8 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Saint-Jean-de-Luz en date du 15 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Saint-Martin de Seignanx en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis d\u00e8 la commune d'Ondres en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\nCONSID\u00c9RANT qu'il importe d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents\nd'exploitation de la soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la France et des entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution\ndes travaux,\nSur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative \u2014 boulevard Tourasse \u2014 CS 57577 \u2014 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\n2/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202426\nARRETENT\nArticle 1: Pour permettre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de r\u00e9aliser les phases 2\net 3 des travaux d'entretien des chauss\u00e9es sur l'A63, des restrictions de circulation seront mises en place\ndans les deux sens de circulation entre les diffuseurs n\u00b04 de Biarritz et le diffuseur n\u00b07 d'Ondres\n(PR164+900 au PR184+500), ainsi que sur l'A64 lors de la fermeture de la Bifurcation A64/A63 (PR 2 au PR\n0).\nLes travaux de la phase 2 concernant la section courante s'\u00e9taleront durant une p\u00e9riode de 12 semaines\ndu 4 mars 2024 au 24 mai 2024 et seront r\u00e9alis\u00e9s de nuit, sous basculement de chauss\u00e9e ou\nponctuellement sous coupure d'autoroute.\nLes travaux de la phase 3 concernant les diffuseurs n\u00b0 7 Ondres, n\u00b06 Bayonne Nord et n\u00b05 Bayonne Sud,\ns'\u00e9taleront durant une p\u00e9riode de 3 semaines du 27 mai 2024 au 14 juin 2024 et seront r\u00e9alis\u00e9s de nuit\nsous fermeture totale ou partielle de chaque \u00e9changeur.\nArticle 2 : Durant la p\u00e9riode d\u00e9finie \u00e0 I'article 1, les restrictions de circulation seront mises en \u0153uvre\ncomme suit :\n* lundi 4 mars 2024 au vendredi 14 juin 2024 du PR164+900 au PR184+500 :\n\" \u2014 coupure de l'A63 de Bayonne Sud \u00e0 Biarritz dans les 2 sens de circulation,\n- coupure de l'A63 de Bayonne Sud \u00e0 Bayonne Nord dans le sens 2 (Espagne France),\n- fermeture de la Bifurcation A63 vers A64 et de I'A64 vers I'A63 dans les 2 sens de circulation,\n- fermeture des \u00e9changeurs n\u00b0 7 Ondres, n\u00b0 6 Bayonne Nord, n\u00b0 5 Bayonne Sud, n\u00b0 4 Biarritz\ndans les 2 sens de circulation,\n- basculements de chauss\u00e9es seront mis en place dans les 2 sens de circulation,\n- des neutralisations de voies de droite ou de gauche pourront \u00eatre mises en place en journ\u00e9e.\nLes usagers seront amen\u00e9s \u00e0 suivre les itin\u00e9raires de d\u00e9viations mis en place pendant ces travaux.\nL'ensemble du planning pr\u00e9visionnel de chantier est annex\u00e9 \u00e0 ce document, il comporte les dates de\nfermetures des diff\u00e9rents diffuseurs/bifurcation A63-A64 et les d\u00e9viations \u00e0 suivre pour les usagers.\nAfin de limiter la g\u00eane aux usagers, les travaux sous coupure ou sous basculement se d\u00e9rouleront de nuit\nde 21h00 \u00e0 6h00.\nUne signalisation sp\u00e9cifique informera des changements de zone et de limitation de vitesse sur la zone\nen fond de rabotage (110 km/h sur la zone habituellement \u00e0 130 km/h et 90 km/h sur la zone\nhabituellement \u00e0 110 km/h). _\nLa vitesse de circulation maximale autoris\u00e9e lorsqu'une voie est maintenue sera de 80 km/h pour tous\nles v\u00e9hicules, conform\u00e9ment au manuel du chef de chantier du CEREMA.\nEn cas de probl\u00e8mes techniques ou de conditions m\u00e9t\u00e9orologiques d\u00e9favorables, les ASF pourront\nd\u00e9caler de deux semaines les travaux pr\u00e9vus dans le DESC. En complement des journ\u00e9es et nuits de\nsecours suppl\u00e9mentaires sont identifi\u00e9es du 17 juin 2024 au 28 juin 2024.\nLa date et l'horaire de fermeture seront communiqu\u00e9s par les ASF par courriel, \u00e0 la DDTM 64, \u00e0 la\nPr\u00e9fecture 40, aux gestionnaires concern\u00e9s et aux services de secours (SDIS, SAMU et Gendarmerie),\n3 jours (sauf urgence ou report) avant la mise en place effective de la mesure.\nConform\u00e9ment au dossier d'exploitation sous chantier susvis\u00e9 et \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur, un\n- rappel de ces restrictions particuli\u00e8res sera effectu\u00e9 dans cette zone de travaux.\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative - boulevard Tourasse \u2014 CS 57577 \u2014- 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\nAL D -'\u2014-.\u2014,-.-...\\':..l......'.v.. \u00easz 3/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202427\nArticle 3:La signalisation mise en place n\u00e9cessite de d\u00e9roger \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e9glementation\npermanente de la circulation sous chantier, en particulier : -\n- al'article 2 \u00ab r\u00e9duction de capacit\u00e9 pendant les jours dits hors chantier \u00bb\n\u2014 \u00e0 larticle 3 \u00ables chantiers ne devront pas entra\u00eener un d\u00e9tournement du trafic sur le r\u00e9seau\nsecondaire\u00bb '\n\u2014 \u00e0 l'article 4 \u00ab le d\u00e9bit \u00e9coul\u00e9 au droit de la zone de travaux ne doit pas exc\u00e9der 1200 v\u00e9hicules\nheures \u00bb\n- \u00e0 l'article 5 \u00ab longueur maximale de restriction \u00bb\n- \u00e0 l'article 8 \u00ab inter distances entre chantier \u00bb\n\u2014 \u00e0 l'article 9 \u00ab limitations de vitesse \u00e0 appliquer dans le basculement \u00e0 double sens \u00bb.\nArticle 4 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la soci\u00e9t\u00e9 des\nASF conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.\nLes entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de\nsignalisation utiles, sous le contr\u00f4le des services de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF (district sud atlantique).\ni\nArticle 5 : une information aux usagers sera mise en place \u00e0 l'aide des panneaux \u00e0 messages variables se\ntrouvant avant les acc\u00e8s \u00e0 l'autoroute et en section courante.\nL'information sera \u00e9galement diffus\u00e9e par voie de presse et par le biais de la radio autorouti\u00e8re.\nArticle 6 : les modalit\u00e9s de restrictions de circulation d\u00e9crites dans cet arr\u00eat\u00e9 ne s'appliquent pas aux\nv\u00e9hicules de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF ni aux v\u00e9hicules des entreprises travaillant pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9\ndes ASF.\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative - boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\ni P, flad 5505 U\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202428\nArticle 7 : copie du pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9 sera adress\u00e9e \u00e0 :\n- Monsieur le sous-pr\u00e9fet de Bayonne,\n- Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de la\ngendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de la\ngendarmerie des Landes,\n- Monsieur le pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental des Landes,\n- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Landes,\n- Monsieur le commandant du peloton autoroutier A63 de Bayonne,\n- Monsieur les responsables du SAMU 64 et 40,\nMonsieur le maire de Bayonne, Anglet, Biarritz, Tarnos, Saint-Jean-de-Luz, Ondres et Saint-\nMartin de Seignanx,\nMonsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Landes,\nMadame la directrice r\u00e9gionale d'exploitation de la Soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la\nFrance,\nqui sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution ou de l'archivage du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9,\nlequel sera'publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture.\n_ - P A /q L/ % A )) / \" '7 n 4 Mont-de-marsan, le / (fmum 2024 Pau,le / 9/{! v Lols\nPour la pr\u00e9f\u00e8te et par d\u00e9l\u00e9gation,\nLa secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale\nSt\u00e9phanie MONTEUIL ' David DONNE\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa date de\n'notification ou de publication devant le Tribunal Administratif de PAU, 50 cours Lyautey, 64010 PAU. Le Tribunal\nAdministratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique T\u00e9l\u00e9recours Citoyens, accessible par le site internet\nb(\u00a2\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative \u2014- boulevard Tourasse - CS 57577 \u2014 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\nOvfen\u00e9\u00ebs-a sesgou\u00abfr 5/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202429\n\t\n\f\n\t\f \n\n\n\t\n \f\t\n \t\n \n\t\t \t!\"#\n$\t\n\n\n\t\n%&'(' \t\t \n\n$\n\n \n%\t\n%\n\t\n\n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n \n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n\t\n !\n \n\t \"\n#$\f\t\n\"\n#$\f\n %\n\t$\t \"\f \n&\f\t\t\"'(\f \t\f\t\n)\n\n*\n\n\f\t\n\f *\n\t\n\n+,-+\n\f\f)\n \f*\n*\n\f.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f \n%\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4\n\n ) * \n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n5\n !\n \n\t5 \n)\n\t \"\n#$\f\n %\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *446 \f \n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n5\"\n#$\f\n %\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *44\"7(\f \n\f 4\"7\n \n\f 4\"\n\f\f\n\t8\f\t\n \n\f 9 \t\f$\n&\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n\f \n\t\f$\n&\n 4\"7(\f 45 \f\t\n\n\t\f \n\t:;\n\f$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\n*\n\f\f \t.6 \f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:;\n\f$\n\t\f)\n \f \n\f\t\n\n 2\n\n\n *4 $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f\n**\n\f.\"7\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n9\f \n\t\f$\n&\n 4\"7(\f 45 \f\t\n\n\t\f \n\t:;\n\f$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\n*\n\f\f \t.6 \f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:;\n\f$\n\t\f)\n \f \n\f\t\n\n 2\n\n\n *4 $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f\n**\n\f.