{"administration":"pref64","administration_name":"Pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques","content":"PYR\u00c9N\u00c9ES-\nATLANTIQUES\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS\nN\u00b064-2025-161\nPUBLI\u00c9 LE 28 MAI 2025\nSommaire\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des\nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  / Direction D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer - Service Pilotage, Affaires juridiques et S\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\n64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation\naux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous\nchantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour r\u00e9aliser des\ntravaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD\n19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de \"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur\nRD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de\ncirculation au niveaux des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19\nainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur\nn\u00b06 (Peyrehorade durant les nuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e\ndu 5 juin 2025. (6 pages) Page 4\n64-2025-05-27-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation aux\narr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous\nchantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Compte tenu des\nretards sur le calendrier pr\u00e9visionnel des travaux les restrictions de\ncirculation mises en place dans l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n64-2025-03-00008 sont prolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin inclus. (3\npages) Page 11\n64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation aux\narr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous\nchantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour r\u00e9aliser des\ntravaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518\n(passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et l'ouvrage PI 494 (passage\ndu chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation\nseront mises en place du 2 juin au 18 juillet 2025 (5 pages) Page 15\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  /\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique - Mission Ma\u00eeitrises\nd'Ouvrages\n64-2025-05-23-00021 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux travaux\nde d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec\nlev\u00e9 topographique simplifi\u00e9 du corps de rue du PR89+000 au\nPR103+450\nCommune de Cette-Eygun (4 pages) Page 21\n64-2025-05-23-00022 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai 2025\nrelatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD\net les travaux de reprise des ma\u00e7onneries des chambres t\u00e9l\u00e9com du\nPR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun (4\npages) Page 26\n2\nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours / Service D\u00e9partemental\nd'Incendie et de Secours des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques - Groupement Gestion\nDes Risques\n64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste\nannuelle d\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de\ncommandement pour l'ann\u00e9e 2025 (6 pages) Page 31\n3\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2025-05-27-00006\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation aux\narr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la\ncirculation sous chantier de l'autoroute A64 \"La\nPyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour r\u00e9aliser des travaux de\nr\u00e9alisations des bretelles de raccordement de\nl'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de\nl'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions\nde circulation au niveaux des bretelles de\nraccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au\nniveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de\nl'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les nuits 3,4\net 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n4\nPREFET =DES PYR\u00c9N\u00c9ES- PREFETATLANTIQUES DES LANDESpoodle aaDirection d\u00e9partementaledes territoires et de la merPilotage, affaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e9re\nArr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoralportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e9glementations de la circulation. Sous chantier de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bbTravaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 dans lecadre de l'op\u00e9ration de \u00abCompl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19 \u00bb, de l'A641\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite\nLE PR\u00c9FET DES LANDES\nVU le Code de la Route,VU la loi n\u00b0 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements etdes r\u00e9gions,VU le d\u00e9cret du 17 f\u00e9vrier 2022 nommant Monsieur Cyrille LEFEUVRE en qualit\u00e9 de directeur decabinet de la pr\u00e9fecture des Landes,VU le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 nommant Monsieur Jean-Marie GIRIER, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,VU le d\u00e9cret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL, pr\u00e9fet des Landes,VU l'arr\u00eat\u00e9 du 24 novembre 1967 modifi\u00e9 relatif \u00e0 la signalisation des routes et autoroutes,VU l'instruction minist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re (livre |-8e partie signalisation temporaire)approuv\u00e9e par arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel en date du 06 novembre 1992,VU l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral en date du 05 janvier 2009 portant r\u00e9glementation de police sur la sectionBriscous/Martres-Tolosane de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb,VU l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral du 03 juillet 1996 portant r\u00e9glementation permanente de la circulation souschantier sur la section Briscous/Martres-Tolosane de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n5\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2017-09-21-002 en date du 21 septembre 2017 portant r\u00e9glementationde police sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne du PR 1+461 au PR 11+170 dans le d\u00e9partement desPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2024-11-2500011 du 25 novembre 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature deM. le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques a M. le Directeur D\u00e9partemental des Territoires et de la Mer desPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,VU la d\u00e9cision n\u00b0 64-2024-11-2700003 du 27 novembre 2024 de subd\u00e9l\u00e9gation de signature horsfonction d'ordonnateur au sein de la Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer,VU l'arr\u00eat\u00e9 permanent n\u00b0 CAB/BESR/2025/20 du 4 f\u00e9vrier 2025 portant r\u00e9glementation d'exploitationsous chantiers courants et \u00e9v\u00e9nements impr\u00e9vus sur l'autoroute A64 \u00ab la Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb / A641 \u00ab bretelleautorouti\u00e8re de raccordement ouest (BARO) \u00ab dans le d\u00e9partement des Landes,VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2025-27-SG du 22 avril 2025 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 MonsieurCyrille LEFEUVRE, directeur de cabinet de la pr\u00e9fecture des Landes,VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 PR/CAB/BESR/2025/ 335 du 24 avril 2025 portant r\u00e9glementation temporairede la circulation routi\u00e8re dans le cadre du compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur de la RD 19 sur l'A641 BAROdu 5 mai au 31 d\u00e9cembre 2025VU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative pr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 desautoroutes du Sud de la France en date du 7 mai 2025,VU l'avis de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 22 mai2025,VU l'avis de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Landes en date du 21 mai 2025,VU l'avis de la sous direction de la gestion du r\u00e9seau autoroutier conc\u00e9d\u00e9 en date du 22 mai 2025,\nCONSID\u00c9RANT qu'il importe d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agentsd'exploitation de la soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la France et des entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cutiondes travaux,Sur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n6\nARRETENTArticle 1: Pour permettre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de poursuivre lelancement de la phase 2 relative aux travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0la RD19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de \u00ab compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19 \u00bb de l'A641, il estn\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de la circulation au niveau des bretelles de raccordement del'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b0 6 (Peyrehorade)de l'A64 durant les nuits du 3, 4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\nArticle 2 : Durant les p\u00e9riodes d\u00e9finies \u00e0 l'article 1, les restrictions de circulation seront mises en \u0153uvrecomme suit :* nuit du mardi 3 juin au mercredi 4 juin 2025 de 20h \u00e0 7h:\u2014 Fermeture de la bretelle d'entr\u00e9e de la RD19 vers l'A64\u2014 Fermeture de la bretelle de sortie de l'A641 vers la RD19Les usagers souhaitant rejoindre l'A641, depuis Bidache ou Oeyregave en direction de l'A64, serontinvit\u00e9s \u00e0 continuer leur itin\u00e9raire sur la RD19 en direction de Peyrehorade puis \u00e0 emprunter la RD817 endirection de Bayonne avant de rejoindre l'\u00e9changeur d'Orthevielle A641-RD817. De l\u00e0, ils pourrontensuite rejoindre leur destination en empruntant l'A641 vers l'A64.Les usagers souhaitant rejoindre la RD19 poursuivront leur itin\u00e9raire sur l'A641 et seront invit\u00e9s \u00e0 sortir \u00e0l'\u00e9changeur suivant A641-RD817. Ils pourront ensuite rejoindre leur destination en empruntant la RD817en direction de Peyrehorade puis \u00e0 rejoindre la RD19.En cas de probl\u00e8mes techniques ou de conditions m\u00e9t\u00e9orologiques d\u00e9favorables, les nuits de secoursdu 4 au 6 juin et du 10 au 13 juin aux m\u00eames horaires sont retenues.\n* nuit du mercredi 4 juin au jeudi 5 juin 2025 de 20h \u00e0 7h et nuit du jeudi 5 juin au vendredi 6 juin2025 de 20h \u00e0 7h:- Fermeture de l'A641 depuis la RD 817 dans les 2 sens- Fermeture de la bretelle d'entr\u00e9e de la RD19 vers l'A64- Fermeture des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b0 6 Peyrehorade dans le sens 1(Bayonne-Toulouse)Les usagers circulant sur l'A64 en sens 1 (Bayonne-Toulouse) souhaitant sortir \u00e0 l'\u00e9changeur dePeyrehorade n\u00b06 seront amen\u00e9s \u00e0 sortir \u00e0 l'\u00e9changeur pr\u00e9c\u00e9dent Urt n\u00b0% et \u00e0 suivre l'itin\u00e9raire ded\u00e9viation via la RD936, RD 411, RD10 puis la RD 19.Les usagers souhaitant emprunter l'A641 par la RD33 ou la RD19 et entrer sur l'A64 \u00e0 l'\u00e9changeur dePeyrehorade n\u00b06 en direction de Toulouse seront amen\u00e9s \u00e0 suivre la d\u00e9viation par la RD817 et la RD430pour rejoindre l'A64 par l'\u00e9changeur n\u00b07 Salies de B\u00e9arn.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n7\n- Fermeture de la bretelle de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b0 6 Peyrehorade dans le sens 2(Toulouse-Bayonne)Les usagers circulant sur l'A64 en sens 2 (Toulouse-Bayonne) et souhaitant sortir \u00e0 l'\u00e9changeur dePeyrehorade n\u00b06 seront amen\u00e9s \u00e0 sortir \u00e0 l'\u00e9changeur pr\u00e9c\u00e9dent Salies de B\u00e9arn n\u00b07 et \u00e0 suivrel'itin\u00e9raire de d\u00e9viation via la RD430 puis la RD 817, vers Peyrehorade.Les usagers souhaitant emprunter l'A641 et entrer sur l'A64 \u00e0 l'\u00e9changeur n\u00b0 6 Peyrehorade en directionde Bayonne seront amen\u00e9s \u00e0 suivre la d\u00e9viation par la RD19, la RD 10, la RD 411 puis la RD 936 pourrejoindre l'A64 \u00e0 l'\u00e9changeur n\u00b04 Urt.En cas de probl\u00e8mes techniques ou de conditions m\u00e9t\u00e9orologiques d\u00e9favorables, les nuit de secours du10 au 13 juin aux m\u00eames horaires sont retenues.\n* Jeudi 5 juin 2025 de 7h \u00e0 20h:\u2014 Fermeture de la bretelle de sortie de l'A641 vers la RD19Les usagers souhaitant rejoindre la RD19 poursuivront leur itin\u00e9raire sur l'A641 et seront invit\u00e9s \u00e0sortir \u00e0 l'\u00e9changeur suivant A641-RD817. Ils pourront ensuite rejoindre leur destination enempruntant la RD817 en direction de Peyrehorade puis \u00e0 rejoindre la RD19.En cas de probl\u00e8mes techniques ou de conditions m\u00e9t\u00e9orologiques d\u00e9favorables, des journ\u00e9esde secours du 10 au 13 juin aux m\u00e8mes horaires sont retenues.\nArticle 3: La signalisation mise en place n\u00e9cessite de d\u00e9roger \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e9glementationpermanente de la circulation sous chantier dans le d\u00e9partement des Pyr\u00e9n\u00e9es-atlantiques, enparticulier :- \u00e0 l'article 3 \"les chantiers ne devront pas entra\u00eener un d\u00e9tournement du trafic sur le r\u00e9seausecondaire\"- \u00e0 l'article 4 \"jours dits hors chantier\"\nArticle 4: la signalisation mise en place n\u00e9cessite de d\u00e9roger \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e9glementationpermanente de la circulation sous chantier dans le d\u00e9partement des Landes, en particulier :- \u00e0 l'article 2 \"les chantiers ne devront pas entra\u00eener un d\u00e9tournement du trafic sur le r\u00e9seausecondaire\"- \u00e0 l'article 3 \"jours dits hors chantier\"Article 5 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la soci\u00e9t\u00e9 desASF conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.Les entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution des travaux prendront toutes les mesures de protection et designalisation utiles, sous le contr\u00f4le des services de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF (district sud atlantique).\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n8\nArticle 6 : une information aux usagers sera mise en place a l'aide des panneaux \u00e0 messages variables setrouvant avant les acc\u00e8s \u00e0 l'autoroute et en section courante.L'information sera \u00e9galement diffus\u00e9e par voie de presse et par le biais de la radio autorouti\u00e8re.Article 7 : les modalit\u00e9s de restrictions de circulation d\u00e9crites dans cet arr\u00eat\u00e9 ne s'appliquent pas auxv\u00e9hicules de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF ni aux v\u00e9hicules des entreprises travaillant pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9des ASF.Article 8 : copie du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera adress\u00e9e \u00e0 :- Monsieur le sous-pr\u00e9fet de Bayonne,- Monsieur le sous-pr\u00e9fet de Dax,- Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de lagendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de lagendarmerie des Landes,- Monsieur le pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Monsieur le pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental des Landes,- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Landes,- Monsieur le commandant du peloton autoroutier A63 de Bayonne,- Monsieur le responsable du SAMU des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Monsieur le responsable du SAMU des Landes,- Les maires de Peyrehorade, Oeyregave, Orthevielle, Urt, Bidache, Bardos, Cauneille,Labatut- Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Landes,- Madame la directrice r\u00e9gionale d'exploitation de la Soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de laFrance,qui sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution ou de l'archivage du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, lequel serapubli\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture.\nrsan, le 27/05 [2025 Pau, ler\u00e9fgt des Landes et par d\u00e9l\u00e9gation Pour le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiquess-prfet, directeur de cabinet et par subd\u00e9l\u00e9gationMont de\n\u00b0 SZCyrille LEFEUVRE =\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa date denotification ou de publication devant le Tribunal Administratif de PAU, 50 cours Lyautey, 64010 PAU. Le TribunalAdministratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique T\u00e9l\u00e9recours Citoyens, accessible par le site internetwww.telerecours.fr\"\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n9\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00006 - Arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\"\n- Pour r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9alisations des bretelles de raccordement de l'A641 \u00e0 la RD 19 dans le cadre de l'op\u00e9ration de\n\"Compl\u00e9ment au demi-\u00e9changeur RD19\" de l'A641 il est n\u00e9cessaire de r\u00e9aliser des restrictions de circulation au niveaux des bretelles\nde raccordement de l'A641 \u00e0 la RD19 ainsi qu'au niveau des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b06 (Peyrehorade durant les\nnuits 3,4 et 5 juin 2025 ainsi que la journ\u00e9e du 5 juin 2025.\n10\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2025-05-27-00005\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation aux\narr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la\ncirculation sous chantier de l'autoroute A64 \"La\nPyr\u00e9n\u00e9enne\" - Compte tenu des retards sur le\ncalendrier pr\u00e9visionnel des travaux les\nrestrictions de circulation mises en place dans\nl'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2025-03-00008 sont\nprolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin inclus.