{"administration":"pref04","administration_name":"Pr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence","content":"ALPES-DE-HAUTE-\nPROVENCE\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS\nN\u00b004-2025-025\nPUBLI\u00c9 LE  4 F\u00c9VRIER 2025\nSommaire\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et pr\u00e9fecture des Hautes Alpes\n/\n04-2025-01-29-00007 - AIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier 2025\n\u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eache sur la retenue\nde Serre-Pon\u00e7on (4 pages) Page 3\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence /  Direction D\u00e9partementale de\nl'Emploi, du Travail, des Solidarit\u00e9s et de la Protection des Populations  des\nAlpes-de-Haute-Provence\n04-2025-02-04-00001 - AP n\u00b02025-035-003 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant\nd\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de\nla SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140\nVELIZY-VILLACOUBLAY (2 pages) Page 8\n04-2025-02-04-00002 - AP n\u00b02025-035-004 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant\nd\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de\nla SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140\nVELIZY-VILLACOUBLAY (2 pages) Page 11\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence / Direction D\u00e9partementale des\nTerritoires\n04-2025-02-03-00001 - AP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant\nle b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de\nd\u00e9fense simple en vue de la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la\npr\u00e9dation par le loup (canis lupus) (4 pages) Page 14\n2\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et\npr\u00e9fecture des Hautes Alpes\n04-2025-01-29-00007\nAIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier 2025\n\u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la\nP\u00eache sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et pr\u00e9fecture des Hautes Alpes - 04-2025-01-29-00007 - AIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier\n2025 \u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eache sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on 3\n.\n| 4 FeLibert\u00e9 \u00bb \u00c9galit\u00e9 \u00bb Freternit\u00e9REPUBLIQUE FRANCAISEPREFET DES HAUTES-ALPESPREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCEArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral |Hautes-Alpes N\u00b0 |Alpes-de-Haute-Provence N\u00b0 2025 - 025-004\u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eachesur la retenue de Serre-Pon\u00e7onLe Pr\u00e9fet | Le Pr\u00e9fetdes Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, |Chevalier de la L\u00e9gion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite\nVU le Code de l'Environnement, notamment les articles R. 436-36 et R. 436-37 ;VU le Code de l'Environnement, notamment l'article L. 120-1 relatif \u00e0 la mise en \u0153uvre du principe departicipation du public d\u00e9fini \u00e0 l'article 7 de la Charte de l'Environnement ;VU le d\u00e9cret n\u00b0 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'Environnementrelatives \u00e0 la p\u00eache en eau douce; . |VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 15 mars 2012 fixant, en application de l'article R. 436-36 du Code del'Environnement, la liste des grands lacs int\u00e9rieurs et des lacs de montagne pour lesquels peut \u00eatre\u00e9tablie une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la p\u00eache et la composition des commissions consultatives ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2004-50-17 du 19 f\u00e9vrier 2004 fixant le classement des cours d'eau, canaux etplans d'eau en deux cat\u00e9gories dans le d\u00e9partement des Hautes-Alpes ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2024-303-006 du 29 octobre 2024 fixant le classement des cours d'eau,canaux et plans d'eau en deux cat\u00e9gories pour le d\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence ;VU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b0 05-2020-02-20-003 - n\u00b0 2020-044-001 du 20 f\u00e9vrier 2020. portantr\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la p\u00e9che sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on ;VU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b0 05-2024-03-20-00007 et n\u00b0 2024-081-002 du 21 mars 2024 fixant lacomposition de la commission consultative en mati\u00e8re de r\u00e9glementation de la p\u00eache au droit de laretenue de Serre-Pon\u00e7on class\u00e9e grand lac int\u00e9rieur ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2024-207-002 du 25 juillet 2024 fixant l'arr\u00eat\u00e9 r\u00e9glementaire permanentrelatif \u00e0 l'exercice de la p\u00eache en eau douce dans le d\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 05-2022-11-16-00001 du 16 novembre 2022 fixant l'arr\u00eat\u00e9 r\u00e9glementairepermanent relatif \u00e0 l'exercice de la p\u00eache en eau douce dans le d\u00e9partement des Hautes-Alpes ;\n3 Place du Champsaur BP 50026 \u2014 05001 GAP Cedexwww.hautes-alpes.gouv.fr1/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et pr\u00e9fecture des Hautes Alpes - 04-2025-01-29-00007 - AIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier\n2025 \u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eache sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on 4\n'VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 05-2025-01-13-00004 du 13 janvier 2025 portant subd\u00e9l\u00e9gation de signaturede M. Thierry DURAND, directeur d\u00e9partemental des territoires des Hautes-Alpes, pour l'exercice dela comp\u00e9tence d'ordonnateur secondaire d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 et repr\u00e9sentant du pouvoir adjudicateur ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 05-2025-01-13-00003 du 13 janvier 2025, portant subd\u00e9l\u00e9gation de signaturede M. Thierry DURAND, directeur d\u00e9partemental des territoires des Hautes-Alpes, \u00e0 certains agentsplac\u00e9s sous son autorit\u00e9;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024-365-006 du 26 d\u00e9cembre 2024 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M.