{"administration":"pref75","administration_name":"Pr\u00e9fecture de Paris","content":"PREFECTURE\nDE PARIS\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS SP\u00c9CIAL\nN\u00b075-2025-105\nPUBLI\u00c9 LE 18 F\u00c9VRIER 2025\nSommaire\nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  / Service de\nla coordination des affaires parisiennes\n75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les\nconditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages\nde navigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses\nouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de la\ns\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies\nNavigables de France (8 pages) Page 3\nPr\u00e9fecture de Police / Cabinet\n75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police\napplicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0 l'occasion de l'ouverture\ndu Salon international de l'agriculture (5 pages) Page 12\n2\nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France,\nPr\u00e9fecture de Paris \n75-2025-02-18-00011\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020\nfixant les conditions de gestion, d'exploitation et\nd'entretien \u00ab des barrages de navigation de\nSuresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que\nses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage\nde classe C au titre de la s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages\nhydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables\nde France\nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n3\nPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\nPREFETDE PARISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n 1\n \n \n \n                    \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65 compl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin \n2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab  des barrages de \nnavigation de Suresnes  \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes \nsur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de la s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages \nhydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France \n \nLe Pr\u00e9fet des Hauts-de-Seine \n \nLe Pr\u00e9fet de la r\u00e9gion d'\u00cele-de-France, Pr\u00e9fet de Paris \nGrand officier de la L\u00e9gion d'honneur \nOfficier de l'Ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVU  le Code de l'environnement  ; \n \nVU  la loi n\u00b02012-77 du 24 janvier 2012 relative \u00e0 Voies Navigables de France  ; \n \nVU  le d\u00e9cret n\u00b02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisation et \u00e0 l'action des \nservices de l'\u00c9tat dans les r\u00e9gions et d\u00e9partements ; \n \nVU  le d\u00e9cret n\u00b02005-636 du 30 mai 2005 relatif \u00e0 l'or ganisation de l'administration dans le domaine de \nl'eau et aux missions du pr\u00e9fet coordonnateur de bassin  ; \n \nVU  le d\u00e9cret n\u00b02010-687 du 24 juin 2010 relatif \u00e0 l'o rganisation et aux missions des services de l'\u00c9tat dans \nla r\u00e9gion et les d\u00e9partements d'\u00cele-de-France ; \n \nVU  le d\u00e9cret n\u00b02015-526 du 12 mai 2015 relatif aux r\u00e8 gles applicables aux ouvrages construits ou \nam\u00e9nag\u00e9s en vue de pr\u00e9venir les inondations et aux r\u00e8gles de s\u00fbret\u00e9 des ouvrages hydrauliques ; \n \nVU  le d\u00e9cret n\u00b02019-895 du 28 ao\u00fbt 2019 portant diver ses dispositions d'adaptation des r\u00e8gles relatives \naux ouvrages de pr\u00e9vention des inondations  ; \n \nVU  le d\u00e9cret du 22 juillet 2020 portant nomination du  pr\u00e9fet de la r\u00e9gion d'Ile-de-France, pr\u00e9fet de Paris, \nM. GUILLAUME Marc ; \n \nVU  le d\u00e9cret du 31 octobre 2024 portant nomination du  pr\u00e9fet des Hauts-de-Seine, M. BRUGERE \nAlexandre  ; \n \nVU  le d\u00e9cret du 15 avril 2022 portant nomination de M onsieur Pascal GAUCI, secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la \npr\u00e9fecture des Hauts-de-Seine (classe fonctionnelle I) ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 21 mai 2010 d\u00e9finissant l' \u00e9chelle de gravit\u00e9 des \u00e9v\u00e9nements ou \u00e9volutions \nconcernant un barrage ou une digue ou leur exploita tion et mettant en cause ou \u00e9tant susceptibles de \nmettre en cause la s\u00e9curit\u00e9 des personnes ou des biens et pr\u00e9cisant les modalit\u00e9s de leur d\u00e9claration  ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 06 ao\u00fbt 2018 fixant des pr escriptions relatives \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 et \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 des \nouvrages hydrauliques  ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet coordonnateur de bassin du 3 ma rs 2022 portant approbation du plan de gestion \ndes risques d'inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Seine-Normandie  ; \nDirection de la citoyennet\u00e9 \net de la l\u00e9galit\u00e9  \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n4\n 2\nVU  l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet coordonnateur de bassin du 23 m ars 2022 portant approbation du sch\u00e9ma \ndirecteur d'am\u00e9nagement et de gestion des eaux (SDA GE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours \nd'eau c\u00f4tiers normands  ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 08 ao\u00fbt 2022 pr\u00e9cisant les  obligations documentaires et la consistance des \nv\u00e9rifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autoris\u00e9s ou