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" -\nCompte tenu des retards sur le calendrier pr\u00e9visionnel des travaux les restrictions de circulation mises en place dans l'arr\u00eat\u00e9\npr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2025-03-00008 sont prolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin inclus.\n11\nE =PR\u00c9FETDES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUESLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementale\ndes territoires et de la mer\nPilotage, affaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e9glementations de la circulation \nsous chantier de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES \nChevalier de l'Ordre national du M\u00e9rite\nVU le Code de la Route,\nVU la loi n\u00b0 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et  \ndes r\u00e9gions,\nVU l'Instruction minist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re (livre I-8e partie signalisation temporaire) ap -\nprouv\u00e9e par arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel en date du 06 novembre 1992,\nVU la note technique du 16 avril 2016 relative \u00e0 la coordination des chantiers sur le r\u00e9seau national,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2022-07-08-00003 en date du 8 juillet 2022 portant r\u00e9glementation de \npolice sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b064-2024-06-18-00003 du 18 juin 2024 portant r\u00e9glementation permanente de  \nla circulation sous chantiers de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb,\nVU le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 nommant Jean-Marie Girier, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2024-11-2500011 du 25 novembre 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature de \nM. le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \u00e0 M. le Directeur D\u00e9partemental des Territoires et de la Mer des  \nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU la  d\u00e9cision  n\u00b0  64-2024-11-2700003  du  27  novembre  2024  de  subd\u00e9l\u00e9gation  de  signature  hors  \nfonction d'ordonnateur au sein de la Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer,\nVU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative pr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 des  \nautoroutes du Sud de la France en date du 4 mars 2024,\nVU l'avis de la sous direction de la gestion du r\u00e9seau autoroutier conc\u00e9d\u00e9 en date du 27 mai 2025,\nVU l'avis de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 23 mai \n2025,\nVU  l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b064-2025-03-27-00008 portant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e9gle-\nmentations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb\nCONSID\u00c9RANT que des retards dans la mise \u00e0 la c\u00f4te des dispositifs de retenue, ainsi que dans les tra -\nvaux de d\u00e9rasement des acacias impactent le planning pr\u00e9visionnel des travaux pr\u00e9vus \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fec-\ntoral n\u00b064-2025-03-27-00008 portant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e9glementations de la  \ncirculation sous chantier de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb\nCONSID\u00c9RANT qu'il importe d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents  \nd'exploitation de la soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la France et des entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution  \ndes travaux,\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" -\nCompte tenu des retards sur le calendrier pr\u00e9visionnel des travaux les restrictions de circulation mises en place dans l'arr\u00eat\u00e9\npr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2025-03-00008 sont prolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin inclus.\n12\nSur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer\nARR\u00caTE\nArticle 1 : Compte tenu des retards dans le calendrier pr\u00e9visionnel des travaux et dans la perspective  \ndes  chantiers  de  chauss\u00e9es  pr\u00e9vus  en  septembre  2025  sur  l'autoroute  A64,  les  restrictions  de  \ncirculation  mises en  place  dans  l' arr\u00eat\u00e9  pr\u00e9fectoral  n\u00b064-2025-03-27-00008  portant  d\u00e9rogation  aux \narr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e9glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \u00ab La  \nPyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb sont prolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin 2025 inclus dans les conditions d\u00e9finies \u00e0  \nl'article 2.\nArticle 2 : les restrictions de circulation seront mises en \u0153uvre comme suit :\n\u2022 du lundi 31 mars 2025 au vendredi 20 juin 2025 de 8h00 \u00e0 17h00   :\n\u2013 neutralisation  voie  de  droite  et  voie  de  gauche  du  PR9+700  au  PR16  en  sens  1  \n(Bayonne/Toulouse).\n\u2013 neutralisation  voie  de  droite  et  voie  de  gauche  du  PR16+800  au  PR11  en  sens  2  \n(Toulouse/Bayonne).\n\u2013 neutralisation  voie  de  droite  et  voie  de  gauche  du  PR34+300  au  PR50  en  sens  1  \n(Bayonne/Toulouse) au maximum sur 10km.\n\u2013 neutralisation voie de droite et voie de gauche du PR50 au PR34 en sens 2 (Toulouse/Bayonne) \nau maximum sur 10km.\nEn fonction des contraintes de chantier ou des intemp\u00e9ries, ces neutralisations de voies pourront \u00eatre  \nreport\u00e9es du lundi XX juin au vendredi XX juin 2025 aux m\u00eames horaires.\nArticle 3 : La  signalisation  mise  en  place  n\u00e9cessite  de  d\u00e9roger  \u00e0  l'arr\u00eat\u00e9  portant  r\u00e9glementation  \npermanente de la circulation sous chantier, en particulier :\n\u2013 \u00e0 l'article 5 \u00ab capacit\u00e9 \u00bb,\n\u2013 \u00e0 l'article 9 \u00ab longueur de restriction de capacit\u00e9 \u00bb,\n\u2013 \u00e0 l'article 10 \u00ab inter-distances de chantier \u00bb,\nArticle 4 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la soci\u00e9t\u00e9 des  \nASF conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.\nLes entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de  \nsignalisation utiles, sous le contr\u00f4le des services de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF (district sud atlantique).\nArticle 5 : une information aux usagers sera mise en place \u00e0 l'aide des panneaux \u00e0 messages variables se \ntrouvant avant les acc\u00e8s \u00e0 l'autoroute et en section courante.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" -\nCompte tenu des retards sur le calendrier pr\u00e9visionnel des travaux les restrictions de circulation mises en place dans l'arr\u00eat\u00e9\npr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2025-03-00008 sont prolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin inclus.\n13\nL'information sera \u00e9galement diffus\u00e9e par voie de presse et par le biais de la radio autorouti\u00e8re.\nArticle 6 : les modalit\u00e9s de restrictions de circulation d\u00e9crites dans cet arr\u00eat\u00e9 ne s'appliquent pas aux  \nv\u00e9hicules de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF ni aux v\u00e9hicules des entreprises travaillant pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9  \ndes ASF.\nArticle 7 : copie du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera adress\u00e9e \u00e0 :\n\u2501 Monsieur le sous-pr\u00e9fet de Bayonne,\n\u2501 Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de la gendar-\nmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le commandant du peloton autoroutier des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le responsable du SAMU,\n\u2501 Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Madame la directrice r\u00e9gionale d'exploitation de la Soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la \nFrance,\nqui sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution ou de l'archivage du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9,  \nlequel sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture.\nPau, le 27 mai 2025,\nPour le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\net par subd\u00e9l\u00e9gation\nLe responsable de l'unit\u00e9 s\u00e9curit\u00e9 rou-\nti\u00e8re et gestion de crise,\nAdjoint \u00e0 la cheffe du service Pilotage, af-\nfaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\nDavid DONNE\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00005 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" -\nCompte tenu des retards sur le calendrier pr\u00e9visionnel des travaux les restrictions de circulation mises en place dans l'arr\u00eat\u00e9\npr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2025-03-00008 sont prolong\u00e9es jusqu'au vendredi 20 juin inclus.