{"administration":"pref83","administration_name":"Pr\u00e9fecture du Var","content":"VAR\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS SP\u00c9CIAL\n(NOMINATIFS)\nN\u00b083-2024-209\nPUBLI\u00c9 LE 14 AO\u00dbT 2024\nSommaire\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var\n/ Direction de la DDETS\n83-2024-08-07-00009 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 - 001 (2\npages) Page 3\n83-2024-08-09-00003 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 - 002 (2\npages) Page 6\n83-2024-08-09-00004 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 - 003 (2\npages) Page 9\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var / Service mer\net littoral de la DDTM\n83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral\nDDTM/SML/BLO/2024-07 du 25/07/2024  approuvant la convention, le\nr\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers dans l'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la\ncommune du Lavandou (32 pages) Page 12\n2\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail\net des solidarit\u00e9s du Var\n83-2024-08-07-00009\nDECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 - 001\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-07-00009 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n001 3\nzs\nPREFET\nDU  VAR\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementale \nde l'emploi, du travail \net des solidarit\u00e9s\nDECISION N\u00b0 DDETS \u2013 SAE \u2013 2024 \u2013 001\nPortant autorisation de d\u00e9rogation collective \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail\nLe Pr\u00e9fet du Var \nVu  le  Code  du  Travail  et  notamment  son  article  L1242-3  relatif  au  contrat  de  travail  \u00e0  dur\u00e9e\nd\u00e9termin\u00e9e\u00a0;\nVu le Code du Travail et notamment  ses articles D5132-43-5 \u00e0 D5132-43-10 relatifs \u00e0 la d\u00e9rogation \u00e0 la\ndur\u00e9e hebdomadaire de travail ;\nVu la Loi n\u00b0 2020-1577 du 14 d\u00e9cembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par \nl'activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 l'exp\u00e9rimentation \u00ab territoire z\u00e9ro ch\u00f4meur de longue dur\u00e9e \u00bb \u00a0;\nVu le d\u00e9cret n\u00b02021-1128 du 30 ao\u00fbt 2021 relatif \u00e0 l'insertion par l'activit\u00e9 \u00e9conomique \u00a0;\nVu l'instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2021 relative \u00e0 la mise en \u0153uvre op\u00e9rationnelle des mesures \nrelatives \u00e0 l'insertion par l'activit\u00e9 \u00e9conomique (IAE) pr\u00e9vues par la loi n\u00b0 2020-1577 du 14 d\u00e9cembre \n2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 \nl'exp\u00e9rimentation \u00abterritoire z\u00e9ro ch\u00f4meur de longue dur\u00e9e\u00bb \u00a0;\nVu le d\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Philippe MAHE,\npr\u00e9fet du Var ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint du Premier ministre et du ministre de l'int\u00e9rieur en date du 22 mars 2021 portant\nnomination  de  Monsieur  Arnaud  POULY,  directeur  d\u00e9partemental  de  l'emploi,  du  travail  et  des\nsolidarit\u00e9s\u00a0;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024/12/MCI en date du 15 avril 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M.\nArnaud POULY, directeur d\u00e9partemental de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var ;\nVu la demande dat\u00e9e du 21 mai 2024 et du  11 juillet 2024 re\u00e7ue compl\u00e8te le 12 juillet 2024 par \nl'association FAIRE ROUTE AVEC TOI \u00ab \u00a0FRAT\u00a0\u00bb situ\u00e9e 2275, Chemin de la Gavaresse \u2013 83220 LE \nPRADET \u2013 SIRET 410 \u00a0153\u00a0241\u00a0000 22\u00a0;\nVu la convention annuelle d'objectifs sur le programme \u00abPremi\u00e8res Heures en Chantier \u00bb financ\u00e9e dans \nle cadre du Pacte Local des Solidarit\u00e9s et d\u00e9livr\u00e9e par la M\u00e9tropole Toulon M\u00e9diterran\u00e9e le 17 juin 2024,\nVu la convention de mise en \u0153uvre du programme PHC au sein de la structure FRAT sign\u00e9e le 12 juillet \n2024\u00a0 entre Convergence France et FRAT \u00a0;\nConsid\u00e9rant que  l'atelier  et  chantier  d'insertion  de  l 'association  FRAT  situ\u00e9  2275,  Chemin  de  la\nGavaresse \u2013 83220 LE PRADET sollicite une d\u00e9rogation collective \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de\ntravail afin de mettre en \u0153uvre le dispositif national \u00ab \u00a0Premi\u00e8res Heures en Chantier \u00a0\u00bb port\u00e9 par le\nMinist\u00e8re du Travail, du Sant\u00e9 et des Solidarit\u00e9s et l'association Convergence France \u00a0; \nConsid\u00e9rant que le programme Premi\u00e8res Heures en Chantier est un SAS temporaire, tr\u00e8s progressif,\nadapt\u00e9 et destin\u00e9 aux personnes \u00e0 la rue, en situation de grande exclusion, tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9es de l'emploi\npour lesquels les dispositifs d'insertion classiques s'av\u00e8rent inadapt\u00e9s.\nDDETS du VarCS 31209 \u2013 83070 TOULON CedexSite internet\u00a0: http://www.paca.ddets.gouv.fr\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-07-00009 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n001 4\nConsid\u00e9rant qu'aux termes de l'article D 5132-43-9 du code du travail, lors que l'employeur envisage\nde conclure des contrats de travail d\u00e9rogeant, pour ses salari\u00e9s \u00e9ligibles, \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire\nminimale de vingt heures, il fournit au Pr\u00e9fet \u00a0:\n1\u00b0  Un  document  visant  \u00e0  \u00e9tablir  que  l'atelier  et  chantier  d'insertion  porte  un  projet\nd'accompagnement renforc\u00e9 des salari\u00e9s pr\u00e9sentant des difficult\u00e9s communes particuli\u00e8rement\nimportantes justifiant le recours \u00e0 cette d\u00e9rogation \u00a0;\n2\u00b0  Tout  document  visant  \u00e0  \u00e9tablir  les  crit\u00e8res  de  s\u00e9lection  des  salari\u00e9s  dans  le  programme\nd'accompagnement sp\u00e9cifique qu'il envisage de mettre en \u0153uvre pendant la p\u00e9riode d\u00e9rogatoire.\nConsid\u00e9rant que l'association FRAT est conventionn\u00e9e par l'Etat sur le d\u00e9partement du Var en tant\nqu'atelier et chantier d'insertion \u00a0;\nConsid\u00e9rant que l'atelier et chantier d'insertion FRAT a \u00e9t\u00e9 retenu par Convergence France et l'Etat\npour  la  mise  en  \u0153uvre  de  ce  programme  \u00ab \u00a0Premi\u00e8res  Heures  en  Chantier \u00a0\u00bb\u00a0et  ce  jusqu'au  31\nd\u00e9cembre 2024\u00a0; \nConsid\u00e9rant que dans ces conditions, la d\u00e9rogation \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail\npermettrait \u00e0 des personnes en situation de grande exclusion d'acc\u00e9der \u00e0 ce programme\nARRETE\nArticle 1  er  \u00a0: L'Atelier et Chantier d'Insertion FRAT est autoris\u00e9 \u00e0 d\u00e9roger \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire\nminimale de travail sur la dur\u00e9e de la convention pour accompagner 15 parcours par an soit une file\nactive moyenne de 10 parcours par an pour un ETP d'\u00e9ducateur socio-professionnel dans le cadre du\nprogramme \u00ab\u00a0Premi\u00e8res Heures en Chantier \u00a0\u00bb\u00a0;\nArticle 2\u00a0: Cette pr\u00e9sente d\u00e9rogation est valable  jusqu'au 7 ao\u00fbt 2025  afin de mettre en \u0153uvre le\nprojet d'accompagnement renforc\u00e9 \u00e0 destination des salari\u00e9s pr\u00e9sentant les crit\u00e8res mentionn\u00e9s \u00e0\nl'article D 5132-43-9 du Code du Travail et d\u00e9crits dans les justificatifs de la demande \u00a0;\nArticle 3 : Le respect de ces crit\u00e8res est appr\u00e9ci\u00e9 par l'Etat lors de la transmission chaque ann\u00e9e par la\nstructure du bilan portant notamment sur les caract\u00e9ristiques des personnes embauch\u00e9es dans le\ncadre de la convention \u00a0;\nArticle 4\u00a0: En cas de non-respect de ces crit\u00e8res par l'employeur, l'Etat met un terme \u00e0 la d\u00e9rogation \u00e0\nla dur\u00e9e hebdomadaire minimale du travail qu'il a accord\u00e9e \u00e0 l'atelier et chantier d'insertion FRAT ;\nArticle 5\u00a0: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la Pr\u00e9fecture du Var \u00a0;\nArticle 6\u00a0: Le Directeur D\u00e9partemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s du Var est charg\u00e9 en ce\nqui le concerne de l'ex\u00e9cution du  pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nToulon, le 7 ao\u00fbt 2024\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\n                         La directrice adjointe \nSign\u00e9 par Nelcie FERRERE\nConform\u00e9ment aux dispositions de l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire\nl'objet dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa parution \u00a0:\n-d'un recours administratif (recours gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet du Var ou recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Minist\u00e8re du Travail)\n- d'un recours contentieux, devant le  Tribunal administratif de Toulon \u2013 5 rue Racine  BP 40510 \u2013 83041 TOULON. Le tribunal\nadministratif  peut  \u00eatre  saisi  par  l'application  informatique  \u00ab \u00a0t\u00e9l\u00e9recours  citoyens\u00a0\u00bb  accessible  par  le  site  internet\nwww.telerecours.frDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-07-00009 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n001 5\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail\net des solidarit\u00e9s du Var\n83-2024-08-09-00003\nDECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 - 002\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-09-00003 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n002 6\nzs\nPREFET\nDU  VAR\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementale \nde l'emploi, du travail \net des solidarit\u00e9s\nDECISION N\u00b0 DDETS \u2013 SAE \u2013 2024 \u2013 002\nPortant autorisation de d\u00e9rogation collective \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail\nLe Pr\u00e9fet du Var \nVu  le  Code  du  Travail  et  notamment  son  article  L1242-3  relatif  au  contrat  de  travail  \u00e0  dur\u00e9e\nd\u00e9termin\u00e9e\u00a0;\nVu le Code du Travail et notamment  ses articles D5132-43-5 \u00e0 D5132-43-10 relatifs \u00e0 la d\u00e9rogation \u00e0 la\ndur\u00e9e hebdomadaire de travail ;\nVu la Loi n\u00b0 2020-1577 du 14 d\u00e9cembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par \nl'activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 l'exp\u00e9rimentation \u00ab territoire z\u00e9ro ch\u00f4meur de longue dur\u00e9e \u00bb \u00a0;\nVu le d\u00e9cret n\u00b02021-1128 du 30 ao\u00fbt 2021 relatif \u00e0 l'insertion par l'activit\u00e9 \u00e9conomique \u00a0;\nVu l'instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2021 relative \u00e0 la mise en \u0153uvre op\u00e9rationnelle des mesures \nrelatives \u00e0 l'insertion par l'activit\u00e9 \u00e9conomique (IAE) pr\u00e9vues par la loi n\u00b0 2020-1577 du 14 d\u00e9cembre \n2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 \nl'exp\u00e9rimentation \u00abterritoire z\u00e9ro ch\u00f4meur de longue dur\u00e9e\u00bb \u00a0;\nVu le d\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Philippe MAHE,\npr\u00e9fet du Var ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint du Premier ministre et du ministre de l'int\u00e9rieur en date du 22 mars 2021 portant\nnomination  de  Monsieur  Arnaud  POULY,  directeur  d\u00e9partemental  de  l'emploi,  du  travail  et  des\nsolidarit\u00e9s\u00a0;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024/12/MCI en date du 15 avril 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M.\nArnaud POULY, directeur d\u00e9partemental de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var ;\nVu la demande dat\u00e9e et re\u00e7ue compl\u00e8te le 12 juillet 2024 par l'association \u00ab \u00a0Association Varoise \nd'Accueil Familial\u00a0\u00bb - AVAF situ\u00e9e Alcyon 1 \u2013 274 avenue Amiral Collet \u2013 83000 Toulon \u2013 SIRET \n304\u00a0800\u00a0915\u00a000304 ;\nVu la convention de mise en \u0153uvre du programme PHC au sein de l'atelier et chantier d'insertion AVAF\nsitu\u00e9 72/74, avenue Fr\u00e9d\u00e9ric Mistral \u2013 83500 LA SEYNE SUR MER \u2013 SIRET 304 \u00a0800\u00a0915 00338  sign\u00e9e le \n12 juillet 2024\u00a0 entre Convergence France et  AVAF;\nVu la convention annuelle d'objectifs sur le programme \u00abPremi\u00e8res Heures en Chantier \u00bb financ\u00e9e dans \nle cadre du Pacte Local des Solidarit\u00e9s d\u00e9livr\u00e9e par la M\u00e9tropole Toulon M\u00e9diterran\u00e9e et sign\u00e9e le 19 \njuillet 2024 entre les deux parties,\nConsid\u00e9rant que l'atelier et chantier d'insertion de l'association AVAF situ\u00e9 72/74, avenue Fr\u00e9d\u00e9ric\nMistral \u2013 83500  LA SEYNE SUR MER \u2013 SIRET 304 \u00a0800\u00a0915 00338 sollicite une d\u00e9rogation collective \u00e0 la\ndur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail afin de mettre en \u0153uvre le dispositif national \u00ab \u00a0Premi\u00e8res\nHeures en Chantier \u00a0\u00bb port\u00e9 par le Minist\u00e8re du Travail, du Sant\u00e9 et des Solidarit\u00e9s et l'association\nConvergence France \u00a0; \nDDETS du VarCS 31209 \u2013 83070 TOULON CedexSite internet\u00a0: http://www.paca.ddets.gouv.fr\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-09-00003 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n002 7\nConsid\u00e9rant que le programme Premi\u00e8res Heures en Chantier est un SAS temporaire, tr\u00e8s progressif,\nadapt\u00e9 et destin\u00e9 aux personnes \u00e0 la rue, en situation de grande exclusion, tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9es de l'emploi\npour lesquels les dispositifs d'insertion classiques s'av\u00e8rent inadapt\u00e9s.\nConsid\u00e9rant qu'aux termes de l'article D 5132-43-9 du code du travail, lors que l'employeur envisage\nde conclure des contrats de travail d\u00e9rogeant, pour ses salari\u00e9s \u00e9ligibles, \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire\nminimale de vingt heures, il fournit au Pr\u00e9fet \u00a0:\n1\u00b0  Un  document  visant  \u00e0  \u00e9tablir  que  l'atelier  et  chantier  d'insertion  porte  un  projet\nd'accompagnement renforc\u00e9 des salari\u00e9s pr\u00e9sentant des difficult\u00e9s communes particuli\u00e8rement\nimportantes justifiant le recours \u00e0 cette d\u00e9rogation \u00a0;\n2\u00b0  Tout  document  visant  \u00e0  \u00e9tablir  les  crit\u00e8res  de  s\u00e9lection  des  salari\u00e9s  dans  le  programme\nd'accompagnement sp\u00e9cifique qu'il envisage de mettre en \u0153uvre pendant la p\u00e9riode d\u00e9rogatoire.