conc\u00e9d\u00e9s  ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet coordonnateur de bassin du 13 f \u00e9vrier 2023 relatif au sch\u00e9ma directeur de la \npr\u00e9vision des crues du bassin Seine-Normandie  ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral n\u00b02020-58 du 10 juin 20 20 actant le b\u00e9n\u00e9fice d'ant\u00e9riorit\u00e9 du titre II de \nl'article L214-6 du Code de l'environnement et fixa nt les conditions de gestion, d'exploitation et \nd'entretien \u00ab des barrages de navigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages \nde navigation sur la rivi\u00e8re Seine  ; \n \nVU  l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral SGAD n\u00b02024-50 en date du 15 novembre 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 \nmonsieur Pascal GAUCI, sous-pr\u00e9fet, secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Hauts-de-Seine ;\n \n \nVU  le porter \u00e0 connaissance du 11 octobre 2024 relati f aux travaux de r\u00e9novation du barrage \u00e0 vannes de \nSuresnes  ;  \n \nVU  les avis rendus par le Service pr\u00e9vention des risq ues, d\u00e9partement hydrom\u00e9trie et pr\u00e9vision des crues \net service de contr\u00f4le de la s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques de la Direction r\u00e9gionale et \ninterd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nag ement et des transports (DRIEAT) et par l'agence \nr\u00e9gionale de sant\u00e9 dans le cadre de la consultation administrative  ;  \n \nVU  la r\u00e9ponse du p\u00e9titionnaire, en date du 31 janvier  2025, \u00e0 la demande d'avis sollicit\u00e9 dans le cadre de \nla proc\u00e9dure contradictoire sur le projet d'arr\u00eat\u00e9 d'autorisation, soumise par courrier \u00e9lectronique l e 23 \njanvier 2025 ;  \n \nCONSIDERANT  que les travaux de r\u00e9novation visent la r\u00e9gulation  automatique du bief de Paris, la \ns\u00e9curit\u00e9 du personnel et l'optimisation de l'entretien et de la maintenance  ;  \n \nCONSIDERANT  que ces travaux sont notables et ne peuvent pas \u00eat re consid\u00e9r\u00e9s comme de l'entretien \ncourant, tel que d\u00e9fini dans l'article 7 de l'arr\u00eat \u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020, et qu'ils n\u00e9cessitent par \ncons\u00e9quent un bureau d'\u00e9tudes agr\u00e9\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l'article R.214-120 ; \n \nCONSIDERANT l'\u00e9tude hydraulique r\u00e9alis\u00e9e qui caract\u00e9rise les im pacts en cas de crue avec une passe \ncondamn\u00e9e  ; \n \nSUR PROPOSITION  de Monsieur le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Hauts-de-Seine et de Monsieur \nle directeur de cabinet de la pr\u00e9fecture de la r\u00e9gion d'\u00cele-de-France, pr\u00e9fecture de Paris ; \n \n \nARR\u00caTENT \n \n \nTITRE I - Objet de l'arr\u00eat\u00e9 \n \n \n \nARTICLE 1 : B\u00e9n\u00e9ficiaire \n \nVoies navigables de France est b\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation d\u00e9finie \u00e0 l'article 2 ci-dessous, conform\u00e9ment \naux \u00e9l\u00e9ments techniques figurant dans le porter-\u00e0-c onnaissance du 11 octobre 2024, aux dispositions de  \nl'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral du 10 juin 2020 fixant l es conditions de gestion, d'exploitation et d'entre tien \n\u00ab des barrages de navigation de Suresnes  \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrag es de \nnavigation sur la rivi\u00e8re Seine, et en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9. \n \nVNF en sa qualit\u00e9 de gestionnaire de l'ouvrage, met en \u0153uvre dans les d\u00e9lais d\u00e9finis dans le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 \nl'ensemble des prescriptions d\u00e9finies ci-apr\u00e8s. \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n5\n 3\nARTICLE 2 : Objet de l'autorisation \n \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 concerne les travaux de r\u00e9novation des deux passes du barrage de navigation \u00e0 vannes  \nde Suresnes, situ\u00e9 sur les communes de Puteaux et d e Paris. Les travaux comprennent notamment pour \nchaque passe  : \n \n\u2022 la r\u00e9habilitation des rainures permettant le batardage en aval ; \n\u2022 le batardage de la passe  ; \n\u2022 la restauration compl\u00e8te du syst\u00e8me de r\u00e9gulation ( remplacement des vannes et des dispositifs de \nman\u0153uvre)  ; \n\u2022 l'ajout d'une passerelle traversant l'ensemble du barrage en partie sup\u00e9rieure  ; \n\u2022 le remplacement des \u00e9quipements \u00e9lectriques et d'automatisme  ; \n\u2022 l'automatisation du barrage. \n \n \nARTICLE 3 : Dur\u00e9e de l'autorisation \n \nLes travaux sont autoris\u00e9s du 1 \ner  f\u00e9vrier 2025 au 30 novembre 2026 selon plusieurs phases  : \n \n\u2022 f\u00e9vrier \u00e0 avril 2025 inclus  : travaux pr\u00e9paratoires de mise en place de la base  vie, am\u00e9nagement des \nacc\u00e8s et installation de la base vie  ; \n\u2022 mai 2025  : travaux de pr\u00e9paration des rainures aval rive gauche; \n\u2022 du 1 \ner  juin au 30 novembre 2025  : batardage et remplacement des vannes de la passe rive gauche  ; \n\u2022 mai 2026  : travaux de pr\u00e9paration des rainures aval rive droite  ; \n\u2022 du 1 er  juin au 30 novembre 2026  : batardage et remplacement des vannes de la passe rive droite.  \n \nAu 30 novembre de chaque ann\u00e9e de travaux, la zone chantier est remise en \u00e9tat  : le batardeau aval, le \nmat\u00e9riel, les engins et installations de chantiers sont retir\u00e9s et le site est \u00e0 l'\u00e9quilibre en termes  de \nd\u00e9blais/remblais. \n \n \n \nTITRE II - Prescriptions \n \n \n \nARTICLE 4 : Information pr\u00e9alable \n \nA la notification du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 et au moins quinze jours avant le d\u00e9marrage de travaux, le b\u00e9n\u00e9ficiaire \ninforme le service politiques et police de l'eau, l e d\u00e9partement d'hydrom\u00e9trie et de pr\u00e9vision des cru es \net le service en charge du contr\u00f4le et de la s\u00e9curi t\u00e9 des ouvrages hydrauliques de la DRIEAT de la dat e \neffective de d\u00e9marrage des travaux. \n \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire communique le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, avec le porter-\u00e0-connaissance et ses compl\u00e9ments, \u00e0 \nchaque organisme intervenant sur le chantier. \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire transmet au moins un mois avant le d\u00e9marrage du chantier  : \n \n- un calendrier d\u00e9taill\u00e9 de mise en \u0153uvre, contenant les dates de d\u00e9but et de fin de chantier, \n- le nom des entreprises retenues pour l'ex\u00e9cution des travaux  ; \n- un plan d'organisation int\u00e9grant la localisation de s diff\u00e9rents emplacements des installations de \nchantier (base-vie, aire de stockage des mat\u00e9riaux, plan de circulation des engins)  ; \n- les modalit\u00e9s de gestion des d\u00e9chets  ; \n- le plan de pr\u00e9vention et de d\u00e9pollution en cas de pollution  ; \n- la proc\u00e9dure de repli de chantier en cas de crue . \n \n \n \n \n \n \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n6\n 4\nARTICLE 5 : Pr\u00e9vention du risque inondation en phase chantier \n \nPendant toute la dur\u00e9e des travaux sur une passe, l e barrage \u00e0 hausse et la seconde passe du barrage \u00e0  \nvannes ne sont pas condamn\u00e9s et restent man\u0153uvrables. Ils assurent la gestion du bief et sont effac\u00e9s en \ncas de crue. \n \nLa proc\u00e9dure de repli comprend les modalit\u00e9s suivantes  : \n \n\u2022 quelle que soit la situation, le b\u00e9n\u00e9ficiaire consu lte obligatoirement deux fois par jour le site \n\u00ab VIGICRUES  \u00bb (http://www.vigicrues.gouv.fr/) aux stations de P aris Austerlitz, Saint-Fargeau-\nPonthierry et Gournay-sur-Marne ; \n\u2022 lorsque le d\u00e9bit \u00e0 la station de Paris Austerlitz e st compris entre 400 et 540 m\u00b3/s, un seuil de vigil ance \nest enclench\u00e9 avec des mesures renforc\u00e9es  : \n\u25e6 le suivi des d\u00e9bits amonts et des pr\u00e9visions m\u00e9t\u00e9or ologiques est accru, et les moyens humains et \nmat\u00e9riels n\u00e9cessaires au d\u00e9batardage sont pr\u00e9par\u00e9s en vue d'un \u00e9ventuel d\u00e9batardage  ; \n\u25e6 VNF appelle le d\u00e9partement hydrom\u00e9trie et pr\u00e9vision  des crues de la DRIEAT en cas de risque d'une \nhausse des d\u00e9bits approchant 540 m\u00b3/s, afin d'avoir  des \u00e9l\u00e9ments compl\u00e9mentaires sur l'\u00e9volution \npr\u00e9vue.  \n\u2022 lorsque le d\u00e9bit atteint 540 m 3/s \u00e0 la station de Paris Austerlitz, un seuil d'ale rte est enclench\u00e9 et les \nop\u00e9rations de d\u00e9batardage d\u00e9butent si la tendance e st significativement \u00e0 la hausse (d\u00e9bit d\u00e9passant \n600m3/s sur plusieurs jours ou risque important d'a tteindre 700m3/s). Toutefois, en cas de mont\u00e9e \nexceptionnelle des d\u00e9bits \u00e0 l'amont ou de pr\u00e9visions d'\u00e9v\u00e8nements orageux, en particulier concernant \nle secteur sud Paris et la petite couronne, le d\u00e9but de d\u00e9batardage est anticip\u00e9  ; \n\u2022 lorsque le d\u00e9bit atteint 750 m 3/s \u00e0 la station de Paris Austerlitz, le batardeau a val doit \u00eatre totalement \nretir\u00e9. Tout le mat\u00e9riel, y compris le batardeau av al, les engins et les installations de chantier, es t \n\u00e9vacu\u00e9 hors de la zone inondable dans un d\u00e9lai maxi mum de 8 h, si les pr\u00e9visions le justifient apr\u00e8s \n\u00e9change avec le d\u00e9partement hydrom\u00e9trie et pr\u00e9vision des crues  ; \n \nUne fois les op\u00e9rations de d\u00e9batardage d\u00e9marr\u00e9es, VNF continue \u00e0 joindre le d\u00e9partement hydrom\u00e9trie \net pr\u00e9vision des crues autant que de besoin pour to ut renseignement sur l'\u00e9volution de la situation \nhydro-m\u00e9t\u00e9orologique.\n \nLe batardeau aval de chantier est retir\u00e9 du lit min eur de la Seine entre le 30 novembre et le 31 mai p ar le \nb\u00e9n\u00e9ficiaire principal de l'autorisation. \n \n \nARTICLE 6 : Dispositions vis-\u00e0-vis du risque de pollution \n \nToutes les mesures conservatoires doivent \u00eatre prises pour limiter l'impact des travaux sur le milieu,  afin \nnotamment d'\u00e9viter tout d\u00e9versement accidentel de produits polluants. \n \nLes substances polluantes (huiles, hydrocarbures\u2026) susceptibles d'alt\u00e9rer la qualit\u00e9 des eaux sont \nstock\u00e9es dans des r\u00e9cipients \u00e9tanches sur des aires  de stockage imperm\u00e9abilis\u00e9es munies de bacs de \nr\u00e9tention ou en cuve \u00e0 double enveloppe d'un volume  au moins \u00e9gal au volume stock\u00e9. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire \ns'assure que la manipulation de ces substances s'ef fectue par du personnel inform\u00e9 sur les produits \nutilis\u00e9s et les risques associ\u00e9s. \n \nIl est effectu\u00e9 une maintenance pr\u00e9ventive du mat\u00e9riel. Les engins fixes (groupe \u00e9lectrog\u00e8ne, \ncompresseur, etc.) qui ne pourraient \u00eatre install\u00e9s  qu'\u00e0 proximit\u00e9 du cours d'eau sont install\u00e9s dans une \ncuvette de r\u00e9tention. Les op\u00e9rations de remplissage  des r\u00e9servoirs des engins motoris\u00e9s sont s\u00e9curis\u00e9e s \n(notamment pistolets \u00e0 arr\u00eat automatique, contr\u00f4le de l'\u00e9tat des flexibles).  \n \nL'entretien des engins, notamment les vidanges, est interdit sur le chantier. \n \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire principal de l'autorisation est ten u d'assurer une surveillance en continu lors des ph ases \nde terrassements et de vidanges des batardeaux dans  la Seine en amont et en aval du chantier pour les \nparam\u00e8tres  : turbidit\u00e9, temp\u00e9rature, pH, conductivit\u00e9 et oxyg\u00e8 ne dissous. Au pr\u00e9alable de l'op\u00e9ration, \nune valeur moyenne de l'\u00e9cart de turbidit\u00e9 amont-av al est transmise et valid\u00e9e par le service en charg e \nde la police de l'eau. \n \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n7\n 5\nLes param\u00e8tres ci-dessous conditionnent la poursuite des travaux  : \n \n- le taux d'oxyg\u00e8ne dissous  doit \u00eatre sup\u00e9rieur \u00e0 6 mg/l ; \n- les mati\u00e8res en suspension  : l'\u00e9cart entre les valeurs amont et aval doit \u00eatre inf\u00e9rieur \u00e0 50 mg/l  ; \n- le pH doit \u00eatre compris entre 6 et 9, sauf si les v aleurs amont et aval hors de cette plage sont \nconcomitantes ; \n- la conductivit\u00e9 doit \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 800 \u00b5S/cm.  \n \nLes mesures sont r\u00e9alis\u00e9es toutes les deux heures. En cas, de d\u00e9passement d'un seuil d'alerte sur un d es \nparam\u00e8tres, les mesures sont r\u00e9alis\u00e9es chaque heure.  \nEn cas de franchissement d'une des valeurs seuils c i-dessus, le b\u00e9n\u00e9ficiaire doit cesser temporairemen t \nl'ex\u00e9cution des travaux. Ils reprennent lorsque les  seuils ci-dessous sont \u00e0 nouveau respect\u00e9s. Le \nb\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation informe la police de l'eau de l'arr\u00eat et de la reprise des travaux. \n \nA l'exception des eaux d'exhaure, aucun rejet ou d\u00e9versement direct au milieu naturel n'est autoris\u00e9. \n \nPendant toute la dur\u00e9e du chantier, des \u00e9quipements destin\u00e9s \u00e0 lutter contre les pollutions accidentelles \n(absorbants compatibles avec un usage terrestre et aquatique, barrages anti-pollution) sont disponible s \nsur site. Toute pollution par des hydrocarbures est retenue et r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e par des moyens ad\u00e9quats.  \n \nEn cas de pollution accidentelle, des dispositions doivent \u00eatre prises par le b\u00e9n\u00e9ficiaire afin de lim iter \nl'effet de l'incident sur le milieu. Le b\u00e9n\u00e9ficiair e informe, dans les meilleurs d\u00e9lais, le pr\u00e9fet, le  service en \ncharge de la police de l'eau, l'exploitant de S\u00e9n\u00e9o  et l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9, d\u00e9l\u00e9gation territo riale \ndes Hauts-de-Seine (DT92). \n \n \nARTICLE 7 : Information pendant les travaux et fin des travaux \n \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire informe le service en charge de la police de l'eau de fa\u00e7on mensuelle de l'avanc\u00e9e des  \ntravaux et sans d\u00e9lai en cas de retard constat\u00e9. Il communique des rapports d'avancements contenant le \nbilan du suivi de la qualit\u00e9 ainsi que le cahier de  chantier consignant tous incidents survenus sur le  \nchantier. \nA l'issue des travaux, aucune trace du chantier ne doit subsister (panneaux, mat\u00e9riaux, d\u00e9chets) sur s ite. \nDans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, l e b\u00e9n\u00e9ficiaire transmet au pr\u00e9fet un compte rendu q ui \ncomprend le d\u00e9roulement des travaux (p\u00e9riode de r\u00e9a lisation, moyens employ\u00e9s, conditions de \nr\u00e9alisation, moyens mis en \u0153uvre pour le respect de s prescriptions \u00e9dict\u00e9es, report du suivi de la qua lit\u00e9 \ndu milieu). \n \n \nARTICLE 8 : Dispositions relatives \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 du barrage \u00e0 vannes de Suresnes   \n \nConform\u00e9ment aux articles R.214-119 et R.214-120 du  code de l'environnement, les travaux de \nr\u00e9habilitation de l'ouvrage sont port\u00e9s par un ma\u00eet re d'\u0153uvre agr\u00e9\u00e9, en phases d'\u00e9tudes, de conception  \net de r\u00e9alisation. \n \nLes obligations du ma\u00eetre d'\u0153uvre agr\u00e9\u00e9 comprennent notamment, conform\u00e9ment \u00e0 l'article R.214-120 \ndu code de l'environnement : \n \n- la v\u00e9rification de la coh\u00e9rence g\u00e9n\u00e9rale de la conception du projet, de son dimensionnement g\u00e9n\u00e9ral et \nde son adaptation aux caract\u00e9ristiques physiques du site ; \n- la v\u00e9rification de la conformit\u00e9 du projet d'ex\u00e9cution aux r\u00e8gles de l'art ; \n- la direction des travaux ; \n- la surveillance des travaux et de leur conformit\u00e9 au projet d'ex\u00e9cution ; \n- les essais et la r\u00e9ception des mat\u00e9riaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-m\u00eame ; \n- la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ; \n- le suivi de la premi\u00e8re mise en eau. \n \n \n \n \n \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n8\n 6\nTITRE III \u2013 Dispositions g\u00e9n\u00e9rales  \n \n \n \nARTICLE 9 : Contr\u00f4les par l'administration \n \nLes agents mentionn\u00e9s \u00e0 l'article L. 172-1 du Code de l'environnement et notamment ceux charg\u00e9s de la \npolice