\n14\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de\nla Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \n64-2025-05-27-00007\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant d\u00e9rogation aux\narr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la\ncirculation sous chantier de l'autoroute A64 \"La\nPyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour r\u00e9aliser des travaux de\nremplacement des dispositifs de retenue de\nl'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81\nsous l'autoroute) et l'ouvrage PI 494 (passage du\nchemin de Lataste sous l'autoroute) des\nrestrictions de circulation seront mises en place\ndu 2 juin au 18 juillet 2025\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et\nl'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation seront mises en place du 2 juin au 18\njuillet 2025\n15\nE =PR\u00c9FETDES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUESLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementale\ndes territoires et de la mer\nPilotage, affaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral \nportant d\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e9glementations de la circulation \nsous chantier de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb\nLE PR\u00c9FET DES PYR\u00c9N\u00c9ES-ATLANTIQUES \nChevalier de l'Ordre national du M\u00e9rite\nVU le Code de la Route,\nVU la loi n\u00b0 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et  \ndes r\u00e9gions,\nVU l'Instruction minist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re (livre I-8e partie signalisation temporaire) ap -\nprouv\u00e9e par arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel en date du 06 novembre 1992,\nVU la note technique du 16 avril 2016 relative \u00e0 la coordination des chantiers sur le r\u00e9seau national,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter pr\u00e9fectoral n\u00b064-2022-07-08-00003 en date du 8 juillet 2022 portant r\u00e9glementation de \npolice sur l'autoroute A64 La Pyr\u00e9n\u00e9enne,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b064-2024-06-18-00003 du 18 juin 2024 portant r\u00e9glementation permanente de  \nla circulation sous chantiers de l'autoroute A64 \u00ab La Pyr\u00e9n\u00e9enne \u00bb,\nVU le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 nommant Jean-Marie Girier, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2024-11-2500011 du 25 novembre 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature de \nM. le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \u00e0 M. le Directeur D\u00e9partemental des Territoires et de la Mer des  \nPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\nVU la  d\u00e9cision  n\u00b0  64-2024-11-2700003  du  27  novembre  2024  de  subd\u00e9l\u00e9gation  de  signature  hors  \nfonction d'ordonnateur au sein de la Direction D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer,\nVU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative pr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 des  \nautoroutes du Sud de la France en date du 16 mai 2025,\nVU l'avis de la sous direction de la gestion du r\u00e9seau autoroutier conc\u00e9d\u00e9 en date du 21 mai 2025,\nVU l'avis de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques en date du 22 mai \n2025,\nCONSID\u00c9RANT qu'il importe d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents  \nd'exploitation de la soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la France et des entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution  \ndes travaux,\nSur proposition du Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et\nl'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation seront mises en place du 2 juin au 18\njuillet 2025\n16\nARR\u00caTE\nArticle 1 : Pour permettre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de r\u00e9aliser des travaux  \nde remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous  \nl'autoroute) et l'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute), des restrictions de  \ncirculation seront mises en place du lundi 2 juin au vendredi 18 juillet 2025. \nArticle 2 : Durant la p\u00e9riode d\u00e9finie \u00e0 l'article 1, les restrictions de circulation seront mises en \u0153uvre  \ncomme suit :\n\u2022 Du lundi 2 juin 2025 \u00e0 8h au mardi 3 juin 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013 Basculement de la circulation du sens 1 (Bayonne/Toulouse) vers le sens 2 (Toulouse/Bayonne) du PR  \n47+100 au PR 52+300\n\u2013 Fermeture  des  bretelles  de  sortie  et  d'entr\u00e9e  de  l'\u00e9changeur  n\u00b07  de  Salies  de  B\u00e9arn  en  sens  1  \n(Bayonne/Toulouse)\nLes usagers circulant sur l'A64 en sens 1 (Bayonne/Toulouse) souhaitant sortir au diffuseur n\u00b07 de Salies  \nde B\u00e9arn seront amen\u00e9s \u00e0 sortir au diffuseur pr\u00e9c\u00e9dent n\u00b06 de Peyrehorade et \u00e0 suivre l'itin\u00e9raire de  \nd\u00e9viation empruntant l'A641, puis la D817 en direction de Puyoo et Salies. \nLes usagers circulant sur la RD430 et souhaitant entrer sur l 'A64 au diffuseur n\u00b07 de Salies de B\u00e9arn en  \ndirection de Toulouse seront amen\u00e9s \u00e0 suivre la d\u00e9viation par la D817 , puis la RD9 pour retrouver l'A64 \nau diffuseur n\u00b08 d'Orthez.\n\u2022 Du mardi 3 juin 2025 \u00e0 9h au lundi 23 juin 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013 Neutralisation de la bande d'arr\u00eat d'urgence (BAU) par des s\u00e9parateurs modulaires de voies (SMV)  \ndans le sens 1 (Bayonne/Toulouse) du PR 51+470 au PR 52+082 et du PR 49+210 au- PR 49+450\n\u2013 Voies de circulation r \u00e9duites largeur minimale de 2.80m en voie de gauche et de 3.20m en voie de  \ndroite du PR 51+470 au PR 52+082 et du PR 49+140 au PR 49+650\n- Limitation de vitesse \u00e0 90km/h et interdiction de doubler aux poids lourds\nEn cas d'intemp\u00e9ries ou probl\u00e8mes techniques, des journ\u00e9es de secours sont pr\u00e9vues du lundi 23 juin  \nau vendredi 4 juillet 2025 aux m\u00eames horaires.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et\nl'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation seront mises en place du 2 juin au 18\njuillet 2025\n17\n\u2022 Du lundi 23 juin 2025   \u00e0 9h au mardi 24 juin 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013Basculement de la circulation du sens 1 (Bayonne/Toulouse) vers le sens 2 (Toulouse/Bayonne)  \ndu PR 47+100 au PR 52+300\n\u2013Fermeture des bretelles de sortie et d'entr \u00e9e de l'\u00e9changeur n\u00b07 de Salies de B\u00e9arn en sens 1  \n(Bayonne/Toulouse)\nLes usagers circulant sur l'A64 en sens 1 (Bayonne/Toulouse) souhaitant sortir au diffuseur n\u00b07 de \nSalies de B\u00e9arn seront amen\u00e9s \u00e0 sortir au diffuseur pr\u00e9c\u00e9dent n\u00b06 de Peyrehorade et \u00e0 suivre  \nl'itin\u00e9raire de d\u00e9viation empruntant l'A641, puis la D817 en direction de Puyoo et Salies. \nLes usagers circulant sur la RD430 et souhaitant entrer sur l 'A64 au diffuseur n\u00b07 de Salies de  \nB\u00e9arn en direction de Toulouse seront amen\u00e9s \u00e0 suivre la d\u00e9viation par la D817 , puis la RD9 pour \nretrouver l'A64 au diffuseur n\u00b08 d'Orthez \nEn cas d'intemp\u00e9ries ou probl\u00e8mes techniques, des journ\u00e9es de secours sont pr\u00e9vues du mardi  \n24 juin au vendredi 4 juillet 2025 aux m\u00eames horaires.\n\u2022 Du mardi 24 juin 2025 \u00e0 9h au mercredi 25 juin 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013 Basculement de la circulation du sens 2 (Toulouse/Bayonne) vers le sens 1 (Bayonne/Toulouse) \ndu PR 52+300 au PR 47+100 \n\u2013 Fermeture des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e du diffuseur n\u00b07 de Salies de B\u00e9arn en sens 2 \n(Toulouse/Bayonne) \nLes usagers circulant sur l'A64 en sens 2 (Toulouse/Bayonne) souhaitant sortir au diffuseur n\u00b07 de Salies  \nde B\u00e9arn seront amen\u00e9s \u00e0 sortir au diffuseur pr\u00e9c\u00e9dent n\u00b08 d'Orthez et \u00e0 suivre l'itin\u00e9raire de d\u00e9viation \nempruntant la RD9, puis la D817 en direction de Puyoo et Salies. \nLes usagers circulant sur la RD430 et souhaitant entrer sur l 'A64 au diffuseur n\u00b07 de Salies de B\u00e9arn en  \ndirection de Bayonne seront amen\u00e9s \u00e0 suivre la d\u00e9viation par la D817 , puis l'A641 pour retrouver l'A64  \nau diffuseur n\u00b06 de Peyrehorade. \nEn cas d'intemp\u00e9ries ou probl\u00e8mes techniques, des journ\u00e9es de secours sont pr\u00e9vues du mercredi 25  \njuin au vendredi 4 juillet 2025 aux m\u00eames horaires.