\u00c9ric DALUZ, directeur d\u00e9partemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02025-002-001 du 06 janvier 2025 portant subd\u00e9l\u00e9gation de signatureg\u00e9n\u00e9rale aux agents de la direction d\u00e9partementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence ; |VU la demande du 19 janvier 2024 de Monsieur le Pr\u00e9sident de la F\u00e9d\u00e9ration D\u00e9partementale pour laP\u00eache et la Protection des Milieux Aquatiques des Hautes-Alpes ;VU le courrier de consultation d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9 de la commission Consultative en matiere der\u00e9glementation de la p\u00eache au droit de la retenue de Serre-Pon\u00e7on envoy\u00e9 le 29 mars 2024 ;VU les avis favorables et r\u00e9put\u00e9s favorables re\u00e7us dans le cadre de la consultation d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e de laCommission Consultative en mati\u00e8re de r\u00e9glementation de la p\u00eache au droit de la retenue de Serre-Pon\u00e7on ;VU la mise \u00e0 disposition du projet de d\u00e9cision accompagn\u00e9 d'une note de pr\u00e9sentation, effectu\u00e9e parla voie \u00e9lectronique du 28 novembre au 19 d\u00e9cembre 2024 sur le site internet de la pr\u00e9fecture desHautes-Alpes et du 06 au 26 d\u00e9cembre 2024 sur le site internet de la pr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence ; |CONSID\u00c9RANT qu'il peut \u00eatre \u00e9tabli une r\u00e9glementation sp\u00e9cifique de la p\u00eache sur la retenue deSerre-Pon\u00e7on class\u00e9e grand lac int\u00e9rieur ;CONSID\u00c9RANT que les mesures mises en place sont conformes \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur ;CONSID\u00c9RANT que l\u00e9 public n'a pas formul\u00e9 d'observation \u00e9tant de nature \u00e0 remettre en cause lesdispositions r\u00e9glementaires du projet d'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral qui lui a \u00e9t\u00e9 SOUMIS;SUR proposition des Directeurs D\u00e9partementaux des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et desHautes-Alpes ; |ARR\u00caTEArticle 1\u00b0 : Domaine d'applicationLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 d\u00e9finit les mesures d\u00e9rogatoires \u00e0 la r\u00e9glementation g\u00e9n\u00e9rale, en applicationde l'article R. 436-36 du Code de l'Environnement, sur la p\u00eache en eau douce pratiqu\u00e9e sur la retenuede SERRE-PONCON class\u00e9e en deuxi\u00e8me cat\u00e9gorie piscicole, du barrage principal au Pont de laClapi\u00e9re sur la Durance, au Pont de Pellegrin sur l'Ubaye et \u00e0 la c\u00f4te 780 NGF pour tous les autrestributaires.Il ne s'applique pas au Plan d'Eau d'Embrun et au Lac des Bouchards.Article 2 : Temps d'ouverture de la p\u00eacheLa p\u00eache aux lignes est autoris\u00e9e toute l'ann\u00e9e dans les conditions d\u00e9finies par l'article R. 436-7 duCode de l'Environnement relatif aux temps et heures d'ouverture de la p\u00eache dans les eaux de 2\u00b0\"cat\u00e9gorie piscicole, sauf dispositions sp\u00e9ciales ci-apr\u00e8s :> la p\u00e9che des salmonid\u00e9s (truite Fario, truite Arc-en-Ciel, Omble Chevalier, Cor\u00e9gone, etc.)est ouverte toute l'ann\u00e9e ;> la p\u00eache \u00e0 la tra\u00eene et \u00e0 la sonde est autoris\u00e9e toute l'ann\u00e9e.3 Place du Champsaur BP 50026 \u2014 05001 GAP Cedexwww.hautes-alpes.gouv.fr |2/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et pr\u00e9fecture des Hautes Alpes - 04-2025-01-29-00007 - AIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier\n2025 \u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eache sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on 5\n> la p\u00eache en bateau est autoris\u00e9e toute l'ann\u00e9e.> ' Par d\u00e9rogation \u00e0 l'article R. 436-16 du code de l'environnement, la p\u00eache \u00e0 la tra\u00eene et \u00e0 lasonde est autoris\u00e9e durant toute la semaine.Article 3 : Nombre de capturesLe nombre de captures de salmonid\u00e9s autoris\u00e9 par p\u00eacheur et par jour, est fix\u00e9 \u00e0 six. )Le nombre de captures autoris\u00e9 de sandre, brochets, black-bass, par p\u00eacheur et par jour, est fix\u00e9 atrois, dont deux brochets maximum. | |Article 4 : Taille minimale de capture des poissonsA titre exp\u00e9rimental, pour l'esp\u00e8ce brochet, une fen\u00eatre de capture est instaur\u00e9e pour les p\u00eacheursaux lignes ou aux engins. Les brochets de longueur inf\u00e9rieure \u00e0 60 cm et ceux de longueur sup\u00e9rieure \u00e085 cm doivent \u00eatre remis \u00e0 l'eau imm\u00e9diatement apr\u00e8s leur capture.Article 5 : Proc\u00e9d\u00e9s et modes de p\u00eache autoris\u00e9s5-1 - P\u00eache \u00e0 la tra\u00eene |Les p\u00eacheurs m\u00e9mbres de l'Association des P\u00eacheurs Amateurs aux engins sur laretenue de Serre-Pon\u00e7on, titulaires d'une licence de p\u00eache aux engins peuvent pratiquerleur activit\u00e9 sans limitation du nombre de lignes de tra\u00eene dans les conditions suivantes :\u00a2 le nombre cumul\u00e9 de leurres dont les lignes de tra\u00eene sont munies, ne doit pas \u00eatresup\u00e9rieure \u00e0 12 par p\u00eacheur.5-2 - P\u00eache \u00e0 la sondeLes p\u00eacheurs membres de l'Association des P\u00eacheurs Amateurs aux engins sur la retenuede Serre-Pon\u00e7on, titulaires d'une licence de p\u00eache aux engins peuvent p\u00eacher aumoyen de deux lignes de sonde au plus telle que d\u00e9finie comme suit:\u00b0 une ligne mont\u00e9e sur canne dont l'extr\u00e9mit\u00e9 est munie d'un plomb et o\u00f9 les app\u00e2ts- artificiels seuls autoris\u00e9s, sont fix\u00e9s sur des hamecons simples dispos\u00e9s sur des |potences le long de cette ligne, le bateau demeurant \u00e0 l'ancre ou d\u00e9rivantnaturellement; \u2014 ren\u00ab+ le nombre cumul\u00e9 d'hamec\u00e7ons ne doit pas d\u00e9passer 18 sur deux lignes maximum.Les p\u00eacheurs, membres d'une Association pour la P\u00eache et la Protection des MilieuxAquatiques, non titulaires d'une licence de p\u00eache aux engins peuvent p\u00eacher aux moyensde deux lignes de sonde au plus telle que d\u00e9finie comme suit :\u00b0 une ligne mont\u00e9e sur canne dont l'extr\u00e9mit\u00e9 est munie d'un plomb et o\u00f9 les app\u00e2tsartificiels seuls autoris\u00e9s, sont fix\u00e9s sur des hamecons simples ;\u00b0 le nombre cumul\u00e9 d'hamecons ne doit pas d\u00e9passer 6 sur deux lignes maximum.Ce type de p\u00e9che peut \u00e9tre pratiqu\u00e9 du bord, ou en bateau demeurant \u00e0 l'ancre ou_ d\u00e9rivant naturellement.Article 6 : Conditions g\u00e9n\u00e9rales de la pratique de la p\u00eache aux engins | |Les p\u00eacheurs membres de l'Association des P\u00e9cheurs Amateurs aux Engins devront \u00eatre porteur d'uncarnet et remplir celui-ci apr\u00e8s chaque prise. Ce carnet sera fourni, sous-couvert de l'administration,par l'association des p\u00eacheurs amateurs aux engins. |. Lorsqu'ils sont en action de p\u00eache, les P\u00eacheurs Amateurs aux engins devront se signaler en disposantsur le bateau, de fa\u00e7on visible, un fanion color\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 par l'Association des P\u00eacheurs Amateurs auxEngins.