\"7\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n,\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n\f \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t5 \n)\n\t %\n\n\f\"7\n \"\n\f\f\n\t8 \n\f \t\f$\n&\n5\n )\n\t %\n\n\f\"\n\f\f\n\t8\"7\n \n\f \n\t\f$\n&\n \"\n#$\f \n%\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4%\n\n\f\"7\n \"7(\f \n\f , \n\t\f$\n&\n5\n )\n\t 4\"7\n 45\n\"\n#$\f\n \n\f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"\n\f\f\n\t8 %\n\t\n$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\f\t\t\n*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f*\n \n\f\t\n *4, \n\f 9 \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t \n9\f 9 \t\f$\n&\n \n$\f ,9 \t\f$\n&\n \n$\f 99 \t\f$\n&\n \n$\f ,9 \n\t\f$\n&\n %\n\n\f\t\f\n\"7\n \t\f\t\n\n\"\n\f\f\n\t8 %\n\t$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\"7\n .\t\n$\f\t\n*\n\t\n\f\n\f\n\f\f\f \f**\n\f.\"\n\f\f\n\t8 \n%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\"7\n .\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"\n\f\f\n\t8 \n9$\f 99 \n\t\f$\n&\n 4\"\n\f\f\n\t8\f\t\n %\n\t$\t *4 $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\n\t= ;\n8(\f \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n,$\f 9, \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t \n$\f 9, \t\f$\n&\n \n$\f 9 \t\f$\n&\n5\n )\n\t 4\"7\n 45 \n \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n\t\n \n \n \"\n#$\f\t\n\"\n#$\f\n \n ;\n\f$\t \"\f \n&\f\t\t\"'(\f \t\f\t\n)\n\n*\n\n\f\t\n\f *\n\t\n\n+,-+\n\f\f)\n \f*\n*\n\f.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f \n;\n\f$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4\n%\n\n\f:%\n\t$\t *4 $\f\t\t\n\f\t\n\f\"\n\f\f\n\t8\n.\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f\f \f**\n\f.\n\"7\n \n4\t\f\n\t\f \n\t\"\n\f\f\n\t8:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \n\"\f \n&-\"\n\f\f\n\t8. $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f*\n*\n\f.\"7\n 4\"7\n 45\n \f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n \n %\n\n\f\t\f\n\"\n\f\f\n\t8\t\f\t\n\"7\n\n )+&\t+,\t! \n*+\t!+,&\t \n)+#\t+, \n*++,#\t \n\f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"\n\f\f\n\t8\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f, Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202430\n$\f , \t\f$\n&\n \n$\f , \t\f$\n&\n \n$\f \n\t\f$\n&\n \"\n#$\f\n %\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4\n9$\f \n\t\f$\n&\n5\n!\n \n\t %\n\n\f\t\f\n\"7\n \t\f\t\n\n\"7(\f >?$\f\n2\n\n\f3\n#\f@5A\f\t\n\f\"0A\n$\f\n \n$\f \n\t\f$\n&\n %\n\n\f\t\f\n\"7\n \t\f\t\n\n\"7(\f >?$\f\n2\n\n\f3\n#\f@5A\f\t\n\f\"0A\n$\f\n \n$\f \n\t\f$\n&\n \n$\f \n\t\f$\n&\n \n$\f 9 \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t \n9 ,$\f 46 \f54 \n \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7(\f \t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.9\n%!\f\t \n\n 46 \f54 \n \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.9%!\f\t\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n, \n\n 9 \t\f$\n&\n \n\n \t\f$\n&\n \n\n 9 \n\t\f$\n&\n \n\n \t\f$\n&\n \n\n \n\t\f$\n&\n \n\n 9 \t\f$\n&\n \n\n\n ) * \n 3\n3 , \t\f$\n&\n 4\"7\n 45 \t \f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"\n\f\f\n\t8\n\f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"\n\f\f\n\t8\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f, \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f 46 \f \n 3\n3 \t\f$\n&\n 4\"7(\f 54 \t \f\t\n\n\t\f \n\t:;\n\f$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\n*\n\f\f \t.6 \f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:;\n\f$\n\t\f)\n \f \n\f\t\n\n 2\n\n\n *4 $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f\n**\n\f.\"7\n \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7(\f . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n6 \f 4\"7(\f \n 3\n3 \t\f$\n&\n 46 \f54 \t \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.9%!\f\t\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7(\f \t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.9\n%!\f\t 4\"7\n 4\"7\n 45 \n \n 4\"7(\f 54\n\tA\f\t\n\f\"\n#\n$\f \n9 \n46 \f54 !\n \t \n46 \f54 \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.9%!\f\t\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n$\f*\n\t\n\f\n\f, \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n%\n\n\f:%\n\t$\t *4 $\f\t\t\n\f\t\n\f\"7\n\n .\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n4\t\f\n\t\f \n\t\"7\n :%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \n\"\f \n&-\"7\n . $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\n\f \f**\n\f.\"7(\f \n$\f#\fB;\n\t\f\t\n$\f\n $\n\t\n\f\t\n\f \"7\n \n\t\f\f\"7(\f .\n\n\f\f \f \n\f\t\n *$\f2\n\nC\n$\f#\f:%\n\t$\t 2\n\n\f\t\t\n*\n\f\f \t.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f\t\n\f\t\n\f\f)\n \f**\n\f.\"7(\f \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7(\f . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n6 \f\n$\f#\f:%\n\t$\t 2\n\n\f\t\t\n*\n\f\f \t.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f\t\n\f\t\n\f\f)\n \f**\n\f.\"7(\f \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7(\f \t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.9\n%!\f\t Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-01-29-00004 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202431\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2024-02-29-00005\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation \u00e0\nl'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la\ncirculation sous chantier sur l'autoroute A63 de\nla c\u00f4te Basque - Pour r\u00e9aliser des travaux de\nr\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du\ndiffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des\ncoupures seront r\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux\nsens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24\nmai 2024\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202432\nPREFET -\nDES PYRENEES- PREFET\nATLANTIQUES . DES LANDES\ng'% Liber_te\u00ee\nFratenit\u00e9 ' \u00eef::g;\u00fc\u00e9\nDirection d\u00e9partementale\ndes territoires et de l\u00e4 mer\nPilotage, affaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e9glementant la circulation sous chantier sur\nl''autoroute A63 de la C\u00f4te Basque\nTravaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur A63 allant du diffuseur n\u00b04 Biarritz au n\u00b07 d'Ondres\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur -\nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite\nLA PR\u00c9F\u00c8TE DES LANDES,\nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur\nOfficier de l'ordre national du M\u00e9rite\nVU I\u00e9 Code de la Route,\nVU la loi n\u00b0 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et\ndes r\u00e9gions,\nVU le d\u00e9cret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame TAHERI, pr\u00e9f\u00e8te des Landes,\nVU le d\u00e9cret du 17 f\u00e9vrier 2022 nommant Monsieur Cyrille LEFEUVRE en qualit\u00e9 de directeur de cabinet\nde la pr\u00e9f\u00e8te des Landes, ;\nVU le d\u00e9cret du 5 octobre 2022 nommant Julien CHARLES, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 du 24 novembre 1967 modifi\u00e9 relatif \u00e0 la signalisation des routes et autoroutes,\nVU l'Instruction minist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re (livre |-8e partie signalisation temporaire)\napprouv\u00e9e par arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel en date du 06 novembre 1992,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral en date du 13 novembre 2013 portant r\u00e9glementation permanente de la\ncirculation sous chantier sur l'autoroute de la C\u00f4te Basque A63 dans le d\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques, |\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2018-06-26-003 en date du 26 juin 2018 portant r\u00e9glementation de\npolice sur l'autoroute de la C\u00f4te Basque A63 dans le d\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, '\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative - boulevard Tourasse \u2014 CS 57577 - 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\n1/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202433\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2022-07-08-00003 en date du 8 juillet 2022 portant r\u00e9glementation de\npolice sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne,\nVU l'arr\u00e9t\u00e9 inter pr\u00e9fectoral en date du 12 juin 2015 portant r\u00e9glementation permanente de la\ncirculation sous chantier sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne du PR 0+000 au PR 11+170 dans le\nd\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU le d\u00e9cret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Fran\u00e7oise Tah\u00e9ri, pr\u00e9f\u00e8te des Landes\nVU le d\u00e9cret du 5 octobre 2022 nommant Julien Charles, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2023-07-12-00007 du 12 juillet 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature de M.