\n\u2022 Du mercredi 25 juin 2025   \u00e0 9h au mardi 8 juillet 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013 Neutralisation de la BAU par des SMV dans le sens 2 (Toulouse/Bayonne)  du PR 52+155 au PR  \n51+493 et du PR 49+570 au PR 49+320\n\u2013Voies de circulation r\u00e9duites largeur minimale de 2.80m en voie  de gauche et de 3.20m en voie \nde droite PR 52+155 au PR 51+493 et du PR 49+780 au PR 49+110\n- Limitation de vitesse \u00e0 90km/h et interdiction de doubler aux poids lourds\nEn cas d'intemp\u00e9ries ou probl\u00e8mes techniques, des journ\u00e9es de secours sont pr\u00e9vues du mardi 8 juillet  \nau vendredi 11 juillet 2025 aux m\u00eames horaires.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et\nl'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation seront mises en place du 2 juin au 18\njuillet 2025\n18\n\u2022 Du mardi 8 juillet 2025   \u00e0 9 h au jeudi 10 juillet 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013Basculement de la circulation du sens 2 (Toulouse/Bayonne) vers le sens 1 (Bayonne/Toulouse)  \ndu PR 52+300 au PR 47+100 \n\u2013Fermeture des bretelles de sortie et d'entr\u00e9e du diffuseur n\u00b07 de Salies de B\u00e9arn  en sens 2  \n(Toulouse/Bayonne) \nLes usagers circulant sur l'A64 en sens 2 (Toulouse/Bayonne) souhaitant sortir au diffuseur n\u00b07 de Salies \nde B\u00e9arn seront amen\u00e9s \u00e0 sortir au diffuseur pr\u00e9c\u00e9dent n\u00b08 d'Orthez et \u00e0 suivre l'itin\u00e9raire de d\u00e9viation \nempruntant la RD9, puis la D817 en direction de Puyoo et Salies. \nLes usagers circulant sur la RD430 et souhaitant entrer sur l'A64 au diffuseur n\u00b07 de Salies de B\u00e9arn en \ndirection de Bayonne seront amen\u00e9s \u00e0 suivre la d\u00e9viation par la D817 , puis l'A641 pour retrouver l'A64 \nau diffuseur n\u00b06 de Peyrehorade. \nEn cas d'intemp\u00e9ries ou probl\u00e8mes techniques, des journ\u00e9es de secours sont pr\u00e9vues du jeudi 10 juillet  \nau vendredi 11 juillet 2025 aux m\u00eames horaires.\n\u2022 Du mardi 15 juillet 2025   \u00e0 9h au vendredi 18 juillet 2025 \u00e0 9h     :  \n\u2013Neutralisation de la voie de droite pour la d\u00e9pose des SMV des sens 1 (Bayonne/Toulouse) et 2 \n(Toulouse/Bayonne) \nArticle 6 : La  signalisation  mise  en  place  n\u00e9cessite  de  d\u00e9roger  \u00e0  l'arr\u00eat\u00e9  portant  r\u00e9glementation  \npermanente de la circulation sous chantier, en particulier :\n\u2013 \u00e0  l'article  3  \"les  chantiers  ne  devront  pas  entra\u00eener  un  d\u00e9tournement  du  trafic  sur  le  r\u00e9seau  \nsecondaire\",\n\u2013 \u00e0 l'article 4 \u00ab jours hors chantiers \u00bb,\n\u2013 \u00e0 l'article 5 \u00ab capacit\u00e9\u00bb,\n\u2013 \u00e0 l'article 7 \u00ab largeur de voies \u00bb,\n\u2013 \u00e0 l'article 10 \u00ab inter-distances de chantier \u00bb,\n\u2013 \u00e0 l'article 12 \u00ab limitation de vitesse \u00bb,\nArticle 7 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la soci\u00e9t\u00e9 des  \nASF conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.\nLes entreprises charg\u00e9es de l'ex\u00e9cution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de  \nsignalisation utiles, sous le contr\u00f4le des services de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF (district sud atlantique).\nArticle 8 : une information aux usagers sera mise en place \u00e0 l'aide des panneaux \u00e0 messages variables se \ntrouvant avant les acc\u00e8s \u00e0 l'autoroute et en section courante.\nL'information sera \u00e9galement diffus\u00e9e par voie de presse et par le biais de la radio autorouti\u00e8re.\nArticle 9 : les modalit\u00e9s de restrictions de circulation d\u00e9crites dans cet arr\u00eat\u00e9 ne s'appliquent pas aux  \nv\u00e9hicules de la soci\u00e9t\u00e9 des ASF ni aux v\u00e9hicules des entreprises travaillant pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9  \ndes ASF.\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et\nl'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation seront mises en place du 2 juin au 18\njuillet 2025\n19\nArticle 10 : copie du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera adress\u00e9e \u00e0 :\n\u2501 Monsieur le sous-pr\u00e9fet de Bayonne,\n\u2501 Monsieur le commandant de l'escadron d\u00e9partemental de s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re de la gendar-\nmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le commandant du peloton autoroutier des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le responsable du SAMU,\n\u2501 Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Maires de Peyrehorade, Puyoo, Labatut, Belloc, Baigts de B\u00e9arn et Orthez,\n\u2501 Monsieur le pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partemental des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\n\u2501 Monsieur le pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partemental des Landes,\n\u2501 Madame la directrice r\u00e9gionale d'exploitation de la Soci\u00e9t\u00e9 Autoroutes du Sud de la \nFrance,\nqui sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution ou de l'archivage du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9,  \nlequel sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture.\nPau, le 27 mai 2025\nPour le Pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,\net par subd\u00e9l\u00e9gation\nLe responsable de l'unit\u00e9 s\u00e9curit\u00e9 \nrouti\u00e8re et gestion de crise,\nAdjoint \u00e0 la cheffe du service pilotage, \naffaires juridiques et s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re\nDavid DONNE\nDirection D\u00e9partementale des Territoires et de la Mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques  - 64-2025-05-27-00007 - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral portant\nd\u00e9rogation aux arr\u00eat\u00e9s permanents sur les r\u00e8glementations de la circulation sous chantier de l'autoroute A64 \"La Pyr\u00e9n\u00e9enne\" - Pour\nr\u00e9aliser des travaux de remplacement des dispositifs de retenue de l'ouvrage PI 518 (passage de la voie verte V81 sous l'autoroute) et\nl'ouvrage PI 494 (passage du chemin de Lataste sous l'autoroute) des restrictions de circulation seront mises en place du 2 juin au 18\njuillet 2025\n20\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes\nAtlantique de Bordeaux \n64-2025-05-23-00021\nArr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux travaux\nde d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau\nfibre optique avec lev\u00e9 topographique simplifi\u00e9\ndu corps de rue du PR89+000 au PR103+450\nCommune de Cette-Eygun\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00021 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux\ntravaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9 topographique simplifi\u00e9 du corps de rue du PR89+000 au\nPR103+450\nCommune de Cette-Eygun\n21\npee cies. Direction interd\u00e9partementale des routesATLANTIQUES AtlantiqueLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b02025-olo-030 du 23 MAI 2323relatif aux travaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencementdu r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9 topographiquesimplifi\u00e9 du corps de ruedu PR 89+000 au PR 103+450Commune de Cette-Eygun\nLe pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du M\u00e9riteLa maire de la commune de Cette-Eygun\nVU le code de la route :VU le code de la voirie routi\u00e8re ;VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et des r\u00e9gions ;VU l'arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arr\u00eat\u00e9s quil'ont modifi\u00e9 ;VU l'instruction interminist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re du 22 octobre 1963 modifi\u00e9 ;VU le d\u00e9cret n\u00b0 2006 \u2014 304 du 16 mars 2006 modifi\u00e9 portant cr\u00e9ation et organisation des directionsinterd\u00e9partementales des routes ;VU le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie Girier, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2024-11-25-00041 du 25 novembre 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 madamela directrice interd\u00e9partementale des routes Atlantique ;VU l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 sub-2024-64-07 du 28 novembre 2024 portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature par madame VirginieAUDIG\u00c9, en mati\u00e8re de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de lacirculation routi\u00e8re, et en mati\u00e8re de contentieux et de repr\u00e9sentation devant les juridictions ;VU la note technique du 14 avril 2016 relative \u00e0 la coordination des chantiers sur le r\u00e9seau routier national ;VU la demande de l'entreprise FMPROJET en date 7 mai 2025 ;Consid\u00e9rant que pour r\u00e9aliser les travaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9topographique simplifi\u00e9 du corps de rue, du PR 89+000 au PR 103+450, dans les deux sens de circulation, horset en agglom\u00e9ration des communes de Bedous, d'Accous, de Cette-Eygun et d'Etsaut, sur la chauss\u00e9e etl'accotement de la RN 134, dans les deux sens de circulation, il