de l'eau ont libre acc\u00e8s aux installations. \n \nLes agents charg\u00e9s de la police de l'eau peuvent, \u00e0 tout moment, proc\u00e9der ou faire proc\u00e9der \u00e0 des \ncontr\u00f4les inopin\u00e9s, dans le but de v\u00e9rifier, par de s mesures et des analyses, le respect de la conform it\u00e9 \naux prescriptions figurant dans le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9. \n \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire met \u00e0 disposition des agents charg\u00e9s du contr\u00f4le, sur leur r\u00e9quisition, le personnel e t les \nappareils n\u00e9cessaires pour proc\u00e9der \u00e0 toutes les me sures de v\u00e9rification et exp\u00e9riences utiles pour \nconstater l'ex\u00e9cution des pr\u00e9sentes prescriptions. \n \nLes frais d'analyses inh\u00e9rents \u00e0 ces contr\u00f4les inopin\u00e9s sont \u00e0 la charge du b\u00e9n\u00e9ficiaire. Les analyses  sont \nr\u00e9alis\u00e9es par des laboratoires agr\u00e9\u00e9s par le minist\u00e8re charg\u00e9 de l'environnement. \n \n \nARTICLE 10 : Observations des r\u00e8glements \n \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu de se conformer \u00e0 tous les  r\u00e8glements existants ou \u00e0 venir pour le mode de \ndistribution et de partage des eaux, et la s\u00e9curit\u00e9 civile. \n \nLa pr\u00e9sente autorisation ne dispense en aucun cas le b\u00e9n\u00e9ficiaire de faire les d\u00e9clarations ou d'obtenir les \nautorisations requises par d'autres r\u00e9glementations. \n \n \nARTICLE 11 : Caract\u00e8re de l'autorisation  \n \nEn application de l'article L.214-4 du Code de l'en vironnement, l'autorisation est accord\u00e9e \u00e0 titre \npersonnel, pr\u00e9caire et r\u00e9vocable sans indemnit\u00e9. \n \nSi \u00e0 quelque \u00e9poque que ce soit, l'administration d\u00e9cide dans un but d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de modifier de \nmani\u00e8re temporaire ou d\u00e9finitive l'usage des avantages conc\u00e9d\u00e9s par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, le b\u00e9n\u00e9ficiaire  ne \npourra r\u00e9clamer aucune indemnit\u00e9. \n \n \nARTICLE 12 : Modification des prescriptions  \n \nToute modification substantielle des activit\u00e9s, ins tallations, ouvrages ou travaux qui rel\u00e8vent de \nl'autorisation est soumise \u00e0 la d\u00e9livrance d'une no uvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la \nr\u00e9alisation du projet ou lors de sa mise en \u0153uvre ou de son exploitation. \n \nToute autre modification notable apport\u00e9e au projet  doit \u00eatre port\u00e9e \u00e0 la connaissance du pr\u00e9fet, avan t \nsa r\u00e9alisation, par le b\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation avec tous les \u00e9l\u00e9ments d'appr\u00e9ciation. \n \nS'il y a lieu, le pr\u00e9fet fixe, par arr\u00eat\u00e9, des pres criptions compl\u00e9mentaires pour la protection des in t\u00e9r\u00eats \nmentionn\u00e9s \u00e0 l'article L.211-1 du Code de l'environ nement, ou adapte les prescriptions initiales dont le \nmaintien n'est plus justifi\u00e9. \n \n \nARTICLE 13 : R\u00e9serve des droits des tiers  \n \nLes droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s. \n \n \n \n \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n9\n 7\nARTICLE 14 : Publication, notification et information des tiers  \n \nL'arr\u00eat\u00e9 est publi\u00e9 sur le site Internet des servic es de l'\u00c9tat des Hauts-de-Seine et de Paris pendant  une \ndur\u00e9e minimale de quatre (4) mois. Une copie de l'a rr\u00eat\u00e9 est par ailleurs d\u00e9pos\u00e9e dans les mairies de \nSuresnes, Puteaux et du 16 \n\u00e8me  arrondissement de Paris et peut y \u00eatre consult\u00e9e. \n \nUn extrait de l'arr\u00eat\u00e9 est affich\u00e9 dans les mairies de Suresnes, Puteaux et du 16 \n\u00e8me  arrondissement de Paris \npendant une dur\u00e9e minimale d'un (1) mois pour y \u00eatr e consult\u00e9. Un proc\u00e8s-verbal de l'accomplissement \nde cette formalit\u00e9 est dress\u00e9 par les soins des maires concern\u00e9s. \n \nL'arr\u00eat\u00e9 est notifi\u00e9 au b\u00e9n\u00e9ficiaire et affich\u00e9 par ses soins sur le site du chantier. \n \n \nARTICLE 15 : Infractions et sanctions  \n \nLe non-respect des prescriptions du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est susceptible de sanctions pr\u00e9vues aux articles L.171-\n8 et R.216-12 du Code de l'environnement. \n \n \nARTICLE 16 : D\u00e9lais et voies de recours  \n \nRecours contentieux  : \n \n1\u00b0 En application des articles L.181-17 et R.181-50  du Code de l'environnement, le b\u00e9n\u00e9ficiaire de \nl'autorisation a la possibilit\u00e9, dans un d\u00e9lai de d eux (2) mois \u00e0 compter du jour o\u00f9 la pr\u00e9sente d\u00e9cis ion lui \na \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e, d'effectuer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,  2-4 \nboulevard de l'Hautil BP 30322, 95027 Cergy-Pontoise Cedex. \n \n2\u00b0 Les tiers int\u00e9ress\u00e9s en raison des inconv\u00e9nients ou des dangers pour les int\u00e9r\u00eats mentionn\u00e9s \u00e0 l'ar ticle \nL.181-3 du Code de l'environnement ont la possibili t\u00e9 d'effectuer un recours contre la pr\u00e9sente d\u00e9cisi on \ndans un d\u00e9lai de quatre (4) mois \u00e0 compter du premi er jour d'affichage de la d\u00e9cision en mairie ou, si  \ncette derni\u00e8re est post\u00e9rieure, de la publication d e la d\u00e9cision sur le site internet de la pr\u00e9fecture  des \nHauts-de-Seine et de Paris, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. \n \nCe recours peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de cette juridiction administrative par voie postale, sur place aup r\u00e8s \nde l'accueil de la juridiction, ou par le biais de l'application https://www.telerecours.fr/. \n \nRecours non contentieux  : \n \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut \u00e9galement faire l'objet d ans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter, selon les cas \nmentionn\u00e9s au 1\u00b0 et au 2\u00b0, de la notification ou de la publication de la pr\u00e9sente d\u00e9cision : \n \n\u2022 soit d'un recours gracieux devant les autorit\u00e9s qui ont sign\u00e9es la pr\u00e9sente d\u00e9cision  : Monsieur le Pr\u00e9fet \ndes Hauts-de-Seine et Monsieur le Pr\u00e9fet de r\u00e9gion \u00cele-de-France, Pr\u00e9fet de Paris, respectivement 167-\n177 avenue Joliot Curie 92013 Nanterre Cedex et 5 rue Leblanc 75911 Paris Cedex ; \n\u2022 soit d'un recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s de Madame la Ministre de la Transition \u00e9cologique, de la \nBiodiversit\u00e9, de la For\u00eat, de la Mer et de la P\u00eache - Tour S\u00e9quoia 92055 La D\u00e9fense. \n \nLe silence gard\u00e9 par l'administration sur un recour s gracieux ou hi\u00e9rarchique pendant plus de deux (2)  \nmois \u00e0 compter de la date de r\u00e9ception de ce recours fera na\u00eetre une d\u00e9cision implicite de rejet qu'il sera \npossible de contester devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. \nCe recours administratif prolonge de deux mois le d \u00e9lai de recours contentieux mentionn\u00e9s au 1\u00b0 et au \n2\u00b0. \n \nTout recours administratif ou contentieux doit \u00eatre notifi\u00e9 \u00e0 l'auteur et au b\u00e9n\u00e9ficiaire de la d\u00e9cisi on, \u00e0 \npeine, selon le cas, de non prorogation du d\u00e9lai de  recours contentieux ou d'irrecevabilit\u00e9. Cette \nnotification doit \u00eatre adress\u00e9e par lettre recomman d\u00e9e avec accus\u00e9 de r\u00e9ception dans un d\u00e9lai de \nquinze jours francs \u00e0 compter de la date d'envoi du  recours administratif ou du d\u00e9p\u00f4t du recours \nadministratif ou du d\u00e9p\u00f4t du recours contentieux (article R.181-51 du code de l'environnement). \n \n \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n10\n 8\nARTICLE 17 : Ex\u00e9cution  \n \nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture des Hauts-de-Seine et le pr\u00e9fet, directeur de cabinet du pr\u00e9fet  de \nla r\u00e9gion d'\u00cele-de-France, pr\u00e9fet de Paris, les mai res des communes de Suresnes, Puteaux et du 16 \n\u00e8me  \narrondissement de Paris, ainsi que la directrice r\u00e9 gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de \nl'am\u00e9nagement et des transports d'\u00cele-de-France son t charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de \nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9. \n \n \n \nFait \u00e0 Nanterre, le 14 f\u00e9vrier 2025  \n \nLe Pr\u00e9fet des Hauts de Seine \n \nFait \u00e0 Paris, le 18 f\u00e9vrier 2025  \n \nLe Pr\u00e9fet de la r\u00e9gion d'\u00cele-de-France, \npr\u00e9fet de Paris \n                                      \n SIGNE        SIGNE  \nPr\u00e9fecture de la R\u00e9gion d'Ile de France, Pr\u00e9fecture de Paris  - 75-2025-02-18-00011 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral DCL/BEICEP n\u00b02025-65\ncompl\u00e9tant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02020-58 du 10 juin 2020 fixant les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien \u00ab des barrages de\nnavigation de Suresnes \u00bb \u00e0 Suresnes, Puteaux et Paris ainsi que ses ouvrages annexes sur la rivi\u00e8re Seine, ouvrage de classe C au titre de\nla s\u00e9curit\u00e9 des ouvrages hydrauliques, au b\u00e9n\u00e9fice des Voies Navigables de France\n11\nPr\u00e9fecture de Police\n75-2025-02-18-00010\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police\napplicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0 l'occasion\nde l'ouverture du Salon international de\nl'agriculture\nPr\u00e9fecture de Police - 75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0\nl'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 12\nyahi (ud)h(.) fymieMallu'I ll \u00e0 llA fil Mi a)\n \n CABINET DU PREFET \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 \nportant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0 l'occasion de l'ouverture \ndu Salon international de l'agriculture \n \nLe pr\u00e9fet de police, \n \nVu le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 1272/2008 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 16 d\u00e9cembre \n2008 modifi\u00e9 relatif \u00e0 la classification, \u00e0 l'\u00e9tiqu etage et \u00e0 l'emballage des substances et \ndes m\u00e9langes  ; \n \nVu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V  ; \n \nVu le code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales,  notamment son article L.  2512-13 et \nL. 2512-14  ; \n \nVu le code p\u00e9nal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ; \n \nVu le code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ; \n \nVu le code de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 \u00e0 L. 211-3 ;  \n \nVu le d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 modifi\u00e9 r elatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 \nl'organisation et \u00e0 l'action des services de l'Etat  dans les r\u00e9gions et d\u00e9partements, \nnotamment son article 72 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites \u00e9nonc\u00e9s au II de \nl'article L. 2512-14 du code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales  ; \n \nVu le d\u00e9cret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laure nt NU\u00d1EZ, pr\u00e9fet, coordonnateur \nnational du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nomm\u00e9 pr\u00e9fet de police \n(hors classe)  ; \n \nConsid\u00e9rant que, en application des articles L. 122-1 du code de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure et 72 \ndu d\u00e9cret du 29 avril 2004 susvis\u00e9, le pr\u00e9fet de police a la charge \u00e0 Paris, de l'ordre public, \nnotamment la pr\u00e9vention des atteintes \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des personnes et des biens  ; \n \nConsid\u00e9rant que, en application de l'article 431-9- 1 du code p\u00e9nal, le fait pour une \npersonne de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif l\u00e9gitime au \nsein, ou aux abords imm\u00e9diats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou \u00e0 \nl'issue, de laquelle des troubles \u00e0 l'ordre public sont commis ou risquent d'\u00eatre commis est \npuni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 \u20ac d'amende  ;  \n \nConsid\u00e9rant que sont punis de l'amende pr\u00e9vue pour les contraventions de la 4e classe la \nviolation des interdictions et le manquement aux ob ligations \u00e9dict\u00e9es par arr\u00eat\u00e9s pris sur \nle fondement des pouvoirs de police, en application  de l'article R. 644-5 du code p\u00e9nal \nrelatif \u00e0 l'usage des artifices de divertissement s ur la voie publique et le transport de \nr\u00e9cipients contenant du carburant \u00e0 l'occasion d'\u00e9v \u00e9nements comportant des risques \nPr\u00e9fecture de Police - 75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0\nl'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 13\n2025-00219         2 \nd'atteinte \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 publique  ; que l'article R. 48-1 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale  rend \napplicable la proc\u00e9dure de l'amende forfaitaire pour les contraventions pr\u00e9cit\u00e9es  ; \n \nConsid\u00e9rant que, en application des r\u00e9quisitions \u00e9crites du procureur de la R\u00e9publique, les \nofficiers de police judiciaire et, sur l'ordre et s ous la responsabilit\u00e9 de ceux-ci, les agents \nde police judiciaire, sont autoris\u00e9s \u00e0 proc\u00e9der sur  les lieux d'une manifestation et \u00e0 ses \nabords imm\u00e9diats \u00e0 l'inspection visuelle et \u00e0 la fo uille des bagages, ainsi qu'\u00e0 la visite de \nv\u00e9hicules circulant, arr\u00eat\u00e9s ou stationnant sur la voie publique, conform\u00e9ment \u00e0 l'article \n78-2-5 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale  ; \n \nConsid\u00e9rant que se tiendra du 22 f\u00e9vrier au 2 mars 2025 le Salon international de \nl'agriculture \u00e0 Paris Expo Porte de Versailles  ; que le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, des \nmembres du gouvernement et de nombreuses personnali t\u00e9s s'y rendront  ; que plusieurs \nd\u00e9l\u00e9gations internationales seront pr\u00e9sentes \u00e0 cett e occasion  ; qu'un flux important de \nvisiteurs est attendu  ; que cet \u00e9v\u00e8nement particuli\u00e8rement m\u00e9diatis\u00e9 inte rvient dans un \ncontexte social et international tendu  ; qu'il existe un risque s\u00e9rieux que des \nrassemblements non d\u00e9clar\u00e9s de nature \u00e0 troubler l'ordre public aient lieu \u00e0 proximit\u00e9 des \nsi\u00e8ges des institutions fran\u00e7aises \u00e0 l'occasion de l'ouverture de ce salon  ;  \n \nConsid\u00e9rant, en outre, le contexte de menace terror iste aig\u00fce qui sollicite \u00e0 un niveau \nparticuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9 les forces de s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9r ieure pour garantir la protection des \npersonnes et des biens contre les risques d'attenta t, dans le cadre du plan VIGIPIRATE \n\u00ab urgence attentat \u00bb en vigueur depuis le 24 mars 2024  ; \n \nConsid\u00e9rant, enfin, qu'il appartient \u00e0 l'autorit\u00e9 d e police comp\u00e9tente de concilier \nl'exercice du droit de manifester avec les imp\u00e9ratifs de l'ordre public  ; que, dans ce cadre, \nelle se doit de prendre les mesures de nature \u00e0 pr\u00e9 venir, outre les infractions \u00e0 la loi \np\u00e9nale, les troubles \u00e0 l'ordre public \u00e0 partir de l 'appr\u00e9ciation qu'elle fait du risque qu'ils \nsurviennent  ; que r\u00e9pond \u00e0 ces objectifs une mesure qui d\u00e9finit  un p\u00e9rim\u00e8tre dans lequel \ndes restrictions sont mises en \u0153uvre, notamment \u00e0 l'\u00e9gard de rassemblements pr\u00e9sentant \ndes risques de troubles graves \u00e0 l'ordre public, afin de garantir la s\u00e9curit\u00e9 des personnes et \ndes biens  ; \n \nARRETE : \n \nTITRE PREMIER  \nMESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DECLARE  \n \nArticle 1 \ner  \u2013 La pr\u00e9sence et la circulation des personnes partic ipant \u00e0 des cort\u00e8ges, d\u00e9fil\u00e9s \net rassemblements qui n'ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9s, dans les conditions fix\u00e9es par la loi, sont \ninterdites le samedi 22 f\u00e9vrier 2025 de 00h00 \u00e0 23h 59, dans le p\u00e9rim\u00e8tre d\u00e9limit\u00e9 selon la \ncartographie figurant en annexe. \n \nTITRE II \n \nMESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES , DEFILES ET \nRASSEMBLEMENTS AU SEIN DU PERIMETRE  \n \nArticle 2  \u2013 Dans le