\nle Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \u00e0 M. le Directeur D\u00e9partemental des Territoires et de la Mer des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, '\nVU la d\u00e9cision n\u00b0 64-2023-09-04-00002 du 4 septembre 2023 de subd\u00e9l\u00e9gation' de signature hors\nfonction d'ordonnateur au sein de la Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2023-609-DC2PAT du 23 octobre 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0\nMonsieur Cyrille LEFEUVRE, directeur de cabinet de la pr\u00e9f\u00e8te des Landes,\nVU le plan de coupure de l'A63 approuv\u00e9 par arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral en date du 27 janvier 2009,\nVU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative pr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 des\nautoroutes du Sud de la France en date du 6 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 23\nf\u00e9vrier 2024, ' -\nVU l'avis de I'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Landes en date du 27 f\u00e9vrier 2024,\n\" VU l'avis de la sous direction de la gestion du r\u00e9seau autoroutier conc\u00e9d\u00e9 en date du 23 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis du conseil d\u00e9partemental des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\n- VU l'avis du conseil d\u00e9partemental des Landes eh date du 8 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune d'Anglet en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Biarritz en date du 8 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Tarnos en date du 8 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Saint-Jean-de-Luz en date du 15 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis de la commune de Saint-Martin de Seignanx en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\nVU l'avis d\u00e8 la commune d'Ondres en date du 7 f\u00e9vrier 2024,\nCONSID\u00c9RANT qu'il importe d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents\nd'exploitation de la soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la France et des entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution\ndes travaux,\nSur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative \u2014 boulevard Tourasse \u2014 CS 57577 \u2014 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\n2/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202434\nARRETENT\nArticle 1: Pour permettre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de r\u00e9aliser les phases 2\net 3 des travaux d'entretien des chauss\u00e9es sur l'A63, des restrictions de circulation seront mises en place\ndans les deux sens de circulation entre les diffuseurs n\u00b04 de Biarritz et le diffuseur n\u00b07 d'Ondres\n(PR164+900 au PR184+500), ainsi que sur l'A64 lors de la fermeture de la Bifurcation A64/A63 (PR 2 au PR\n0).\nLes travaux de la phase 2 concernant la section courante s'\u00e9taleront durant une p\u00e9riode de 12 semaines\ndu 4 mars 2024 au 24 mai 2024 et seront r\u00e9alis\u00e9s de nuit, sous basculement de chauss\u00e9e ou\nponctuellement sous coupure d'autoroute.\nLes travaux de la phase 3 concernant les diffuseurs n\u00b0 7 Ondres, n\u00b06 Bayonne Nord et n\u00b05 Bayonne Sud,\ns'\u00e9taleront durant une p\u00e9riode de 3 semaines du 27 mai 2024 au 14 juin 2024 et seront r\u00e9alis\u00e9s de nuit\nsous fermeture totale ou partielle de chaque \u00e9changeur.\nArticle 2 : Durant la p\u00e9riode d\u00e9finie \u00e0 I'article 1, les restrictions de circulation seront mises en \u0153uvre\ncomme suit :\n* lundi 4 mars 2024 au vendredi 14 juin 2024 du PR164+900 au PR184+500 :\n\" \u2014 coupure de l'A63 de Bayonne Sud \u00e0 Biarritz dans les 2 sens de circulation,\n- coupure de l'A63 de Bayonne Sud \u00e0 Bayonne Nord dans le sens 2 (Espagne France),\n- fermeture de la Bifurcation A63 vers A64 et de I'A64 vers I'A63 dans les 2 sens de circulation,\n- fermeture des \u00e9changeurs n\u00b0 7 Ondres, n\u00b0 6 Bayonne Nord, n\u00b0 5 Bayonne Sud, n\u00b0 4 Biarritz\ndans les 2 sens de circulation,\n- basculements de chauss\u00e9es seront mis en place dans les 2 sens de circulation,\n- des neutralisations de voies de droite ou de gauche pourront \u00eatre mises en place en journ\u00e9e.\nLes usagers seront amen\u00e9s \u00e0 suivre les itin\u00e9raires de d\u00e9viations mis en place pendant ces travaux.\nL'ensemble du planning pr\u00e9visionnel de chantier est annex\u00e9 \u00e0 ce document, il comporte les dates de\nfermetures des diff\u00e9rents diffuseurs/bifurcation A63-A64 et les d\u00e9viations \u00e0 suivre pour les usagers.\nAfin de limiter la g\u00eane aux usagers, les travaux sous coupure ou sous basculement se d\u00e9rouleront de nuit\nde 21h00 \u00e0 6h00.\nUne signalisation sp\u00e9cifique informera des changements de zone et de limitation de vitesse sur la zone\nen fond de rabotage (110 km/h sur la zone habituellement \u00e0 130 km/h et 90 km/h sur la zone\nhabituellement \u00e0 110 km/h). _\nLa vitesse de circulation maximale autoris\u00e9e lorsqu'une voie est maintenue sera de 80 km/h pour tous\nles v\u00e9hicules, conform\u00e9ment au manuel du chef de chantier du CEREMA.\nEn cas de probl\u00e8mes techniques ou de conditions m\u00e9t\u00e9orologiques d\u00e9favorables, les ASF pourront\nd\u00e9caler de deux semaines les travaux pr\u00e9vus dans le DESC. En complement des journ\u00e9es et nuits de\nsecours suppl\u00e9mentaires sont identifi\u00e9es du 17 juin 2024 au 28 juin 2024.\nLa date et l'horaire de fermeture seront communiqu\u00e9s par les ASF par courriel, \u00e0 la DDTM 64, \u00e0 la\nPr\u00e9fecture 40, aux gestionnaires concern\u00e9s et aux services de secours (SDIS, SAMU et Gendarmerie),\n3 jours (sauf urgence ou report) avant la mise en place effective de la mesure.\nConform\u00e9ment au dossier d'exploitation sous chantier susvis\u00e9 et \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur, un\n- rappel de ces restrictions particuli\u00e8res sera effectu\u00e9 dans cette zone de travaux.\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative - boulevard Tourasse \u2014 CS 57577 \u2014- 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\nAL D -'\u2014-.\u2014,-.-...\\':..l......'.v.. \u00easz 3/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202435\nArticle 3:La signalisation mise en place n\u00e9cessite de d\u00e9roger \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e9glementation\npermanente de la circulation sous chantier, en particulier : -\n- al'article 2 \u00ab r\u00e9duction de capacit\u00e9 pendant les jours dits hors chantier \u00bb\n\u2014 \u00e0 larticle 3 \u00ables chantiers ne devront pas entra\u00eener un d\u00e9tournement du trafic sur le r\u00e9seau\nsecondaire\u00bb '\n\u2014 \u00e0 l'article 4 \u00ab le d\u00e9bit \u00e9coul\u00e9 au droit de la zone de travaux ne doit pas exc\u00e9der 1200 v\u00e9hicules\nheures \u00bb\n- \u00e0 l'article 5 \u00ab longueur maximale de restriction \u00bb\n- \u00e0 l'article 8 \u00ab inter distances entre chantier \u00bb\n\u2014 \u00e0 l'article 9 \u00ab limitations de vitesse \u00e0 appliquer dans le basculement \u00e0 double sens \u00bb.\nArticle 4 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la soci\u00e9t\u00e9 des\nASF conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.\nLes entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de\nsignalisation utiles, sous le contr\u00f4le des services de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF (district sud atlantique).\ni\nArticle 5 : une information aux usagers sera mise en place \u00e0 l'aide des panneaux \u00e0 messages variables se\ntrouvant avant les acc\u00e8s \u00e0 l'autoroute et en section courante.\nL'information sera \u00e9galement diffus\u00e9e par voie de presse et par le biais de la radio autorouti\u00e8re.\nArticle 6 : les modalit\u00e9s de restrictions de circulation d\u00e9crites dans cet arr\u00eat\u00e9 ne s'appliquent pas aux\nv\u00e9hicules de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF ni aux v\u00e9hicules des entreprises travaillant pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9\ndes ASF.\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative - boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\ni P, flad 5505 U\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202436\nArticle 7 : copie du pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9 sera adress\u00e9e \u00e0 :\n- Monsieur le sous-pr\u00e9fet de Bayonne,\n- Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de la\ngendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de la\ngendarmerie des Landes,\n- Monsieur le pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental des Landes,\n- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Landes,\n- Monsieur le commandant du peloton autoroutier A63 de Bayonne,\n- Monsieur les responsables du SAMU 64 et 40,\nMonsieur le maire de Bayonne, Anglet, Biarritz, Tarnos, Saint-Jean-de-Luz, Ondres et Saint-\nMartin de Seignanx,\nMonsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Landes,\nMadame la directrice r\u00e9gionale d'exploitation de la Soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la\nFrance,\nqui sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution ou de l'archivage du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9,\nlequel sera'publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture.\n_ - P A /q L/ % A )) / \" '7 n 4 Mont-de-marsan, le / (fmum 2024 Pau,le / 9/{! v Lols\nPour la pr\u00e9f\u00e8te et par d\u00e9l\u00e9gation,\nLa secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale\nSt\u00e9phanie MONTEUIL ' David DONNE\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa date de\n'notification ou de publication devant le Tribunal Administratif de PAU, 50 cours Lyautey, 64010 PAU. Le Tribunal\nAdministratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique T\u00e9l\u00e9recours Citoyens, accessible par le site internet\nb(\u00a2\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nCit\u00e9 administrative \u2014- boulevard Tourasse - CS 57577 \u2014 64032 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 80 86 00\nOvfen\u00e9\u00ebs-a sesgou\u00abfr 5/5\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202437\n\t\n\f\n\t\f \n\n\n\t\n \f\t\n \t\n \n\t\t \t!\"#\n$\t\n\n\n\t\n%&'(' \t\t \n\n$\n\n \n%\t\n%\n\t\n\n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n \n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n\t\n !\n \n\t \"\n#$\f\t\n\"\n#$\f\n %\n\t$\t \"\f \n&\f\t\t\"'(\f \t\f\t\n)\n\n*\n\n\f\t\n\f *\n\t\n\n+,-+\n\f\f)\n \f*\n*\n\f.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f \n%\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4\n\n ) * \n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n5\n !\n \n\t5 \n)\n\t \"\n#$\f\n %\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *446 \f \n\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n5\"\n#$\f\n %\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *44\"7(\f \n\f 4\"7\n \n\f 4\"\n\f\f\n\t8\f\t\n \n\f 9 \t\f$\n&\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n\f \n\t\f$\n&\n 4\"7(\f 45 \f\t\n\n\t\f \n\t:;\n\f$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\n*\n\f\f \t.6 \f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:;\n\f$\n\t\f)\n \f \n\f\t\n\n 2\n\n\n *4 $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f\n**\n\f.