\n3 Place du Champsaur BP 50026 \u2014 05001 GAP Cedexwww.hautes-alpes.gouv.fr3/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et pr\u00e9fecture des Hautes Alpes - 04-2025-01-29-00007 - AIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier\n2025 \u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eache sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on 6\nArticle 7 : Autres dispositions de la r\u00e9glementationLes autres dispositions de la r\u00e9glementation g\u00e9n\u00e9rale en 2\u00c8ME cat\u00e9gorie, pr\u00e9vues par les arr\u00eat\u00e9sr\u00e9glementaires permanents relatif \u00e0 l'exercice de la P\u00eache en eau douce dans les D\u00e9partements desHautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, en vigueur, demeurent applicables.Article 8 : Conditions g\u00e9n\u00e9rales de navigation sur la retenue de Serre-Pon\u00e7onLa pratique de la p\u00eache en bateau reste soumise aux dispositions r\u00e9glementant la navigation sur laretenue de Serre-Pon\u00e7on en application de l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral en vigueur portant exercice de lanavigation de plaisance et des activit\u00e9s sportives et touristiques sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on et leplan d'eau d'Embrun. | |Article 9 : PublicationLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 aux recueils des Actes Administratifs respectif des Pr\u00e9fectures desHautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence et mis en ligne sur leur site internet. \u2014ll sera affich\u00e9 dans les Sous-Pr\u00e9fectures de Brian\u00e7on (d\u00e9pt. 05) et de Barcelonnette (d\u00e9pt. 04) et dansles mairies de Chorges, Crots, Embrun, Pruni\u00e8res, Puy-Sani\u00e8res, Rousset Serre-Pon\u00e7on, le Sauze-du-Lac,_ Savines-le-Lac (d\u00e9pt.05) et de Le Lauzet-Ubaye, Pontis, Ubaye Serre-Pon\u00e7on (d\u00e9pt. 04) pendant unmois minimum. | |Article 10 : AbrogationLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 abroge l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b0 05-2020-02-20-003 - n\u00b02020-044-001 du 20 f\u00e9vrier2020. |Article 11 : RecoursLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialementcomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa publication. La juridiction administrativecomp\u00e9tente peut aussi \u00eatre saisie par l'application T\u00e9l\u00e9recours citoyens accessible a partir du sitewww.telerecours.fr.Article 12 : Mesures ex\u00e9cutoiresLes Secr\u00e9taires G\u00e9n\u00e9raux des Pr\u00e9fectures des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, les Sous-Pr\u00e9fets des arrondissements de Briancon (d\u00e9pt. 05) et de Barcelonnette (d\u00e9pt. 04), les DirecteursD\u00e9partementaux des Territoires des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, les Colonelscommandant des Groupements de Gendarmerie des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence,les maires des communes de Chorges, Crots, Embrun, Pruni\u00e8res, Puy-Sani\u00e8res, Rousset Serre-Pon\u00e7on,le Sauze-du-Lac, Savines-le-Lac (d\u00e9pt. 05) et de le Lauzet-Ubaye, Pontis, Ubaye Serre-Pon\u00e7on (d\u00e9pt.04), les Chefs des services d\u00e9partementaux de l'Office Fran\u00e7ais de la Biodiversit\u00e9 des Hautes-Alpes etdes Alpes-de-Haute-Provence et toutes les autorit\u00e9s habilit\u00e9es \u00e0 constater les infractions \u00e0 la Police dela P\u00eache, sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9aux F\u00e9d\u00e9rations des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence pour la P\u00eache et la Protection duMilieu Aquatique. |Fait \u00e0 Digne les Bains, le 24/01/2025. Fait \u00e0 Gap, leLe Pr\u00e9fet des Alpes-de-Haute-ProvencePour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,Le Directeur D\u00e9partemental des Territoires des_ Alpes-de-Haute-Provenceeur D\u00e9partementalrritoif@s, ee} so ae = te a\u2014\u2014\u2014\nPour le Ditnt\nA Guillaume STEERSChef du Service Environnement et Risques\nLe Pr\u00e9fet des Hautes-Alpes,Pour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,Le Directeur D\u00e9partemental des Territoires des__ Hautes-AlpesLa cheffe du Service Eau, Environnement, For\u00eat{| ISylvie PIFFARETTI3 Place du Champsaur BP 50026 \u2014 05001 GAP Cedexwww.hautes-alpes.gouv.fr\nPr\u00e9fecture des Alpes-de Haute-Provence et pr\u00e9fecture des Hautes Alpes - 04-2025-01-29-00007 - AIP n\u00b02025-029-004 du 29 janvier\n2025 \u00e9tablissant une r\u00e9glementation sp\u00e9ciale de la P\u00eache sur la retenue de Serre-Pon\u00e7on 7\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence\n04-2025-02-04-00001\nAP n\u00b02025-035-003 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant\nd\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical des\ntravailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE\nCIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140\nVELIZY-VILLACOUBLAY\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-04-00001 - AP n\u00b02025-035-003 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du\nrepos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY 8\n| |PREFETDES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCELibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\n| DIRECTION D\u00c9PARTEMENTALEDE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARIT\u00c9SET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSService Politique TravailDigne-les-Bains, le 4 f\u00e9vrier 2025\nARR\u00caT\u00c9 PR\u00c9FECTORAL N\u00b0 2025-035-003portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \u00abEIFFAGE GENIE\nVUVUVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nCIVIL\u00bb, 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY\nLE PR\u00c9FET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE\nl'article L. 3132-3 du Code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;les