convient de mettre en \u0153uvre des mesurestemporaires d'exploitation,\nCit\u00e9 administrative \u2014 Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexT\u00e9l : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 1/3 Arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0 2025-olo-030\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00021 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux\ntravaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9 topographique simplifi\u00e9 du corps de rue du PR89+000 au\nPR103+450\nCommune de Cette-Eygun\n22\nArr\u00e9teArticle 1- Afin de r\u00e9aliser les travaux ci-dessus cit\u00e9s sur la RN 134,Chaque jour de 8 heures \u00e0 18 heures 30, du lundi 2 juin 2025 \u00e0 8 heures au vendredi 13 juin 2025 \u00e018 heures 30 (\u00e0 l'exception du jour hors chantier : le vendredi 6 juin 2025. du week-end de la semaine 23et du jour f\u00e9ri\u00e9 : le lundi 9 juin 2025):\n- Chantier mobile (CM44, CM 44 modifi\u00e9) avec alternat manuel par piquets K10Sur les zones de chantier avec progression de l'atelier, la circulation peut \u00eatre altern\u00e9e, manuellement parpiquets K10, du PR 89+000 au PR 103+450, dans les deux sens de circulation sur les diff\u00e9rents secteurs descommunes de Bedous, d'Accous, de Cette-Eygun et d'Etsaut.La signalisation d'approche sera port\u00e9e par v\u00e9hicule dans les deux sens de circulation ou port\u00e9e par v\u00e9hiculedans un sens de circulation et pos\u00e9e au sol dans l'autre sens.La zone de chantier ne doit pas exc\u00e9der 500 m entre les piquets K10.La vitesse est limit\u00e9e \u00e0 30 Km/h, entre le PR 99+596 et le PR 100+007 et dans l'agglom\u00e9ration de Cette-Eygun,\u00e0 50 km/h sur les autres secteurs et le d\u00e9passement interdit. Le stationnement de tout v\u00e9hicule est interditexcept\u00e9 les v\u00e9hicules intervenants sur la zone de chantier.Les diff\u00e9rents secteurs ne seront pas r\u00e9alis\u00e9s simultan\u00e9ment.Le mode d'alternat manuel par piquets K10 (CF 23) peut se substituer au mode d'alternat (CM 44) dans lecas o\u00f9 la signalisation d'approche serait pos\u00e9e au sol dans les deux sens de circulation .- Alternat manuel par piquets K10 ( CF23, CF 23 modifi\u00e9, 4-05 modifi\u00e9)La circulation peut \u00eatre altern\u00e9e manuellement, par piquets K10 selon l'avancement du chantier, du PR 89+000au PR 103+450.La vitesse est limit\u00e9e \u00e0 30 Km/h, entre le PR 99+596 et le PR 100+007 et dans l'agglom\u00e9ration de Cette-Eygun,\u00e0 50 knvh sur les autres secteurs et le d\u00e9passement interdit. Le stationnement de tout v\u00e9hicule est interditexcept\u00e9 les v\u00e9hicules intervenants sur la zone de chantier.La zone de chantier ne doit pas exc\u00e9der 500 m entre les piquets K10 .La vitesse est limit\u00e9e \u00e0 30 Km/h, entre le PR 99+596 et le PR 100+007 et dans l'agglom\u00e9ration de Cette-Eygun ,\u00e0 50 km/h sur les autres secteurs et le d\u00e9passement interdit. Le stationnement de tout v\u00e9hicule est interditexcept\u00e9 les v\u00e9hicules intervenants sur la zone de chantier.Les diff\u00e9rents secteurs ne seront pas r\u00e9alis\u00e9s simultan\u00e9ment.En cas d'al\u00e9as techniques ou m\u00e9t\u00e9orologiques, ces travaux peuvent \u00eatre reconduits dans les m\u00eamesdispositions, de 8 heures \u00e0 18 heures 30, du lundi 16 juin 2025 \u00e0 8 heures au mercredi 18 juin 2025 \u00e0 18heures 30.\nArticle 2- La signalisation conforme \u00e0 l'instruction interminist\u00e9rielle susvis\u00e9e, est pos\u00e9e et entretenue parl'entreprise FMPROJET \u2014 18, Parc tertiaire F\u00e9n\u00e9lon, \u2014 33370 TRESSE, sous le contr\u00f4le de la Directioninterd\u00e9partementale des Routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie / CE! de Bedous).\nCit\u00e9 administrative \u2014 Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexT\u00e9l : 05 59 34 69 40mol : distriet eleron.dira@developpomont durabie.gouv.fr a/a Arr\u00e9t\u00e9 conjoint n\u00b0 2028 ole 020\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00021 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux\ntravaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9 topographique simplifi\u00e9 du corps de rue du PR89+000 au\nPR103+450\nCommune de Cette-Eygun\n23\nL'entreprise informe le Centre d'ing\u00e9nierie et de Gestion du Trafic (CIGT) de la DIR Atlantique(t\u00e9l\u00e9phone : 05 56 065 065) du d\u00e9but et de la fin de chaque intervention.\nArticle 3- Outre les recours gracieux et hi\u00e9rarchiques qui s'exercent dans le m\u00eame d\u00e9lai, un recours contentieuxpour exc\u00e8s de pouvoir peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 devant le tribunal administratif comp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0compter de la date de publication du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 4- Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques et affich\u00e9 dans la commune de Cette-Eygun par les soins de madame la maire.\nArticle 5 -- M. le pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Mme la sous-pr\u00e9f\u00e8te d'Oloron Sainte-Marie,- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- M. le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atiantiques (PAJSR / SRGC),- M. le responsable de l'entreprise FMPROJET,- M. le colonel du SDIS des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Mme. la directrice interd\u00e9partementale des routes Atlantique (District d'Oloron-Sainte-Marie / CEI deBedous),- Mme la maire de Cette-Eygun,- M. le maire de Bedous,- Me maire d'Accous,- M.Je maire d'Etsaut,sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne de l'application du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui est publi\u00e9 et affich\u00e9conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.cetesyunie 26/08/2025 exarn 23/06 [L074Pour le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation ,La maire, pour la directrice interd\u00e9partementale des routes Atlantique,Le chef du distric loron Sainte-Marie,\u00c6 =ran\u00e7ois SABATIER\nCit\u00e9 administrative \u2014 Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexT\u00e9l : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 3/3 Arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0 2025-olo-030\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00021 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux\ntravaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9 topographique simplifi\u00e9 du corps de rue du PR89+000 au\nPR103+450\nCommune de Cette-Eygun\n24\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00021 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025 olo-030 relatif aux\ntravaux de d\u00e9tection et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement du r\u00e9seau fibre optique avec lev\u00e9 topographique simplifi\u00e9 du corps de rue du PR89+000 au\nPR103+450\nCommune de Cette-Eygun\n25\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes\nAtlantique de Bordeaux \n64-2025-05-23-00022\nArr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai 2025\nrelatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour\nla r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprise\ndes ma\u00e7onneries des chambres t\u00e9l\u00e9com du\nPR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00022 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai\n2025 relatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprise des ma\u00e7onneries des chambres\nt\u00e9l\u00e9com du PR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun\n26\nEFETAre PYRENEES- Direction interd\u00e9partementale des routesATLANTIQUES AtlantiqueLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9 |Fraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b02025-olo-029 du 93 MAI 2923tuderelatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouillespour la r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprisedes maconneries des chambres t\u00e9l\u00e9comdu PR 98+730 au PR 100+710Communes d'Accous et de Cette-Eygun\nLe pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du M\u00e9riteLa maire de la commune de Cette-Eygun\nVU le code de la route ;VU le code de la voirie routi\u00e8re ;VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert\u00e9s des communes, des d\u00e9partements et des r\u00e9gions ;VU l'arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arr\u00eat\u00e9s quil'ont modifi\u00e9 ;VU l'instruction interminist\u00e9rielle sur la signalisation routi\u00e8re du 22 octobre 1963 modifi\u00e9 ;VU le d\u00e9cret n\u00b0 2006 \u2014 304 du 16 mars 2006 modifi\u00e9 portant cr\u00e9ation et organisation des directionsinterd\u00e9partementales des routes ;VU le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie Girier, pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 64-2024-11-25-00041 du 25 novembre 