{"administration":"pref93","administration_name":"Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-Denis","content":"PREFET\nDE LA SEINE-SAINT-\nDENIS\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS\nN\u00b093-2026-02-17\nPUBLI\u00c9 LE 17 F\u00c9VRIER 2026\nSommaire\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS / Direction\nd\u00e9partementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis (DDFiP-93)\n- Lettre de mission du 17/02/2026 nommant M. Samir AMALOU responsable\npar int\u00e9rim du SGC du Blanc-Mesnil \u00e0 compter du 01/03/2026. (1 page) Page 4\n- Lettre de mission du 17/02/2026 nommant Mme Christelle MARGOTTE\nresponsable par int\u00e9rim du SDE \u00e0 compter du 01/03/2026. (1 page) Page 6\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT / Direction d\u00e9partementale de la\nprotection des populations (DDPP)\n- Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2026-0697 en date du 13/02/2026 portant\nfermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du\nLandy 93300 AUBERVILLIERS. (4 pages) Page 8\n- Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2026-0698 en date du 13/02/2026 portant\nfermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la\nR\u00e9publique 93130 NOISY-LE-SEC. (4 pages) Page 13\n- Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2026-0699 en date du 13/02/2026 portant\nfermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA\nGARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC. (4 pages) Page 18\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT / Direction r\u00e9gionale et\ninterd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la\nSeine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93)\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0674 de d\u00e9claration en date du 13/02/2026 d'un\norganisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0\nSAP100084839 pour l'organisme ahnou hanane dont l'\u00e9tablissement\nprincipal est situ\u00e9 15 Impasse Delamarre 93380 Saint-Denis. (2 pages) Page 23\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0675 de d\u00e9claration en date du 13/02/2026 d'un\norganisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0\nSAP892079955 pour l'organisme M\u00e9nageToi dont l'\u00e9tablissement\nprincipal est situ\u00e9 12 avenue du Chesnay 93330 Neuilly-sur-Marne. (2\npages) Page 26\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0676 de d\u00e9claration en date du 13/02/2026 d'un\norganisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0\nSAP888272309 pour l'organisme Ekambas Patience dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 280 Boulevard Boissi\u00e8re 93100\nMontreuil. (3 pages) Page 29\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0677 de d\u00e9claration en date du 13/02/2026 d'un\norganisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0\nSAP100144906 pour l'organisme Kiri Amine dont l'\u00e9tablissement\nprincipal est situ\u00e9 13 avenue des Nymphes 93420 Villepinte. (2 pages) Page 33\n2\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0678 de d\u00e9claration en date du 13/02/2026 d'un\norganisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0\nSAP999046741 pour l'organisme MBUANGA Brandon dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 145 rue de Noisy-le-Sec 93260 Les\nLilas. (2 pages) Page 36\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0679 de d\u00e9claration en date du 13/02/2026 d'un\norganisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0\nSAP799161690 pour l'organisme New Concept Cleanning dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 7 Rue Voltaire 93300 Aubervilliers. (3\npages) Page 39\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT / Direction r\u00e9gionale et\ninterd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la\nSeine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93)\n- Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des charges de cession de terrain -\nLot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers. (6 pages) Page 43\n- Cahier des charges du 13/02/2026 de cession de terrain - Lot E1E3 - Zac du\nFort d'Aubervilliers. (46 pages) Page 50\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT / Direction territoriale de la