articles L. 3132-20, L.3132-21, L. 3132-25-2 et L. 3132-25-4 du Code du travail ;le d\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur MarcCHAPPUIS en qualit\u00e9 de Pr\u00e9fet du d\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence ;le d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 modifi\u00e9 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisationet \u00e0 l'action des services de l'\u00c9tat dans les r\u00e9gions et les d\u00e9partements ;l'arr\u00eat\u00e9 du Premier ministre et du ministre de l'Int\u00e9rieur en date du 21 mars 2021 portantnomination de Mme Anne-Marie DURAND, directrice d\u00e9partementale de l'emploi, du travail, dessolidarit\u00e9s et de la protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ;l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024-278-002 en date du 4 octobre 2024 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signaturea Mme Anne-Marie DURAND, directrice d\u00e9partementale de l'emploi, du travail, des solidarit\u00e9s etde la protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ;la demande pr\u00e9sent\u00e9e compl\u00e8te le 20 d\u00e9cembre 2024 par la SAS \u00abEIFFAGE G\u00c9NIE CIVIL\u00bb, 3/7place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY, pour son \u00e9tablissement secondaire Provence(agence de Vitrolles) pour les dimanches du 10 f\u00e9vrier au 25 mai 2025 ;les demandes d'avis adress\u00e9es au conseil municipal, \u00e0 l'organe d\u00e9lib\u00e9rant de l'\u00e9tablissementpublic de coop\u00e9ration intercommunale \u00e0 fiscalit\u00e9 propre dont la commune est membre, \u00e0 lachambre de commerce et d'industrie territoriale, \u00e0 la chambre de m\u00e9tiers et de l'artisanat, ainsiqu'aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salari\u00e9s ;les avis favorables de Durance Lub\u00e9ron Verdon Agglom\u00e9ration et de la mairie d'Esparron deVerdon ;CONSID\u00c9RANT que l'entreprise Eiffage G\u00e9nie Civil intervient, dans le d\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence, au niveau de la galerie des Maurras situ\u00e9e dans la commune d'Esparron de Verdon.DDETSPP des Alpes-de-Haute-Provence Affaire suivie par : Service Politique TravailExPREFET .DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCELibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\nhtto://www.alpes-de-haute-provence gouv.fr - Twitter WW @prefet04 - Facebool) @Pr\u00e9fet-des-Alpes-de-Haute-Provence\nCentre administratif RomieuRue Pasteur \u2014 BP 9028 Mel : ddetspp-travail@alpes-de-haute-provence.gouv.fr04990 DIGNE-LES-BAINS CEDEXT\u00e9l. : 04.92 30 37 00 Fax : 04 92 30 37 30Mel : ddetspp@alpes-de-haute-provence.gouv.fr1/2\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-04-00001 - AP n\u00b02025-035-003 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du\nrepos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY 9\nCONSIDERANT que des al\u00e9as g\u00e9ologiques rencontr\u00e9s lors du creusement de la galerie de contourne-ment de la galerie des Maurras et la survenance de l'incendie d'un engin de chantier ont engendr\u00e9 unimportant retard dans la r\u00e9alisation du chantier.CONSIDERANT que ce chantier doit imp\u00e9rativement \u00e9tre termin\u00e9 avant la remise en eau de la galerie,fin mai 2025, afin d'assurer l'approvisionnement en eau de la r\u00e9gion PACA.CONSID\u00c9RANT que le risque de pr\u00e9judice au public est d\u00e9montr\u00e9 ;ARR\u00caTE:\nArticle 1: La SAS \u00abEIFFAGE G\u00c9NIE CIVIL\u00bb, est autoris\u00e9e \u00e0 d\u00e9roger \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical pour lessalari\u00e9s de son \u00e9tablissement secondaire Provence (agence de Vitrolles) du 10 f\u00e9vrier au 25 mai 2025;\nArticle 2 : Les salari\u00e9s concern\u00e9s, volontaires, qui ont donn\u00e9 leur accord par \u00e9crit, percevront uner\u00e9mun\u00e9ration major\u00e9e de 100 % ainsi qu'un repos compensateur \u00e9quivalent pour le temps de travaileffectu\u00e9 ces dimanches-l\u00e0 ;\nArticle 3 : Les salari\u00e9s b\u00e9n\u00e9ficieront d'au moins un jour de repos hebdomadaire ;\nArticle 4 : Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut \u00eatre contest\u00e9, dans le d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sanotification :\u2014 par recours gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet des Alpes-de-Haute-Provence, 8, rue du Docteur Romieu-04 000 Digne-Les-Bains\u2014 par recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Ministre du travail, Direction g\u00e9n\u00e9rale du travail - 39-43 quai An-dr\u00e9 Citro\u00ebn \u2014 75 902 Paris cedex 15\u2014\u2014 par recours contentieux, devant le Tribunal Administratif, 31 rue Jean-Fran\u00e7ois Leca 13002 Marseille.Le tribunal administratif peut \u00e9galement \u00eatre saisi par l'application informatique TELERECOURSCITOYEN accessible par le site www.telerecours.fr\nArticle 5 : Madame la Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale de la Pr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence, Madame la Di-rectrice D\u00e9partementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarit\u00e9s et de la Protection des Populations,Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne,de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 \u00e0 la SAS \u00abEIFFAGE G\u00c9NIE CIVIL\u00bb, 3/7 place de l'Europe78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY, et dont un exemplaire sera ins\u00e9r\u00e9 au recueil des actes administratifs(RAA) de la pr\u00e9fecture.