\"7\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n9\f \n\t\f$\n&\n 4\"7(\f 45 \f\t\n\n\t\f \n\t:;\n\f$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\n*\n\f\f \t.6 \f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:;\n\f$\n\t\f)\n \f \n\f\t\n\n 2\n\n\n *4 $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f\n**\n\f.\"7\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n,\f \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n \"\n#\n\f\t\n$\f \n\f \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t5 \n)\n\t %\n\n\f\"7\n \"\n\f\f\n\t8 \n\f \t\f$\n&\n5\n )\n\t %\n\n\f\"\n\f\f\n\t8\"7\n \n\f \n\t\f$\n&\n \"\n#$\f \n%\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4%\n\n\f\"7\n \"7(\f \n\f , \n\t\f$\n&\n5\n )\n\t 4\"7\n 45\n\"\n#$\f\n \n\f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"\n\f\f\n\t8 %\n\t\n$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\f\t\t\n*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f*\n \n\f\t\n *4, \n\f 9 \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t \n9\f 9 \t\f$\n&\n \n$\f ,9 \t\f$\n&\n \n$\f 99 \t\f$\n&\n \n$\f ,9 \n\t\f$\n&\n %\n\n\f\t\f\n\"7\n \t\f\t\n\n\"\n\f\f\n\t8 %\n\t$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\"7\n .\t\n$\f\t\n*\n\t\n\f\n\f\n\f\f\f \f**\n\f.\"\n\f\f\n\t8 \n%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\"7\n .\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"\n\f\f\n\t8 \n9$\f 99 \n\t\f$\n&\n 4\"\n\f\f\n\t8\f\t\n %\n\t$\t *4 $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\n\t= ;\n8(\f \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n,$\f 9, \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t \n$\f 9, \t\f$\n&\n \n$\f 9 \t\f$\n&\n5\n )\n\t 4\"7\n 45 \n \f\f\t\n\n\n\n\f\n\n\n\n\n\f\n\t\n \n \n \"\n#$\f\t\n\"\n#$\f\n \n ;\n\f$\t \"\f \n&\f\t\t\"'(\f \t\f\t\n)\n\n*\n\n\f\t\n\f *\n\t\n\n+,-+\n\f\f)\n \f*\n*\n\f.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f \n;\n\f$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4\n%\n\n\f:%\n\t$\t *4 $\f\t\t\n\f\t\n\f\"\n\f\f\n\t8\n.\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f\f \f**\n\f.\n\"7\n \n4\t\f\n\t\f \n\t\"\n\f\f\n\t8:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \n\"\f \n&-\"\n\f\f\n\t8. $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f*\n*\n\f.\"7\n 4\"7\n 45\n \f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n \n %\n\n\f\t\f\n\"\n\f\f\n\t8\t\f\t\n\"7\n\n )+&\t+,\t! \n*+\t!+,&\t \n)+#\t+, \n*++,#\t \n\f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"\n\f\f\n\t8\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f, Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202438\n$\f , \t\f$\n&\n \n$\f , \t\f$\n&\n \n$\f \n\t\f$\n&\n \"\n#$\f\n %\n\t$\t 2\n\n\f\t* \n\f\t\n\"\f \n&\n\n\f\t\t*\n\f.\"'(\f \t#\t3\t\n\f\n\f\f\f \f\n* \n\f\t\n *4\n9$\f \n\t\f$\n&\n5\n!\n \n\t %\n\n\f\t\f\n\"7\n \t\f\t\n\n\"7(\f >?$\f\n2\n\n\f3\n#\f@5A\f\t\n\f\"0A\n$\f\n \n$\f \n\t\f$\n&\n %\n\n\f\t\f\n\"7\n \t\f\t\n\n\"7(\f >?$\f\n2\n\n\f3\n#\f@5A\f\t\n\f\"0A\n$\f\n \n$\f \n\t\f$\n&\n \n$\f \n\t\f$\n&\n \n$\f 9 \t\f$\n&\n5\n!\n \n\t \n9 ,$\f 46 \f54 \n \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7(\f \t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.9\n%!\f\t \n\n 46 \f54 \n \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.9%!\f\t\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n, \n\n 9 \t\f$\n&\n \n\n \t\f$\n&\n \n\n 9 \n\t\f$\n&\n \n\n \t\f$\n&\n \n\n \n\t\f$\n&\n \n\n 9 \t\f$\n&\n \n\n\n ) * \n 3\n3 , \t\f$\n&\n 4\"7\n 45 \t \f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"\n\f\f\n\t8\n\f\t\n\n\t\f \n\t:<\f$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7\n . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"\n\f\f\n\t8\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f, \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f 46 \f \n 3\n3 \t\f$\n&\n 4\"7(\f 54 \t \f\t\n\n\t\f \n\t:;\n\f$\t \"\f \n& $\f\t\f\t\n\f\n*\n\f\f \t.6 \f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:;\n\f$\n\t\f)\n \f \n\f\t\n\n 2\n\n\n *4 $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f\n**\n\f.\"7\n \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7(\f . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n6 \f 4\"7(\f \n 3\n3 \t\f$\n&\n 46 \f54 \t \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.9%!\f\t\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7(\f \t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.9\n%!\f\t 4\"7\n 4\"7\n 45 \n \n 4\"7(\f 54\n\tA\f\t\n\f\"\n#\n$\f \n9 \n46 \f54 !\n \t \n46 \f54 \f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t \"\f \n&\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.9%!\f\t\t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n *4\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n$\f*\n\t\n\f\n\f, \n4\t\f\n\t\f \n\t:<\f$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n%\n\n\f:%\n\t$\t *4 $\f\t\t\n\f\t\n\f\"7\n\n .\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f\f \f**\n\f.\n\"7(\f \n4\t\f\n\t\f \n\t\"7\n :%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \n\"\f \n&-\"7\n . $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\n\f \f**\n\f.\"7(\f \n$\f#\fB;\n\t\f\t\n$\f\n $\n\t\n\f\t\n\f \"7\n \n\t\f\f\"7(\f .\n\n\f\f \f \n\f\t\n *$\f2\n\nC\n$\f#\f:%\n\t$\t 2\n\n\f\t\t\n*\n\f\f \t.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f\t\n\f\t\n\f\f)\n \f**\n\f.\"7(\f \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n\"7(\f . $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7\n\n \t\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f,\n\f\f \f**\n\f.\n6 \f\n$\f#\f:%\n\t$\t 2\n\n\f\t\t\n*\n\f\f \t.\n\t/\n\f\f *0\f\n!1\n\f\t\n\f\t\n\f\f)\n \f**\n\f.\"7(\f \n\f\t\n\n\t\f \n\t:%\n\t$\t *4\t\n\n\t\t\f\t\n\f\n6 \f. $\f\t\f\t\n\f*\n\f\f \t.\"7(\f \t\n\n$\f*\n\t\n\f\n\f \n4\t\f\n\t\f \n\t:%\n\t$\n\t\t\f\f \n\f\t\n \"\f \n&\n $\f\t\n$\f*\n\t\n\f\n\f\n\f\f \f**\n\f.9\n%!\f\t Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-02-29-00005 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral r\u00e8glementant la circulation sous chantier sur l'autoroute A63 de la c\u00f4te Basque - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des chauss\u00e9es sur l'A63 allant du diffuseur n\u00b0 4 de Biarritz au n\u00b07 d'Ondres des coupures seront\nr\u00e9alis\u00e9es de nuit dans les deux sens de circulation (21h \u00e0 6 h) du 4 mars au 24 mai 202439\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes\nAtlantique de Bordeaux \n64-2024-03-26-00002\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout40\nB . . - \u00ab \"PR\u00c9FET Direction interd\u00e9partementale des roytes\nDES PYRENEES- Atlantique\nATLANTIQUES\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 2 & MARS 2924\nrelatif aux travaux d'\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d'Herr\u00e8re\nCommune d'Escout\nLe pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nChevalier de l'ordre national du m\u00e9rite\nVu le code de la route ;\nVu le code de la voirie routi\u00e8re ;\nVu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et des r\u00e9gions ;\nVu l'arr\u00e9t\u00e9 interminist\u00e9riel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arr\u00eat\u00e9s qui\nl'ont modifi\u00e9 ;\nVu l'instruction interminist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re du 22 octobre 1963 modifi\u00e9e ;\nVu le d\u00e9cret n\u00b0 2006 \u2014 304 du 16 mars 2006 modifi\u00e9 portant cr\u00e9ation et organisation des directions\ninterd\u00e9partementales des routes ;\nVu le d\u00e9cret du 5 octobre 2022 nommant M. Julien Charles, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02022-10-24-00043 du 24 octobre 2022 du pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques portantd\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 monsieur le directeur interd\u00e9partemental des routes Atlantique ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 sub-2024-64-03 du 7 mars 2024 portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature par monsieur Fran\u00e7oisDuquesne, en mati\u00e8re de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de lacirculation routi\u00e8re, et en mati\u00e8re de contentieux et de repr\u00e9sentation devant les juridictions ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b064-2021-12-06-00007 portant autorisation environnementale pour la mise en s\u00e9curit\u00e9 dela RN 134 entre B\u00e9lair et Oloron-Sainte-Marie ;\nVu l'arr\u00e9t\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024-olo-005 du 1 mars 2024 r\u00e9glementant la circulation sur la RN 134 :\nVu la note technique du 14 avril 2016 relative \u00e0 la coordination des chantiers sur le r\u00e9seau routier national ;\nVu l'avis r\u00e9put\u00e9 favorable au 22 f\u00e9vrier 2024 de la gendarmerie nationale :\nVu le dossier d'exploitation sous chantier ;\nConsid\u00e9rant qu'en raison des travaux d'\u00e9largissement de la RN entre le PR 62+430 et 63+800, dans le cadre del'op\u00e9ration de mise en s\u00e9curit\u00e9 de la RN 134 entre B\u00e9lair et Oloron, sur le territoire des communes d'Herr\u00e8re etEscout, il convient de mettre en \u0153uvre des mesures temporaires d'exploitation,\n19 all\u00e9e des Pins\nCS 31670\n33073 BORDEAUX cedex\nT\u00e9l : 05 59 34 69 40\nmel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 1/5\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout41\nArr\u00e9te\nArticle 1 :\n\u00e0 compter de la signature du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02024-olo-005 du 1\" mars 2024 r\u00e9glementant la circulation\nsur la RN 134 entre les PR 62+430 et 63+800 est abrog\u00e9. '\nArticle 2 :\nPhase 3.12 \u00e0 compter de la signature du pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9 et jusqu'au mercredi 27 mars 2024 \u00e0 8h00, puis\nPhase 3.13 \u00e0 l'Issue des travaux la phase 3.12 et jusqu'au mardi 2 avril 2024 \u00e0 8h00.\nLes phases 3.12 et 3.13 n\u00e9cessitent d'imposer les m\u00eames prescriptions de circulation :\nLimitation de vitesse\nLa vitesse peut \u00eatre limit\u00e9e sur la RN134 dans le sens Pau/Oloron-Sainte-Marie \u00e0 70 km/h du PR 62+300 \u00e0\n62+400 et \u00e0 50 km/h du PR 62+400 au PR 63+901.\nLa vitesse peut \u00e9tre limit\u00e9e sur la RN134 dans le sens Oloron-Sainte-Marie/Pau \u00e0 70 km/h du PR 63+1005 au\nPR 63+901 et \u00e0 50 km/h du PR 63+901 au PR 62+400.