protection\njudiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SERVICE\nAEMO, 3 rue Guillemeteau 93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb. (4 pages) Page 97\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SAEMO,\n15-17 Promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb. (4 pages) Page 102\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de L'UNIT\u00c9 DE\nSERVICE AEMO INTENSIVE, 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200\nSAINT-DENIS, g\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb. (4 pages) Page 107\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0663 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA FABRIQUE\nDE MOUVEMENTS, 5 rue de Valmy 93300 AUBERVILLIERS, g\u00e9r\u00e9e par le\ngroupe SOS JEUNESSE. (3 pages) Page 112\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA\nSAUVEGARDE SAUO, 14 avenue Claude Bernard 93120 LA COURNEUVE,\ng\u00e9r\u00e9e par l'association d\u00e9partementale SAUVEGARDE DE L'ENFANT,\nDE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE DE SEINE-SAINT-DENIS. (3 pages) Page 116\n- Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0665 portant dotation globale de financement 2025\nrelative \u00e0 la prestation d'accompagnement imm\u00e9diat du SAEMO, 5-17\npromenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb. (3 pages) Page 120\n3\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES\nPUBLICS\nDirection d\u00e9partementale des finances\npubliques de la Seine-Saint-Denis (DDFiP-93)\nLettre de mission du 17/02/2026 nommant M.\nSamir AMALOU responsable par int\u00e9rim du SGC\ndu Blanc-Mesnil \u00e0 compter du 01/03/2026.\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction d\u00e9partementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis\n(DDFiP-93) - Lettre de mission du 17/02/2026 nommant M. Samir AMALOU responsable par int\u00e9rim du SGC du Blanc-Mesnil \u00e0 compter\ndu 01/03/2026.\n4\nExREPUBLIQUEFRAN\u00c7AISELibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementaledes Finances publiques de la Seine-Saint-DenisP\u00f4le Op\u00e9rations de l'\u00c9tat et RessourcesMission Informations Strat\u00e9giques et Communication7 rue Hector Berlioz93009 BOBIGNY CEDEX\nAffaire suivie par: Jean-Marc BEAUCHAT -\u2014 RachidMOHANDI .T\u00e9l\u00e9phone : 01.88.50.94..61 / 96.29Courriels : ddfip93.strategie@defip.financespouv.fr\nObjet : lettre de mission\nFINANCES PUBLIQUES\nBobigny, le 4 7 FEV, 2026\nLe Directeur d\u00e9partemental des Finances publiquesaMonsieur Samir AMALOUInspecteur des Finances Publiques\nJ'ai d\u00e9cid\u00e9 de vous nommer responsable par int\u00e9rim du Service de GestionComptable du Blanc-Mesnil, \u00e0 compter du 1\u00b0 mars 2026 et jusqu'\u00e0 nouvel ordre.\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction d\u00e9partementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis\n(DDFiP-93) - Lettre de mission du 17/02/2026 nommant M. Samir AMALOU responsable par int\u00e9rim du SGC du Blanc-Mesnil \u00e0 compter\ndu 01/03/2026.\n5\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES\nPUBLICS\nDirection d\u00e9partementale des finances\npubliques de la Seine-Saint-Denis (DDFiP-93)\nLettre de mission du 17/02/2026 nommant Mme\nChristelle MARGOTTE responsable par int\u00e9rim\ndu SDE \u00e0 compter du 01/03/2026.\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction d\u00e9partementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis\n(DDFiP-93) - Lettre de mission du 17/02/2026 nommant Mme Christelle MARGOTTE responsable par int\u00e9rim du SDE \u00e0 compter du\n01/03/2026.\n6\nREPUBLIQUEFRANCAISELibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\nDirection d\u00e9partementaledes Finances publiques de la Seine-Saint-DenisP\u00f4le Op\u00e9rations de l'\u00c9tat et RessourcesMission Informations Strat\u00e9giques et Communication7 rue Hector Berlioz93009 BOBIGNY CEDEX\nAffaire suivie par: Jean-Marc BEAUCHAT - RachidMOHANDIT\u00e9l\u00e9phone : 01.88.50.94..61 / 96.29Courriels : ddfip93.strategie@dgfip.finances.gouv.fr\nObjet : lettre de mission\nFINANCES PUBLIQUESBobigny, le 4 7 FEV, 2026\nLe Directeur d\u00e9partemental des Finances publiquesaMadame Christelle MARGOTTEInspectrice Divisionnaire des Finances Publiques\nJ'ai d\u00e9cid\u00e9 de vous nommer responsable par int\u00e9rim du Service D\u00e9partemental del'Enregistrement, \u00e0 compter du 1\u00b0 mars 2026 et jusqu'\u00e0 nouvel ordre.\nMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction d\u00e9partementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis\n(DDFiP-93) - Lettre de mission du 17/02/2026 nommant Mme Christelle MARGOTTE responsable par int\u00e9rim du SDE \u00e0 compter du\n01/03/2026.\n7\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection d\u00e9partementale de la protection des\npopulations (DDPP)\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2026-0697 en date du\n13/02/2026 portant fermeture d'urgence de\nl'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du\nLandy 93300 AUBERVILLIERS.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0697 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du Landy 93300\nAUBERVILLIERS.\n8\nPREFET Direction d\u00e9partementale de laDE LA SEINE- protection des populationsSAINT-DENIS Service alimentationLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\nARRETE PREFECTORAL N\u00b0 2026- 06 3+\nDARA LE GOURMET46 RUE DU LANDY93 300 -AUBERVILLIERSSiret : 953 691 557 00011\nLE PR\u00c9FET DE LA SEINE-SAINT-DENISChevalier de la L\u00e9gion d'honneurChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite\nVU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 178/2002 du parlement europ\u00e9en et du conseil du 28 janvier 2002 \u00e9tablissantles principes g\u00e9n\u00e9raux et les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales de la l\u00e9gislation alimentaire, instituant l'autorit\u00e9europ\u00e9enne de s\u00e9curit\u00e9 des aliments et fixant des proc\u00e9dures relatives \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des denr\u00e9esalimentaires ;VU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 852/2004 parlement europ\u00e9en et du conseil du 29 avril 2004 relatif \u00e0 l'hygi\u00e8nedes denr\u00e9es alimentaires ;VU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les crit\u00e8resmicrobiologiques applicables aux denr\u00e9es alimentaires ;VU le d\u00e9cret du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 6 novembre 2024 nommant Mr. Julien CHARLES, pr\u00e9-fet de la Seine-Saint-Denis ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 23 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Jean-J\u00e9r\u00f4me JUNG, directeur parint\u00e9rim de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis et portant d\u00e9l\u00e9gation de signature ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 03 novembre 2025 donnant subd\u00e9l\u00e9gation de signature au sein de la directiond\u00e9partementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis en mati\u00e8re administrative ;VU le d\u00e9cret du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 23 mai 2025 nommant Mr. Amaury DUMAY, pr\u00e9fet d\u00e9-l\u00e9gu\u00e9 pour l'\u00e9galit\u00e9 des chances aupr\u00e8s du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis ;VU L'Arr\u00e9t\u00e9 N\u00b02025-2268 du 9 juin 2025 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M. Amaury DUMAY pr\u00e9fetd\u00e9l\u00e9gu\u00e9 pour l'\u00e9galit\u00e9 des chances aupr\u00e8s du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis,\n1 esplanade Jean Moulin93007 BOBIGNY cedexT\u00e9l. : 01 41 60 60 60Mail : courrier@seine-saint-denisaouv.frwww.seine-saint-denis.gouv.fr/ WB Prefet93 1\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0697 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du Landy 93300\nAUBERVILLIERS.\n9\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du 18 d\u00e9cembre 2009 relatif aux r\u00e8gles sanitaires applicables aux produits d'origine animaleet aux denr\u00e9es alimentaires en contenant ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 21 d\u00e9cembre 2009 relatif aux r\u00e8gles sanitaires applicables aux activit\u00e9s de commerce ded\u00e9tail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et aux denr\u00e9es alimentaires encontenant ;VU le code de la consommation, notamment l'article L.521-5 ;VU le code rural et de la p\u00eache maritime, notamment l'article L.233-1 et les articles R.231-1 et suivants ;VU les articles L121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;ATTENDU