\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gationLa directrice d\u00e9partementale de l'emploi, dutravail, des solidarit\u00e9s et de la protection despopulations des Alpes-de-Haute-Provence\nAnne-Marie DURAND\n2/2\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-04-00001 - AP n\u00b02025-035-003 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du\nrepos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY 10\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence\n04-2025-02-04-00002\nAP n\u00b02025-035-004 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant\nd\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical des\ntravailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE\nCIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140\nVELIZY-VILLACOUBLAY\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-04-00002 - AP n\u00b02025-035-004 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle\ndu repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY 11\nE 3PR\u00c9FETDES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCELibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\nDIRECTION DEPARTEMENTALEDE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITESET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSService Politique TravailDigne-les-Bains, le 4 f\u00e9vrier 2025\nARR\u00caT\u00c9 PREFECTORAL N\u00b0 2025-035-004portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \u00abEIFFAGE GENIE\nVUVU. VU\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nVU\nCIVIL\u00bb, 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY\nLE PR\u00c9FET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE\nl'article L. 3132-3 du Code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;les articles L. 3132-20, L.3132-21, L. 3132-25-2 et L. 3132-25-4 du Code du travail ;le d\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur MarcCHAPPUIS en qualit\u00e9 de Pr\u00e9fet du d\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence ;le d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 modifi\u00e9 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisationet \u00e0 l'action des services de l'\u00c9tat dans les r\u00e9gions et les d\u00e9partements ;l'arr\u00eat\u00e9 du Premier ministre et du ministre de l'Int\u00e9rieur en date du 21 mars 2021 portantnomination de Mme Anne-Marie DURAND, directrice d\u00e9partementale de l'emploi, du travail, dessolidarit\u00e9s et de la protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ;l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024-278-002 en date du 4 octobre 2024 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signaturea Mme Anne-Marie DURAND, directrice d\u00e9partementale de l'emploi, du travail, des solidarit\u00e9s etde la protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ;la demande pr\u00e9sent\u00e9e compl\u00e8te le 20 d\u00e9cembre 2024 par la SAS \u00abEIFFAGE G\u00c9NIE CIVIL\u00bb, 3/7place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY, pour son \u00e9tablissement \u00ab Grands Projetssouterrains \u00bb pour les dimanches du 10 f\u00e9vrier au 25 mai 2025;les demandes d'avis adress\u00e9es au conseil municipal, \u00e0 l'organe d\u00e9lib\u00e9rant de l'\u00e9tablissementpublic de coop\u00e9ration intercommunale \u00e0 fiscalit\u00e9 propre dont la commune est membre, \u00e0 lachambre de commerce et d'industrie territoriale, \u00e0 la chambre de m\u00e9tiers et de l'artisanat, ainsiqu'aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salari\u00e9s ;les avis favorables de Durance Lub\u00e9ron Verdon Agglom\u00e9ration et de la mairie d'Esparron deVerdon ;CONSID\u00c9RANT que l'entreprise Eiffage G\u00e9nie Civil intervient, dans le d\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence, au niveau de la galerie des Maurras situ\u00e9e dans la commune d'Esparron de Verdon.DDETSPP des Alpes-de-Haute-Provence Affaire suivie par : Service Politique TravailEn Centre administratif RomieuPR\u00c9FET Rue Pasteur - BP 9028 Mel : ddetspp-travail@alpes-de-haute-provence.gouv.frBence 04990 DIGNE-LES-BAINS CEDEXa - T\u00e9l. :04 92 30 37 00 Fax : 04 92 30 37 30 1/2PROVENCELibert\u00e9 Mel : ddetspp@alpes-de-haute-provence.gouv.fr\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\nhtto://www.alpes-de-haute-provence gouv.fr - Twitter WF @prefet04 - Facebook) @Pr\u00e9fet-des-Alpes-de-Haute-Provence\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-04-00002 - AP n\u00b02025-035-004 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle\ndu repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY 12\nCONSID\u00c9RANT que des al\u00e9as g\u00e9ologiques rencontr\u00e9s lors du creusement de la galerie de contourne-ment de la galerie des Maurras et la survenance de l'incendie d'un engin de chantier ont engendr\u00e9 unimportant retard dans la r\u00e9alisation du chantier.CONSID\u00c9RANT que ce chantier doit imp\u00e9rativement \u00eatre termin\u00e9 avant la remise en eau de la galerie,fin mai 2025, afin d'assurer l'approvisionnement en eau de la r\u00e9gion PACA.CONSID\u00c9RANT que le risque de pr\u00e9judice au public est d\u00e9montr\u00e9 ;ARR\u00caTE:\nArticle 1_: La SAS \u00abEIFFAGE G\u00c9NIE CIVIL\u00bb, est autoris\u00e9e \u00e0 d\u00e9roger \u00e0 la r\u00e8gle du repos dominical pourles salari\u00e9s de son \u00e9tablissement \u00ab Grands Projets souterrains \u00bb du 10 f\u00e9vrier au 25 mai 2025;\nArticle 2 : Les salari\u00e9s concern\u00e9s, volontaires, qui ont donn\u00e9 leur accord par \u00e9crit, percevront uneprime de 140 euros par dimanche travaill\u00e9, ainsi qu'un repos compensateur \u00e9quivalent pour le tempsde travail effectu\u00e9 ces dimanches-la ;\nArticle 3 : Les salari\u00e9s b\u00e9n\u00e9ficieront d'au moins un jour de repos hebdomadaire ;\nArticle 4 : Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut \u00eatre contest\u00e9, dans le d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sanotification :\u2014 par recours gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet des Alpes-de-Haute-Provence, 8, rue du Docteur Romieu-04 000 Digne-Les-Bains\u2014 par recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Ministre du travail, Direction g\u00e9n\u00e9rale du travail - 39-43 quai An-dr\u00e9 Citro\u00ebn - 75 902 Paris cedex 15\u2014\u2014 par recours contentieux, devant le Tribunal Administratif, 31 rue Jean-Fran\u00e7ois Leca 13002 Marseille.Le tribunal administratif peut \u00e9galement \u00eatre saisi par l'application informatique TELERECOURSCITOYEN accessible par le site www.telerecours.fr\nArticle 5 : Madame la Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale de la Pr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence, Madame la Di-rectrice D\u00e9partementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarit\u00e9s et de la Protection des Populations,Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne,de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 \u00e0 la SAS \u00abEIFFAGE G\u00c9NIE CIVIL\u00bb, 3/7 place de l'Europe78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY, et dont un exemplaire sera ins\u00e9r\u00e9 au recueil des actes administratifs(RAA) de la pr\u00e9fecture.