\nConsid\u00e9rant que l'association AVAF est conventionn\u00e9e par l'Etat sur le d\u00e9partement du Var en tant\nqu'atelier et chantier d'insertion \u00a0;\nConsid\u00e9rant que l'atelier et chantier d'insertion AVAF a \u00e9t\u00e9 retenu par Convergence France et l'Etat\npour  la  mise  en  \u0153uvre  de  ce  programme  \u00ab \u00a0Premi\u00e8res  Heures  en  Chantier \u00a0\u00bb\u00a0et  ce  jusqu'au  31\nd\u00e9cembre 2024\u00a0; \nConsid\u00e9rant que dans ces conditions, la d\u00e9rogation \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail\npermettrait \u00e0 des personnes en situation de grande exclusion d'acc\u00e9der \u00e0 ce programme\nARRETE\nArticle 1  er  \u00a0: L'Atelier et Chantier d'Insertion AVAF est autoris\u00e9 \u00e0 d\u00e9roger \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire\nminimale de travail sur la dur\u00e9e de la convention pour accompagner 15 parcours par an soit une file\nactive moyenne de 10 parcours par an pour un ETP d'\u00e9ducateur socio-professionnel dans le cadre du\nprogramme \u00ab\u00a0Premi\u00e8res Heures en Chantier \u00a0\u00bb\u00a0;\nArticle 2\u00a0: Cette pr\u00e9sente d\u00e9rogation est valable  jusqu'au 9 ao\u00fbt 2025  afin de mettre en \u0153uvre le\nprojet d'accompagnement renforc\u00e9 \u00e0 destination des salari\u00e9s pr\u00e9sentant les crit\u00e8res mentionn\u00e9s \u00e0\nl'article D 5132-43-9 du Code du Travail et d\u00e9crits dans les justificatifs de la demande \u00a0;\nArticle 3 : Le respect de ces crit\u00e8res est appr\u00e9ci\u00e9 par l'Etat lors de la transmission chaque ann\u00e9e par la\nstructure du bilan portant notamment sur les caract\u00e9ristiques des personnes embauch\u00e9es dans le\ncadre de la convention \u00a0;\nArticle 4\u00a0: En cas de non-respect de ces crit\u00e8res par l'employeur, l'Etat met un terme \u00e0 la d\u00e9rogation \u00e0\nla dur\u00e9e hebdomadaire minimale du travail qu'il a accord\u00e9e \u00e0 l'atelier et chantier d'insertion AVAF;\nArticle 5\u00a0: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la Pr\u00e9fecture du Var \u00a0;\nArticle 6\u00a0: Le Directeur D\u00e9partemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s du Var est charg\u00e9 en ce\nqui le concerne de l'ex\u00e9cution du  pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nToulon, le 9 ao\u00fbt 2024\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\n                         La directrice adjointe \nSign\u00e9 par Nelcie FERRERE\nConform\u00e9ment aux dispositions de l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire\nl'objet dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa parution \u00a0:\n-d'un recours administratif (recours gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet du Var ou recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Minist\u00e8re du Travail)\n- d'un recours contentieux, devant le Tribunal administratif de Toulon \u2013 5 rue Racine \u2013 BP 40510 \u2013 83041 TOULON. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab \u00a0t\u00e9l\u00e9recours citoyens\u00a0\u00bb accessible par le site internet\nwww.telerecours.frDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-09-00003 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n002 8\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail\net des solidarit\u00e9s du Var\n83-2024-08-09-00004\nDECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 - 003\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-09-00004 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n003 9\nzs\nPREFET\nDU  VAR\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementale \nde l'emploi, du travail \net des solidarit\u00e9s\nDECISION N\u00b0 DDETS \u2013 SAE \u2013 2024 \u2013 003\nPortant autorisation de d\u00e9rogation collective \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail\nLe Pr\u00e9fet du Var \nVu  le  Code  du  Travail  et  notamment  son  article  L1242-3  relatif  au  contrat  de  travail  \u00e0  dur\u00e9e\nd\u00e9termin\u00e9e\u00a0;\nVu le Code du Travail et notamment  ses articles D5132-43-5 \u00e0 D5132-43-10 relatifs \u00e0 la d\u00e9rogation \u00e0 la\ndur\u00e9e hebdomadaire de travail ;\nVu la Loi n\u00b0 2020-1577 du 14 d\u00e9cembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par \nl'activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 l'exp\u00e9rimentation \u00ab territoire z\u00e9ro ch\u00f4meur de longue dur\u00e9e \u00bb \u00a0;\nVu le d\u00e9cret n\u00b02021-1128 du 30 ao\u00fbt 2021 relatif \u00e0 l'insertion par l'activit\u00e9 \u00e9conomique \u00a0;\nVu l'instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2021 relative \u00e0 la mise en \u0153uvre op\u00e9rationnelle des mesures \nrelatives \u00e0 l'insertion par l'activit\u00e9 \u00e9conomique (IAE) pr\u00e9vues par la loi n\u00b0 2020-1577 du 14 d\u00e9cembre \n2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 \nl'exp\u00e9rimentation \u00abterritoire z\u00e9ro ch\u00f4meur de longue dur\u00e9e\u00bb \u00a0;\nVu le d\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Philippe MAHE,\npr\u00e9fet du Var ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint du Premier ministre et du ministre de l'int\u00e9rieur en date du 22 mars 2021 portant\nnomination  de  Monsieur  Arnaud  POULY,  directeur  d\u00e9partemental  de  l'emploi,  du  travail  et  des\nsolidarit\u00e9s\u00a0;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024/12/MCI en date du 15 avril 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M.\nArnaud POULY, directeur d\u00e9partemental de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var ;\nVu la demande dat\u00e9e et re\u00e7ue compl\u00e8te le 9 ao\u00fbt 2024 par l'association \u00ab \u00a0EN CHEMIN\u00a0\u00bb situ\u00e9e 10 \nboulevard Fr\u00e9d\u00e9ric Mistral \u2013 83400 HYERES \u2013 SIRET 453 \u00a0460\u00a0198\u00a0000 22 ;\nVu la convention annuelle d'objectifs sur le programme \u00abPremi\u00e8res Heures en Chantier \u00bb financ\u00e9e dans \nle cadre du Pacte Local des Solidarit\u00e9s et d\u00e9livr\u00e9e par la M\u00e9tropole Toulon M\u00e9diterran\u00e9e le 17 juin 2024,\nVu la convention de mise en \u0153uvre du programme PHC au sein de l'atelier et chantier d'insertion EN \nCHEMIN sign\u00e9e le 12 juillet 2024 \u00a0 par Convergence France et  EN CHEMIN\nConsid\u00e9rant que l'atelier et chantier d'insertion de l'association EN CHEMIN situ\u00e9 ZI les Espaluns III \u2013 2,\nrue Berthelot \u2013 83160 LA VALETTE DU VAR \u2013 SIRET 453 \u00a0460\u00a0198\u00a0000 63  sollicite une d\u00e9rogation\ncollective \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail afin de mettre en \u0153uvre le dispositif national\n\u00ab\u00a0Premi\u00e8res Heures en Chantier \u00a0\u00bb port\u00e9 par le Minist\u00e8re du Travail, du Sant\u00e9 et des Solidarit\u00e9s et\nl'association Convergence France \u00a0; \nConsid\u00e9rant que le programme Premi\u00e8res Heures en Chantier est un SAS temporaire, tr\u00e8s progressif,\nadapt\u00e9 et destin\u00e9 aux personnes \u00e0 la rue, en situation de grande exclusion, tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9es de l'emploi\npour lesquels les dispositifs d'insertion classiques s'av\u00e8rent inadapt\u00e9s.\nDDETS du VarCS 31209 \u2013 83070 TOULON CedexSite internet\u00a0: http://www.paca.ddets.gouv.fr\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-09-00004 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n003 10\nConsid\u00e9rant qu'aux termes de l'article D 5132-43-9 du code du travail, lors que l'employeur envisage\nde conclure des contrats de travail d\u00e9rogeant, pour ses salari\u00e9s \u00e9ligibles, \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire\nminimale de vingt heures, il fournit au Pr\u00e9fet \u00a0:\n1\u00b0  Un  document  visant  \u00e0  \u00e9tablir  que  l'atelier  et  chantier  d'insertion  porte  un  projet\nd'accompagnement renforc\u00e9 des salari\u00e9s pr\u00e9sentant des difficult\u00e9s communes particuli\u00e8rement\nimportantes justifiant le recours \u00e0 cette d\u00e9rogation \u00a0;\n2\u00b0  Tout  document  visant  \u00e0  \u00e9tablir  les  crit\u00e8res  de  s\u00e9lection  des  salari\u00e9s  dans  le  programme\nd'accompagnement sp\u00e9cifique qu'il envisage de mettre en \u0153uvre pendant la p\u00e9riode d\u00e9rogatoire.\nConsid\u00e9rant que l'association EN CHEMIN est conventionn\u00e9e par l'Etat sur le d\u00e9partement du Var en\ntant qu'atelier et chantier d'insertion \u00a0;\nConsid\u00e9rant que l'atelier et chantier d'insertion EN CHEMIN a \u00e9t\u00e9 retenu par Convergence France et\nl'Etat pour la mise en \u0153uvre de ce programme \u00ab \u00a0Premi\u00e8res Heures en Chantier \u00a0\u00bb\u00a0et ce  jusqu'au 31\nd\u00e9cembre 2024\u00a0; \nConsid\u00e9rant que dans ces conditions, la d\u00e9rogation \u00e0 la dur\u00e9e hebdomadaire minimale de travail\npermettrait \u00e0 des personnes en situation de grande exclusion d'acc\u00e9der \u00e0 ce programme\nARRETE\nArticle  1  er  \u00a0:  L'Atelier  et  Chantier  d'Insertion  EN  CHEMIN  est  autoris\u00e9  \u00e0  d\u00e9roger  \u00e0  la  dur\u00e9e\nhebdomadaire minimale de travail sur la dur\u00e9e de la convention pour accompagner 15 parcours par an\nsoit une file active moyenne de 10 parcours par an pour un ETP d'\u00e9ducateur socio-professionnel dans\nle cadre du programme \u00ab \u00a0Premi\u00e8res Heures en Chantier \u00a0\u00bb\u00a0;\nArticle 2\u00a0: Cette pr\u00e9sente d\u00e9rogation est valable  jusqu'au 9 ao\u00fbt 2025  afin de mettre en \u0153uvre le\nprojet d'accompagnement renforc\u00e9 \u00e0 destination des salari\u00e9s pr\u00e9sentant les crit\u00e8res mentionn\u00e9s \u00e0\nl'article D 5132-43-9 du Code du Travail et d\u00e9crits dans les justificatifs de la demande \u00a0;\nArticle 3 : Le respect de ces crit\u00e8res est appr\u00e9ci\u00e9 par l'Etat lors de la transmission chaque ann\u00e9e par la\nstructure du bilan portant notamment sur les caract\u00e9ristiques des personnes embauch\u00e9es dans le\ncadre de la convention \u00a0;\nArticle 4\u00a0: En cas de non-respect de ces crit\u00e8res par l'employeur, l'Etat met un terme \u00e0 la d\u00e9rogation \u00e0\nla dur\u00e9e hebdomadaire minimale du travail qu'il a accord\u00e9e \u00e0 l'atelier et chantier d'insertion EN\nCHEMIN ;\nArticle 5\u00a0: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la Pr\u00e9fecture du Var \u00a0;\nArticle 6\u00a0: Le Directeur D\u00e9partemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s du Var est charg\u00e9 en ce\nqui le concerne de l'ex\u00e9cution du  pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nToulon, le 9 ao\u00fbt 2024\nPour le Pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\n                         La directrice adjointe \nSign\u00e9 par Nelcie FERRERE\nConform\u00e9ment aux dispositions de l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire\nl'objet dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa parution \u00a0:\n-d'un recours administratif (recours gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet du Var ou recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Minist\u00e8re du Travail)\n- d'un recours contentieux, devant le  Tribunal administratif de Toulon \u2013 5 rue Racine  BP 40510 \u2013 83041 TOULON. Le tribunal\nadministratif  peut  \u00eatre  saisi  par  l'application  informatique  \u00ab \u00a0t\u00e9l\u00e9recours  citoyens\u00a0\u00bb  accessible  par  le  site  internet\nwww.telerecours.frDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s du Var - 83-2024-08-09-00004 - DECISION N\u00b0 DDETS - SAE - 2024 -\n003 11\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la\nmer du Var\n83-2024-07-24-00003\nArr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le\nr\u00e8glement de police et le plan de la zone de\nmouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans l'anse\nde Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du\nLavandou\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou12\nPREFET\nMARITIME\nDE LA MEDITERRANEE\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9Ex\nPREFET\nDU VAR\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nRecueil des actes administratifs                                   Arr\u00eat\u00e9                                               \nN\u00b0 289/2024 du 25 juillet 2024                                     N\u00b0 DDTM/SML/BLO/2024-07 du 25/07/20 24\nArr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral\napprouvant la convention, le r\u00e8glement de police et  le plan de la zone de mouillages et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers dans l'anse de Cavali\u00e8re\nsur le littoral de la commune du Lavandou\nLe pr\u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e Le pr\u00e9fet du V ar\nVUle code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publi ques, notamment ses\narticles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-5 et R. 2124 -39 \u00e0 R. 2124-56,\nVUle code du tourisme, notamment ses articles L. 341- 8 \u00e0 L. 341-10, R. 341-4 et\nR. 341-5,\nVUle code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5,\nL. 321-9 et L. 362-1,\nVUle code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales, no tamment ses articles L. 2212-1,\nL. 2212-3 et L. 2212-4,\nVUle code p\u00e9nal, notamment son article R. 610-5,\nVUle code des transports,\nVUle d\u00e9cret n\u00b0 2004-112 du 6 f\u00e9vrier 2004 relatif \u00e0 l 'organisation de l'action de\nl'\u00c9tat en mer,\nVUle d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0\nl'organisation et \u00e0 l'action des services de l'\u00c9tat  dans les r\u00e9gions et\nd\u00e9partements,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral du 4 octobre 2019 port ant approbation des deux\npremi\u00e8res parties (volet strat\u00e9gique) du document s trat\u00e9gique de fa\u00e7ade\nM\u00e9diterran\u00e9enne,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 123/2019 du 3 juin 2019 f ixant le cadre g\u00e9n\u00e9ral du\nmouillage et de l'arr\u00eat des navires dans les eaux i nt\u00e9rieures et territoriales\nfran\u00e7aises de M\u00e9diterran\u00e9e,\n1 / 5Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou13\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 247/2020 du 15 d\u00e9cembre 2 020 r\u00e9glementant le\nmouillage et l'arr\u00eat des navires de 24 m\u00e8tres et pl us au droit du d\u00e9partement\ndu Var, du Cap B\u00e9nat (commune de Bormes-les-Mimosas ) \u00e0 la Pointe de Bonne\nTerrasse (commune de Ramatuelle),\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0153/2022 du 02 juin 2022 r \u00e9glementant la navigation, le\nmouillage des navires, la plong\u00e9e sous-marine et la  pratique des sports\nnautiques de vitesse dans la bande littorale des 30 0 m\u00e8tres bordant la\ncommune du Lavandou,\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0109/2024 du 30 avril 2024 r\u00e9glementant la navigation et\nles activit\u00e9s nautiques dans les eaux int\u00e9rieures e t la mer territoriale fran\u00e7aises\nde M\u00e9diterran\u00e9e ;\nVU la d\u00e9lib\u00e9ration du conseil municipal du Lavandou en date du 30 mai 2023,\nsollicitant l'organisation d'une zone de mouillages  et d'\u00e9quipements l\u00e9gers sur\nle domaine public maritime sur le littoral de la co mmune du Lavandou au lieu-\ndit baie de Cavali\u00e8re,\nVU le courrier du maire du Lavandou en date du 20 ju illet 2023 d\u00e9posant une\ndemande et un dossier compl\u00e9t\u00e9 le 4 janvier 2024 en  vue de cr\u00e9er une zone\nde mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans la baie de Cavali\u00e8re,\nVU l'avis conforme favorable du commandant de la zon e maritime M\u00e9diterran\u00e9e\ndu 12 d\u00e9cembre 2023,\nVU l'avis favorable avec recommandations de la commi ssion nautique locale du\n15 d\u00e9cembre 2023\nVU l'avis et la d\u00e9cision de la direction d\u00e9partement ale des finances publiques du\nVar du 15 janvier 2024 fixant, en l'esp\u00e8ce, le mont ant de la redevance\ndomaniale,\nVU l'avis favorable du directeur du parc national de  Port-Cros du 16 janvier 2024\nVU l'avis favorable avec une r\u00e9serve du commissaire enqu\u00eateur du 24 mai 2024\nCONSIDERANT que l'action de mouiller et de s'arr\u00eate r des navires fran\u00e7ais et \u00e9trangers\ndans les eaux int\u00e9rieures et territoriales fran\u00e7ais es de M\u00e9diterran\u00e9e constitue une action\nrelevant de la police de la navigation et de l'ordr e public en mer relevant de la\ncomp\u00e9tence du pr\u00e9fet