qu'au cours d'une visite effectu\u00e9e le 12/02/2026, les services de la direction d\u00e9partemen-tale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis ont constat\u00e9 dans cet \u00e9tablissement degraves manquements aux r\u00e8gles d'hygi\u00e8ne et d'entretien g\u00e9n\u00e9ral des lieux et des installations, notam-ment :- Absence de plan de lutte efficace contre les nuisibles,- Proc\u00e9dure relative \u00e0 la surveillance des temp\u00e9ratures des denr\u00e9es non appliqu\u00e9es,- Absence d'hygi\u00e8ne manuelle, ce manquement pr\u00e9sente un risque \u00e9lev\u00e9 de contaminationscrois\u00e9es de germes pathog\u00e8nes pr\u00e9judiciables pour la sant\u00e9 des consommateurs,- Absence de respect des bonnes pratiques d'hygi\u00e8ne,- Proc\u00e9dure de nettoyage et de d\u00e9sinfection des locaux et du mat\u00e9riel non appliqu\u00e9,- Maintenance des locaux et des \u00e9quipements tr\u00e8s insuffisante,- Le Plan de Ma\u00eetrise Sanitaire et les proc\u00e9dures qui l''accompagnent ne sont pas appliqu\u00e9s,- Absence d'analyses microbiologiques sur les produits finis,- Absence de formation aux bonnes pratiques d'hygi\u00e9nes.Liste non exhaustiveCONSIDERANT que l'insuffisance de lutte contre les nuisibles en pr\u00e9sence de traces de nuisibles dansl'\u00e9tablissement pouvant \u00eatre sources de transmission de contaminations par des germes pathog\u00e8nes,CONSIDERANT que les denr\u00e9es alimentaires sont manipul\u00e9es dans des locaux mal am\u00e9nag\u00e9s,malais\u00e9s \u00e0 nettoyer et \u00e0 d\u00e9sinfecter, comportant une source d'insalubrit\u00e9 et dont les rev\u00eatements sontsouill\u00e9s, pouvant \u00eatre sources de contaminations par des germes pathog\u00e8nes, que les manquementsrelev\u00e9s pr\u00e9sentent des dangers pour la sant\u00e9 publique ;CONSIDERANT que les salari\u00e9s utilisent du mat\u00e9riel sale et souill\u00e9, situation favorisant la contaminationdes produits alimentaires par des germes pathog\u00e8nes et pouvant favoriser leur d\u00e9veloppement ;CONSIDERANT l'absence de possibilit\u00e9, pour les manipulateurs de denr\u00e9es nues d'un lavagehygi\u00e9nique des mains qui, de ce fait, peuvent \u00eatre source de contamination par des germes pathog\u00e8nes ;\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0697 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du Landy 93300\nAUBERVILLIERS.\n10\nCONSIDERANT que les salari\u00e9s qui manipulent les denr\u00e9es alimentaires ne respectent pas les bonnespratiques d'hygi\u00e8ne ;CONSIDERANT que les proc\u00e9dures de ma\u00eetrise des risques sanitaires ne sont pas appliqu\u00e9es ;CONSIDERANT que l'absence de ma\u00eetrise des temp\u00e9ratures et des conditions de conservationengendre un risque de Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC) important ;CONSIDERANT que la continuation de l'exploitation de l'\u00e9tablissement ferait courir un risque grave desant\u00e9 publique et que cela impose qu'il soit proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la fermeture imm\u00e9diate et jusqu'\u00e0 r\u00e9alisation desprescriptions annex\u00e9es ;CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de la proc\u00e9durecontradictoire pr\u00e9vue aux articles L 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public etl'administration ;\nVU L'URGENCE ;SUR la proposition de monsieur Jean-J\u00e9r\u00f4me JUNG, directeur d\u00e9partemental de la protection despopulations de la Seine-Saint-Denis, par int\u00e9rim ;\nARRETE\nARTICLE 18 : L'\u00e9tablissement \u00ab DARA LE GOURMET \u00bb sis 46 RUE DU LANDY 93 300 \u00e0AUBERVILLIERS dont le g\u00e9rant est monsieur CIWAN GOKALP, est ferm\u00e9e provisoirement jusqu'\u00e0nouvel ordre \u00e0 compter de la date de notification du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nARTICLE 2: Toutes les dispositions rendant cet \u00e9tablissement inaccessible au public devront \u00eatre prisesimm\u00e9diatement par l'exploitant ou son repr\u00e9sentant.ARTICLE 3: L'abrogation de cette mesure est subordonn\u00e9e \u00e0 la constatation par les services de ladirection d\u00e9partementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis de la r\u00e9alisation desprescriptions et des travaux.ARTICLE 4: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 