\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gationLa directrice d\u00e9partementale de l'emploi, dutravail, des solidarit\u00e9s et de la protection despopulations des Alpes-de-Haute-Provence\nAnne-Marie DURAND\n2/2\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-04-00002 - AP n\u00b02025-035-004 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle\ndu repos dominical des travailleurs salari\u00e9s de la SAS \"EIFFAGE GENIE CIVIL\", 3/7 place de l'Europe 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY 13\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence\n04-2025-02-03-00001\nAP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant\nle b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, \u00e0\neffectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vue de la\nd\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation\npar le loup (canis lupus)\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-03-00001 - AP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC\nDE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vue de la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation par le loup (canis\nlupus)\n14\nPREFET |DES ALPES- DIRECTION D\u00c9PARTEMENTALE DES TERRITOIRESDE-HAUTE- SERVICE \u00c9CONOMIE AGRICOLEer \u2014 P\u00f4le PastoralismeEgalit\u00e9Fraternit\u00e9\nDigne-les-bains le 03/02/2025\nARR\u00caT\u00c9 PREFECTORAL N\u00b0 2025-034-002Autorisant le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vuede la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation par le loup (Canis lupus)\nLE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE\nVU la d\u00e9cision d'ex\u00e9cution de la Commission europ\u00e9enne du 31 ao\u00fbt 2022 portant approbation du planstrat\u00e9gique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financ\u00e9 par le Fondseurop\u00e9en agricole de garantie et le Fonds europ\u00e9en agricole pour le d\u00e9veloppement rural ;VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 \u00e0 R.411-14 ; L 427-6 etR 427-4 ;VU le code rural et de la p\u00eache maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ainsi que sesarticles D. 114-11 et suivants ; |VU le code de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants :VU l'arr\u00eat\u00e9 du 23 avril 2007 modifi\u00e9 fixant la liste des mammif\u00e8res terrestres prot\u00e9g\u00e9s sur l'ensemble duterritoire et les modalit\u00e9s de leur protection ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 19 f\u00e9vrier 2007 modifi\u00e9 fixant les conditions de demande et d'instruction des d\u00e9rogations d\u00e9finiesau point 4\u00b0 de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les esp\u00e8ces de faune et de floresauvages prot\u00e9g\u00e9es ;VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 21 f\u00e9vrier 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des d\u00e9rogations auxinterdictions de destruction peuvent \u00eatre accord\u00e9es par les pr\u00e9fets concernant le loup (Canis lupus) ;VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de sp\u00e9cimens de loups (Canis lupus) dontla destruction pourra \u00eatre autoris\u00e9e chaque ann\u00e9e ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 30 d\u00e9cembre 2022 modifi\u00e9, relatif \u00e0 l'aide \u00e0 la protection des exploitations et des troupeauxcontre la pr\u00e9dation du loup et de l'ours ; :VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2024-271-010 du 27 Septembre 2024 portant nomination des lieutenants delouveterie ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2024-143-006 du 22 mai 2024 fixant la liste des personnes habilit\u00e9es \u00e0 participer auxop\u00e9rations de tir de d\u00e9fense renforc\u00e9e et aux op\u00e9rations de tir de pr\u00e9l\u00e8vement dans le d\u00e9partement desAlpes-de-Haute-Provence, en application de l'arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 23 octobre 2020 fixant les conditions etlimites dans lesquelles des d\u00e9rogations aux interdictions de destruction peuvent \u00eatre accord\u00e9es par les pr\u00e9fets'concernant le loup (Canis lupus) ;VU la demande pr\u00e9sent\u00e9e le 03/02/2025, par le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, sollicitantl'autorisation pour la mise en \u0153uvre de tirs de d\u00e9fense simple en vue de la protection de ses troupeaux (detype Ovin, Caprin) contre la pr\u00e9dation par le loup (Canis lupus) ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2024-365-006 du 26 D\u00e9cembre 2025 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M EricDALUZ, Directeur D\u00e9partemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence :\nDirection D\u00e9partementale des Territoires .Avenue Demontzey \u2014 CS 10211 \u2014 04002 DIGNE LES BAINS CEDEXT\u00e9l: 04 92 30 55 00 - mel: -de- = .Horaires d'ouverture au public : de 9h \u00e0 11h30 et l'apr\u00e8s-midi sur rendez-vous, du lundi au vendredi- - Twitter @prefet04 \u2014 Facebook @Pr\u00e9fet-des-Alpes-de-Haute-Provence1/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-03-00001 - AP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC\nDE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vue de la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation par le loup (canis\nlupus)\n15\nCONSID\u00c9RANT les moyens de protection mis en \u0153uvre par le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, contrela pr\u00e9dation par le loup sur son troupeau d'ovins/caprins pr\u00e9vus dans le cadre du dispositif national d'aide \u00e0 laprotection des troupeaux, consistant en: Gardiennage du troupeau, Chiens de protection, Contention en parc\u00e9lectrifi\u00e9 de minimum 4 fils, 80cm de haut, et 3000V.CONSID\u00c9RANT qu'il existe un risque important de dommage au troupeau du b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LATOURACHE, au regard notamment du niveau \u00e9lev\u00e9 de la pr\u00e9dation dans le d\u00e9partement desAlpes-de-Haute-Provence (environ 600 attaques et 1800 victimes annuellement sur des troupeauxdomestiques indemnisables au titre de la pr\u00e9dation du loup) ;CONSID\u00c9RANT qu'il convient de pr\u00e9venir des dommages importants au(x) troupeau(x) d\u00e9tenu(s) par leb\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, par la mise en \u0153uvre de tirs de d\u00e9fense simple, en l'absence d'autresolution satisfaisante ;CONSID\u00c9RANT que la mise en \u0153uvre de ces tirs de