maritime ;\nCONSIDERANT que le mouillage s'entend comme le fait  d'immobiliser le navire \u00e0 l'aide\nd'une ancre reposant sur le fond de la mer, excluan t ainsi l'amarrage sur un coffre ou\nune bou\u00e9e, lequel constitue un arr\u00eat de la navigati on ;\nCONSIDERANT que le mouillage ou l'arr\u00eat est de la r esponsabilit\u00e9 du capitaine du\nnavire ou de toute personne exer\u00e7ant la responsabil it\u00e9 ou la conduite du navire ;\nCONSIDERANT  que  l'arr\u00eat  du  navire  comprend  \u00e9galemen t  le  positionnement\ndynamique ;\nCONSIDERANT les obligations de la France en mati\u00e8re  de conservation du bon \u00e9tat\n\u00e9cologique des eaux, des habitats et du bon fonctio nnement des \u00e9cosyst\u00e8mes marins ;\n2 / 5Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou14\nCONSIDERANT la fr\u00e9quentation par les navires de pla isance de moins de 24 m\u00e8tres de\nl'anse de Cavali\u00e8re, les zones de mouillages exista ntes g\u00e9r\u00e9es par l'Etat, les diff\u00e9rents\nusages ainsi que la n\u00e9cessit\u00e9 d'organiser l'amarrag e des navires afin de r\u00e9pondre aux\nenjeux de pr\u00e9servation de la biodiversit\u00e9 et du pay sage tout en veillant \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 de\nl'utilisation du plan d'eau de l'anse de Cavali\u00e8re au droit de la commune du Lavandou ;\nCONSIDERANT que l'organisation du mouillage des nav ires de moins de 24 m\u00e8tres dans\nl'anse de Cavali\u00e8re est n\u00e9cessaire \u00e0 la pr\u00e9servatio n de l'herbier de posidonies occupant\nle fond de cette anse et \u00e0 la pr\u00e9servation de l'his torique activit\u00e9 de plaisance dont le\nmaintien est n\u00e9cessaire \u00e0 l'\u00e9conomie locale ;\nCONSIDERANT que l'organisation du mouillage des nav ires est compatible avec les\nautres activit\u00e9s maritimes exerc\u00e9es le long du litt oral de la commune du Lavandou et\nque cette organisation r\u00e9pond \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 d'assu rer la s\u00e9curit\u00e9 de tous les usagers de\nla mer ;\nCONSIDERANT que le projet pr\u00e9sent\u00e9 par la commune d u Lavandou est conforme aux\nr\u00e8gles l\u00e9gislatives et r\u00e9glementaires relatives \u00e0 l a protection de l'environnement et\ncompatible avec le document d'urbanisme en vigueur sur le territoire du Lavandou ;\nCONSIDERANT que de ce fait, le projet pr\u00e9sente un i nt\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral certain,\nSur proposition du directeur d\u00e9partemental des terr itoires et de la mer du Var,\n3 / 5Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou15\nARRETENT :\nArticle 1 :\nLa demande d'autorisation a pour objet l'occupation  du domaine public maritime\nnaturel en vue de l'am\u00e9nagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages\net d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans l'anse de Cavali\u00e8re au  droit de la commune du Lavandou\nd'une surface totale de 86 ha d\u00e9limit\u00e9e par les poi nts A \u00e0 W et le segment [AW] joignant\nla pointe du Cap N\u00e8gre et la pointe du Layet et com prenant 71 bou\u00e9es d'amarrage.\nCoordonn\u00e9es des points rep\u00e8res de la ZMEL de Cavali \u00e8re\n(Coordonn\u00e9es WGS 84 : degr\u00e9s et minutes d\u00e9cimales)\nPoints Latitudes Longitudes\nA 43\u00b0 08,817' N 06\u00b0 25,289' E\nB 43\u00b0 08,859' N 06\u00b0 25,240' E\nC 43\u00b0 08,887' N 06\u00b0 25,256' E\nD 43\u00b0 08,941' N 06\u00b0 25,343' E\nE 43\u00b0 08,995' N 06\u00b0 25,458' E\nF 43\u00b0 09,038' N 06\u00b0 25,607' E\nG 43\u00b0 09,055' N 06\u00b0 25,708' E\nH 43\u00b0 09,056' N 06\u00b0 25,726' E\nI 43\u00b0 09,045' N 06\u00b0 25,853' E\nJ 43\u00b0 09,039' N 06\u00b0 25,882' E\nK 43\u00b0 09,020' N 06\u00b0 25,964' E\nL 43\u00b0 09,007' N 06\u00b0 26,012' E\nM 43\u00b0 08,975' N 06\u00b0 26,096' E\nN 43\u00b0 08,910' N 06\u00b0 26,239' E\nO 43\u00b0 08,929' N 06\u00b0 26,284' E\nP 43\u00b0 08,890' N 06\u00b0 26,314' E\nQ 43\u00b0 08,869' N 06\u00b0 26,289' E\nR 43\u00b0 08,830' N 06\u00b0 26,341' E\nS 43\u00b0 08,836' N 06\u00b0 26,381' E\nT 43\u00b0 08,741' N 06\u00b0 26,388' E\nU 43\u00b0 08,735' N 06\u00b0 26,357' E\nV 43\u00b0 08,689' N 06\u00b0 26,387' E\nW 43\u00b0 08,531' N 06\u00b0 26,335' E\nLes conditions et limites de l'autorisation, le d\u00e9t ail des travaux, \u00e9quipements ou\ninstallations autoris\u00e9s et leur position sont pr\u00e9ci s\u00e9s dans la convention ci-jointe et le\nplan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9ge rs.\n4 / 5Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou16\nArticle 2 :\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 approuve la convention et le plan  portant sur l'am\u00e9nagement,\nl'organisation et la gestion d'une zone de mouillag es et d'\u00e9quipements l\u00e9gers sur une\nd\u00e9pendance du domaine public maritime naturel, entr e :\nla commune du Lavandou\net\nl'\u00c9tat, repr\u00e9sent\u00e9 par le pr\u00e9fet du Var.\nL'autorisation n'est pas constitutive de droits r\u00e9e ls, au sens des articles L. 2122-5 et\nsuivants du code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des person nes publiques, et sa dur\u00e9e, attach\u00e9e\n\u00e0 celle de la convention, est fix\u00e9e \u00e0 quinze (15) a ns, \u00e0 compter du 30 septembre 2024.\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 approuve \u00e9galement le r\u00e8glement d e police de la zone de mouillages\net d'\u00e9quipements l\u00e9gers sus-cit\u00e9s cosign\u00e9 par le pr \u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e et le\npr\u00e9fet du Var.\nArticle 3 :\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut \u00eatre contest\u00e9 par le b\u00e9n\u00e9fic iaire ou toute personne ayant un\nint\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le d\u00e9lai de droit commun de deu x mois suivant la date de sa\nnotification ou de sa publication au recueil des ac tes administratifs :\npar recours gracieux aupr\u00e8s du pr\u00e9fet et du pr\u00e9fet maritime, ou par recours\nhi\u00e9rarchique adress\u00e9 aux ministres concern\u00e9s. L'abs ence de r\u00e9ponse dans un d\u00e9lai\nde deux mois vaut d\u00e9cision implicite de rejet, susc eptible d'\u00eatre d\u00e9f\u00e9r\u00e9e au tribunal\nadministratif comp\u00e9tent dans le d\u00e9lai de droit comm un de deux mois ;\npar recours contentieux devant le tribunal administ ratif de Toulon, conform\u00e9ment\naux articles R. 421-1 et suivants du code de justic e administrative.  Le tribunal\nadministratif peut \u00eatre saisi par l'application inf ormatique \"T\u00e9l\u00e9recours citoyen\"\naccessible par le site internet www.telerecours.fr.\nArticle 4 :\nLe directeur d\u00e9partemental des territoires et de la  mer du Var, le directeur\nd\u00e9partemental des finances publiques du Var, les of ficiers et agents habilit\u00e9s en mati\u00e8re\nde police de la navigation, le maire d u Lavandou , sont charg\u00e9s, chacun en ce qui les\nconcerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui fera  l'objet d'une publication au recueil\ndes actes administratifs de la pr\u00e9fecture maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e et de la\npr\u00e9fecture du Var.\nEn outre, cet arr\u00eat\u00e9 fera l'objet d'un affichage du rant 15 jours en mairie d u Lavandou ,\ncertifi\u00e9 par le maire.\nToulon, le 11 juillet 2024  Toulon, le 24 juillet 20 24\nLe pr\u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e  Le pr\u00e9fet du Var\nsign\u00e9 Gilles BOIDEVEZI sign\u00e9 Philippe MAHE\n5 / 5Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou17\n=u\nPREFET\nDU  VAR\nL ibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nConvention \u00e9tablie entre l'\u00c9tat et la commune du LA VANDOU\nfixant les conditions et modalit\u00e9s d'occupation du domaine public maritime\naux fins de l'am\u00e9nagement, l'organisation et la ges tion\nd'une zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers (Z MEL) dans l'anse de Cavali\u00e8re\nEntre\nL'\u00c9tat, repr\u00e9sent\u00e9\npar le pr\u00e9fet du Var,\net\nla  commune  du  LAVANDOU, b\u00e9n\u00e9ficiaire,  repr\u00e9sent\u00e9e  p ar  le  maire  en  exercice,\nd\u00fbment habilit\u00e9 \u00e0 signer\n1/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou18\nIL EST PR\u00c9ALABLEMENT  EXPOS\u00c9 CE QUI SUIT      :   \nLe  projet  consiste  en  l'am\u00e9nagement  et  la  gestion  d 'une  zone  de  mouillages  et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers (ZMEL) dans l'anse de Cavali\u00e8r e, au droit de la commune du Lavandou\ndans le d\u00e9partement du Var.\nLe projet de ZMEL a pour but d'organiser, r\u00e9glement er et int\u00e9grer le mouillage des navires\ndans l'anse de Cavali\u00e8re, de stopper les impacts oc casionn\u00e9s par les ancres et les cha\u00eenes de\nmouillage sur les fonds marins et de permettre la c onservation des herbiers de Posidonie\ntout en r\u00e9gulant la fr\u00e9quentation des navires de pl aisance.\nLe p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL occupera une surface de 86 ha et disposera de 71 bou\u00e9es de\nmouillage et d'une zone de mouillage libre de 3,2  h a. La ZMEL comportera 69 bou\u00e9es\nd'amarrage pour navires de longueur hors tout inf\u00e9r ieure ou \u00e9gale \u00e0 24 m\u00e8tres et 2 bou\u00e9es\npour navires de longueur hors tout sup\u00e9rieure \u00e0 24 m\u00e8tres et inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 40\nm\u00e8tres. La commune du Lavandou a \u00e9galement pr\u00e9vu d' installer une bou\u00e9e d\u00e9di\u00e9e aux\nnavires supports de plong\u00e9e, dont la longueur hors tout est inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 15 m\u00e8tres.\nLe projet r\u00e9pond aux quatre objectifs suivants :\n1. Prot\u00e9ger le milieu marin et conserver les fonds marins patrimoniaux et en particulier les\nherbiers de Posidonie\n2. Pr\u00e9server le patrimoine paysager et les activit\u00e9 s humaines de l'Anse de Cavali\u00e8re\n3. Am\u00e9liorer la gestion de la fr\u00e9quentation et l'or ganisation des usages\n4. Renforcer la s\u00e9curit\u00e9 de la navigation et le con fort des plaisanciers\nLa ZMEL comprend 71 bou\u00e9es d'amarrage, dont l'affec tation suivante devra \u00eatre\nrespect\u00e9e par le gestionnaire lors du placement des  navires :\n41 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout  inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 8 m\u00e8tres ;\n18 bou\u00e9es pour  des  navires  d'une longueur  hors  tout  sup\u00e9rieure  \u00e0 8 m\u00e8tres  et\ninf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 12 m\u00e8tres ;\n6 bou\u00e9es  pour des navires d'une longueur  hors  tout  sup\u00e9rieure \u00e0 12 m\u00e8tres  et\ninf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 16 m\u00e8tres ;\n4 bou\u00e9es  pour des navires d'une longueur  hors  tout  sup\u00e9rieure \u00e0 16 m\u00e8tres  et\ninf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 24 m\u00e8tres ;\n2 bou\u00e9es pour des navires d'une  longueur hors tout  sup\u00e9rieure \u00e0 24 m\u00e8tres et\ninf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 40 m\u00e8tres.\nComprenant :\n\u2013 11 bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux r\u00e9sidents  ;\n\u2013 3 bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux professionnels  ;\nL'usage des bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux r\u00e9sidents et aux p rofessionnels est soumis au paiement\nd'une redevance pour la saison.\n\u2013 57 bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux navires de passage  ;\n\u2013 une zone de mouillage libre de 3,2 ha au Layet  ;\nL'amarrage sur l'une des 51 bou\u00e9es situ\u00e9es dans les  secteurs d'amarrage est :\n\u2013 gratuit de 08h00 \u00e0 19h00 locales pour les navires  ;\n\u2013 soumis au paiement d'une redevance entre 19h00 et  08h00 locales ;\n\u2013 limit\u00e9 \u00e0 sept nuit\u00e9es cons\u00e9cutives  ;\n2/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou19\nL'amarrage sur l'une des 4 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout comprise\nentre 16 et 24 m\u00e8tres  ou des 2 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hor s tout\ncomprise  entre  plus  de  24  m\u00e8tres  et  40  m\u00e8tres  est  s oumis  au  paiement  d'une\nredevance \u00e0 toute heure.\nEN CONS\u00c9QUENCE , IL EST CONVENU  CE QUI SUIT      :   \nTITRE I     : Objet, nature et dur\u00e9e de la convention  \nArticle 1-1     : Objet  \nLa  pr\u00e9sente  convention  a  pour  objet  d'autoriser  l'o ccupation  temporaire,  par  le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire, d'une d\u00e9pendance du domaine public ma ritime naturel de l'\u00c9tat et le\nplan d'eau surjacent pour l'am\u00e9nagement, l'organisa tion et la gestion d'une zone de\nmouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers et d'en fixer le s clauses et conditions d'utilisation.\n\u2022 D\u00e9limitation      :   \nLa situation, la consistance et la superficie de la  d\u00e9pendance du domaine public\nmaritime naturel et du plan d'eau surjacent faisant  l'objet de la pr\u00e9sente convention,\nrep\u00e9r\u00e9es sur des cartes marines par leur latitude e t leur longitude, exprim\u00e9es en\ndegr\u00e9s et minutes d\u00e9cimales, rapport\u00e9es au syst\u00e8me g\u00e9od\u00e9sique WGS 84 (en degr\u00e9s\nminutes d\u00e9cimales), figurent sur le plan de la ZMEL .\nL'emprise de la d\u00e9pendance concern\u00e9e est optimis\u00e9e de fa\u00e7on \u00e0 couvrir la surface\nn\u00e9cessaire  \u00e0  l'exploitation,  \u00e0  l'organisation  de  l' anse  et  \u00e0  la  maintenance  des\ninstallations de la ZMEL et d'\u00e9viter la superpositi on avec toute autre autorisation\ndomaniale alors en vigueur au moment de la conclusi on de la pr\u00e9sente convention.\n\u2022 Am\u00e9nagement :\nLes  caract\u00e9ristiques  et  l'organisation  des  disposit ifs  de  mouillage  ainsi  que  les\ninstallations et \u00e9quipements l\u00e9gers annexes au moui llage, figurent dans la pr\u00e9sente\nconvention et le plan de la zone de mouillage et d' \u00e9quipements l\u00e9gers.\nLes  conditions  d'ex\u00e9cution  des  travaux  pour  l'impla ntation,  l'exploitation  et  la\nmaintenance des \u00e9quipements et installations n\u00e9cess aires au mouillage des navires\nou au suivi de l'\u00e9tat de l'environnement, pendant t oute la dur\u00e9e de la convention et\njusqu'\u00e0 la remise en \u00e9tat des lieux et la reprise d e la d\u00e9pendance, sont fix\u00e9es au titre\nIII de la pr\u00e9sente convention.\nArticle 1-2     : Nature  \nLa  pr\u00e9sente  convention  et  ses  annexes  sont  soumises  aux  dispositions  du  code\ng\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques rel atives notamment \u00e0 l'occupation\ndu domaine public maritime naturel. Elle est accord \u00e9e \u00e0 titre pr\u00e9caire et r\u00e9vocable,\nconform\u00e9ment \u00e0 l'article R. 2124-46 de ce code.\nLe  b\u00e9n\u00e9ficiaire  est  r\u00e9put\u00e9  bien  conna\u00eetre  la  consis tance  de  la  d\u00e9pendance  du\ndomaine public maritime concern\u00e9e, notamment \u00e0 part ir de l'\u00e9tat des lieux sous-\n3/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou20\nmarin, qui ne pourra \u00eatre utilis\u00e9e pour un usage au tre que celui mentionn\u00e9 \u00e0 l'article\n1-1. En cons\u00e9quence, le b\u00e9n\u00e9ficiaire renonce \u00e0 tout e r\u00e9clamation envers l'\u00c9tat portant\nsur l'\u00e9tat de la d\u00e9pendance, sans pr\u00e9judice des sti pulations de l'article 2-5 de la\npr\u00e9sente convention.