p\u00e9rim\u00e8tre institu\u00e9 par l'article 1 \ner  et durant la p\u00e9riode mentionn\u00e9e par \nce m\u00eame article sont interdits aux abords et au sei n des cort\u00e8ges, d\u00e9fil\u00e9s et \nrassemblements le port et le transport par des particuliers, sans motif l\u00e9gitime  : \nPr\u00e9fecture de Police - 75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0\nl'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 14\n2025-00219         3 \n- d'armes par nature et de tous objets susceptibles d e constituer une arme au sens de \nl'article 132-75 du code p\u00e9nal ; \n- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques  ; \n- dans des conteneurs individuels, de substances ou d e m\u00e9langes dangereux, \ninflammables ou corrosifs, au sens du r\u00e8glement (CE ) n\u00b0 1272/2008 du Parlement \neurop\u00e9en et du Conseil du 16 d\u00e9cembre 2008 susvis\u00e9, tels que l'essence, le p\u00e9trole, le \ngaz, l'alcool \u00e0 br\u00fbler, le m\u00e9thanol, la t\u00e9r\u00e9benthine, les solvants  ; \n- d'\u00e9quipements de protection destin\u00e9 \u00e0 mettre en \u00e9ch ec tout ou partie des moyens \nutilis\u00e9s par les repr\u00e9sentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public. \n \nTITRE III  \nDISPOSITIONS FINALES  \n \nArticle 3  \u2013 Les repr\u00e9sentants sur place de l'autorit\u00e9 de police sont autoris\u00e9s \u00e0 prendre des \nmesures compl\u00e9mentaires \u00e0 celles fix\u00e9es par le pr\u00e9s ent arr\u00eat\u00e9, en fonction de l'\u00e9volution \nde la situation et lorsque les circonstances l'exigent.\n \n \nArticle 4  \u2013 La pr\u00e9f\u00e8te, directrice du cabinet du pr\u00e9fet de pol ice, le directeur de l'ordre \npublic et de la circulation et la directrice de la s\u00e9curit\u00e9 de proximit\u00e9 de l'agglom\u00e9ration \nparisienne sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concer ne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 \nqui sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs  du d\u00e9partement de Paris, consultable \nsur le site internet de la pr\u00e9fecture de police \n(\nhttps://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ) et transmis \u00e0 la procureure de la \nR\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal judiciaire de Paris. \n \n  \n \nFait \u00e0 Paris, le 18 f\u00e9vrier 2025 \n \n \nSIGN\u00c9 \nLaurent NU\u00d1EZ  \n \nPr\u00e9fecture de Police - 75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0\nl'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 15\n2025-00219         4 \nAnnexe de l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 du 18 f\u00e9vrier 2025 \n \n \n \nVOIES ET DELAIS DE RECOURS \n \n_______________________  \n \n \n \nSi vous estimez devoir contester le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, il vous est possible, dans un d\u00e9lai de \ndeux mois \u00e0 compter de la date de son affichage ou de sa publication :\n \n \n \n- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX \n \nle Pr\u00e9fet de Police  \n7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP  \n \n- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE \n \n  aupr\u00e8s du Ministre de l'int\u00e9rieur  \n  Direction des libert\u00e9s publiques et des affaires juridiques  \n  place Beauvau - 75008 PARIS  \n \n- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX \n \nle Tribunal administratif comp\u00e9tent  \n \n \nAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la pr\u00e9sente d\u00e9cision.\n \n \nLes recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent \u00eatre \u00e9 crits, exposer les arguments ou \nfaits nouveaux et comprendre la copie de l'arr\u00eat\u00e9 contest\u00e9.\n \n \nLe recours CONTENTIEUX, qui vise \u00e0 contester la LEG ALITE de la pr\u00e9sente d\u00e9cision, doit \n\u00e9galement \u00eatre \u00e9crit et exposer votre argumentation juridique.\n \n \nSi vous n'aviez pas de r\u00e9ponse \u00e0 votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un d\u00e9lai \nde deux mois \u00e0 compter de la r\u00e9ception de votre rec ours par l'administration, votre \ndemande devra \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme rejet\u00e9e (d\u00e9cision implicite de rejet).\n \n \nEn cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQU E, le Tribunal administratif peut \n\u00eatre saisi d'un recours contentieux dans le d\u00e9lai d e deux mois \u00e0 compter de la date de la \nd\u00e9cision de rejet.\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nPr\u00e9fecture de Police - 75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0\nl'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 16\npr\nLeePASNA / 4,\\i\u0178\nIERATif >A?L\n. se \u00e0 ? d } f | # \u00e07 +. # # os Nemm hy + SS4}a\n2025-00219         5 \n \n \nPr\u00e9fecture de Police - 75-2025-02-18-00010 - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-00219 portant mesures de police applicables \u00e0 Paris le 22 f\u00e9vrier 2025 \u00e0\nl'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 17","date":"2025-02-18","first_seen_on":"2025-02-18T16:53:03+00:00","id":"ad55ec06005dba5c256b8c26eceb4e06c1a7304ef93b8f4d40d9aeeb41ec6c61","name":"recueil-75-2025-105-recueil-des-actes-administratifs-special du 18.02.2025","pdf_creation_date":"2025-02-18T16:43:19+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"CET","url":"https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/125179/926125/file/recueil-75-2025-105-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2018.02.2025.pdf"}