d\u00e9fense ne nuira pas au maintien du loup dans un \u00e9tat deconservation favorable dans son aire de r\u00e9partition naturelle, dans la mesure o\u00f9 elle s'inscrit dans le respect dunombre maximum de sp\u00e9cimens de loups dont la destruction peut \u00eatre autoris\u00e9e chaque ann\u00e9e, fix\u00e9 par lesarr\u00eat\u00e9s minist\u00e9riels du 23 octobre 2020 sus-vis\u00e9s, qui int\u00e8grent cette pr\u00e9occupation ;Sur proposition du Directeur D\u00e9partemental des Territoires ;ARRETE :Article 1 :La pr\u00e9sente autorisation annule et remplace dans toutes ses formes toute autorisation ant\u00e9rieure de tir ded\u00e9fense simple visant le b\u00e9n\u00e9ficiaire du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral.Article 2 :le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC DE LA TOURACHE, est autoris\u00e9 \u00e0 mettre en \u0153uvre des tirs de d\u00e9fense simple de sontroupeau contre la pr\u00e9dation du loup, selon les modalit\u00e9s pr\u00e9vues par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 et par les arr\u00eat\u00e9sminist\u00e9riels du 21 f\u00e9vrier 2024 et du 23 octobre 2020 susvis\u00e9s, ainsi que dans le respect des conditionsg\u00e9n\u00e9rales de s\u00e9curit\u00e9 \u00e9dict\u00e9es par l'Office fran\u00e7ais de la biodiversit\u00e9.Les modalit\u00e9s de r\u00e9alisation des op\u00e9rations de tirs de d\u00e9fense simple mobilisant plus d'un tireur sont d\u00e9finiessous le contr\u00f4le technique de l''OFB ou d'un lieutenant de louveterie.Article 3 :La pr\u00e9sente autorisation est subordonn\u00e9e \u00e0 la mise en \u0153uvre effective des mesures de protection du(des)troupeau(x) (exception faite des troupeaux reconnus comme non-prot\u00e9geables), maintenues durant lesop\u00e9rations de tirs et \u00e0 l'exposition du troupeau \u00e0 la pr\u00e9dation.Article 4:Les tirs de d\u00e9fense simple peuvent \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s par :e le b\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation, sous r\u00e9serve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pourl'ann\u00e9e en cours et d'une assurance couvrant l'activit\u00e9 de tir du loup ;e toute personne mandat\u00e9e par le b\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation et mentionn\u00e9e sur le registre de tir d\u00e9crit \u00e0l'article 7,. sous r\u00e9serve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'ann\u00e9e en cours etd'une assurance couvrant l'activit\u00e9 de tir du loup ;e l'ensemble des chasseurs list\u00e9s dans l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2022-362-001 du 28 d\u00e9cembre 2022 fixantla liste des personnes habilit\u00e9es \u00e0 participer aux op\u00e9rations de tir de d\u00e9fense renforc\u00e9e, aux tirs ded\u00e9fense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, et aux op\u00e9rations de tir de pr\u00e9l\u00e8vement dans led\u00e9partement des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l'arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 21 f\u00e9vrier 2024fixant les conditions et limites dans lesquelles des d\u00e9rogations aux interdictions de destruction peuvent\u00eatre accord\u00e9es par les pr\u00e9fets concernant le loup (Canis lupus) :e ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.Toutefois, le tir ne peut pas \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 par plus de deux tireurs pour chacun des lots d'animaux constitutifs dutroupeau et distants les uns des autres, tels que d\u00e9crits dans le carnet de p\u00e2turage pr\u00e9vu par l'appel \u00e0 projetspubli\u00e9 annuellement en application de l'arr\u00eat\u00e9 du 30 d\u00e9cembre 2022 susvis\u00e9.Article 5 :La r\u00e9alisation des tirs de d\u00e9fense simple doit v\u00e9rifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes :- Sur le territoire de Corbi\u00e8res, Forcalquier, Manosque, Niozelles, Oraison, Sainte-Tulle, Villeneuve, Volx :- \u00e0 proximit\u00e9 du ou des troupeaux du b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente autorisation :\n2/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-03-00001 - AP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC\nDE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vue de la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation par le loup (canis\nlupus)\n16\n- Sur les paturages, surfaces et parcours mis en valeur par le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente d\u00e9rogation ainsi qu'\u00e0leur proximit\u00e9 imm\u00e9diate ;- en dehors des r\u00e9serves naturelles nationales constitu\u00e9es pour des motifs incluant la conservation de la fauneSauvage et du c\u0153ur des parcs nationaux dont le d\u00e9cret portant cr\u00e9ation interdit la chasse.Article 6 :Les tirs de d\u00e9fense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.Le tir de nuit ne peut \u00eatre effectu\u00e9 qu'apr\u00e8s identification formelle de la cible et de son environnement \u00e0 l'aided'une source lumineuse, sauf pour les louvetiers et agents OFB op\u00e9rant avec une lunette de tir \u00e0 vis\u00e9ethermique.Article 7 :Les tirs de d\u00e9fense simple sont r\u00e9alis\u00e9s avec toute arme de cat\u00e9gorie C mentionn\u00e9e \u00e0 l'article R.311-2 du codede la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure. L'utilisation de dispositifs de r\u00e9duction du son \u00e9mis par le tir n'est pas autoris\u00e9e.Sous r\u00e9serve d'une validation pr\u00e9alable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'am\u00e9liorer les tirs de d\u00e9fense,notamment les moyens pour d\u00e9tecter la pr\u00e9sence de sp\u00e9cimens de loups, ainsi que la s\u00e9curit\u00e9 des participantspeuvent \u00eatre utilis\u00e9s.Toutefois, ne peuvent \u00eatre mis en \u0153uvre les moyens visant intentionnellement \u00e0 :- provoquer des r\u00e9actions chez les loups de nature \u00e0 faciliter leur d\u00e9tection par les tireurs,- attirer les loups \u00e0 proximit\u00e9 des tireurs ou les contraindre \u00e0 se rapprocher des tireurs.L'utilisation de lunettes de tir \u00e0 vis\u00e9e thermique sera r\u00e9serv\u00e9e aux agents de l'OFB, ainsi qu'aux lieutenants de.louveterie.Article 8 :La pr\u00e9sente autorisation est subordonn\u00e9e \u00e0 la tenue d'un registre pr\u00e9cisant :e les nom et pr\u00e9nom(s) du d\u00e9tenteur de l'arme ainsi que le num\u00e9ro de son permis de chasser ;e la date et le lieu de