\nLargeur de voie\nLa largeur de voie de circulation de la RN134 peut \u00eatre r\u00e9duite \u00e0 3 m dans les deux sens de circulation entre le\nPR 62+400 et le PR 63+800,\nInterdiction de d\u00e9passer\nLe d\u00e9passement sur la RN 134 peut \u00eatre interdit dans le sens Pau/Oloron-Sainte-Marie du PR 62+400 au PR\n63+901 et du PR 63+801 au PR 62+400 dans le sens Oloron-Sainte-Marie/Pau.\nAcc\u00e8s river ier \u00ab rue Quiquagne \u00bb au +481\nUn acc\u00e8s riverains et chantier, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+481 au droit de l'acc\u00e8s riverain existant, c\u00f4t\u00e9 droit sens\nOloron-Sainte-Marie/Pau. :\nLes riverains, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant du chantier doivent marquer un temps d'arr\u00e9t et c\u00e9der\nle passage aux usagers de la RN 134. Les v\u00e9hicules et engins de chantier dont le P.T.A.C. est sup\u00e9rieur \u00e0 3,5t\nont interdiction de tourner \u00e0 gauche.\nAcc\u00e8s riverains jer \u00ab in rural\u00bb au PR 63+\nUn acc\u00e8s riverains et chantier, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+442 au droit de l'acc\u00e8s riverain existant, c\u00f4t\u00e9 droit sens\nOloron-Sainte-Marie/Pau.\nLes riverains, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant du chantier doivent marquer un temps d'arr\u00e9t et c\u00e9der\nle passage aux usagers de la RN 134, Les v\u00e9hicules et engins de chantier dont le P.T.A.C. est sup\u00e9rieur \u00e0 3,5t\nont interdiction de tourner \u00e0 gauche. ;\nAcc\u00e8s riverains et chantier \u00abchemin rural\u00bb au PR 63+273\nUn acc\u00e8s riverains et chantier, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+273 au droit de l'acc\u00e8s riverain existant, c\u00f4t\u00e9 droit sens\nOloron-Sainte-Marie/Pau.\nLes riverains, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant du chantier doivent marquer-un temps d'arr\u00e9t et c\u00e9der\nle passage aux usagers de la RN 134. Les v\u00e9hicules et engins de chantier dont le P.T.A.C. est sup\u00e9rieur \u00e0 3,5t\nont interdiction de tourner \u00e0 gauche.\nAcc\u00e8s riverains et chantier \u00abchemin rural des Hiarots\u00bb au PR 63+000\nUn acc\u00e8s riverains et chantier, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+000, c\u00f4t\u00e9 droit sens Oloron-Sainte-Marie/Pau.\nLes riverains, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant du chantier doivent marquer un temps d'arr\u00eat et c\u00e9der\nle passage aux usagers de la RN 134.\n19 all\u00e9e des Pins\nCS 31670\n33073 BORDEAUX cedex\nT\u00e9l : 05 59 34 69 40\nmel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 2/5\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout42\nAcc\u00e8s chantier et parcelle agricole au PR 63+260\nUn acc\u00e8s chantier et parcelle agricole, en entr\u00e9e et sortie en tourne \u00e0 droite, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+260, c\u00f4t\u00e9\ndroit sens Pau /Oloron-Sainte-Marie. Cet acc\u00e8s est ferm\u00e9 \u00e0 la circulation sauf besoin.\nLes engins agricoles, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant de l'acc\u00e8s doivent marquer un temps d'arr\u00eat et\nc\u00e9der le passage aux usagers de la RN 134,\nLes engins agricoles, les v\u00e9hicules et engins de chantier dont le PT.A.C. est sup\u00e9rieur \u00e0 3,5t ont interdiction de\ntourner \u00e0 gauche.\nInterdiction de tourner \u00e0 droite acc\u00e8s chantier PR 63+260\nLes usagers circulant dans le sens Pau/Oloron-Sainte-Marie, \u00e0 l'exception des engins agricoles, des v\u00e9hicules et\nengins de chantier ont interdiction de tourner \u00e0 droite au droit de l'acc\u00e8s chantier PR 63+260.\ndicti : c hanti +\nLes usagers circulant dans le sens Oloron-Sainte-Marie/Pau ont interdiction de tourner \u00e0 gauche au droit de\nl'acc\u00e8s chantier PR 63+260.\nAcc\u00e8s chantier et parcelle agricole au PR 63+420\nUn acc\u00e8s chantier et parcelle agricole, en entr\u00e9e et sortie en tourne \u00e0 droite, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+420, c\u00f4t\u00e9\ndroit sens Pau /Oloron-Sainte-Marie. Cet acc\u00e8s est ferm\u00e9 \u00e0 la circulation sauf besoin.\nLes engins agricoles, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant de l'acc\u00e8s doivent marquer un temps d'arr\u00e9t et\nc\u00e9der le passage aux usagers de la RN 134.\nLes engins agricoles, les v\u00e9hicules et engins de chantier dont le P T.A.C. est sup\u00e9rieur \u00e0 3,5t ont interdiction de\ntourner \u00e0 gauche.\nInterdiction de tourner i \u00e8 i +42\nLes usagers circulant dans le sens Pau/Oloron-Sainte-Marie, \u00e0 l'exception des engins agricoles, des v\u00e9hicules et\nengins de chantier ont interdiction de tourner \u00e0 droite au droit de l'acc\u00e8s chantier PR 63+420.\nInterdiction de tourner \u00e0 gauche acc\u00e8s chantier PR 63+420\nLes usagers circulant dans le sens Oloron-Sainte-Marie/Pau ont interdiction de tourner \u00e0 gauche au droit de\nl'acc\u00e8s chantier PR 63+420. |\nAcc\u00e8s chantier et parcel i +\nUn acc\u00e8s chantier et parcelle agricole, en entr\u00e9e et sortie en tourne \u00e0 droite, est am\u00e9nag\u00e9 au PR 63+560, c\u00f4t\u00e9\ndroit sens Pau /Oloron-Sainte-Marie. Cet acc\u00e8s est ferm\u00e9 \u00e0 la circulation sauf besoin.\nLes engins agricoles, les v\u00e9hicules et engins de chantiers sortant de l'acc\u00e8s doivent marquer un temps d'arr\u00e9t et\nc\u00e9der le passage aux usagers de la RN 134,\nLes engins agricoles, les v\u00e9hicules et engins de chantier dont le P.T.A.C. est sup\u00e9rieur \u00e0 3, 5t ont interdiction de\ntourner \u00e0 gauche.\nInterdiction de t \u00e0 droit \u00e8s chantier PR 63+560\nLes usagers circulant dans le sens Pau/Oloron-Sainte-Marie, \u00e0 l'exception des engins agricoles, des v\u00e9hicules et\nengins de chantier ont interdiction de tourner \u00e0 droite au droit de l'acc\u00e8s chantier PR 63+560.\nInterdiction de tourner \u00e0 gauche acc\u00e8s chantier PR 63+560\nLes usagers circulant dans le sens Oloron-Sainte-Marie/Pau ont interdiction de tourner \u00e0 gauche au droit de\nl'acc\u00e8s chantier PR 63+560.\nSens Pau/Oloron-Sainte-Marie\nLa circulation est coup\u00e9e sur la RN 134 du PR 62+500 au PR 63+760, elle est interdite \u00e0 tous les v\u00e9hicules, sauf\nbesoin de chantier. La circulation est d\u00e9voy\u00e9e sur la voie am\u00e9nag\u00e9e Nord sur une largeur de 3m depuis l'axe du\nPR 62+500 au PR 63+760.\n19 all\u00e9e des Pins\nCS 31670\n33073 BORDEAUX cedex\nT\u00e9l : 05 59 34 69 40\nmel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 3/5\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout43\nSens Oloron-Sainte-Marie/Pau\nLa circulation est coup\u00e9e sur la RN 134 du PR 63+760 au PR 62+500, elle est interdite \u00e0 tous les v\u00e9hicules, sauf\nbesoin de chantier. La circulation est d\u00e9voy\u00e9e sur la voie am\u00e9nag\u00e9e Sud sur une largeur de 3m depuis l'axe\nentre le PR 63+760 et le PR 62+500,\nrna\nLa circulation sur la RN 134 peut \u00eatre altern\u00e9e par piquets K10 entre le PR 62+400 et le PR 63+901, avec une\ninter-distance maximale entre piquets K10 de 250 m sur le cr\u00e9neau horaire 7h00-20h00. La vitesse maximale\nautoris\u00e9e est alors fix\u00e9e \u00e0 50 km/h dans la section consid\u00e9r\u00e9e. Le d\u00e9passement et le stationnement de tout\nv\u00e9hicule autre que les v\u00e9hicules et engins de chantier sont interdits sur la section consid\u00e9r\u00e9e.\nAlternat par feux tricolores\nLa circulation sur la RN 134 peut \u00e9tre altern\u00e9e par feux de chantier entre le PR 62+400 et le PR 63+901, avec\nune inter-distance maximale entre feux de 250 m sur le cr\u00e9neau horaire 20h00-7h00. La vitesse maximale\nautoris\u00e9e est alors fix\u00e9e \u00e0 50 km/h dans la section consid\u00e9r\u00e9e. Le d\u00e9passement et le stationnement de tout\nv\u00e9hicule autre que les v\u00e9hicules et engins de chantier sont interdits sur la section consid\u00e9r\u00e9e.\nArticle 3 : en fonction de l'avancement du chantier li\u00e9 aux al\u00e9as techniques, m\u00e9t\u00e9orologiques ou sanitaires, les\ndates et heures de d\u00e9but et fin des travaux pourront \u00eatre d\u00e9cal\u00e9es. Dans ce cas, les mesures d'exploitation\nprescrites aux articles 2 et 3 du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sont maintenues dans les m\u00eames conditions et pourront se\npoursuivre dans les m\u00e9mes conditions, jusqu'au lundi 29 avril 2024 \u00e0 9h00.\nArticle 4 : la signalisation, conforme \u00e0 l'instruction interminist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re susvis\u00e9e, est\npos\u00e9e, surveill\u00e9e, entretenue et d\u00e9pos\u00e9e par I'entreprise COLAS \u2014 Avenue Alfred Nobel \u2014 64000 PAU.\nLa signalisation n\u00e9cessaire \u00e0 la mise en \u0153uvre des mesures d'exploitation d\u00e9crites \u00e0 l'article 10 pourra \u00eatre\npos\u00e9e, surveill\u00e9e, entretenue et d\u00e9pos\u00e9e par les concessionnaires r\u00e9seaux, En\u00e9dis, Orange, SAUR et les\ncommunes d'Escout et Herr\u00e8re en coordination avec l'entreprise COLAS.\nToutes les soci\u00e9t\u00e9s interviennent sous le contr\u00f4le de la direction interd\u00e9partementale des routes Atlantique\n(district d'Oloron-Sainte-Marie / CEI d'Oloron Sainte-Marie).\nLes entreprises informeront le Centre d'Ing\u00e9nierie et de Gestion du Trafic (CIGT) de la DIR Atlantique\n(t\u00e9l\u00e9phone : 05 56 065 065) du d\u00e9but et de la fin de l'intervention au d\u00e9marrage du chantier et \u00e0 chaque\nmodification des mesures temporaires d'exploitation mises en place.\nArticle 5 : outre les recours gracieux et hi\u00e9rarchiques qui s'exercent dans le m\u00eame d\u00e9lai, un recours contentieux\npour exc\u00e8s de pouvoir peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 devant le tribunal administratif comp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0\ncompter de la date de publication du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 6 : le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques et affich\u00e9 dans les communes d'Escout et Herr\u00e8re par les soins de Mesdames les maires.