\nEn application de l'article L. 2122-5 du code g\u00e9n\u00e9r al de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes\npubliques, l'autorisation d\u00e9livr\u00e9e au b\u00e9n\u00e9ficiaire n'est pas constitutive de droits r\u00e9els\nau sens des articles L. 2122-6 et suivants de ce co de. La pr\u00e9sente stipulation ne\nsaurait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme excluant tout droit de propri\u00e9t\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire sur\nles  installations  et \u00e9quipements  implant\u00e9s  par  ce  d ernier  sur  le  domaine  public\nmaritime naturel au titre de la pr\u00e9sente convention .\nLa convention est exclusivement personnelle et le b \u00e9n\u00e9ficiaire ne peut en aucun cas\nsous-traiter tout ou partie de l'am\u00e9nagement, de l' organisation ou de la gestion de la\nzone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers sans l'a ccord pr\u00e9alable de l'\u00c9tat.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire peut conclure des contrats avec des  prestataires, dans les conditions\npr\u00e9vues \u00e0 l'article 2-4 de la pr\u00e9sente convention.\nArticle 1-3     : Dur\u00e9e  \nLa dur\u00e9e de  la convention  est fix\u00e9e \u00e0  quinze  (15) a ns  \u00e0  compter  de  la date  de\npublication aux recueils des actes administratifs d e la pr\u00e9fecture maritime  de  la\nM\u00e9diterran\u00e9e et de la pr\u00e9fecture du Var.\nLe  cas  \u00e9ch\u00e9ant,  un  an  au  moins  avant  le  terme  de  la  pr\u00e9sente  convention,  le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire pourra, notamment en fournissant un bi lan de l'exploitation et du suivi\nde l'\u00e9tat de l'environnement de la zone de mouillag es et d'\u00e9quipements l\u00e9gers, faire\nune nouvelle demande de convention en vue de renouv eler son droit d'occupation et\npoursuivre son activit\u00e9.\nLe  refus  d'une  nouvelle  autorisation  n'ouvre  droit  \u00e0  aucune  indemnit\u00e9,\nconform\u00e9ment \u00e0 l'article R. 2124-46 du code g\u00e9n\u00e9ral  de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes\npubliques.\nTITRE II     :    Conditions g\u00e9n\u00e9rales\nArticle 2-1     :    Dispositions g\u00e9n\u00e9rales\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire  est autoris\u00e9 \u00e0 r\u00e9aliser, entretenir  et exploiter, dans les conditions\nd\u00e9crites par la pr\u00e9sente convention, le r\u00e8glement d e police et le plan de la ZMEL\ndont  il  reconna\u00eet  avoir  pris  parfaite  connaissance,  les  travaux,  \u00e9quipements  et\ninstallations n\u00e9cessit\u00e9s par l'am\u00e9nagement, l'organ isation et la gestion d'une zone de\nmouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers.\nLe  b\u00e9n\u00e9ficiaire  s'engage  \u00e0  d\u00e9clarer  imm\u00e9diatement  a u  pr\u00e9fet  maritime  de  la\nM\u00e9diterran\u00e9e  et  au  pr\u00e9fet du  Var  toute  modification  concernant  les indications\n4/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou21\nfournies  en  vue  de  l'\u00e9tablissement  de  la  pr\u00e9sente  c onvention.  Le(s)  pr\u00e9fet(s)  se\nr\u00e9serve(nt)  le  droit  d'appr\u00e9cier  dans  quelle  mesure  ces  indications  peuvent  \u00eatre\naccept\u00e9es ou \u00e9ventuellement n\u00e9cessiter soit la r\u00e9si liation de la pr\u00e9sente convention,\nsoit la passation d'une nouvelle convention.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire est en outre charg\u00e9 de l'applicatio n du r\u00e8glement de police de la zone\nde mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers.\nArticle 2-2     : Obligations du b\u00e9n\u00e9ficiaire  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu de se conformer :\naux lois, r\u00e8glements et r\u00e8gles existants ou \u00e0 venir , en obtenant notamment les\nautorisations qui y sont exig\u00e9es ;\naux prescriptions qui lui sont adress\u00e9es par les au torit\u00e9s comp\u00e9tentes relatives\n\u00e0 la pr\u00e9servation de l'environnement ;\naux prescriptions qui lui sont adress\u00e9es par les au torit\u00e9s comp\u00e9tentes pour la\nconservation du domaine public maritime et la s\u00e9cur it\u00e9 maritime (inclus la\nsignalisation maritime).\nCes obligations n'ouvrent droit \u00e0 aucune indemnit\u00e9 de la part de l'\u00c9tat au profit du\nb\u00e9n\u00e9ficiaire au titre de la pr\u00e9sente convention.\n1.Le b\u00e9n\u00e9ficiaire s'engage \u00e0 prendre les dispositions  n\u00e9cessaires pour donner, en\ntout  temps,  libre  acc\u00e8s  en  tout  point  de  la  zone  de  mouillages  et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers aux agents des diff\u00e9rents serv ices de l'\u00c9tat impliqu\u00e9s\ndans le contr\u00f4le  du  respect des lois, des r\u00e8glement s et des clauses de  la\npr\u00e9sente convention.\n2.Le b\u00e9n\u00e9ficiaire  doit pr\u00e9server la continuit\u00e9 de cir culation du  public sur le\nrivage.  Cependant,  lors  des  interventions  sur  la  zo ne  de  mouillages  et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers,  pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9, le b\u00e9n\u00e9ficiaire est d ispens\u00e9\nde pr\u00e9server cette continuit\u00e9 pendant le temps n\u00e9ce ssaire \u00e0 ces intervention.\n3.La  circulation  et  le  stationnement  des  v\u00e9hicules  te rrestres  \u00e0  moteur  sont\ninterdits sur le domaine public maritime naturel, y  compris sur la d\u00e9pendance,\nobjet de la pr\u00e9sente autorisation, sauf autorisatio n pr\u00e9fectorale.\n4.Le b\u00e9n\u00e9ficiaire transmet au service charg\u00e9 de la ge stion du domaine public\nmaritime, au plus tard le 30 novembre de chaque ann \u00e9e, un bilan technique,\nmat\u00e9riel  et  financier  de  l'exploitation  de  la  zone  de  mouillages  et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers, en version \u00e9lectronique, qui comporte notamment une\nsynth\u00e8se en langue fran\u00e7aise des op\u00e9rations de cons truction, exploitation et\nmaintenance, accompagn\u00e9e, en annexe, d'un compte-re ndu de la gestion des\nlistes d'attente pour l'affectation des postes de m ouillage et des bilans de suivi\nde l'\u00e9tat de l'environnement dans le p\u00e9rim\u00e8tre de l a zone de mouillages et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers faisant l'objet de la pr\u00e9sente  convention.\n5.Le b\u00e9n\u00e9ficiaire r\u00e9pond des risques li\u00e9s \u00e0 l'occupat ion ou \u00e0 l'utilisation de la\nd\u00e9pendance par lui ou ses prestataires, et notammen t aux \u00e9quipements et\ninstallations s'y trouvant et lui appartenant.\n6.Le  b\u00e9n\u00e9ficiaire  n'est  fond\u00e9  \u00e0  \u00e9lever  aucune  r\u00e9clama tion  dans  le  cas  o\u00f9\nl'\u00e9tablissement et l'exploitation d'autres \u00e9quipeme nts ou installations seraient\nautoris\u00e9s \u00e0 proximit\u00e9 de ceux faisant l'objet de la  pr\u00e9sente convention.\n5/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou22\n7.En  aucun  cas,  la  responsabilit\u00e9  de  l'\u00c9tat  ne  peut  \u00ea tre  recherch\u00e9e  par  le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire, pour quelque cause que ce soit, en ca s de dommages caus\u00e9s aux\ntiers, \u00e0 la d\u00e9pendance ou de g\u00eane apport\u00e9e \u00e0 son ex ploitation par des tiers,\nnotamment en cas de pollution des eaux de la mer.\n8.Le b\u00e9n\u00e9ficiaire ne peut \u00e9lever contre l'\u00c9tat aucune  r\u00e9clamation li\u00e9e au trouble\nr\u00e9sultant soit de mesures temporaires d'ordre publi c et de  police, soit de\ntravaux ex\u00e9cut\u00e9s par l'\u00c9tat sur le domaine public.\n9.Tous les frais de premier \u00e9tablissement, de modific ation et d'entretien de la\nd\u00e9pendance domaniale occup\u00e9e, ceux li\u00e9s \u00e0 la signal isation maritime, ainsi\nque  les  frais  d'enl\u00e8vement  des  divers  mat\u00e9riaux  son t  \u00e0  la  charge  du\nb\u00e9n\u00e9ficiaire, \u00e0 la condition, s'agissant de ces mat \u00e9riaux, que leur production\nr\u00e9sulte  des  travaux  d'am\u00e9nagement  ou  de  l'exploitat ion  de  la  zone  de\nmouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire  ne peut \u00eatre tenu pour\nresponsable  de  l'enl\u00e8vement  des  \u00e9paves  ou  de  tous  m at\u00e9riaux  d\u00e9pos\u00e9s,\nabandonn\u00e9s ou drain\u00e9s par les courants dans le p\u00e9ri m\u00e8tre de la d\u00e9pendance\noccup\u00e9e sans que leur pr\u00e9sence soit en rapport avec  ses travaux ou avec\nl'exploitation de la zone de mouillages et d'\u00e9quipe ment l\u00e9gers.\nArticle  2-3     :  Autres  activit\u00e9s  et  usages  susceptibles  d'\u00eatre  au toris\u00e9s  \u00e0  proximit\u00e9   \nimm\u00e9diate de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements  l\u00e9gers\nLa  pr\u00e9sente  convention  ne  fait  pas  obstacle  \u00e0  l'aut orisation  par  l'\u00c9tat  d'autres\noccupations  du  domaine  public  maritime  \u00e0  proximit\u00e9  imm\u00e9diate  de  la  zone  de\nmouillages  et  d'\u00e9quipements  l\u00e9gers,  sous  r\u00e9serve  to utefois  de  la  compatibilit\u00e9\ndesdites occupations avec l'objet de la pr\u00e9sente co nvention.\nPour les besoins de l'application du pr\u00e9sent articl e, une occupation est consid\u00e9r\u00e9e\ncomme  compatible  avec  l'objet  de  la  convention  si  e lle  n'affecte  pas\nsignificativement et d\u00e9favorablement les conditions  d'exploitation de  la zone  de\nmouillages  et  d'\u00e9quipements  l\u00e9gers,  notamment  au  re gard  des  imp\u00e9ratifs  de\nmaintenance ou du respect des exigences relatives \u00e0  la s\u00e9curit\u00e9 maritime.\nLorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'oc cupation de la d\u00e9pendance situ\u00e9e \u00e0\nproximit\u00e9 imm\u00e9diate du p\u00e9rim\u00e8tre de la zone de moui llages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers,\nle  service  charg\u00e9  de  la  gestion  du  domaine  public  m aritime  en  informe  le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire dispose alors d'un d\u00e9lai d'un (1) m ois pour rendre son avis sur le\ncaract\u00e8re compatible ou incompatible de l'occupatio n, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, faire part\ndes conditions qu'il estime n\u00e9cessaires pour assure r la compatibilit\u00e9 de l'occupation\navec l'objet de la pr\u00e9sente convention. Le b\u00e9n\u00e9fici aire peut, dans ce d\u00e9lai, demander\nau  service  charg\u00e9  de  la  gestion  du  domaine  public  m aritime  des  informations\ncompl\u00e9mentaires  pour  lui  permettre  d'appr\u00e9cier  plei nement  les  conditions\ntechniques de l'occupation projet\u00e9e, sauf lorsque l e b\u00e9n\u00e9ficiaire entend manifester\nson  int\u00e9r\u00eat  dans  le  cadre  d'une  proc\u00e9dure  de  s\u00e9lect ion  du  b\u00e9n\u00e9ficiaire  de\nl'autorisation d'occupation de la d\u00e9pendance situ\u00e9e  \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diate.\nLe  service  charg\u00e9  de  la  gestion  du  domaine  public  m aritime  tient  compte  des\nobservations  du  b\u00e9n\u00e9ficiaire  dans l'octroi  ou  non  d e  l'autorisation.  L'absence  de\nr\u00e9ponse dans le d\u00e9lai imparti est consid\u00e9r\u00e9e comme un avis favorable.\n6/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou23\nLes stipulations qui pr\u00e9c\u00e8dent ne s'appliquent pas en cas d'urgence imp\u00e9rieuse, en\ncas de  survenance  d'un  cas de  force majeure  ou  en c as d'imp\u00e9ratif de d\u00e9fense\nnationale. L'\u00c9tat fait toutefois ses meilleurs effo rts pour limiter les cons\u00e9quences de\ntelles occupations pour l'exploitation, la maintena nce ou le d\u00e9mant\u00e8lement de la\nzone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers.\nLa pr\u00e9sente convention ne fait pas non plus obstacl e \u00e0 d'autres usages compatibles\nn'entra\u00eenant pas d'occupation, \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diat e du p\u00e9rim\u00e8tre de la zone de\nmouillages  et  d'\u00e9quipements  l\u00e9gers,  d\u00e8s  lors  que  ce s  usages  respectent  la\nr\u00e9glementation en vigueur et les mesures prescrites  par les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.\nLorsqu'il appara\u00eet cependant que ces usages cr\u00e9ent une nuisance ou un risque pour\nl'int\u00e9grit\u00e9  des  \u00e9quipements  et  installations  de  la  zone  de  mouillages  et\nd'\u00e9quipements l\u00e9gers ou pour la d\u00e9pendance du domai ne public maritime, ou qu'ils\nsont de nature \u00e0 perturber l'exploitation, la maint enance ou le d\u00e9mant\u00e8lement des\ninstallations de la zone de mouillages et d'\u00e9quipem ents l\u00e9gers, le service charg\u00e9 de la\ngestion du domaine public maritime, saisi le cas \u00e9c h\u00e9ant par le b\u00e9n\u00e9ficiaire, pr\u00e9vient\nou, \u00e0 d\u00e9faut, fait cesser ces nuisances ou risques.\nArticle 2-4     : Sous-traitance  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire peut, avec l'accord du pr\u00e9fet et po ur la dur\u00e9e de l'autorisation d\u00e9finie\npar la pr\u00e9sente convention, confier \u00e0 des sous-trai tants l'am\u00e9nagement, l'organisation\nou la gestion de tout ou partie de ses travaux, \u00e9qu ipements ou installations li\u00e9s \u00e0\nl'objet  de  la  pr\u00e9sente  convention,  ainsi  que  de  cer tains  services  connexes  et  la\nperception  de  redevances  correspondantes.  Toutefois ,  le  b\u00e9n\u00e9ficiaire  demeure\npersonnellement  responsable  tant  envers  l'\u00c9tat  qu'e nvers  les  tiers  de\nl'accomplissement de toutes les obligations que lui  imposent les lois, les r\u00e8glements\net la pr\u00e9sente convention.\n\u00c0 cette fin, le b\u00e9n\u00e9ficiaire transmet, sous format \u00e9lectronique, au service charg\u00e9 de la\ngestion du domaine public maritime une version pdf et word (ou \u00e9quivalent) en\nlangue fran\u00e7aise des clauses des contrats conclus a vec les sous-traitants, comme le\npr\u00e9voit l'article R. 2124-53 du code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques.\nDans le cas o\u00f9 les sous-traitants sont connus \u00e0 la date de signature de la pr\u00e9sente\nconvention, ces contrats figurent \u00e0 l'annexe 5 de l a pr\u00e9sente convention.\nCes contrats sont notamment n\u00e9cessaires au calcul d e l'indemnit\u00e9 pr\u00e9vue \u00e0 l'article\n5-2 ou de toute autre stipulation susceptible d'aff ecter les droits de l'\u00c9tat en cas de\nreprise des ouvrages ou installations conform\u00e9ment \u00e0 l'article 5-1.\nLes  parties  conviennent  express\u00e9ment  que  tous  les  d ocuments  vis\u00e9s  au  pr\u00e9sent\narticle ont un caract\u00e8re confidentiel au sens de l' article 8-5.\nArticle 2-5     : Risques divers  \n7/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou24\nResponsabilit\u00e9 de l'\u00c9tat \u00e0 l'\u00e9gard du b\u00e9n\u00e9ficiaire     :   \nLe  b\u00e9n\u00e9ficiaire  ne  peut  \u00e9lever  contre  l'\u00c9tat,  au  ti tre  de  la  pr\u00e9sente  convention,\naucune r\u00e9clamation li\u00e9e au trouble r\u00e9sultant soit d e mesures temporaires d'ordre\npublic et de police, soit de travaux ex\u00e9cut\u00e9s par l '\u00c9tat ou pour son compte sur le\ndomaine  public  pour  autant  que  ces  travaux  soient  e ntrepris  dans  l'int\u00e9r\u00eat  du\ndomaine public occup\u00e9 et constituent une op\u00e9ration d'am\u00e9nagement conforme \u00e0 la\ndestination du domaine.