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 madamela directrice interd\u00e9partementale des routes Atlantique ;VU l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 sub-2024-64-07 du 28 novembre 2024 portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature par madame VirginieAUDIGE, en mati\u00e8re de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de lacirculation routi\u00e8re, et en mati\u00e8re de contentieux et de repr\u00e9sentation devant les juridictions :VU la note technique du 14 avril 2016 relative \u00e0 la coordination des chantiers sur le r\u00e9seau routier national ;VU la demande de l'entreprise SAS SPAG R\u00e9seaux en date 22 mai 2025 ;Consid\u00e9rant que pour r\u00e9aliser les travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD et les travauxde reprises des ma\u00e7onneries des chambres t\u00e9l\u00e9com, par l'entreprise SAS SPAG R\u00e9seaux, pour le compte de lasoci\u00e9t\u00e9 Sipartech, sur la chauss\u00e9e et l'accotement de la RN 134, dans les deux sens de circulation, en et horsagglom\u00e9ration des communes d'Accous et de Cette-Eygun, il convient de mettre en \u0153uvre des mesurestemporaires d'exploitation,\nCit\u00e9 administrative \u2014 Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexT\u00e9l : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.dira@developpement-durable gouv.fr 1/3 Arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0 2025-olo-029\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00022 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai\n2025 relatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprise des ma\u00e7onneries des chambres\nt\u00e9l\u00e9com du PR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun\n27\nArr\u00e9teArticle 1- Afin de r\u00e9aliser les travaux ci-dessus cit\u00e9s sur la RN 134,Chaque jour de 8 heures \u00e0 19 heures, du lundi 2 juin 2025 \u00e0 8 heures au mercredi 11 juin 2025 a19 heures (a l'exception du jour hors chantier : le vendredi 6 juin 2025, le dimanche 8 juin 2025 et du jourf\u00e9ri\u00e9 : le lundi 9 juin 2025) :Alternat par feux tricolores (CF24 modifi\u00e9, CF 24 hors agglom\u00e9ration, CERTU 4-06 modifi\u00e9 enagglom\u00e9ration)La circulation peut \u00eatre altern\u00e9e par feux tricolores, selon l'avancement du chantier sur la RN 134, duPR 98+730 au PR 100+710.La vitesse est limit\u00e9e \u00e0 30 Km/h, entre le PR 99+596 et le PR 100+007 et dans l'agglom\u00e9ration de Cette-Eygun,\u00e0 50 Km/h hors des zones pr\u00e9cit\u00e9es et le d\u00e9passement est interdit.Le stationnement de tout v\u00e9hicule est interdit sauf v\u00e9hicule intervenants sur le chantier.Les alternats sont mis en \u0153uvre non simultan\u00e9ment.La zone sous alternat ne peut exc\u00e9der 400 m\u00e8tres.En cas d'al\u00e9as techniques ou climatiques, ces travaux peuvent \u00eatre reconduits dans les m\u00eamesdispositions, chaque jour de 8 heures \u00e0 19 heures, du jeudi 12 juin 2025 \u00e0 8 heures au vendredi20 juin 2025 \u00e0 19 heures (\u00e0 l'exception du dimanche 15 juin 2025).\nArticle 2- La signalisation conforme \u00e0 l'instruction interminist\u00e9rielle susvis\u00e9e, est pos\u00e9e et entretenue parl'entreprise SAS SPAG R\u00e9seaux \u2014 219, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06270 VILLENEUVE-LOUBET,sous le contr\u00f4le de la Direction interd\u00e9partementale des Routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie / CEIde Bedous).L'entreprise informe le Centre d'ing\u00e9nierie et de Gestion du Trafic (CIGT) de la DIR Atlantique(t\u00e9l\u00e9phone : 05 56 065 065) du d\u00e9but et de la fin de chaque intervention.\nArticle 3- Outre les recours gracieux et hi\u00e9rarchiques qui s'exercent dans le m\u00eame d\u00e9lai, un recours contentieuxpour exc\u00e8s de pouvoir peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 devant le tribunal administratif comp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0compter de la date de publication du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 4- Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques et affich\u00e9 dans la commune de Cette-Eygun par les soins de madame la maire.\nCit\u00e9 administrative \u2014 Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexT\u00e9l : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 2/3 Arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0 2025-olo-029\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00022 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai\n2025 relatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprise des ma\u00e7onneries des chambres\nt\u00e9l\u00e9com du PR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun\n28\nArticle 5 -- M. le pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Mme la sous-pr\u00e9f\u00e9te d'Oloron-Sainte-Marie,- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- M. le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques (PAJSR / SRGC),- M. le responsable de l'entreprise SAS SPAG R\u00e9seaux,- M. le colonel du SDIS des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques,- Mme la directrice interd\u00e9partementale des routes Atlantique (District d'Oloron-Sainte-Marie),- Mme la maire de Cette-Eygun,- M. le maire d'Accous,sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne de l'application du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui est publi\u00e9 et affich\u00e9conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.Cette-Eygun, le C3 / OS / LOLS Escout, le 431 K] Lis\"Pour le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,pour la directrice interd\u00e9partementale des routes Atlantique,Le chef du disfigt d'Oloron Sainte-Marie,ran\u00e7ois SABATIER\nCit\u00e9 administrative \u2014 Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexT\u00e9l : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 3/3 Arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0 2025-ol0-029\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00022 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai\n2025 relatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprise des ma\u00e7onneries des chambres\nt\u00e9l\u00e9com du PR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun\n29\nDirection Interd\u00e9partementale des Routes Atlantique de Bordeaux  - 64-2025-05-23-00022 - Arr\u00eat\u00e9 conjoint 2025-olo-029 du 23 mai\n2025 relatif aux travaux de r\u00e9alisation de fouilles pour la r\u00e9paration des PEHD et les travaux de reprise des ma\u00e7onneries des chambres\nt\u00e9l\u00e9com du PR98+730 au PR100+710\nCommunes d'Accous et de Cette-Eygun\n30\nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours\n64-2025-05-28-00001\n2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la\nliste annuelle d\u00e9partementale d'aptitude\nop\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement\npour l'ann\u00e9e 2025\nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 31\nASDIS 64Sapeurs-PompiersPyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques\n \n \n \nGOPS-2025052105 \n \n \nLE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES \n \n \nVU le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales, partie l\u00e9gislative, et notamment les articles  \nL 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ;  \n \nVU le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales, partie r\u00e8glementaire, et notamment les articles  \nR 1424-38 et R 1424-42 ;  \n \nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral modifi\u00e9 du 23 janvier 2002 portant r\u00e8glement op\u00e9rationnel du service \nd\u00e9partemental d'incendie et de secours ;  \n \nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du sch\u00e9ma d\u00e9partemental d'analyse et de \ncouverture des risques ; \n \nVU l'arr\u00eat\u00e9 modifi\u00e9 du 22 ao\u00fbt 2019 relatif aux formations des sapeurs -pompiers professionnels et \nvolontaires ; \n \nVU l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 64 -2024-11-25-00023 du 25 novembre 2024 do nnant d\u00e9l\u00e9gation de signature au \ndirecteur d\u00e9partemental des services d'incendie et de secours ; \n \nVU l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 GOPS-2025050606 du 9 mai 2025 \u00e9tablissant la liste annuelle d\u00e9partementale d'aptitude \nop\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement ;  \n \nVU la d\u00e9lib\u00e9ration du conseil d'administration n\u00b0 156/2021 du 8 d\u00e9cembre 2021 relative \u00e0 la \nmodification de la cha\u00eene de commandement ;  \n \nVU  la doctrine op\u00e9rationnelle cha\u00eene de commandement ;  \n \nSUR proposition du chef du groupement des services op\u00e9rationnels ; \n \n \nARRETE \n \n \nArticle 1 : il est rajout\u00e9 sur la liste annuelle d\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de \ncommandement du service