\n19 all\u00e9e des Pins\nCS 31670\n33073 BORDEAUX cedex\nT\u00e9l : 05 59 34 69 40\nmel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 4/5\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout44\nArticle 7 :\n- M. le pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- Mme la sous-pr\u00e9f\u00e8te d'Oloron-Sainte-Marie,\n- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- M. le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques (PAJSR/SRGC/SR),\n- Mme le maire d'Escout,\n- Mme le maire d'Herr\u00e8re,\n- M. le responsable de l'entreprise COLAS,\n- M. le colonel du SDIS des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n- M. le directeur interd\u00e9partemental des routes Atlantique (district d'Oloron-Sainte-Marie),\nsont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'application du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui est publi\u00e9 et affich\u00e9\nconform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.\nPour le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\nLe directeur interd\u00e9partemental des routes Atlantique,\nLe directeur adj/di' l\ncharg\u00e9 de L;exgl,:fi e on\nPier;e_..\u00f4'\"j{n\"ca\u00e4'amsr.t.l\n19 all\u00e9e des Pins\nCS 31670\n33073 BORDEAUX cedex\nT\u00e9l : 05 59 34 69 40\nmel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 5/5\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout45\n.Woou nh el\ng st eh dansds\n..\n\u00cf \u00ee\u00c8Jl'l\u2014h'.?{v,iJ ME T L\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2024-03-26-00002 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-olo-006 du 26 mars 2024\nrelatif aux travaux d\u25a1\u00e9largissement de la RN 134\nentre le PR 62+430 et le PR 63+800\nCommune d\u25a1Herr\u00e8re\nCommune d\u25a1Escout46\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de\nl'Am\u00e9nagement et du Logement \n64-2024-03-22-00005\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant autorisation de\ntravaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette\nsur la commune des Eaux-Bonnes\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement - 64-2024-03-22-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nautorisation de travaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes 47\nPREFET | . ; < . 'EautDES PYR\u00c9N\u00c9ES- Direction Regllonale de l'Environnement,\nATLANTIQUES de 'Am\u00e9nagement et du Logement\nSt | Nouvelle-Aquitaine\nARR\u00caT\u00c9\nportant autorisation de travaux en site class\u00e9\nsur la commune des Eaux-Bonnes\nLe Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nVu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10, R.341-10 et R.341-11 ;\nVu l'arr\u00e9t\u00e9 du 19 mars 1937 portant classement du site du Cirque de Gourette ;\nVu l'arr\u00e9t\u00e9 pr\u00e9fectoral du 2 octobre 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M. Martin LESAGE,\nsecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nVu la d\u00e9claration pr\u00e9alable n\u00b0 064 204 24L 0005 d\u00e9pos\u00e9e le 19 f\u00e9vrier 2024 par M CHAILLOU Franck,\npour r\u00e9gulariser des travaux de fermeture d'un balcon d'un appartement de la r\u00e9sidence Anglas, situ\u00e9e\n1 rue Sendeits \u00e0 Gourette ;\nVu l'avis favorable de la Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l''Am\u00e9nagement et du Logement\nNouvelle-Aquitaine en date du 18 mars 2024 ; _ '\nVu l'avis favorable de l'Architecte des B\u00e2time_.n_'\u00e7s de Fran\u00c8:e en date du 7 mars 2024 ;\nConsid\u00e9rant que le projet n'est pas de nature.\u00e0 alt\u00e9rer la qualit\u00e9 paysag\u00e8re du site class\u00e9 ;\nSur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n15 rue Arthur Ranc,\nCS 60 539, 86 020 POITIERS CEDEX\nT\u00e9l\u00e9phone: 05 49 55 63 63\nwww.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 1/2\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement - 64-2024-03-22-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nautorisation de travaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes 48\nARRETE\n- Article premier : '\nL'autorisation de travaux relative \u00e0 la d\u00e9claration pr\u00e9alable n\u00b0 064 204 24L 0005 d\u00e9pos\u00e9e le 19 f\u00e9vrier\n2024 par M CHAILLOU Franck est accord\u00e9e.\nArticle 2 : : :\nCette d\u00e9cision peut faire I'objet d'un recours aupr\u00e8s du tribunal administratif de Pau dans un d\u00e9lai de\ndeux mois a compter de sa date de notification. |\nArticle 3 :\nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, la sous-pr\u00e9f\u00e8te d'Oloron-Sainte-Marie\net le maire des Eaux-Bonnes sont charg\u00e9s chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent\narr\u00eat\u00e9 qui sera ins\u00e9r\u00e9 au recueil des actes administratifs des services de I'Etat dans le d\u00e9partement des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, et dont copie sera adress\u00e9e \u00e0 la Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de\nl'Am\u00e9nagement et du Logement et \u00e0 l'Architecte des B\u00e2timents de France.\nPau, le 2 2 MARS 2024\nLe Pr\u00e9fet,\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation\nLe sedr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral,\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement - 64-2024-03-22-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nautorisation de travaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes 49\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de\nl'Am\u00e9nagement et du Logement \n64-2024-03-22-00006\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant autorisation de\ntravaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette\nsur la commune des Eaux-Bonnes\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement - 64-2024-03-22-00006 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nautorisation de travaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes 50\nPREFET . ., . \u00bb\nDES PYR\u00c9N\u00c9ES- Direction R\u00e9gionale de l'Environnement,\nATLANTIQUES de l'Am\u00e9nagement et du Logement\n\u00cb\u00cb\u00ce:\u00cf\u2014\u00ca\u03ab ; | Nouvelle-Aquitaine\nARR\u00caT\u00c9\nportant autorisation de travaux en site class\u00e9\nsur la commune des Eaux-Bonnes\nLe Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nVu le code de l''environnement, notamment ses articles L.341-10, R.341-10 et R.341-11 ;\nVU le code de l'urbanisme, notamment l'article R.421-11 ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 du 19 mars 1937 portant classement du site du Cirque de Gourette ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral du 2 octobre 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M. Martin LESAGE,\nsecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nVu la d\u00e9claration pr\u00e9alable n\u00b0 064 204 24L 0003 d\u00e9pos\u00e9e le 8 f\u00e9vrier 2024 par la SAS TOTEM France,\nrepr\u00e9sent\u00e9e par M Thierry PAPIN, pour implanter une antenne de radiot\u00e9l\u00e9phonie sur le plateau du\nB\u00e9zou dans la station de Gourette ;\nVu l'avis favorable sous r\u00e9serves de la Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du\nLogement Nouvelle-Aquitaine en date du 18 mars 2024 ;\nVu l'avis favorable de l'Architecte des B\u00e2timents de France sous r\u00e9serves en date du 4 mars 2024 ;\nConsid\u00e9rant que le positionnement de l'antenne \u00e0 l'arri\u00e8re du b\u00e2timent, la hauteur limit\u00e9e du pyl\u00f4ne\n(12 m) et son aspect, concourent a une meilleure int\u00e9gration dans le site ;\nConsid\u00e9rant que le local technique sera adoss\u00e9 au restaurant et couvert du m\u00eame bardage bois ;\nConsid\u00e9rant que le projet n'est pas de nature \u00e0 alt\u00e9rer la qualit\u00e9 paysag\u00e8re du site class\u00e9 ;\nConsid\u00e9rant que le projet n'aura p\u00e9s_._d'in\u00e9idence sur les objectifs de conservation des habitats et des\nesp\u00e8ces ayant justifi\u00e9 la d\u00e9signation des sites Natura 2000 : FR7200743 \u2014 Massif du Ger et du Lurien et\nFR72210087 - Hautes Vall\u00e9es d'Aspe et d'Os_s_.\u00e9u\";._\n}\n15 rue Arthur Ranc,\nCS 60 539, 86 020 POITIERS CEDEX\nT\u00e9l\u00e9phone: 05 49 55 63 63\nwww.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 1/2\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement - 64-2024-03-22-00006 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nautorisation de travaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes 51\nSur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nARRETE\nArticle premier :\nL'autorisation de travaux relative \u00e0 la d\u00e9claration pr\u00e9alable n\u00b0 064 204 24L 0003 d\u00e9pos\u00e9e le 8 f\u00e9vrier\n2024 par la SAS TOTEM France est accord\u00e9e sous r\u00e9serve du respect des prescriptions suivantes :\n- -en dehors du pyl\u00f4ne lui-m\u00e9me et de ses \u00e9quipements en acier galvanis\u00e9 sur ce dernier, laiss\u00e9 brut, les\nautres \u00e9l\u00e9ments (antennes et autres) seront peints de couleur RAL 7038 ;\n- les h\u00e9liportages seront r\u00e9alis\u00e9s entre le 1 ao\u00fbt et l'hiver ;\n- le stockage des d\u00e9blais sera pr\u00e9cis\u00e9 sur site avec le service des sites de la Direction R\u00e9gionale de\nl''Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine avant le d\u00e9but du chantier ;\n- les zones terrass\u00e9es seront rev\u00e9g\u00e9talis\u00e9es avec des esp\u00e8ces d'origine locale.\nArticle 2 :\nCette d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours aupr\u00e8s du tribunal administratif de Pau dans un d\u00e9lai de\ndeux mois \u00e0 compter de sa date de notification. |\nArticle 3 : .\nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, la sous-pr\u00e9f\u00e8te d'Oloron-Sainte-Marie\net le maire des Eaux-Bonnes sont charg\u00e9s chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du _pr\u00e9sent\narr\u00eat\u00e9 qui sera ins\u00e9r\u00e9 au recueil des actes administratifs des services de I'Etat dans le d\u00e9partement des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, et dont copie sera adress\u00e9e \u00e0 la Direction R\u00e9gionale de I'Environnement, de\nl'Am\u00e9nagement et du Logement et \u00e0 l'Architecte des B\u00e2timents de France.