\nSauf en cas d'urgence imp\u00e9rieuse, lorsqu'il envisag e de r\u00e9aliser des travaux sur le\ndomaine public, l'\u00c9tat s'engage \u00e0 consulter le b\u00e9n\u00e9 ficiaire dans un d\u00e9lai raisonnable,\nadapt\u00e9 \u00e0 la nature des travaux, d'une dur\u00e9e minimal e d'un (1) mois, pour d\u00e9terminer\nle calendrier et les modalit\u00e9s d'ex\u00e9cution desdits travaux en vue d'en limiter les\ncons\u00e9quences pour l'implantation, l'am\u00e9nagement, l' organisation, l'exploitation, la\nmaintenance ou le d\u00e9mant\u00e8lement de la zone de mouil lages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers\nvis\u00e9e \u00e0 l'article 1-1, et les cons\u00e9quences li\u00e9es au  d\u00e9mant\u00e8lement et \u00e0 la remise en \u00e9tat\ndu site.\nResponsabilit\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e0 l'\u00e9gard de l'\u00c9tat     :   \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire a \u00e0 sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnit\u00e9s\nqui pourraient \u00eatre dues \u00e0 des tiers en raison (I) de la localisation des \u00e9quipements ou\ninstallations objets de la pr\u00e9sente convention, (II ) des travaux ou (III) de l'exploitation\net du d\u00e9mant\u00e8lement de ces \u00e9quipements ou installat ions.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire garantit l'\u00c9tat contre les recours des tiers \u00e0 raison (I) de la localisation\ndes \u00e9quipements ou installations objets de la pr\u00e9se nte convention, (II) des travaux ou\n(III) de l'exploitation et du d\u00e9mant\u00e8lement de ces \u00e9quipements ou installations.\nCauses exon\u00e9ratoires de responsabilit\u00e9     :   \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire ne peut \u00eatre tenu responsable du no n-respect des stipulations de la\npr\u00e9sente convention et de ses \u00e9ventuelles cons\u00e9quen ces si cette inex\u00e9cution r\u00e9sulte\nd'une cause ext\u00e9rieure, impr\u00e9visible et irr\u00e9sistibl e, et notamment :\nla force majeure, au sens de la jurisprudence admin istrative ;\nla  d\u00e9couverte  de  biens  culturels  maritimes  gisant  \u00e0  la  surface  des  fonds\nsous-marins ou enfouis ;\nla d\u00e9couverte d'explosifs ;\nla pollution pr\u00e9existante dans le sol ou le sous-so l.\nDans de tels cas, l'\u00c9tat ne peut entreprendre une a ction fond\u00e9e sur le non-respect\ndes stipulations de la convention par le b\u00e9n\u00e9ficiai re.\nLorsqu'il entend invoquer une cause exon\u00e9ratoire de  responsabilit\u00e9, le b\u00e9n\u00e9ficiaire en\ninforme  imm\u00e9diatement  l'\u00c9tat  en  pr\u00e9cisant  la  nature  de  l'\u00e9v\u00e9nement,  ses\ncons\u00e9quences sur le respect de ses obligations et l es mesures qu'il envisage de mettre\nen \u0153uvre pour en att\u00e9nuer les effets, en accompagna nt sa demande des pi\u00e8ces\njustificatives n\u00e9cessaires.\nLes parties se concertent, puis l'\u00c9tat notifie au b \u00e9n\u00e9ficiaire, au plus tard deux (2) mois\n\u00e0 compter de sa saisine, sa d\u00e9cision quant au bien- fond\u00e9 de la demande.\n8/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou25\nSi  le  b\u00e9n\u00e9ficiaire  a  aggrav\u00e9,  par  action  ou  omissio n,  les  cons\u00e9quences  d'un  tel\n\u00e9v\u00e9nement, il n'est fond\u00e9 \u00e0 invoquer l'exon\u00e9ration de sa responsabilit\u00e9 que dans la\nmesure des effets que l'\u00e9v\u00e9nement aurait provoqu\u00e9s si cette action ou omission\nn'avait pas eu lieu.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu de poursuivre l'ex\u00e9cution de celles de ses obligations qui ne\nsont pas affect\u00e9es par la cause exon\u00e9ratoire de res ponsabilit\u00e9.\nLe respect des mesures de protection de l'environne ment et de pr\u00e9servation de la\nbiodiversit\u00e9 devra \u00eatre garanti, de par la situatio n de la ZMEL en zone NATURA 2000.\nCe  site  qui  n'est  habituellement  pas  utilis\u00e9  pour  d es  activit\u00e9s  militaires,  pourra\ntoujours l'\u00eatre par les unit\u00e9s des arm\u00e9es fran\u00e7aise s en mission de protection des\npersonnes et des biens ou de d\u00e9fense du territoire.\nTITRE III     : Ex\u00e9cution des travaux et entretien de la d\u00e9pendan ce occup\u00e9e   \nArticle 3-1     : Etat des lieux  \nL'Etat des lieux de r\u00e9f\u00e9rence, notamment sous-marin  pour la pr\u00e9sente convention\ncorrespond \u00e0 l'\u00e9tat initial tel que d\u00e9fini dans le dossier de demande communale.\nLe  littoral  m\u00e9diterran\u00e9en,  particuli\u00e8rement  le  secte ur  du  LAVANDOU,  ayant  fait\nl'objet  de  minages  d\u00e9fensifs  et  de  bombardements  du rant  la  seconde  guerre\nmondiale, les travaux d'am\u00e9nagement de la ZMEL devr ont prendre en compte la\nprobl\u00e9matique d'une possible pollution pyrotechniqu e du site.\nArticle 3-2     : Etat des lieux  \nAu moins deux (2) mois avant le d\u00e9marrage des trava ux, le b\u00e9n\u00e9ficiaire transmet au\nservice charg\u00e9 de la gestion du domaine public mari time un calendrier pr\u00e9visionnel\ndes travaux envisag\u00e9s.\nSous peine de r\u00e9siliation de la pr\u00e9sente convention  dans les conditions pr\u00e9vues \u00e0\nl'article 5-2, le b\u00e9n\u00e9ficiaire doit avoir d\u00e9marr\u00e9 l es travaux de la premi\u00e8re tranche des\n\u00e9quipements ou installations dans le d\u00e9lai d'un (1)  an \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle\nl'autorisation lui a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e.\nLes travaux de la premi\u00e8re tranche des \u00e9quipements ou installations sont consid\u00e9r\u00e9s\ncomme ayant \u00e9t\u00e9 engag\u00e9s \u00e0 compter de la date \u00e0 laqu elle le b\u00e9n\u00e9ficiaire a transmis \u00e0\nl'\u00c9tat copie du premier ordre de service ou bon de commande notifi\u00e9 \u00e0 l'un de ses\nsous-traitants.\nSur demande justifi\u00e9e du b\u00e9n\u00e9ficiaire, l'\u00c9tat peut proroger le d\u00e9lai, dans la limite d'un\n(1) an suppl\u00e9mentaire, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu'une telle p rorogation ne pourra \u00eatre refus\u00e9e\nen cas de retard dans le d\u00e9marrage  des travaux r\u00e9su ltant d'un ou plusieurs des\n\u00e9v\u00e9nements mentionn\u00e9s \u00e0 l'article 2-5.\n9/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou26\nArticle 3-3     : Mesures pr\u00e9alables  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire se conforme aux prescriptions du pr \u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e\net du commandant de zone maritime.\nIl doit notamment satisfaire aux exigences port\u00e9es par l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet maritime\nrelatif \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 maritime, notamment en termes  d'information.\nIl a l'obligation de transmettre une demande d'\u00e9tab lissement d'information nautique\n\u00e0 chaque campagne de travaux men\u00e9s dans le p\u00e9rim\u00e8tr e de l'autorisation pr\u00e9vue par\nla pr\u00e9sente convention avec un pr\u00e9avis de trois sem aines, afin d'informer les usagers\nde la mer.\nAu minimum dix (10) jours calendaires avant la date  de d\u00e9marrage des travaux, le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire informe le service charg\u00e9 de la gestio n du domaine public maritime de\nson intention de les d\u00e9buter.\nArticle 3--4     : Ex\u00e9cution des t  ravaux  \nLes travaux seront ex\u00e9cut\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la descr iption fournie dans la pr\u00e9sente\nconvention, le r\u00e8glement de police et le plan. Le s ervice gestionnaire du domaine\npublic maritime sera inform\u00e9 des modalit\u00e9s d'ex\u00e9cut ion des travaux.\nLe service charg\u00e9 de la gestion du domaine public m aritime et la pr\u00e9fecture maritime\npeuvent  prescrire les \u00e9ventuelles modifications n\u00e9c essaires \u00e0 la bonne gestion du\ndomaine public maritime et du plan d'eau du p\u00e9rim\u00e8t re de la ZMEL.\nLes travaux ne doivent pas pr\u00e9senter de danger pour  les tiers.\nArticle 3-5     : Entretien des installations et conservation de la  d\u00e9pendance occup\u00e9e   \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu d'entretenir, dans les r\u00e8g les de l'art, la d\u00e9pendance ainsi que\nles \u00e9quipements et installations se rapportant \u00e0 la  pr\u00e9sente convention, de mani\u00e8re \u00e0\nce qu'ils soient toujours conformes \u00e0 leur destinat ion. \u00c0 d\u00e9faut, et sous r\u00e9serve des\nstipulations de l'article 2-5, il peut y \u00eatre pourv u d'office, apr\u00e8s mise en demeure\nrest\u00e9e sans effet pendant un d\u00e9lai raisonnable, \u00e0 l a diligence du service charg\u00e9 de la\ngestion du domaine public maritime, aux frais, risq ues et p\u00e9rils du b\u00e9n\u00e9ficiaire.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire s'\u00e9quipera d'un barrage anti-pollut ion permettant de contenir une\npollution  accidentelle  \u00e9manant  de  la  zone  de  mouill age.  Ce  barrage  devra  \u00eatre\ndimensionn\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 \u00eatre efficace en toute cir constance.\nEn  dehors  de  la p\u00e9riode  d'exploitation  de  la  ZMEL,  le  balisage  et les  dispositifs\nd'amarrage devront \u00eatre retir\u00e9s. Il est pr\u00e9conis\u00e9 q ue des dispositifs destin\u00e9s \u00e0 \u00e9viter\nles croches des apparaux de p\u00eache soient install\u00e9s sur les \u00e9l\u00e9ments restant en place\nen dehors de la p\u00e9riode d'exploitation.\nLes travaux d'entretien feront l'objet d'une d\u00e9clar ation adress\u00e9e au service charg\u00e9 de\nla  gestion  du  domaine  public  maritime  et  \u00e0  la  pr\u00e9fe cture  maritime  et  devront\nr\u00e9pondre \u00e0 leurs prescriptions.\n10/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou27\nArticle 3-6     : R\u00e9paration des dommages caus\u00e9s au domaine public maritime   \nAu fur et \u00e0 mesure de l'avancement des travaux et d es op\u00e9rations d'entretien, le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu d'enlever les d\u00e9p\u00f4ts de toute  nature, \u00e0 l'exception de ceux\nautoris\u00e9s dans le cadre de la r\u00e9alisation de la zon e de mouillages et d'\u00e9quipements\nl\u00e9gers, et de r\u00e9parer dans les meilleurs d\u00e9lais les  dommages qui auraient pu \u00eatre\ncaus\u00e9s au domaine public maritime du fait des trava ux et des op\u00e9rations d'entretien\net  imputables  au  b\u00e9n\u00e9ficiaire  ou  \u00e0  ses  sous-traitan ts,  en  se  conformant,  le  cas\n\u00e9ch\u00e9ant, aux instructions qui lui sont donn\u00e9es par l'\u00c9tat.\nSous r\u00e9serve des stipulations de l'article 2-5, en cas d'inex\u00e9cution, l'\u00c9tat peut mettre\nen demeure le b\u00e9n\u00e9ficiaire d'enlever lesdits d\u00e9p\u00f4ts  ou de r\u00e9parer lesdits dommages\ndans un d\u00e9lai raisonnable. \u00c0 d\u00e9faut, il est dress\u00e9 proc\u00e8s-verbal de contravention de\ngrande voirie dans les conditions pr\u00e9vues aux artic les L. 2132-2 et suivants du code\ng\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques.\nEn cas d'inex\u00e9cution grave, apr\u00e8s une mise en demeu re rest\u00e9e infructueuse pendant\nun d\u00e9lai raisonnable, l'\u00c9tat peut faire r\u00e9aliser le s travaux requis aux frais, risques et\np\u00e9rils du b\u00e9n\u00e9ficiaire.\nArticle 3-7     : Proc\u00e9dure environnementale en cas de travaux  \nLe  b\u00e9n\u00e9ficiaire  porte \u00e0 la connaissance  du  service  charg\u00e9  de la police  des eaux\nlittorales la nature des travaux envisag\u00e9s.\nTITRE IV     : Conditions d'exploitation  \nArticle 4-1     : Fonctionnement de la zone de mouillages et d'\u00e9qui pements l\u00e9gers   \nMouillages     :   \nLe  mouillage au sein de la zone dont les limites figur ent sur le plan de la zone de\nmouillage  et  d'\u00e9quipements  l\u00e9gers  s'effectue  depuis  les  dispositifs  d'amarrage\nregroup\u00e9s dans des secteurs. Le mouillage sur ancre  est proscrit dans le p\u00e9rim\u00e8tre de\nla ZMEL sauf dans la zone de mouillage libre et en cas de force majeure.\nLes postes d'amarrage sont exclusivement destin\u00e9s \u00e0  l'accueil et au stationnement\ndes  navires  de  plaisance  ou  \u00e0  usage  professionnel  ( sur  des  bou\u00e9es  d\u00e9di\u00e9es).  La\nproportion  des  postes  r\u00e9serv\u00e9s  aux  navires  de  passa ge,  soit  ceux  souhaitant\nb\u00e9n\u00e9ficier du dispositif d'amarrage pour 1 jour ou pour une p\u00e9riode inf\u00e9rieure \u00e0 8\njours (ou aux associations), est de 50 % minimum.\nL'attribution et l'utilisation des postes de mouill age dans le p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL\nsont  conditionn\u00e9es  \u00e0  la  pr\u00e9sentation  d'une  attestat ion  d'assurance  en  cours  de\nvalidit\u00e9 couvrant la responsabilit\u00e9 civile et les f rais de retrait du navire, notamment\nen cas d'atteinte \u00e0 la conservation ou \u00e0 l'utilisat ion normale du domaine  public\nmaritime ou \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 du public.\n11/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou28\nP\u00e9riode annuelle d'exploitation     :   \nL'exploitation de cette ZMEL est autoris\u00e9e du 15 av ril au 15 octobre de chaque ann\u00e9e\n(cette p\u00e9riode incluant la mise en place et le d\u00e9mo ntage des mat\u00e9riels saisonniers).\nPendant la dur\u00e9e de cette autorisation, les install ations et \u00e9quipements de la ZMEL\nrestent  propri\u00e9t\u00e9s  du  b\u00e9n\u00e9ficiaire  et  ne  doivent  pa s  entra\u00eener  une  modification\nirr\u00e9versible du site. Ils sont r\u00e9alis\u00e9s en conformi t\u00e9 avec les dispositions r\u00e9glementaires\napplicables, notamment celles du chapitre Ier du ti tre II du livre premier du code de\nl'urbanisme \"dispositions particuli\u00e8res au littoral \".\nS\u00e9curit\u00e9 des personnes et des biens     :   \nLes dispositifs de mouillage doivent \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s de fa\u00e7on \u00e0 ce que, selon les seuils\nlimites de force de vent et de conditions de houle et de courant (d\u00e9finies dans les\nconditions d'exploitation), les navires ne risquent  pas de causer de g\u00eane ou d\u00e9g\u00e2t aux\nautres embarcations et installations.\nLes moyens nautiques de sauvetage doivent pouvoir a cc\u00e9der \u00e0 la zone de mouillages\net d'\u00e9quipements l\u00e9gers.\nQualit\u00e9 des eaux     :   \nIl est interdit de jeter \u00e0 l'eau des d\u00e9combres, des  ordures, des liquides ou toutes\nautres mati\u00e8res de nature insalubre ou polluante su sceptible de nuire \u00e0 la qualit\u00e9 des\neaux et des fonds marins avoisinants.\nR\u00e8glement de police     :   \nPour l'application des dispositions du pr\u00e9sent arti cle, le r\u00e8glement de police, \u00e9tabli\nconjointement  par  le  pr\u00e9fet  et  le  pr\u00e9fet  maritime,  d\u00e9finit  les  conditions\ncompl\u00e9mentaires d'utilisation et de gestion de la Z MEL.\nIl d\u00e9finit en outre au sein de la ZMEL :\nles r\u00e8gles de navigation  ;\nles mesures \u00e0 prendre pour le balisage  ;\nles  prescriptions  relatives  \u00e0  la  conservation  du  do maine,  la  s\u00e9curit\u00e9  des\npersonnes et des biens, la pr\u00e9vention et la lutte  c ontre les accidents,  les\nincendies et la pollution de toute nature.\nArticle 4-2     : Rapports avec les usagers  \nAdmission des usagers     :   \nL'utilisation  des  mouillages  est  subordonn\u00e9e  au  r\u00e8g lement  par  l'usager  au\nb\u00e9n\u00e9ficiaire, d'une redevance pour \u00ab services rendu s \u00bb dont le montant est fix\u00e9 selon\nles tarifs d\u00e9finis par le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la zone d e mouillage et d'\u00e9quipements l\u00e9gers.