en la forme administrative \u00e0 l'exploitant ou \u00e0 son repr\u00e9sentant.ARTICLE 5: Dans le cas o\u00f9 il serait contrevenu \u00e0 l'article | du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, l'exploitant s'exposeraitaux sanctions pr\u00e9vues par l'article L237-2I| du code rural et de la p\u00eache maritime (peine de deux ansd'emprisonnement et 30 000 euros d'amende).ARTICLE 6 : L'arr\u00eat\u00e9 de fermeture devra \u00eatre appos\u00e9 sur la devanture de l'\u00e9tablissement, dans sonint\u00e9gralit\u00e9, et ce, jusqu'\u00e0 la fin de la mesure.ARTICLE 7 :Monsieur le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture,Madame la directrice de cabinet,Madame le maire de la commune d'AUBERVILLIERS,Monsieur le directeur territorial de la s\u00e9curit\u00e9 de proximit\u00e9,Monsieur le directeur d\u00e9partemental de la protection des populations par int\u00e9rim,\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0697 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du Landy 93300\nAUBERVILLIERS.\n11\nsont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, dont copie est remise\u00e0 l'exploitant.\nARTICLE 8 : Le d\u00e9lai de recours aupr\u00e8s du tribunal administratif de Montreuil est de deux mois \u00e0compter de la notification du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nBobigny, le {3 \\o 2\\ 26Le pr\u00e9feta ch\nJulien CHARLES\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0697 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement DARA LE GOURMET, 46 rue du Landy 93300\nAUBERVILLIERS.\n12\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection d\u00e9partementale de la protection des\npopulations (DDPP)\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2026-0698 en date du\n13/02/2026 portant fermeture d'urgence de\nl'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la\nR\u00e9publique 93130 NOISY-LE-SEC.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0698 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la R\u00e9publique 93130\nNOISY-LE-SEC.\n13\nPREFET Direction d\u00e9partementale de laDE LA SEINE- protection des populationsSAINT-DENIS Service alimentationLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9ARR\u00caT\u00c9 PR\u00c9FECTORAL N\u00b0 2026-06 9 2Portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissementZ POULETALI ZIAD6 boulevard de ia R\u00e9pubiique93130 NOISY-LE-SECLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-DenisChevalier de la L\u00e9gion d'honneurChevalier de l'ordre national du M\u00e9riteVU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 178/2002 du parlement europ\u00e9en et du conseil du 28 janvier 2002 \u00e9tablissantles principes g\u00e9n\u00e9raux et les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales de la l\u00e9gislation alimentaire, instituant l'autorit\u00e9europ\u00e9enne de s\u00e9curit\u00e9 des aliments et fixant des proc\u00e9dures relatives \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des denr\u00e9esalimentaires ;VU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 852/2004 parlement europ\u00e9en et du conseil du 29 avril 2004 relatif \u00e0l'hygi\u00e8ne des denr\u00e9es alimentaires ;VU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les crit\u00e8resmicrobiologiques applicables aux denr\u00e9es alimentaires ;VU le d\u00e9cret du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 06 novembre 2024 nommant monsieur JulienCHARLES, pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 23 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Jean J\u00e9r\u00f4me JUNG, directeur parint\u00e9rim de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis et portant d\u00e9l\u00e9gation de signature ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 03 novembre 2025 donnant subd\u00e9l\u00e9gation de signature au sein de la directiond\u00e9partementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis en mati\u00e8re administrative ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 18 d\u00e9cembre 2009 relatif aux r\u00e8gles sanitaires applicables aux produits d'origineanimale et aux denr\u00e9es alimentaires en contenant ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 21 d\u00e9cembre 2009 relatif aux r\u00e8gles sanitaires applicables aux activit\u00e9s de commercede d\u00e9tail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et aux denr\u00e9es alimentaires encontenant ;VU le Code de la consommation, notamment l'article L.521-5 ;VU le Code rural et de la p\u00eache maritime, notamment l'article L.233-1 et les articles R.231-1 etsuivants;\n1 esplanade Jean Moulin93007 BOBIGNY cedexT\u00e9l. : 01 41 60 60 60Mail : courrier@seine-saint-denis.qouv.frwww.seine-saint-denis.gouv.fr/ @ Prefet93 1\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0698 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la R\u00e9publique 93130\nNOISY-LE-SEC.