\nDirection R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement - 64-2024-03-22-00006 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nautorisation de travaux dans le site class\u00e9 du Cirque de Gourette sur la commune des Eaux-Bonnes 52\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n64-2024-03-26-00003\nArr\u00eat\u00e9 fixant la composition de la commission de\ncontr\u00f4le des listes \u00e9lectorales de la commune d\u25a1\nHOURS\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00003 - Arr\u00eat\u00e9 fixant la composition de la commission de contr\u00f4le des listes\n\u00e9lectorales de la commune d\u25a1\nHOURS53\n\"N Direction de la citoyennet\u00e9 de la l\u00e9galit\u00e9 et du\n; d\u00e9veloppement territorialPREFET P Bureau des \u00e9lections et de la r\u00e9glementation g\u00e9n\u00e9raleDES PYRENEES-\nATLANTIQUES\nLsbert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9 ...\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 64-2024-\nfixant la composition de la commission de contr\u00f4le des listes \u00e9lectorales de la commune d'\nHOURS\nLe pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nVU le code \u00e9lectoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7 ;\nVU la communication par la commune du nom du conseiller municipal ayant accept\u00e9 de participer aux\ntravaux de la commission, conform\u00e9ment au IV de I'article L. 19 du code \u00e9lectoral ;\nVU l'ordonnance du pr\u00e9sident du tribunal judiciaire de Pau d\u00e9signant son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 au sein de la\ncommission ;\nCONSIDERANT la demande de M. le maire demandant le remplacement de la repr\u00e9sentante de la\ncommune suite \u00e0 sa d\u00e9mission du conseil municipal et proposant son successeur :,\nSur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nARR\u00caTE\nArticle 1\u00b0\": La composition de la commission de contr\u00f4le des listes \u00e9lectorales de la commune d'Hours\ns'\u00e9tablit comme suit :\n- Repr\u00e9sentant la commune : Mme NOFFY-EBUTERNE Laure\n- _ Repr\u00e9sentant le tribunal judiciaire : M. PONDET Gilbert\n- _ Repr\u00e9sentant l'administration : Mme NICOLAU \u00e9pouse PEBOSCQ Annie\nArticle 2 : L'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2023-09-28-00002 du 28 septembre 2023 fixant la composition de\nla commission de contr\u00f4le des listes \u00e9lectorales d'Hours est abrog\u00e9.\nArticle 3 : Le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture est charg\u00e9 de I'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera\npubli\u00e9 au recueil des actes administratifs de la Pr\u00e9fecture.\nPaule 26 MARS 2024\nLe Pr\u00e9fet,\nPour le Rr\u00e9f ar d\u00e9l\u00e9gation\nire g\u00e9n\u00e9ral\n_\u2014 Martin LESAGE\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n2, rue du Mar\u00e9chal Joffre \u2014 64 021 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 98 24 24\nwww.Dyrenees-atlantiques.couv.fr 171\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00003 - Arr\u00eat\u00e9 fixant la composition de la commission de contr\u00f4le des listes\n\u00e9lectorales de la commune d\u25a1\nHOURS54\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n64-2024-03-26-00004\nArr\u00eat\u00e9 modificatif de l'arr\u00eat\u00e9 du 28 ao\u00fbt 2023\nfixant la r\u00e9partition des \u00e9lecteurs en bureaux de\nvote pour les \u00e9lections politiques - Commune\nd'OSSERAIN-RIVAREYTE\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00004 - Arr\u00eat\u00e9 modificatif de l'arr\u00eat\u00e9 du 28 ao\u00fbt 2023 fixant la r\u00e9partition des\n\u00e9lecteurs en bureaux de vote pour les \u00e9lections politiques - Commune d'OSSERAIN-RIVAREYTE 55\nu. Direction de la citoyennet\u00e9 de la l\u00e9galit\u00e9 et du\n: d\u00e9veloppement territorialPREFET = Bureau des \u00e9lections et de la r\u00e9glementation g\u00e9n\u00e9raleDES PYRENEES-\nATLANTIQUES\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 modificatif de I'arr\u00e9t\u00e9 du 28 ao\u00fbt 2023 fixant la r\u00e9partition des \u00e9lecteurs en\nbureaux de vote pour les \u00e9lections politiques\n(p\u00e9riode du 1* janvier 2024 au 31 d\u00e9cembre 2024)\nCommune d'OSSERAIN-RIVAREYTE\nLe pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nVu le code \u00e9lectoral et notamment ses articles L17 et R.40 ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral du 28 ao\u00fbt 2023 fixant la r\u00e9partition des \u00e9lecteurs en bureaux de vote pour les\u00e9lections politiques ;\nConsid\u00e9rant la demande du maire d'Osserain-Rivareyte en date du 22 mars 2024 de d\u00e9placer le bureau\nde vote unique situ\u00e9 \u00e0 la salle communale \u00ab Elgarrekin \u00bb en raison de l'indisponibilit\u00e9 de cette salle ;\nSur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es Atlantiques,\nARR\u00caTE\nArticle premier : L'article 3 de l'arr\u00eat\u00e9 susvis\u00e9 est modifi\u00e9, pour la commune d'Osserain-Rivareyte,\ncomme suit : le bureau de vote unique de la commune est transf\u00e9r\u00e9 provisoirement \u00e0 la mairie de la\ncommune, situ\u00e9e 160 rue de l'\u00e9glise.\nArticle 2: Le maire d'Osserain-Rivareyte prend toutes dispositions pour assurer l'information des\n\u00e9lecteurs notamment sur le lieu de l'ancien bureau de vote.\nArticle 3 : Le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture ainsi que monsieur le maire d'Osserain-Rivareyte, sont\ncharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, qui sera publi\u00e9 au recueil des\nactes administratifs de la pr\u00e9fecture et affich\u00e9 d\u00e8s r\u00e9ception en mairie et sur les panneaux r\u00e9serv\u00e9s \u00e0\nl'affichage administratif.\nPau, le\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n2, rue du Mar\u00e9chal Joffre \u2014 64 021 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 98 24 24\nwww. lyrenees-atlantiques.gouv.fr 171\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-26-00004 - Arr\u00eat\u00e9 modificatif de l'arr\u00eat\u00e9 du 28 ao\u00fbt 2023 fixant la r\u00e9partition des\n\u00e9lecteurs en bureaux de vote pour les \u00e9lections politiques - Commune d'OSSERAIN-RIVAREYTE 56\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n64-2024-03-27-00001\narr\u00eat\u00e9 Universit\u00e9 des m\u00e9tiers de Bayonne portant\nagr\u00e9ment en qualit\u00e9 organisme formation pour\nPEX 27 mars 2024\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-27-00001 - arr\u00eat\u00e9 Universit\u00e9 des m\u00e9tiers de Bayonne portant agr\u00e9ment en qualit\u00e9\norganisme formation pour PEX 27 mars 2024 57\nEx Direction des S\u00e9curit\u00e9s\np Bureau de la s\u00e9curit\u00e9 publique\nPREFETDES PYR\u00c9N\u00c9ES- et des polices administratives\nATLANTIQUES\nL'iberte'\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\narr\u00eat\u00e9 N\u00b064-2024-03-3% -C000 3\nportant agr\u00e9ment d'un organisme de formation\nau titre de l'article L.3332-1-1 du code de la sant\u00e9 publique\nLe Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nChevalier de l'Ordre national du M\u00e9rite\nVu le code de la sant\u00e9 publique, notamment ses articles L 3332-1-1 et R 3332-4 \u00e0 R 3332-9 ;\nVu le d\u00e9cret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualit\u00e9 de pr\u00e9fet des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour\nl'obtention des attestations pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 3332-4-1 du code de la sant\u00e9 publique ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b064-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0\nM. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nVu la demande en date du 9 f\u00e9vrier 2024 et le dossier complet pr\u00e9sent\u00e9s par l'organisme d\u00e9nomm\u00e9\nUniversit\u00e9 des m\u00e9tiers de Bayonne, sis 25 boulevard d'Aritxague \u00e0 Bayonne (64 100),\nSur proposition du sous-pr\u00e9fet, directeur de cabinet,\nArr\u00eate\nArticle 1\u00b0\":\nL'organisme de formation d\u00e9nomm\u00e9 Universit\u00e9 des m\u00e9tiers de Bayonne, sis 25 boulevard d'Aritxague \u00e0\nBayonne (64100), est agr\u00e9\u00e9 pour une dur\u00e9e de cinq ans \u00e0 l'effet de dispenser \u00e0 l'attention des\nexploitants de d\u00e9bits de boissons \u00e0 consommer sur place ou d'\u00e9tablissements pourvus de la \u00ab petite\nlicence restaurant \u00bb ou de la \u00ab licence restaurant \u00bb la formation pr\u00e9vue au premier alin\u00e9a de l'article L.\n3332-1-1 du code de la sant\u00e9 publique.\nArticle 2 :\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 au repr\u00e9sentant de l'organisme d\u00e9nomm\u00e9 Universit\u00e9 des m\u00e9tiers de\nBayonne et sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques.\nFait \u00e0 Pau, le 2 7 MARS 2024\nLe pr\u00e9fet,\nle Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gatio_n\n\u00e9fet, directeur de cabinet\n\u00e0\n\u2014\n'Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE\nDans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de la publication du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, les recours suivants peuvent \u00eatre introduits en\nrecommand\u00e9 avec accus\u00e9 de r\u00e9ception :\n-soit Un recours gracieux, adress\u00e9 \u00e0 M. le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-atlantiques, 2 rue Mar\u00e9chal Joffre - 64021 PAU CEDEX ;\n- soit un recours hi\u00e9rarchique, adress\u00e9 \u00e0 M. le Ministre de l'Int\u00e9rieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;\n- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.