\nLes rapports entre le b\u00e9n\u00e9ficiaire ou, le cas \u00e9ch\u00e9a nt, le gestionnaire de la zone de\nmouillages  et  d'\u00e9quipements  l\u00e9gers,  tel  que  d\u00e9fini  \u00e0  l'article  2-4  de  la  pr\u00e9sente\nconvention, et les usagers sont r\u00e9gis par des contr ats dont les dispositions g\u00e9n\u00e9rales\nsont  affich\u00e9es,  accompagn\u00e9es  des  tarifs  en  vigueur,  aux  lieux  o\u00f9  l'on  acc\u00e8de\nnormalement \u00e0 la zone de mouillages et d'\u00e9quipement s l\u00e9gers.\n12/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou29\nR\u00e8glement d'exploitation     :   \nLe  b\u00e9n\u00e9ficiaire  ou,  le  cas  \u00e9ch\u00e9ant,  le  gestionnaire  de  la  zone  de  mouillages  et\nd'\u00e9quipements  l\u00e9gers  d\u00e9finit  les  consignes  d'exploi tation  pr\u00e9cisant  \u00e0  l'\u00e9gard  des\nusagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services,\nles r\u00e8gles prises pour la lutte contre l'incendie a insi que les mesures relatives \u00e0 la\nconservation  et  la  propret\u00e9  du  plan  d'eau  et  \u00e0  la  p rotection  des  navires  et\nembarcations.\nCes  consignes  portent  en  outre  sur  les  conditions  d 'utilisation  des  ouvrages  et\noutillages, notamment en ce qui concerne les priori t\u00e9s d'amarrage et de mouillage en\nfaveur de la navigation d'escale et de passage, la dur\u00e9e maximum de stationnement,\nles r\u00e8gles \u00e0 observer par les navires durant leur s \u00e9jour et les r\u00e8gles prises pour la\nprotection des biens et personnes.\nLe r\u00e8glement d'exploitation de la zone de mouillage s et d'\u00e9quipements l\u00e9gers, \u00e9tabli\npar le b\u00e9n\u00e9ficiaire ou \u00e0 d\u00e9faut les contrats vis\u00e9s \u00e0 l'article R. 2124-54 du Code g\u00e9n\u00e9ral\nde  la  propri\u00e9t\u00e9  des  personnes  publiques,  identifie( nt)  les  aires  de  car\u00e9nage\nam\u00e9nag\u00e9es les plus proches, r\u00e9pondant aux exigences  rappel\u00e9es \u00e0 l'article 4-1.\nUn (1) mois au plus tard apr\u00e8s la notification du r \u00e8glement de police pr\u00e9vu \u00e0 l'article\nR. 341-4 du code du tourisme, le b\u00e9n\u00e9ficiaire adres se ses consignes d'exploitation au\nservice charg\u00e9 de la gestion du domaine public mari time.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire le porte en outre \u00e0 la connaissance  des usagers et du public par voie\nd'affiches appos\u00e9es \u00e0 proximit\u00e9 des ouvrages et out illages en des emplacements\nagr\u00e9\u00e9s par le service susvis\u00e9.\nLe  b\u00e9n\u00e9ficiaire  assume  la  charge  des  frais  d'impres sion  et  de  diffusion  de  ces\nconsignes.\nChaque ann\u00e9e, le b\u00e9n\u00e9ficiaire transmet le bilan de la gestion mat\u00e9rielle et financi\u00e8re\nde la zone de mouillage et d'\u00e9quipements l\u00e9gers au service en charge de la gestion du\ndomaine public maritime.\nTITRE V     : Terme mis \u00e0 la convention  \nArticle 5-1     : Remise en \u00e9tat des lieux et reprise de la d\u00e9penda nce   \nEn cas d'absence de renouvellement de la pr\u00e9sente a utorisation, en cas d'absence de\nnouvelle autorisation accord\u00e9e au terme de la pr\u00e9se nte convention, ou en cas de\nr\u00e9vocation, de r\u00e9solution ou de r\u00e9siliation de la p r\u00e9sente convention pour quelque\ncause que ce soit, le b\u00e9n\u00e9ficiaire doit, \u00e0 ses frai s et apr\u00e8s en avoir inform\u00e9 le service\ncharg\u00e9 de la gestion du domaine public maritime au moins deux (2) mois \u00e0 l'avance,\nremettre  les  lieux  en  leur  \u00e9tat  naturel.  Toute  trac e  d'occupation  (\u00e9quipements,\ninstallations, etc.) devra \u00eatre enlev\u00e9e, qu'elle so it ou non du fait du b\u00e9n\u00e9ficiaire.\n13/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou30\nFaute pour le b\u00e9n\u00e9ficiaire d'y pourvoir, il y sera proc\u00e9d\u00e9 d'office et \u00e0 ses frais, risques\net p\u00e9rils par l'\u00c9tat, apr\u00e8s mise en demeure rest\u00e9e sans effet pendant un d\u00e9lai fix\u00e9 par\nl'\u00c9tat, et sans pr\u00e9judice d'\u00e9ventuelles poursuites dans le cadre d'une proc\u00e9dure de\ncontravention de grande voirie.\nToutefois l'\u00c9tat peut, s'il  le juge  utile,  exiger  l e maintien  partiel  ou  total  de  ces\n\u00e9quipements et installations, etc. ; ces derniers d oivent alors \u00eatre remis en parfait\n\u00e9tat par le b\u00e9n\u00e9ficiaire et deviennent la propri\u00e9t\u00e9  de l'\u00c9tat sans qu'il y ait lieu \u00e0\nindemnit\u00e9 \u00e0 ce titre, ni \u00e0 passation d'un acte pour  constater ce transfert. L'\u00c9tat se\ntrouve  alors  subrog\u00e9  \u00e0  tous  les  droits  du  b\u00e9n\u00e9ficia ire  sur  ces  \u00e9quipements  et\ninstallations. Il entre imm\u00e9diatement et gratuiteme nt en leur possession.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire demeure responsable des \u00e9quipements  et installations jusqu'\u00e0 leur\nd\u00e9molition compl\u00e8te ou leur remise \u00e0 l'administrati on.\nArticle 5-2     : R\u00e9vocation de l'autorisation prononc\u00e9e par l'\u00c9tat  \nPour motif d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral  \nLa  pr\u00e9sente  convention  peut  \u00eatre  r\u00e9voqu\u00e9e  \u00e0  l'initi ative  de  l'\u00c9tat  et  \u00e0  quelque\n\u00e9poque que ce soit, pour un motif d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral , se rattachant notamment \u00e0 la\nconservation  ou  \u00e0  l'usage  du  domaine  public  maritim e,  moyennant  un  pr\u00e9avis\nminimal  de  trois  (3)  mois  \u00e0  compter  de  la  r\u00e9ception  de  la  notification  faite  au\nb\u00e9n\u00e9ficiaire.\nDans  ce  cas,  il  est  dress\u00e9  contradictoirement  la  li ste  des  divers  ouvrages,\nconstructions,  \u00e9quipements  ou  installations  ayant  f ait  l'objet  des  d\u00e9clarations\npr\u00e9vues au titre \u00ab travaux et entretien de la d\u00e9pen dance \u00bb.\nAu  vu  de  cette  liste,  l'\u00c9tat  verse  au  b\u00e9n\u00e9ficiaire  \u00e9vinc\u00e9  une  indemnit\u00e9  \u00e9gale,\nconform\u00e9ment  aux  dispositions  de  l'article  R.  2124- 48  du  code  g\u00e9n\u00e9ral  de  la\npropri\u00e9t\u00e9  des  personnes  publiques,  au  montant  des  d \u00e9penses  expos\u00e9es  pour  la\nr\u00e9alisation des \u00e9quipements et installations expres s\u00e9ment autoris\u00e9s et subsistant \u00e0 la\ndate du retrait, d\u00e9duction faite de l'amortissement  calcul\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es\nci-apr\u00e8s.\nL'amortissement  est  r\u00e9put\u00e9  effectu\u00e9  par  annuit\u00e9s  \u00e9g ales  sur  la  dur\u00e9e  normale\nd'utilisation, cette dur\u00e9e ne pouvant en tout \u00e9tat de cause d\u00e9passer celle restant \u00e0\ncourir jusqu'au terme de la pr\u00e9sente convention.\nLe montant de l'indemnit\u00e9 est fix\u00e9 sur la base des d\u00e9penses r\u00e9elles justifi\u00e9es \u00e0 l'\u00c9tat.\nCelles-ci sont d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 partir du devis joint \u00e0 la demande d'autorisation, rectifi\u00e9\nau plus tard dans les six (6) mois de l'ach\u00e8vement des travaux ou de chaque tranche\nde travaux.\nL'indemnit\u00e9  allou\u00e9e  ne  pourra  au  surplus  \u00eatre  sup\u00e9r ieure  \u00e0  la  valeur  de  ces\n\u00e9quipements et installations figurant au bilan, d\u00e9d uction faite des amortissements\ncorrespondants  r\u00e9ellement  pratiqu\u00e9s.  Le  r\u00e8glement  d e  cette  indemnit\u00e9  vaut\nacquisition par l'\u00c9tat des biens sur lesquels elle porte.\n14/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou31\nPar le versement de cette indemnit\u00e9, l'\u00c9tat est lib \u00e9r\u00e9 de toutes obligations \u00e0 l'\u00e9gard\ndu b\u00e9n\u00e9ficiaire.\nLorsqu'une nouvelle autorisation est accord\u00e9e \u00e0 une  autre personne, cette derni\u00e8re\nest substitu\u00e9e \u00e0 l'\u00c9tat pour indemniser le pr\u00e9c\u00e9den t b\u00e9n\u00e9ficiaire des investissements\nqu'il  a  r\u00e9alis\u00e9s,  sous  les  r\u00e9serves  et  dans  les  con ditions  pr\u00e9vues  par  la  pr\u00e9sente\nconvention.\nPour inex\u00e9cution des clauses de la convention  \nSous r\u00e9serve des stipulations de l'article 2-5, la convention peut \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9e par\nl'\u00c9tat, sans indemnisation, apr\u00e8s avoir entendu le b\u00e9n\u00e9ficiaire et (1) un mois apr\u00e8s une\nmise en demeure rest\u00e9e sans effet :\nen cas d'inex\u00e9cution des clauses et conditions de l a pr\u00e9sente convention,\nen cas de non-usage de la d\u00e9pendance occup\u00e9e dans u n d\u00e9lai de un (1) an ou\nde cessation de son usage pendant une dur\u00e9e de un ( 1) an,\nLa r\u00e9vocation est notifi\u00e9e au b\u00e9n\u00e9ficiaire par lett re recommand\u00e9e avec demande\nd'avis de r\u00e9ception.\nDans ce cas-l\u00e0, les dispositions de l'article 5-1 s 'appliquent.\nArticle 5-3     : R\u00e9siliation de l'autorisation \u00e0 l'initiative du b \u00e9n\u00e9ficiaire   \nLa  pr\u00e9sente  convention  peut  \u00eatre  r\u00e9sili\u00e9e  \u00e0  l'initi ative  du  b\u00e9n\u00e9ficiaire  avant\nl'\u00e9ch\u00e9ance normalement pr\u00e9vue, par lettre recommand \u00e9e avec demande d'avis de\nr\u00e9ception. Cette r\u00e9siliation produit les m\u00eames effe ts que ceux pr\u00e9vus \u00e0 l'article 5-1.\nToutefois si cette d\u00e9cision intervient en cours de r\u00e9alisation des travaux, l'\u00c9tat peut\nimposer au b\u00e9n\u00e9ficiaire l'ex\u00e9cution de tous les tra vaux n\u00e9cessaires \u00e0 la bonne tenue\net \u00e0 une utilisation rationnelle des ouvrages d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s.\nTITRE VI     : Conditions financi\u00e8res  \nArticle 6-1     : Frais de publicit\u00e9  \nLes frais de publicit\u00e9 et d'impression inh\u00e9rents \u00e0 la pr\u00e9sente convention sont \u00e0 la\ncharge du b\u00e9n\u00e9ficiaire.\nArticle 6-2     : Redevance domaniale  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire acquitte aupr\u00e8s de l'\u00c9tat une redev ance annuelle pour l'occupation de\nla d\u00e9pendance du domaine public maritime vis\u00e9e \u00e0 l' article 1-1.\nCette redevance est exigible d'avance, pour la prem i\u00e8re fois dans le mois suivant la\nnotification  qui  en  est  faite  au  b\u00e9n\u00e9ficiaire  de  l' autorisation  par  le  directeur\nd\u00e9partemental des finances publiques du Var et, par  la suite, chaque ann\u00e9e, avant le\n1er jour du mois suivant la date de signature du pr \u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\n15/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou32\nPour les ann\u00e9es 2024 et 2025, la redevance domanial e est fix\u00e9e \u00e0 8 521 euros (huit\nmille cinq cent vingt et un euros) du fait de l'aba ttement de 50% car le b\u00e9n\u00e9ficiaire\nest la commune. Cette redevance est compl\u00e9t\u00e9e d'un abattement suppl\u00e9mentaire de\n25%  afin  de  compenser  pour  partie  les  co\u00fbts  d'insta llation  de  la  ZMEL,  soit  un\nabattement total de 75 % pour les deux premi\u00e8res an n\u00e9es.\nUn remboursement d'une partie de la redevance en fo nction du nombre de postes\nd'amarrage r\u00e9ellement install\u00e9s sera possible. Un c onstat partag\u00e9 entre l'\u00c9tat et la\ncommune  du  Lavandou  sera r\u00e9alis\u00e9  dans  ce  cas  et  tra nsmis  au  service  local  du\ndomaine.\nCette redevance sera r\u00e9vis\u00e9e les ann\u00e9es suivantes, conform\u00e9ment aux dispositions de\nl'article R.2125-3 du code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques et en\nfonction de l'\u00e9volution \u00e0 la hausse de l'indice TP 02 du mois de mai ou de tout autre\nindice qui pourrait lui \u00eatre substitu\u00e9 en cas de di sparition. L'indice TP 02 de r\u00e9f\u00e9rence\nsera celui en vigueur \u00e0 la date de d\u00e9part de l'auto risation.\nLes agents de la direction d\u00e9partementale des finan ces publiques pourront prendre\ncommunication des documents comptables du b\u00e9n\u00e9ficia ire et de ses sous-traitants\nen vue de contr\u00f4ler les renseignements fournis.\nSauf  en  cas  de  r\u00e9vocation  par  l'\u00c9tat  de  la  pr\u00e9sente  convention  pour  un  motif\nd'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, les redevances pay\u00e9es d'avance p ar le b\u00e9n\u00e9ficiaire restent acquises\n\u00e0 l'\u00c9tat, sans pr\u00e9judice du droit, pour ce dernier,  de poursuivre le recouvrement de\ntoutes sommes pouvant lui \u00eatre dues.\nEn cas de retard dans les paiements, les sommes res tant dues portent int\u00e9r\u00eat de plein\ndroit au profit de la direction d\u00e9partementale des finances publique au taux annuel\napplicable en mati\u00e8re domaniale, sans qu'il soit n\u00e9 cessaire de proc\u00e9der \u00e0 une mise en\ndemeure quelconque et quelle que soit la cause du r etard. Les fractions de mois sont\nn\u00e9glig\u00e9es pour le calcul de ces int\u00e9r\u00eats.\nLes int\u00e9r\u00eats dus \u00e0 chaque \u00e9ch\u00e9ance portent eux-m\u00eame s int\u00e9r\u00eat, au m\u00eame taux, \u00e0\npartir du jour de cette \u00e9ch\u00e9ance jusqu'au jour du p aiement, pourvu qu'il s'agisse\nd'int\u00e9r\u00eats dus au moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re.\nArticle 6-3     : Frais de construction et d'entretien  \nTous  les  frais  de  premier  \u00e9tablissement,  de  modific ation  et  d'entretien  de  la\nd\u00e9pendance  ainsi  que  ceux li\u00e9s \u00e0  sa signalisation m aritime,  et d'enl\u00e8vement des\ndivers mat\u00e9riaux sont \u00e0 la charge du b\u00e9n\u00e9ficiaire. Sont \u00e9galement \u00e0 sa charge les frais\ndes  travaux  qu'il  sera  \u00e9ventuellement  autoris\u00e9  \u00e0  ex \u00e9cuter  sur  la d\u00e9pendance  du\ndomaine public maritime.\nArticle 6-4     : Indemnit\u00e9s dues \u00e0 des tiers  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire a \u00e0 sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnit\u00e9s\nqui pourraient \u00eatre dues \u00e0 des tiers en raison de t ravaux ou de la pr\u00e9sence ou du\nfonctionnement des \u00e9quipements ou installations, ob jets de la pr\u00e9sente convention.\n16/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou33\nArticle 6-5     : Imp\u00f4ts  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire supporte seul la charge de tous les  imp\u00f4ts, taxes ou redevances,\nauxquels sont ou pourraient \u00eatre assujettis les \u00e9qu ipements et installations qu'il aura\n\u00e9t\u00e9 autoris\u00e9 \u00e0 r\u00e9aliser ou \u00e0 exploiter.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu en outre, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de souscrire lui-m\u00eame la d\u00e9claration\ndes constructions nouvelles pr\u00e9vues \u00e0 l'article 140 6 du Code g\u00e9n\u00e9ral des imp\u00f4ts pour\nb\u00e9n\u00e9ficier, s'il y a lieu, de l'exon\u00e9ration tempora ire des imp\u00f4ts fonciers.\nTITRE VII     : Mesures environnementales en phase d'exploitation  \nArticle 7-1     : Contraintes relatives \u00e0 la qualit\u00e9 des eaux  \nIl est interdit de jeter \u00e0 l'eau des d\u00e9combres, des  ordures, des liquides ou toutes\nautres mati\u00e8res de nature insalubre ou polluante su sceptible de nuire \u00e0 la qualit\u00e9 des\neaux et des fonds avoisinants.\nArticle 7-2     : Suivis environnementaux  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire se conformera aux directives de l'a rr\u00eat\u00e9 de prescriptions sp\u00e9cifiques\nau titre de la loi sur l'eau relatif \u00e0 ce projet.\nLes rapports de bilan sont envoy\u00e9s au service charg \u00e9 de la police des eaux littorales\n(ddtm-sml-bem@var.gouv.fr).