d\u00e9partemental d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es -Atlantiques, le \nsapeur-pompier suivant :  \n \nCHEF DE GROUPE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n736 CDT MIGEN CAMPAGNE JACKY  \n \n \nArticle 2 : la liste annuelle d\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement  \ndu service d\u00e9partemental d'incendie et de secours des Pyr\u00e9n\u00e9es -Atlantiques est actualis\u00e9e comme \nsuit :  \n \nOFFICIER CODIS \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n8848 CNE BARON LAURENE \nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 32\nOFFICIER CODIS \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n8439 CNE BOUDIN GUILLAUME \n7550 CNE DEGUIN ELISE \n6661 CNE FAURE THIERRY \n8 CDT GLANARD CAROLE \n102 CNE ISSON DIDIER \n8063 CNE JUMETZ CAMILLE \n7829 CNE LAMBERT CLEMENT \n122 CDT MILON MAXIME \n7275 CNE POUILLY OLIVIER \n8510 CNE THARREAU NICOLAS \n8435 CNE URBAIN MICKAEL \n \nOFFICIER RENFORT CODIS \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n43 CDT CHERON POISSON CATHERINE \n7320 CNE DE BURON BRUN RENAUD \n56 CNE DUFAYS DOMINIQUE \n4341 CNE GUICHARD STEPHANE \n111 CNE LEUGE BERNARD \n6401 CDT NOZERES JULIEN \n4562 CNE PRUDHOMME JOEL \n7060 CDT SEIRA CLEMENTINE \n \nCHEF DE SITE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n4188 CDT ARQUE-BERMEJO SYLVIE \n8108 COL BOULOU ALAIN \n\u2756 33 LCL BONSON JOSEPH  \n46 CDT CLAVEROTTE  JEROME \n257 CDT CURUTCHET ARNAUD \n1510 LCL FORCANS STEPHANE \n9076 LCL FRANZETTI YOANN \n6965 CDT GUICHENEY PHILIPPE  \n2725 CDT GUIROUILH MARIE FRANCOISE \n4045 LCL MOURGUES CHRISTOPHE \n9166 CDT PERROCHEAU CHARLES HENRI \n47 LCL POISSON PATRICE \n8844 COL RICHARD CECILE \n6354 LCL ROURE JEAN FRANCOIS \n147 CDT RUIZ ANTOINE \n \nCHEF DE COLONNE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n7321 CNE ANTON STEPHANE \n6606 CNE AZEMA ARNAUD \n8848 CNE BARON LAURENE \n3921 CNE BEDIN MATTHIEU \n6894 CNE BOIVINET STEPHANE \n8439 CNE BOUDIN GUILLAUME \nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 33\nCHEF DE COLONNE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n6004 CNE BRULEBOIS NICOLAS \n7642 CNE CARA MATHIEU  \n43 CDT CHERON POISSON CATHERINE \n7320 CNE DE BURON BRUN RENAUD \n7550 CNE DEGUIN ELISE \n56 CNE DUFAYS DOMINIQUE \n6661 CNE FAURE THIERRY \n69 CNE FERRY FRANCOIS  \n4341 CNE GUICHARD STEPHANE \n102 CNE ISSON DIDIER \n8063 CNE JUMETZ CAMILLE \n2355 CDT LAGRABE PHILIPPE \n7829 CNE LAMBERT CLEMENT \n2286 CNE LECLERC FABRICE \n111 CNE LEUGE BERNARD \n122 CDT MILON MAXIME \n6401 CDT NOZERES JULIEN \n140 CNE PLANA CHRISTELLE \n9167 CNE POUBLAN ESTELLE \n7275 CNE POUILLY OLIVIER \n4562 CNE PRUDHOMME JOEL \n607 CNE RIVAUD DIDIER  \n8990 CNE SAINT-ESTEBEN EMMANUEL \n7060 CDT SEIRA CLEMENTINE \n8510 CNE THARREAU NICOLAS \n2800 CNE TRANCHE FREDERIC  \n8435 CNE URBAIN MICKAEL \n \n \nCHEF DE GROUPE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n1114 CNE AINCIBURU FRANCOIS \n1617 CNE ALBUQUERQUE CHARLES \n246 LTN ANDUEZA CHRISTOPHE \n7321 CNE ANTON STEPHANE \n2676 LTN AUBRIOT LIONEL \n6606 CNE AZEMA ARNAUD \n13 LTN BADETS THIERRY \n6136 CNE BAGNERIS YANNICK \n8848 CNE BARON LAURENE \n3105 LTN BASTERRA ANDER \n8869 LTN BATCRABERE FREDERIC \n3921 CNE BEDIN MATTHIEU \n6052 LTN BEL YANNICK \n6895 LTN BELESTIN THIERRY \n2329 CNE BEN ALLAL NASR EDDINE \n1299 CNE BERCETCHE PIERRE \n8504 LTN BERNARD XAVIER \n925 LTN BERNARD JEAN FRANCOIS \n2275 LTN BERNETEAU REGIS \nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 34\nCHEF DE GROUPE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n6894 CNE BOIVINET STEPHANE \n3057 LTN BONAHON VINCENT \n2496 LTN BONNAFOUX RENE \n4427 LTN BORDENAVE JEAN-MICHEL \n8439 CNE BOUDIN GUILLAUME \n3315 LTN BOURDET PEES REMY \n7084 LTN BRAHIC SEBASTIEN \n912 LTN BRANDOU FREDERIC \n2273 LTN BRASSAC DAMIEN \n2582 LTN BREUNEVAL CHRISTOPHE \n6004 CNE BRULEBOIS NICOLAS \n2738 LTN BUCHBERGER MICHEL \n7642 CNE CARA MATHIEU  \n268 LTN CASTERA GARLY PIERRE \n1073 CNE CASTET JEAN LOUIS  \n7728 LTN CAUBIOS DAVID \n43 CDT CHERON POISSON CATHERINE \n7178 LTN CLEMENT ARNAUD \n7088 CNE COQUEL PASCAL \n779 LTN CORNU ALAIN \n862 LTN COSTA DANIEL \n2808 LTN CRIADO JEAN-MARC \n3329 CNE DAGUERRE JEREMY \n3956 CNE DALLEMANE XAVIER \n7320 CNE DE BURON BRUN RENAUD \n7550 CNE DEGUIN ELISE \n358 LTN DELAGE CHRISTOPHE \n8059 LTN DELILLE NICOLAS \n8075 LTN DELMAS JEROME \n3406 LTN DENEGRE SYLVAIN \n715 CNE DORREGARAY MICHEL \n8876 LTN DUBOIS ROMAIN \n2654 LTN DUCOURNAU SERGE \n56 CNE DUFAYS DOMINIQUE \n1716 CNE DUGUINE PHILIPPE \n60 LTN DUPUY JEAN JACQUES \n4884 CNE DURAND BENJAMIN \n45 LTN ELISSETCHE RAMUNTCHO \n1146 LTN ERRANDONEA JEAN CLAUDE \n3455 LTN ETCHEVERRY SEBASTIEN \n6661 CNE FAURE THIERRY \n1512 LTN FERNANDEZ PHILIPPE \n69 CNE FERRY FRANCOIS  \n366 LTN GIL JOSE MARIA \n986 CNE GOICOTCHEA PATRICE \n498 LTN GOUGY PIERRE \n4341 CNE GUICHARD STEPHANE \n3458 LTN HAURAT NAUTET HERVE \n6427 LTN HEPP SEBASTIEN \n3301 LTN HERVE LOIC \nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 35\nCHEF DE GROUPE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n2655 LTN IMMIG EMMANUEL \n3825 LTN IRIGOIN SERGE \n102 CNE ISSON DIDIER \n1220 CNE JOURNIAC SYLVAIN \n8063 CNE JUMETZ CAMILLE \n4102 LTN KAUFFMANN FABRICE \n3492 LTN LACAU THOMAS \n2355 CDT LAGRABE PHILIPPE \n7829 CNE LAMBERT CLEMENT \n97 LTN LASSER BRUNO \n4777 LTN LAZARY SEBASTIEN \n8109 LTN LE TRAON MARIE PAULE \n2286 CNE LECLERC FABRICE \n8191 LTN LEMESLE JEAN FRANCOIS \n7766 LTN LEROY REGIS \n111 CNE LEUGE BERNARD \n601 LTN LOPEZ ERIC \n108 LTN LOUSTAU DAVID \n120 LTN MANCINO OLIVIER \n9200 LTN MARQUEZ PIERRE \n2687 LTN MARTIREN ALAIN \n4510 LTN MAUFFRE FREDERIC \n736 CDT MIGEN CAMPAGNE JACKY  \n122 CDT MILON MAXIME \n1103 CNE MOCHO GILLES \n1665 LTN MONTIN HUGO \n6455 LTN MORNAY LIONEL \n751 LTN MOUESCA RAMUNTCHO \n326 LTN MOULIE WILLY \n6890 LTN MROWKA ROMAIN \n7702 LTN NICOLE VINCENT \n6401 CDT NOZERES JULIEN \n8509 LTN NUGERON PATRICK \n903 CNE OLIVA JESUS \n134 LTN PALENGAT JOEL \n2773 LTN PETRISSANS PHILIPPE \n140 CNE PLANA CHRISTELLE \n9167 CNE POUBLAN ESTELLE \n7275 CNE POUILLY OLIVIER \n6265 LTN PRADIER MARTIN \n7085 LTN PREVOST ROMAIN \n4562 CNE PRUDHOMME JOEL \n1443 CNE PUYO SEBASTIEN \n8327 LTN RICCO MATHIAS \n4087 LTN RICHARD LAURENT \n607 CNE RIVAUD DIDIER  \n4170 LTN SABOURAULT DAVID \n8990 CNE SAINT-ESTEBEN EMMANUEL \n6722 LTN SARLIN SANDRIC \n7060 CDT SEIRA CLEMENTINE \nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 36\nCHEF DE GROUPE \nMATRICULE GRADE NOM PRENOM \n4311 LTN SOUQUET JULIEN \n8510 CNE THARREAU NICOLAS \n6090 LTN THESMIER JEROME \n2584 LTN TOULET PASCAL  \n2800 CNE TRANCHE FREDERIC  \n8435 CNE URBAIN MICKAEL \n3408 LTN VAUTIER NICOLAS \n1612 LTN VIGNON HERVE \n2865 CNE VINCENT TONY \n6861 LTN ZANIER THOMAS \n \n \nArticle 3 : cet arr\u00eat\u00e9, qui abroge l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 GOPS-2025050606 du 9 mai 2025, prend effet \u00e0 compter \nde la date de signature du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 jusqu'\u00e0 31 d\u00e9cembre 2025. \n \n\u2756 L'agent dont le matricule est pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 de ce sigle dispose d'une validit\u00e9 jusqu'au 18 juillet 2025 \nafin de lui permettre de r\u00e9gulariser sa FMPA au titre de 2024. \n \n \nArticle 4 : conform\u00e9ment \u00e0 l'article R 421 -1 du Code de la justice administrative, cette d\u00e9cision peut \nfaire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un d\u00e9lai de deux \nmois \u00e0 compter de sa publication par courrier ou sur le site internet www.telerecours.fr.  \n \n \nArticle 5 : le directeur d\u00e9partemental des services d'incendie et de secours est charg\u00e9 de l'application \ndu pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera transmis au chef d'\u00e9tat -major de s\u00e9curit\u00e9 civile de la zone de d\u00e9fense sud -\nouest et publi\u00e9 au recueil des actes administratifs d u service d\u00e9partemental d'incendie et de secours \ndes Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques. \n \n \nFait \u00e0 PAU, le 28 mai 2025 \n \n \nLe pr\u00e9fet des Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques \nPar d\u00e9l\u00e9gation \nLa directrice d\u00e9partementale adjointe \n \n \n \n \n \n \nColonelle C\u00e9cile RICHARD \nService D\u00e9partemental d'Incendie et de Secours - 64-2025-05-28-00001 - 2025 LAO CDT 2025052105 : actualisation de la liste annuelle\nd\u00e9partementale d'aptitude op\u00e9rationnelle de la cha\u00eene de commandement pour l'ann\u00e9e 2025 37","date":"2025-05-28","first_seen_on":"2025-05-28T16:41:55+00:00","id":"c026a9632ee14e04aa657d843d4c00e08519cf6983b5950b133a43a828a781db","name":"Recueil n\u00b064-2025-161 du 28 mai 2025","pdf_creation_date":"2025-05-28T14:37:04+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/57427/421402/file/recueil-64-2025-161-recueil-des-actes-administratifs.pdf"}