\nApr\u00e8s un recours gracieux ou hi\u00e9rarchique, le d\u00e9lai de recours contentieux ne court qu'\u00e0 compter du rejet explicite ou implicite\nde l'un de ces deux recours. Un rejet est consid\u00e9r\u00e9 comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n2, rue du Mar\u00e9chal Joffre \u2014 64 021 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 98 24 24\nwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1/1\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-27-00001 - arr\u00eat\u00e9 Universit\u00e9 des m\u00e9tiers de Bayonne portant agr\u00e9ment en qualit\u00e9\norganisme formation pour PEX 27 mars 2024 58\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n64-2024-03-25-00007\nArr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des\nlignes \u00e9lectriques Hourat -Miegebat sur la\ncommune de Laruns\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00007 - Arr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques Hourat\n-Miegebat sur la commune de Laruns 59\nEx\nPR\u00c9FET e L 12 , ;\nDES PYR\u00c9N\u00c9ES- Secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral aux affaires d\u00e9partementales\nATLANTIQUES Bureau de I'am\u00e9nagement de l'espace\nijerte'\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-02/64/ElecTrans-L201-DUP\nportant d\u00e9claration d'utilit\u00e9 publique du projet de reconstruction des lignes\n\u00e9lectriques \u00e0 63 000 et 150 000 volts Hourat - Mi\u00e9gebat en une seule ligne \u00e0\ndouble circuit dans l'emprise actuelle de la ligne \u00e0 150 000 volts, sur la commune\nde Laruns\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur\nVu le Code de l'\u00e9nergie, livre IIl, titre |!, chapitre lll, et notamment les articles L. 323-3, L. 323-4, R. 3231\na6;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire\nles distributions d'\u00e9nergie \u00e9lectrique ;\nVu la convention du 27 novembre 1958 et son troisi\u00e8me avenant du 30 octobre 2008 portant\nconcession \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 RTE EDF Transport SA du d\u00e9veloppement, de l'entretien et de l'exploitation du\nr\u00e9seau public de transport d'\u00e9lectricit\u00e9 ;\nVu le d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 modifi\u00e9, relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisation et \u00e0\nl'action des services de l'\u00c9tat dans les r\u00e9gions et les d\u00e9partements ;\nVu le d\u00e9cret du 05 octobre 2022 nommant M. Julien CHARLES, pr\u00e9fet du d\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-\natlantiques ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral du 14 f\u00e9vrier 2023 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M. Martin LESAGE,\nsecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;\nVu le relev\u00e9 de conclusions de la r\u00e9union de concertation d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e ouverte du 18 octobre au 30\nnovembre 2022 et valid\u00e9e par le pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques le 2 d\u00e9cembre 2022 ;\nVu l'arr\u00e9t\u00e9 n\u00b0 75-2023-1441 du 18 d\u00e9cembre 2023 d\u00e9cidant de la prescription d'un diagnostic\nd'arch\u00e9ologie pr\u00e9ventive dans le cadre de I'am\u00e9nagement d'une plateforme d'assemblage li\u00e9e \u00e0 la\nreconstruction des lignes \u00e9lectriques \u00e0 63 000 et 150 000 volts Hourat - Mi\u00e9gebat ;\nVu la demande de RTE R\u00e9seau de Transport d'\u00c9lectricit\u00e9 en date du 10 octobre 2023, relative \u00e0 la\ndemande de d\u00e9claration d'utilit\u00e9 publique pour la reconstruction des lignes \u00e9lectriques \u00e0 63 000 et\n150 000 volts Hourat - Mi\u00e9gebat en une seule ligne \u00e0 double circuit dans l'emprise actuelle de la ligne \u00e0\n150 000 volts, sur la commune de Laruns ;\n2, rue du Mar\u00e9chal Joffre - 64 021 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.oyrenees-atlantioues.gouv.fr\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00007 - Arr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques Hourat\n-Miegebat sur la commune de Laruns 60\nVu les r\u00e9sultats de la consultation ouverte du 20 octobre au 20 d\u00e9cembre 2023 aupr\u00e9s des maires et\nservices civiles et militaires concern\u00e9s par le projet ;\nConsid\u00e9rant que les avis \u00e9mis par Orange, TEREGA, la commune de Lasseubetat, la Pr\u00e9fecture des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques (Service interminist\u00e9riel de d\u00e9fense et de protection civile), la Direction\nD\u00e9partementale des Territoires et de la Mer (Service Police de l'eau), et l''Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\ndans le cadre de la consultation ne mettent pas en cause le projet et que RTE R\u00e9seau de Transport\nd'\u00c9lectricit\u00e9 s'est engag\u00e9 \u00e0 prendre en consid\u00e9ration les remarques et recommandations exprim\u00e9es\ndans les avis \u00e9mis dans le cadre de la consultation ;\nConsid\u00e9rant que l'avis \u00e9mis par la Direction R\u00e9gionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine\ndonne lieu \u00e0 l'arr\u00e9t\u00e9 du 18 d\u00e9cembre 2023 d\u00e9cidant de la prescription d'un diagnostic d'arch\u00e9ologie\npr\u00e9ventive ;\nConsid\u00e9rant que les autres gestionnaires des domaines publics n'ont pas \u00e9mis d'avis dans le d\u00e9lai\nimparti et qu'en cons\u00e9quence leurs avis sont r\u00e9put\u00e9s donn\u00e9s ;\nConsid\u00e9rant que les ouvrages pr\u00e9vus par le projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques \u00e0 63 000 et\n150 000 volts Hourat - Mi\u00e9gebat en une seule ligne \u00e0 double circuit dans l'emprise actuelle de la ligne \u00e0\n150 000 voits sont n\u00e9cessaires pour des questions de maintenabilit\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9 des tiers ;\nConsid\u00e9rant qu'en application de l'article R. 323-26 du Code de l'\u00e9nergie, tout projet de construction\nd'une ligne \u00e9lectrique a\u00e9rienne d'un r\u00e9seau public d'\u00e9lectricit\u00e9 mentionn\u00e9 \u00e0 l'article R. 323-23 dudit\ncode dont le niveau de tension est sup\u00e9rieur \u00e0 50 kV fait l'objet, pr\u00e9alablement \u00e0 son ex\u00e9cution, d'une\napprobation par le pr\u00e9fet ;\nSUR proposition de M. le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-atlantiques ;\nARR\u00caTE\nArticle 1:\nLe projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques \u00e0 63 000 et 150 000 volts Hourat \u2014 Mi\u00e9gebat pr\u00e9sent\u00e9\npar RTE R\u00e9seau de Transport d'Electricit\u00e9 est d\u00e9clar\u00e9 d'utilit\u00e9 publique, en vue de l'\u00e9tablissement des\nservitudes. Il concerne la commune de Laruns.\nLe trac\u00e9 du projet d'ouvrage \u00e9lectrique est annex\u00e9 au pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 2 :\nLes dispositions de cet arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral sont prises sans pr\u00e9judice des autres l\u00e9gislations et\nr\u00e9glementations applicables, et notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement et de\nl'aviation civile.\nArticle 3 :\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera affich\u00e9 pendant deux mois, aux emplacements r\u00e9serv\u00e9s \u00e0 la communication\nofficielle dans la commune de Laruns par la mairie. Celle-ci adressera ensuite le certificat d'affichage\ncorrespondant \u00e0 la Direction r\u00e9gionale de |'environnement, de l'am\u00e9nagement et du logement, Division\n\u00e9nergie, 22 rue des P\u00e9nitents Blancs \u2014 CS 53218 \u2014 87 032 Limoges cedex 1.\nUn avis destin\u00e9 \u00e0 assurer la publicit\u00e9 de la d\u00e9claration d'utilit\u00e9 publique sera ins\u00e9r\u00e9 en caract\u00e8res\napparents par la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques dans deux journaux diffus\u00e9s dans tout le\nd\u00e9partement.\n2, rue du Mar\u00e9chal Joffre - 64 021 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.ovrenees-atlantioues.couv.fr\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00007 - Arr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques Hourat\n-Miegebat sur la commune de Laruns 61\nArticle 4 :\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 \u00e0 RTE R\u00e9seau de Transport d'\u00c9lectricit\u00e9.\nArticle 5 :\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet, dans un d\u00e9lai de deux mois, soit d'un recours administratif gracieux\ndevant le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, soit d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif\nde Pau.\nConform\u00e9ment \u00e0 l'article R. 311-6 du Code de la justice administrative, le d\u00e9lai de recours contentieux\nest de deux mois \u00e0 compter de la notification ou de la publication du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 et n'est pas\nprorog\u00e9 par l'exercice d'un recours administratif.\nArticle 6 :\nLe Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques, le Directeur R\u00e9gional de\nl'Environnement de l''Am\u00e9nagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, les maires et le directeur de\nRTE R\u00e9seau de Transport d'Electricit\u00e9 sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution de la\npr\u00e9sente d\u00e9cision qui sera publi\u00e9e au recueil des actes administratifs de la Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-\nAtlantiques.\nPau, le\nLE PREFET,\nPour le Pr\u00ea:\nLe secr\n/ M\u00e9ftin LESAGE\n2,rue du Mar\u00e9chal Joffre \u2014 64 021 PAU CEDEX\nT\u00e9l. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.oyrenees-atlanticues.gouv.fr\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00007 - Arr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques Hourat\n-Miegebat sur la commune de Laruns 62\nAnnexe \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2024-02/64/ElecTrans-L201-DUP du 2E (23/2044\nAnnexe\nVers poste e &rs poste\nFoste = spaste\nPoste Vers peste de d'HOURAT\nd'HOURAT JURANC\u00c7ON\nNouvelle ligne \u00e0 double circ uit\nLiane \u00e0 63 000 volts O e - OGEBAT-HOURAT m\n\u00e0 reconstruire\nPoste de\nMI\u00c9GEBAT\n'AHTOn\u00e4 \u00ef\n*\n*\n*\n*\n\u20140s Us Mectrique \u00e0 225 06 w0t\n\u2014\u2014 En Seccrique \u00e0 150 000wl\n\u2014 g0 Seriqua \u00e0 63000 vo\u00fbs |\ni Ligre Lecrique \u00e0 d\u00e9pases &7 e es EN |\n...... Unie mrrurake\nCommure\nst \u00e0 =- *\n98\nPr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - 64-2024-03-25-00007 - Arr\u00eat\u00e9 de DUP projet de reconstruction des lignes \u00e9lectriques Hourat\n-Miegebat sur la commune de Laruns 63","date":"2024-03-28","first_seen_on":"2024-08-23T16:49:03+00:00","id":"a2b880002bf23cf163a8b5baaacc4a018e3f900e25883c3ff2b7d419cfb54325","name":"Recueil n\u00b064-2024-084 du 28 mars 2024","pdf_creation_date":"2024-03-28T14:23:14+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/51728/381726/file/recueil-64-2024-084-recueil-des-actes-administratifs.pdf"}