\nTITRE VIII     : Dispositions diverses  \nArticle 8-1     : Avenant  \nToute  modification  des  conditions  d'occupation  du  d omaine  public  maritime\npr\u00e9vues dans la pr\u00e9sente convention fait l'objet d' un avenant conclu entre les parties.\nLa pr\u00e9sente convention sera modifi\u00e9e par avenant si  n\u00e9cessaire \u00e0 l'issue des travaux,\n\u00e0 r\u00e9ception de l'ensemble des plans de r\u00e9colement, afin de pr\u00e9ciser les surfaces\nd'emprise d\u00e9finitive de la zone de mouillages et d' \u00e9quipements l\u00e9gers en vue d'en\nd\u00e9terminer les cons\u00e9quences qui en d\u00e9coulent. \u00c0 cet  effet, le dossier de pr\u00e9cisions\ntechniques sera mis \u00e0 jour.\nArticle 8-2     : Mesures de police  \nLes mesures de police qui sont n\u00e9cessaires dans l'i nt\u00e9r\u00eat de la conservation de la\nd\u00e9pendance, de la s\u00e9curit\u00e9 publique et du bon ordre  public sont prises par le pr\u00e9fet\nou  le  pr\u00e9fet  maritime  de  la  M\u00e9diterran\u00e9e,  chacun  da ns  son  domaine  de\ncomp\u00e9tences, le b\u00e9n\u00e9ficiaire entendu.\nArticle 8-3     : Droits des tiers  \nLes droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment  r\u00e9serv\u00e9s.\n17/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou34\nArticle 8-4     : Notifications administratives  \nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire fait \u00e9lection de domicile \u00e0 la mair ie du LAVANDOU, repr\u00e9sent\u00e9e par\nson maire en exercice, repr\u00e9sentant qualifi\u00e9 et d\u00e9s ign\u00e9 pour recevoir au nom toutes\nnotifications administratives.\nL'\u00c9tat d\u00e9signe \u00e9galement un repr\u00e9sentant qualifi\u00e9 p our recevoir en son nom tous les\ndocuments ou informations au titre de la pr\u00e9sente c onvention.\nArticle 8-5     : Confidentialit\u00e9 des documents ou informations  \nAu  sens  du  pr\u00e9sent  article,  ont  un  caract\u00e8re  confid entiel  les  documents  ou\ninformations,  de  quelque  nature  et  sous  quelque  for me  qu'ils  soient,  identifi\u00e9s\ncomme tels (I) dans la pr\u00e9sente convention ou (II) par le b\u00e9n\u00e9ficiaire lors de leur\ntransmission  \u00e0  l'\u00c9tat,  notamment  en  application  des  contrats  pass\u00e9s  par  le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire ou des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9 glementaires en vigueur, telles que le\ntitre Ier du Livre III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L.\n124-4 du code de l'environnement ou l'article L. 41 3-1 du code minier.\nL'\u00c9tat  et  le  b\u00e9n\u00e9ficiaire  s'engagent  \u00e0  garder  stric tement  confidentiels  lesdits\ndocuments ou informations, \u00e0 ne les utiliser que po ur l'objectif pour lequel ils ont \u00e9t\u00e9\ncommuniqu\u00e9s, et \u00e0 ne les divulguer \u00e0 aucun tiers, s auf si cette communication lui est\nprescrite par une d\u00e9cision juridictionnelle ou une d\u00e9cision administrative s'imposant\n\u00e0 lui.\nToutefois, en cas de demande par un tiers de commun ication de documents ou\ninformations relatives \u00e0 la convention, le repr\u00e9sen tant qualifi\u00e9 de l'\u00c9tat vis\u00e9 \u00e0 l'article\n8-4 se rapproche du  b\u00e9n\u00e9ficiaire afin de d\u00e9terminer  les suites \u00e0 donner  \u00e0 cette\ndemande.\nTITRE IX     :    Approbation de la convention\nArticle 9     : Approbation  \nLa pr\u00e9sente convention fera l'objet d'un arr\u00eat\u00e9 con joint d'approbation, et lui sera\nannex\u00e9.\nVu et accept\u00e9\nA Toulon, le 24 juillet 2024 .................\u2026\nPour l'\u00c9tat,\nLe pr\u00e9fet du Var\nsign\u00e9 Philippe MAHEVu et accept\u00e9\nAu Lavandou, le 12 juillet 2024 .................\u2026\nPour le b\u00e9n\u00e9ficiaire,\nLe maire du LAVANDOU\nsign\u00e9 Gil BERNARDI\n18/18Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou35\nPREFET\nMARITIME  |\nDE LA M\u00c9DITERRAN\u00c9E\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9cs\nPREFET\nDU VAR\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nRecueil des actes administratifs Annexe \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9\nN\u00b0\u00a0288/2024 du 25 juillet 2024 N\u00b0 DDTM/SML/BLO/2024- 07 du 25/07/2024\nArr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral portant r\u00e8glement de police  de la zone de\nmouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers (ZMEL)\n\u00e9tablie dans l'anse de Cavali\u00e8re au droit de la com mune du Lavandou\nPR\u00c9AMBULE\nLe pr\u00e9sent r\u00e8glement de police est applicable dans la zone de mouillages et d'\u00e9quipements\nl\u00e9gers (ZMEL) situ\u00e9e dans l'anse de Cavali\u00e8re au dr oit de la commune du Lavandou, d\u00e9finie par\nl'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral et repr\u00e9sent\u00e9e sur le pl an en annexe.\nDans le pr\u00e9sent r\u00e8glement, les termes suivants d\u00e9si gnent :\n \u00ab Titulaire de la ZMEL \u00bb : la commune du Lavandou, b\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation\nd'occupation temporaire du domaine public maritime,  repr\u00e9sent\u00e9 par M. Le Maire ;\n \u00ab Gestionnaire de la ZMEL \u00bb : la personne \u00e0 laquell e le titulaire d\u00e9l\u00e8gue la gestion de\ntout ou partie de la ZMEL, ou son repr\u00e9sentant, et \u00e0 d\u00e9faut le titulaire,\n \u00ab Agents charg\u00e9s de la gestion de la ZMEL \u00bb : les a gents du gestionnaire,\n \u00ab Usager \u00bb : le chef de bord ou le propri\u00e9taire du navire,\n \u00ab Agents charg\u00e9s de la police de la ZMEL \u00bb : tout a gent habilit\u00e9,\n \u00ab P\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL \u00bb : le plan d'eau d\u00e9limit\u00e9e par les points A \u00e0 W .\n \u00ab Secteurs d'amarrage \u00bb: zones restreintes d'implan tation des bou\u00e9es au sein du\np\u00e9rim\u00e8tre d'ensemble de la ZMEL illustr\u00e9es en annex e,\n \u00ab \u00ab Zone de mouillage libre \u00bb : zone de mouillages forains situ\u00e9e en face de la plage\ndu Layet, illustr\u00e9e en annexe.\n \u00ab Riverains \u00bb : particuliers dont le navire peut ut iliser une bou\u00e9e d'amarrage durant\ntoute la p\u00e9riode d'exploitation\nArticle 1 \u2013 objet et principes de fonctionnement\nLe pr\u00e9sent r\u00e8glement de police est applicable dans la ZMEL situ\u00e9e dans l'anse de Cavali\u00e8re\ndont le p\u00e9rim\u00e8tre est d\u00e9fini et repr\u00e9sent\u00e9 dans l'a nnexe du pr\u00e9sent r\u00e8glement de  police. Il\nd\u00e9finit les r\u00e8gles d'acc\u00e8s et de navigation \u00e0 l'int \u00e9rieur de la ZMEL, les prescriptions relatives \u00e0\nla conservation du site, la s\u00e9curit\u00e9 des personnes et des biens, la pr\u00e9vention et la lutte contre\nles accidents et les incendies et contre les pollut ions de toute nature.\n1 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou36\nLes conditions d'utilisation des ouvrages, outillag es, installations et services, notamment en ce\nqui concerne les priorit\u00e9s d'amarrage et de mouilla ge, la dur\u00e9e maximale de stationnement,\nles r\u00e8gles \u00e0 observer par les navires durant leur s \u00e9jour et les r\u00e8gles prises pour la protection\ndes personnes et des biens sont \u00e9tablies par le b\u00e9n \u00e9ficiaire dans le r\u00e8glement d'exploitation,\nconform\u00e9ment  \u00e0 l'article 4.2 \u00ab Rapports avec les usagers \u00bb  de  la convention \u00e9tablie  entre\nl'\u00c9tat et la commune du Lavandou.\nLe mouillage \u00e0 l'ancre est interdit en permanence d ans le p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL, sauf dans la\nzone de mouillage libre et en cas de n\u00e9cessit\u00e9 abso lue d\u00e9coulant d'un danger imm\u00e9diat.\nLe pr\u00e9sent r\u00e8glement de police s'applique pendant l a p\u00e9riode d'exploitation de la ZMEL, soit\ndu 15 avril au 15 octobre. Seul l'amarrage sur les dispositifs install\u00e9s en p\u00e9riode d'exploitation\nest  autoris\u00e9.  Aucune  mise  \u00e0  disposition  des  \u00e9quipem ents  ne  peut  exc\u00e9der  la  p\u00e9riode\nd'exploitation pr\u00e9cit\u00e9e, ni la date de fin d'autori sation d'occupation temporaire du domaine\npublic maritime d\u00e9livr\u00e9e au titulaire.\nLes  dispositions  du  pr\u00e9sent  r\u00e8glement  de  police  ne  sont  pas  opposables  aux  navires  et\nembarcations charg\u00e9s de la surveillance et de la s\u00e9 curit\u00e9 du plan d'eau et aux moyens engag\u00e9s\ndans le cadre d'une mission d'assistance, de sauvet age ou de protection de l'environnement.\nLe pr\u00e9sent r\u00e8glement de police ne fait pas obstacle  \u00e0 l'application des r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales en\nmati\u00e8re de navigation maritime.\nArticle 2 \u2013 Dispositifs d'amarrages\nLa ZMEL comprend 71 bou\u00e9es d'amarrage, dont l'affec tation suivante devra \u00eatre respect\u00e9e\npar le gestionnaire lors du placement des navires :\n41 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout  inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 8 m\u00e8tres ;\n18 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout  sup\u00e9rieure \u00e0 8 m\u00e8tres et inf\u00e9rieure\nou \u00e9gale \u00e0 12 m\u00e8tres ;\n6 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout sup\u00e9rieure \u00e0 12 m\u00e8tres et inf\u00e9rieure\nou \u00e9gale \u00e0 16 m\u00e8tres ;\n4 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout sup\u00e9rieure \u00e0 16 m\u00e8tres et inf\u00e9rieure\nou \u00e9gale \u00e0 24 m\u00e8tres ;\n2  bou\u00e9es  pour  des  navires  d'une  longueur  hors  tout  sup\u00e9rieure  \u00e0  24  m\u00e8tres  et\ninf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 40 m\u00e8tres.\nComprenant :\n\u202211 bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux riverains ;\n\u20223 bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux professionnels ;\nL'usage des bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux riverains et aux p rofessionnels est soumis au paiement d'une\nredevance pour la saison.\n\u202257 bou\u00e9es r\u00e9serv\u00e9es aux navires de passage.\n\u2022une zone de mouillage libre.\n2 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou37\nL'amarrage sur l'une des 51 bou\u00e9es situ\u00e9es dans les  secteurs d'amarrage destin\u00e9es aux navires\nd'une longueur maximale de 16 m\u00e8tres est :\n\u2013 gratuit de 08h00 \u00e0 19h00 locales ;\n\u2013 soumis au paiement d'une redevance entre 19h00 et  08h00 locales ;\n\u2013 limit\u00e9 \u00e0 sept nuit\u00e9es cons\u00e9cutives.\nL'amarrage sur l'une des 4 bou\u00e9es pour des navires d'une longueur hors tout comprise entre\n16 et 24 m\u00e8tres ou l'une des 2 bou\u00e9es pour des navi res d'une longueur hors tout comprise\nentre 24 et 40 m\u00e8tres est soumis au paiement d'une redevance \u00e0 toute heure.\nLes bou\u00e9es d'amarrage sont de couleur blanche et \u00e9q uip\u00e9es d'une signal\u00e9tique permettant\nleur identification.\nToute cession ou sous-location des \u00e9quipements de l a ZMEL par un usager est interdite.\nArticle 3 \u2013 Acc\u00e8s aux secteurs d'amarrage et \u00e0 la   zone   de mouillage libre  \nL'acc\u00e8s aux secteurs de mouillage n'est autoris\u00e9 qu 'aux embarcations en \u00e9tat de naviguer.\nL'acc\u00e8s  \u00e0  la  zone  de  mouillage  libre est  interdit  a ux  navires  d'une  longueur  hors-tout\nsup\u00e9rieure \u00e0 16 m\u00e8tres. L'usage des installations d e la ZMEL est interdit aux navires d'une\nlongueur hors-tout sup\u00e9rieure \u00e0 40 m\u00e8tres.\nTout usager de la ZMEL (riverain ou de passage) pr\u00e9 sent \u00e0 l'int\u00e9rieur des secteurs d'amarrage\nou  dans  la  zone  de  mouillage  libre doit  justifier  d 'une  police  d'assurance  couvrant  au\nminimum sa responsabilit\u00e9 civile, les risques et do mmages caus\u00e9s aux dispositifs d'amarrage\nde la ZMEL, ainsi que le renflouement et l'enl\u00e8veme nt de son navire \u00e0 l'\u00e9tat d'\u00e9pave en cas de\nnaufrage dans le p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL.\nLa vitesse maximale de navigation dans les secteurs  d'amarrage et dans la zone de mouillage\nlibre est limit\u00e9e \u00e0 3 n\u0153uds .\nL'emplacement que doit occuper chaque navire, quell e que soit la dur\u00e9e du s\u00e9jour envisag\u00e9,\nest fix\u00e9 par le gestionnaire en fonction de la long ueur du navire.\nLa dur\u00e9e du s\u00e9jour des navires est fix\u00e9e par le ges tionnaire en fonction des places disponibles,\nsans pr\u00e9judice des dispositions ci-dessus.\nL'acc\u00e8s aux  secteurs d'amarrage et \u00e0 la  zone  de mou illage libre est interdit aux planches \u00e0\nvoiles et planches a\u00e9rotract\u00e9es (kite surf) ainsi q u'aux engins nautiques \u00e0 moteur (hydrojets,\nVNM, ESH, hydro-ULM\u2026). La pratique des sports nauti ques de vitesse et des sports nautiques\ntract\u00e9s y est interdite.\nLes engins propuls\u00e9s par l'\u00e9nergie humaine (stand u p paddle board, kayaks) sont autoris\u00e9s \u00e0\nnaviguer dans les secteurs de mouillage de la ZMEL et dans la zone de mouillage libre, dans le\nrespect de la r\u00e9glementation en vigueur et dans le respect de la s\u00e9curit\u00e9 de la navigation et\ndes man\u0153uvres des navires.\nL'usager  reconna\u00eet  avoir  pris  connaissance  du  r\u00e8gle ment  de  la  ZMEL  et  des  p\u00e9nalit\u00e9s\napplicables en cas d'occupation abusive des disposi tifs d'amarrage. Le fait de recevoir une\nautorisation d'amarrage dans la ZMEL vaut acceptati on par l'usager du pr\u00e9sent r\u00e8glement et\nde toutes ses dispositions.\n3 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou38\nArticle 4 \u2013 R\u00e8gles de navigation\nLes navires ne pourront naviguer \u00e0 l'int\u00e9rieur des secteurs d'amarrage ou dans la  zone  de\nmouillage libre, que pour prendre, quitter ou chang er de bou\u00e9e d'amarrage ou de mouillage.\nSans pr\u00e9judice de la r\u00e9glementation sp\u00e9cifique \u00e0 ch aque activit\u00e9 ou engin, la pratique de\ntoute activit\u00e9 nautique \u00e0 l'int\u00e9rieur des secteurs d'amarrage ou dans la zone de mouillage\nlibre peut \u00eatre interdite ou suspendue par le gesti onnaire, afin notamment de s\u00e9curiser les\nman\u0153uvres d'amarrage.\nPour les voiliers disposant d'un moteur, il est int erdit de naviguer \u00e0 la voile dans les secteurs\nd'amarrage. Les voiliers disposant d'un moteur doiv ent par cons\u00e9quent naviguer dans les\nsecteurs d'amarrage avec leur moteur en marche et a vec la plus grande prudence, sans faire\ncourir de risques aux autres navires.\nIl est interdit de laisser  tra\u00eener  sur l'eau tout f ilin ou autre objet flottant susceptible de\nconstituer un obstacle ou un danger \u00e0 la navigation .\nLe port d'un \u00e9quipement individuel de flottabilit\u00e9 est fortement recommand\u00e9 pour tout\nd\u00e9placement  en  annexe  dans  le  p\u00e9rim\u00e8tre  de  la  ZMEL,  sans  pr\u00e9judice  du  respect  des\ndispositions  de  la  division  240  du  r\u00e8glement  g\u00e9n\u00e9ra l  annex\u00e9  \u00e0  l'arr\u00eat\u00e9  minist\u00e9riel  du  23\nnovembre 1987 relatif \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des navires et \u00e0 la pr\u00e9vention de la pollution.