l'op\u00e9ration de tir de d\u00e9fense : |e les mesures de protection du troupeau en place lors de l'op\u00e9ration ;et le cas \u00e9ch\u00e9ant :les heures de d\u00e9but et de fin de l'op\u00e9ration ;le nombre de loups observ\u00e9s ;le nombre de tirs effectu\u00e9s ;l'estimation de la distance de tir :l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir :la nature de l'arme et des munitions utilis\u00e9es ;la nature des moyens susceptibles d'am\u00e9liorer le tir utilis\u00e9s ;e la description du comportement du loup s'il a pu \u00eatre observ\u00e9 (fuite, saut...).Ce registre est tenu a la disposition des agents charg\u00e9s des missions de police. Les informations qu'il contientsont adress\u00e9es au moins une fois par an au pr\u00e9fet, entre le 1* et le 31 janvier de l'ann\u00e9e N+1.Article 9 : |Le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le r\u00e9pondeur pr\u00e9vu \u00e0 cet effet(t\u00e9l 04 92 30 55 03) et le service d\u00e9partemental de l'OFB de tout tir en direction d'un loup dans un d\u00e9lai de 12h \u00e0compter de sa r\u00e9alisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB \u00e9value la n\u00e9cessit\u00e9de conduire des recherches.Si un loup est bless\u00e9 dans le cadre de la pr\u00e9sente autorisation, le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente autorisation ou sonmandataire informe sans d\u00e9lai la DDT. sur le r\u00e9pondeur pr\u00e9vu \u00e0 cet effet (t\u00e9l 04 92 30 55 03) et serviced\u00e9partemental de l'OFB. Le service d\u00e9partemental de l'OFB est charg\u00e9 de rechercher l'animal. Le cas \u00e9ch\u00e9ant,l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agr\u00e9\u00e9.Si un loup est tu\u00e9 dans le cadre de la pr\u00e9sente autorisation, le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente autorisation ou sonmandataire, informe sans d\u00e9lai la DDT sur le r\u00e9pondeur pr\u00e9vu \u00e0 cet effet (t\u00e9l 04 92 30 55 03) et le serviced\u00e9partemental de l'OFB. Ce dernier prend en charge le cadavre.Article 10 :La pr\u00e9sente autorisation cesse de produire son effet si le plafond d\u00e9fini \u00e0 l'article 1er de l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 23octobre 2020 fixant le nombre maximum de sp\u00e9cimens de loups dont la destruction pourra \u00eatre autoris\u00e9echaque ann\u00e9e est atteint.Elle redevient valide dans les cas suivants :\n3/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-03-00001 - AP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC\nDE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vue de la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation par le loup (canis\nlupus)\n17\n- \u00e0 la publication de l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9vu au Ill de l'article 1 de l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 23 octobre 2020 fixant le nombremaximum de sp\u00e9cimens de loups dont la destruction pourra \u00eatre autoris\u00e9e chaque ann\u00e9e ;- \u00e0 la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rh\u00f4ne-Alpes d'un nouveau nombre maximum desp\u00e9cimens de loups dont la destruction est autoris\u00e9e en application du | de l'article 1 de l'arr\u00eat\u00e9 du 23 octobre2020 fixant le nombre maximum de sp\u00e9cimens de loups dont la destruction pourra \u00eatre autoris\u00e9e chaque ann\u00e9e.Article 11 :La pr\u00e9sente autorisation peut \u00eatre retir\u00e9e \u00e0 tout moment sans indemnit\u00e9 si le b\u00e9n\u00e9ficiaire n'en respecte pas lesclauses ou les prescriptions qui lui sont li\u00e9es.Article 12 :La pr\u00e9sente autorisation est valable jusqu'au 01/01/2030.Sa mise en \u0153uvre reste toutefois conditionn\u00e9e :* \u00e0 la mise en place des mesures de protection ;et* \u00e0 la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rh\u00f4ne-Alpes d'un nombre maximum de.sp\u00e9cimens de loups dont la destruction est autoris\u00e9e en application du | de l'article 1 de l'arr\u00eat\u00e9 du 23 octobre2020 fixant le nombre maximum de sp\u00e9cimens de loups dont la destruction pourra \u00eatre autoris\u00e9e chaqueann\u00e9e ;ou* \u00e0 la publication de l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9vu au Ill de l'article 1 de l'arr\u00e9t\u00e9 minist\u00e9riel du 23 octobre 2020 fixant le nombremaximum de sp\u00e9cimens de loups dont la destruction pourra \u00eatre autoris\u00e9e chaque ann\u00e9e.Article 13 :La pr\u00e9sente autorisation est d\u00e9livr\u00e9e sous r\u00e9serve des droits des tiers.Article 14 :Cet arr\u00eat\u00e9 est susceptible, dans les deux mois \u00e0 compter de sa publication, d'un recours contentieux devant letribunal administratif de Marseille \u2014 31 rue Jean-Fran\u00e7ois Leca 13235 Marseille CEDEX 02La juridiction administrative comp\u00e9tente peut aussi \u00eatre saisie par l'application T\u00e9l\u00e9recours citoyens accessible \u00e0partir du site www.telerecours.fr. |Article 15 :La Secr\u00e9taire G\u00e9n\u00e9rale de la Pr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence, les Sous-Pr\u00e9fets des arrondissementsconcern\u00e9s, le Directeur D\u00e9partemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'AgenceTerritoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des For\u00eats, le Chef de l'Office Fran\u00e7ais de laBiodiversit\u00e9 des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement d\u00e9partemental de la gendarmeriesont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 au recueil des actesadministratifs de la Pr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence.\npar d\u00e9l\u00e9gation,St\u00e9orallsme\n4/4\nPr\u00e9fecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2025-02-03-00001 - AP n\u00b02025-034-002 du 3 f\u00e9vrier 2025 autorisant le b\u00e9n\u00e9ficiaire, GAEC\nDE LA TOURACHE, \u00e0 effectuer des tirs de d\u00e9fense simple en vue de la d\u00e9fense de ses troupeaux contre la pr\u00e9dation par le loup (canis\nlupus)\n18","date":"2025-02-04","first_seen_on":"2025-02-04T17:06:20+00:00","id":"b3346e4abde10b1b035612a2c35ad75d3305737d690e51c62a5e1325a14cde26","name":"recueil-04-2025-025-recueil-des-actes-administratifs","pdf_creation_date":"2025-02-04T16:31:18+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"CET","url":"https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/contenu/telechargement/41232/245867/file/recueil-04-2025-025-recueil-des-actes-administratifs.pdf"}