\nArticle 5 \u2013 interdictions\n\u00c0 l'int\u00e9rieur du p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL, sont interdi ts :\nle tir de feu d'artifice priv\u00e9 \u00e0 partir d'un navire , sans pr\u00e9judice des dispositions de\nl'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e n\u00b081 /2009 du 23 mai 2009 r\u00e9glementant\nla baignade, la navigation, le mouillage et la r\u00e9cu p\u00e9ration de d\u00e9chets \u00e0 l'occasion de\nspectacles pyrotechniques sur le littoral m\u00e9diterra n\u00e9en ;\nles nuisances sonores et toute activit\u00e9 susceptible  de relever du tapage nocturne, sans\npr\u00e9judice du respect des dispositions de l'arr\u00eat\u00e9 d u pr\u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e\nn\u00b0384/2023 du 20 novembre 2023, encadrant les diff\u00e9 rentes pratiques dans les eaux\nint\u00e9rieures et la mer territoriale fran\u00e7aises de M\u00e9 diterran\u00e9e ;\ntoute op\u00e9ration d'avitaillement en carburant ;\ntoute  op\u00e9ration d'entretien sur  les  navires  amarr\u00e9s  impliquant l'usage  de  produits\nd\u00e9capants,  de  r\u00e9sines  polym\u00e8res, solvants,  d'appare ils de  soudure,  de  piquage,  ou\nencore de meulage, (seul le nettoyage ordinaire des  espaces habitables est autoris\u00e9) ;\nles travaux de car\u00e9nage, y compris par brossage ou grattage, ainsi que les travaux de\npeinture ;\nles f\u00eates ou comp\u00e9titions sportives, sauf d\u00e9rogatio n du pr\u00e9fet maritime accord\u00e9e apr\u00e8s\ninstruction de la d\u00e9claration de manifestation naut ique d\u00e9pos\u00e9e au moins deux mois\navant la date pr\u00e9vue, aupr\u00e8s de la direction d\u00e9part ementale des territoires et de la mer\n(DDTM)  du  Var.  Les  responsables  de  ces  manifestatio ns  nautiques  devront  se\nconformer  aux  instructions  donn\u00e9es  par  le  gestionna ire  pour  l'organisation  et  le\nd\u00e9roulement desdites manifestations.\n4 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou39\nArticle 6 \u2013 Conditions d'amarrage et changements de  poste\nLes navires sont amarr\u00e9s sous la responsabilit\u00e9 de leur chef de bord ou de leur propri\u00e9taire.\nL'usager est tenu de changer son navire de poste d' amarrage ou de point d'ancrage et de\nfaciliter les man\u0153uvres des autres navires si, pour  des raisons de police ou d'exploitation, ce\nd\u00e9placement lui est enjoint par les agents charg\u00e9s de la gestion de la ZMEL.\nEn cas d'absence du responsable du navire et dans d es conditions exceptionnelles le rendant\nindispensable, le gestionnaire de la ZMEL pourra fa ire effectuer, ou \u00e0 d\u00e9faut effectuer lui-\nm\u00eame, toute man\u0153uvre jug\u00e9e n\u00e9cessaire \u00e0 la pr\u00e9serva tion des navires pr\u00e9sents sur le plan\nd'eau et \u00e0 la protection de l'environnement aux fra is, risques et p\u00e9rils du propri\u00e9taire.\nPour les besoins de gestion de la ZMEL tout d\u00e9place ment ou man\u0153uvre effectu\u00e9 \u00e0 la requ\u00eate\ndu gestionnaire fera l'objet d'un pr\u00e9avis de 24 heu res, notifi\u00e9 \u00e0 l'adresse du propri\u00e9taire et\nappos\u00e9 en m\u00eame temps sur le navire.\nEn cas d'urgence,  les agents charg\u00e9s de la gestion de la ZMEL pourron t d\u00e9placer ou faire\neffectuer toute man\u0153uvre jug\u00e9e n\u00e9cessaire \u00e0 la pr\u00e9s ervation des navires sur zone et \u00e0 la\nprotection de l'environnement aux frais, risques et  p\u00e9rils de l'usager.\nL'amarrage  de  plusieurs  navires  sur  une  bou\u00e9e  est  i nterdit,  \u00e0  l'exception  des  unit\u00e9s\npneumatiques dont la longueur hors tout est inf\u00e9rie ure \u00e0 5 m\u00e8tres qui peuvent, sous r\u00e9serve\nde l'acceptation mutuelle des chefs de bords et sou s leur seule responsabilit\u00e9, s'amarrer \u00e0\ndeux et \u00e0 couple sur une bou\u00e9e unique. Cette possib ilit\u00e9 est ouverte uniquement entre 11h00\net 17h00 locales, sans pr\u00e9judice pour les agents ch arg\u00e9s de la gestion de la ZMEL de prescrire\nle d\u00e9saccouplement des navires en raison notamment des conditions de s\u00e9curit\u00e9.\nD'une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, l'usager doit veiller \u00e0 ce que son navire, \u00e0 tout moment et en toutes \ncirconstances, ne cause ni dommage aux ouvrages de la ZMEL ou aux autres navires, ni g\u00eane \ndans l'exploitation de cette zone.\nArticle 7 \u2013 Baignade\nLa baignade et la pratique \u00ab palmes-masque-tuba \u00bb s ont autoris\u00e9es dans le p\u00e9rim\u00e8tre de la\nZMEL. Dans les secteurs d'amarrage et dans la zone de mouillage libre, elles doivent avoir lieu\nsoit \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diate des navires soit pour so rtir de ces espaces ou pour rentrer \u00e0 son\nnavire le plus directement possible et aux risques et p\u00e9rils des pratiquants.\nArticle 8 \u2013 Plong\u00e9e\nLe dispositif d'amarrage situ\u00e9 \u00e0 proximit\u00e9 du Cap N \u00e8gre est r\u00e9serv\u00e9 aux navires supports de\nplong\u00e9e en scaphandre autonome (professionnels ou i ndividuels) arborant le pavillon alpha.\nDeux navires peuvent s'y amarrer simultan\u00e9ment.\n5 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou40\nArticle 9 \u2013 P\u00eache\nPendant la p\u00e9riode d'exploitation de la ZMEL, la pr atique de la p\u00eache de loisir \u00e0 la tra\u00eene et de\nla p\u00eache professionnelle sont interdites dans les s ecteurs d'amarrage et dans la zone de\nmouillage libre.\nArticle 10 \u2013 Veille m\u00e9t\u00e9orologique \u2013 s\u00e9curit\u00e9\nLe gestionnaire d\u00e9finit les conditions m\u00e9t\u00e9orologiq ues d'utilisation de la ZMEL.\nIl est fond\u00e9 \u00e0 avertir les usagers du risque m\u00e9t\u00e9or ologique au-del\u00e0 duquel la s\u00e9curit\u00e9 des\nnavires pr\u00e9sents sur la zone de mouillages n'est pl us assur\u00e9e. Ce message de vent fort pourra\n\u00eatre diffus\u00e9 par tous moyens et notamment par VHF. Le canal sera pr\u00e9cis\u00e9 dans le r\u00e8glement\nd'exploitation de la ZMEL pris par le gestionnaire.\nLa transmission de ce message d\u00e9gage la responsabil it\u00e9 du gestionnaire. En tout \u00e9tat de cause,\nl'\u00c9tat ne pourra en aucun cas \u00eatre tenu pour respon sable des avaries ou naufrages survenus\naux navires pr\u00e9sents sur la zone.\nEn cas de n\u00e9cessit\u00e9, toutes les pr\u00e9cautions prescri tes par les agents charg\u00e9s de la gestion de la\nZMEL doivent \u00eatre prises par les usagers, et notamm ent les amarres doubl\u00e9es ou changement\nde bouts d'amarrage ragu\u00e9s.\nArticle 11 \u2013 Pr\u00e9vention des incendies\nChaque usager doit prendre toutes les dispositions n\u00e9cessaires pour \u00e9viter un risque incendie\n\u00e0 bord de son navire.\nLes navires amarr\u00e9s ne doivent d\u00e9tenir \u00e0 leur bord aucune mati\u00e8re dangereuse ou explosive\nautre  que  les  engins  pyrotechniques  r\u00e9glementaires  et  les  carburants  ou  combustibles\nn\u00e9cessaires \u00e0 leur usage.\nLes  installations  et  appareils  propres  \u00e0  ces  carbur ants  ou  combustibles  doivent  \u00eatre\nconformes \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur pour les n avires de la cat\u00e9gorie dont ils rel\u00e8vent.\nEn cas d'incendie \u00e0 bord d'un navire, l'usager ou t oute personne t\u00e9moin doit imm\u00e9diatement\navertir le CROSS M\u00e9diterran\u00e9e (VHF canal 16 ou num\u00e9 ro d'urgence 196) et les agents charg\u00e9s\nde  la  gestion  de  la  ZMEL.  Ces  agents  peuvent  requ\u00e9r ir  l'aide  des  propri\u00e9taires  ou  des\n\u00e9quipages  des  autres  embarcations  de  la  ZMEL,  tous  les  usagers  doivent  prendre  les\npr\u00e9cautions qui leur sont prescrites par les agents  des services de secours ou de lutte contre\nl'incendie ou par les agents charg\u00e9s de la gestion de la ZMEL.\nArticle 12 \u2013 \u00c9paves et navires abandonn\u00e9s\nTout navire s\u00e9journant dans le p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL  doit \u00eatre dans un bon \u00e9tat d'entretien,\nde flottabilit\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9. Si un navire est  coul\u00e9 ou \u00e9chou\u00e9 ou dans un \u00e9tat tel qu'il risque\nde  couler  ou  de  causer  des  dommages  aux  navires  ou  aux  \u00e9quipements  et  ouvrages\nenvironnants, l'usager est tenu de proc\u00e9der \u00e0 l'enl \u00e8vement imm\u00e9diat du navire ou de l'\u00e9pave\ndans les conditions fix\u00e9es par le gestionnaire.\n6 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou41\n\u00c0 d\u00e9faut d'action de l'usager ou du propri\u00e9taire, l e gestionnaire en informe la DDTM afin que\ncelle-ci engage, sur d\u00e9l\u00e9gation du pr\u00e9fet Maritime,  la proc\u00e9dure de mise en demeure afin de\nfaire cesser le danger et/ou l'entrave prolong\u00e9e \u00e0 l'exercice des activit\u00e9s maritimes.\n\u00c0 d\u00e9faut d'action apr\u00e8s mise en demeure de la DDTM ou en cas d'urgence, il sera proc\u00e9d\u00e9\nd'office \u00e0 l'enl\u00e8vement du navire ou de l'\u00e9pave, au x frais et risques du propri\u00e9taire, sans\npr\u00e9judice de la contravention de grande voirie qui pourra \u00eatre dress\u00e9e \u00e0 son encontre.\nArticle 13 \u2013 Gestion des d\u00e9chets et protection de l 'environnement\nLes usagers de la ZMEL sont soumis aux interdiction s et obligations suivantes :\nGestion des rejets et des d\u00e9chets\n1. ne pas jeter de d\u00e9chets, de d\u00e9tritus et d'ordure s m\u00e9nag\u00e8res dans les endroits\nnon pr\u00e9vus \u00e0 cet effet\n2.  ne  pas  rejeter  de  liquides  insalubres,  et  notamm ent  d'eaux  us\u00e9es  et\nd'hydrocarbures, dans le p\u00e9rim\u00e8tre de la ZMEL. Les navires amarr\u00e9s dans la ZMEL\ndoivent \u00eatre \u00e9quip\u00e9s de cuves \u00e0 eaux grises et noir es fonctionnelles s'ils disposent\nd'\u00e9quipements susceptibles de g\u00e9n\u00e9rer ce genre de r ejets ;\n3. ne pas constituer de d\u00e9p\u00f4ts, m\u00eame provisoires, d ans la ZMEL.\nPr\u00e9servation des fonds marins\n1. ne pas d\u00e9t\u00e9riorer directement ou indirectement l es herbiers de cymodoc\u00e9es et\nde posidonies ;\n2.  ne  pas  d\u00e9t\u00e9riorer  les  herbiers  pr\u00e9sents  dans  la  ZMEL  par  l'arrachage  et  le\nmouillage ;\n3. ne proc\u00e9der \u00e0 aucun d\u00e9p\u00f4t d'objet sur les fonds et les tassements ;\n4. ne pas d\u00e9t\u00e9riorer directement ou indirectement l es individus de  Pinna nobilis\n(grandes nacres).\nLimitation des risques de diss\u00e9mination de l'esp\u00e8ce  invasive C aulerpa taxifolia pr\u00e9venir\nles agents charg\u00e9s de la gestion de la ZMEL en cas d'observation de l'esp\u00e8ce.\nRespect de l'\u00e9quilibre g\u00e9n\u00e9ral des \u00e9cosyst\u00e8mes de l 'anse de Cavali\u00e8re\n1. respecter la r\u00e9glementation en vigueur ;\n2. ne pas porter atteinte \u00e0 l'\u00e9quilibre des sites d 'int\u00e9r\u00eat communautaire \u00ab Natura\n2000 \u00bb ;\n3.  ne  pas  porter  atteinte  aux  habitats  et  aux  esp\u00e8c es  d'int\u00e9r\u00eat  patrimonial\n(interdiction de pr\u00e9l\u00e8vement de quelque nature que ce soit) ;\n4. \u00e9viter toute perturbation sonore et lumineuse. L 'utilisation des engins sonores\nsur  les  bateaux  est  interdite  au-del\u00e0  de  22h00  loca les.  L'utilisation  d'engins\nlumineux sur la coque et sous le bateau est interdi te dans la ZMEL.\n7 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou42\nArticle 14 \u2013 Modification des installations\nLes usagers de la ZMEL ne peuvent en aucun cas modi fier les installations et \u00e9quipements mis\n\u00e0 leur disposition.\nIls sont tenus de signaler sans d\u00e9lai, aux agents c harg\u00e9s de la gestion de la ZMEL, toute\nd\u00e9gradation qu'ils constatent aux installations et \u00e9quipements mis \u00e0 leur disposition, qu'elle\nsoit de leur fait ou non.\nIls sont responsables des dommages et avaries qu'il s occasionnent, les cas de force majeure\nexcept\u00e9s. Les d\u00e9gradations sont r\u00e9par\u00e9es aux frais des personnes qui les ont occasionn\u00e9es,\nsans pr\u00e9judice des suites donn\u00e9es \u00e0 la contraventio n de grande voirie dress\u00e9e \u00e0 leur encontre.\nLe pr\u00e9sent r\u00e8glement de police ne fait obstacle ni aux r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales de navigation ni aux\nr\u00e8gles \u00e9tablies par le plan de balisage des plages de la commune du Lavandou.\nArticle 15 \u2013 Publication et diffusion\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire porte le pr\u00e9sent r\u00e8glement de polic e \u00e0 la connaissance des usagers et du\npublic par voie d'affiches appos\u00e9es \u00e0 proximit\u00e9 de la zone de mouillages \u00e0 des emplacements\nagr\u00e9\u00e9s par l'autorit\u00e9 charg\u00e9e du contr\u00f4le.\nLe r\u00e8glement est imprim\u00e9 et diffus\u00e9 aux frais du b\u00e9 n\u00e9ficiaire et un exemplaire en est remis \u00e0\nchaque utilisateur d'un poste d'amarrage destin\u00e9 \u00e0 un navire riverain.\nLe r\u00e8glement de police est \u00e9galement consultable en  ligne sur le site internet du gestionnaire.\nLes modalit\u00e9s d'acc\u00e8s au r\u00e8glement sous forme d\u00e9mat \u00e9rialis\u00e9es sont inscrites sur les bou\u00e9es.\nLes capitaines des navires prenant un poste d'amarr age de passage seront sensibilis\u00e9s par le\ngestionnaire sur la n\u00e9cessit\u00e9 de consulter et de re specter ce r\u00e8glement.\nArticle 16 \u2013 Constatation des infractions\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire de l'autorisation met en \u0153uvre les moyens humains et mat\u00e9riels n\u00e9cessaires\npour faire respecter les dispositions du r\u00e8glement de police.\nLes  infractions  au  pr\u00e9sent  r\u00e8glement  de  police  et  \u00e0  la  r\u00e9glementation  g\u00e9n\u00e9rale  sont\nconstat\u00e9es par les officiers et agents de police ju diciaire et par les fonctionnaires et agents de\nl'\u00c9tat  habilit\u00e9s  \u00e0  constater  les  infractions  en  mat i\u00e8re  de  police  de  l'eau,  de  police  de\nl'environnement,  de  police  des  \u00e9paves,  de  police  de  la  navigation  et  de  police  de  la\nconservation du domaine public maritime et police d e la p\u00eache, conform\u00e9ment au Code des\ntransports et au Code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des p ersonnes publiques.\nLes infractions au pr\u00e9sent r\u00e8glement de police peuv ent \u00eatre constat\u00e9es par les fonctionnaires\net  agents  de  la  commune  du  Lavandou  asserment\u00e9s  et  commissionn\u00e9s  \u00e0  cet  effet,\nconform\u00e9ment \u00e0 l'article L341-10 du Code du tourism e.\n8 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou43\nEn cas d'infraction aux prescriptions du pr\u00e9sent r\u00e8 glement, un proc\u00e8s-verbal est dress\u00e9 et\ntransmis sans d\u00e9lai \u00e0 l'autorit\u00e9 en charge de la po ursuite de l'infraction, suivant la nature de\nl'infraction constat\u00e9e.\nFait \u00e0 Toulon, le : 11 juillet 2024            Fait \u00e0 Toulon, le : 24 juillet 2024\nLe pr\u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e Le pr\u00e9fet du V ar\nsign\u00e9 le vice-amiral d'escadre Gilles BOIDEVEZI sign \u00e9 Philippe MAHE\n9 / 9Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer du Var - 83-2024-07-24-00003 - Arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral DDTM/SML/BLO/2024-07\ndu 25/07/2024  approuvant la convention, le r\u00e8glement de police et le plan de la zone de mouillages et d'\u00e9quipements l\u00e9gers dans\nl'anse de Cavali\u00e8re sur le littoral de la commune du Lavandou44","date":"2024-08-14","first_seen_on":"2024-08-14T15:05:47+00:00","id":"db52903f85e8b37f6a8c90d3cd405e660840127ed3a5a71e9b55fefde5a92b32","name":"RAA N\u00b0209 du 14 ao\u00fbt 2024","pdf_creation_date":"2024-08-14T14:03:15+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.var.gouv.fr/contenu/telechargement/35850/238023/file/RAA%20N%C2%B0209%20du%2014%20ao%C3%BBt%202024%20NOMINATIF.pdf"}