\n14\nVU les articles L121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;VU le rapport 26-019400 du 13/02/2026, \u00e9tabli par la direction d\u00e9partementale de la protection despopulations de Seine-Saint-Denis \u00e0 la suite de l'inspection r\u00e9alis\u00e9e dans l'\u00e9tablissement le12/02/2026 ;ATTENDU qu'au cours d'une visite effectu\u00e9e le 12/02/2026, les services de la directiond\u00e9partementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis ont constat\u00e9 dans cet\u00e9tablissement de graves manquements aux r\u00e8gles d'hygi\u00e8ne et d'entretien g\u00e9n\u00e9ral des lieux et desinstallations, notamment :- Absence d'hygi\u00e8ne manuelle. L'absence d'hygi\u00e8ne manuelle engendre un risque majeurd'intoxication alimentaire, notamment par la pr\u00e9sence de bact\u00e9ries, pr\u00e9judiciables pour lasant\u00e9 des consommateurs,- Maintenance des locaux et des \u00e9quipements insuffisante,- Les bonnes pratiques en hygi\u00e8ne alimentaire ne sont pas assimil\u00e9es par les employ\u00e9s,- Le nettoyage et la d\u00e9sinfection des locaux de production et des \u00e9quipements sont insuffisants.La proc\u00e9dure de nettoyage et de d\u00e9sinfection n'est pas appliqu\u00e9e,- Absence de proc\u00e9dure permettant la mise en place et l'application des bonnes pratiques enhygi\u00e8ne alimentaire,- Absence de proc\u00e9dure de tra\u00e7abilit\u00e9,- Absence de proc\u00e9dure mentionnant les valeurs cibles et les mesures correctives lors de lar\u00e9ception des mati\u00e8res premi\u00e8res,- Absence de proc\u00e9dure de surveillance des temp\u00e9ratures de conservation des denr\u00e9esalimentaires,- Absence de r\u00e9activit\u00e9 suite aux non-conformit\u00e9s constat\u00e9es.Liste non exhaustiveCONSIDERANT que l'absence de ma\u00eetrise des temp\u00e9ratures de conservation engendre un risque deToxi Infection Collective (TIAC) important ;CONSID\u00c9RANT que les denr\u00e9es alimentaires sont manipul\u00e9es dans des locaux comportant unesource d'insalubrit\u00e9 et dont certains rev\u00eatements sont souill\u00e9s, pouvant \u00eatre sources decontaminations par des germes pathog\u00e8nes, que les manquements relev\u00e9s pr\u00e9sentent des dangerspour la sant\u00e9 publique ;CONSID\u00c9RANT que les salari\u00e9s utilisent du mat\u00e9riel sale et souill\u00e9, situation favorisant lacontamination des produits alimentaires par des germes pathog\u00e8nes et pouvant favoriser leurd\u00e9veloppement ;CONSID\u00c9RANT l'absence de lavage hygi\u00e9nique des mains pour les manipulateurs de denr\u00e9es nuesqui, de ce fait, peut \u00eatre source de contamination par des germes pathog\u00e8nes ;CONSID\u00c9RANT que les salari\u00e9s qui manipulent les denr\u00e9es alimentaires ne respectent pas lesbonnes pratiques d'hygi\u00e8ne ;CONSID\u00c9RANT l'absence de proc\u00e9dure de ma\u00eetrise des risques sanitaires :\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0698 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la R\u00e9publique 93130\nNOISY-LE-SEC.\n15\nCONSID\u00c9RANT que la continuation de l'exploitation de l'\u00e9tablissement ferait courir un risque grave desant\u00e9 publique et que cela impose qu'il soit proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la fermeture imm\u00e9diate et jusqu'\u00e0 r\u00e9alisationdes prescriptions annex\u00e9es ;CONSID\u00c9RANT qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de la proc\u00e9durecontradictoire pr\u00e9vue aux articles L 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public etl'administration ;VU L'URGENCE ;SUR la proposition de monsieur jean J\u00e9r\u00f4me JUNG, directeur d\u00e9partemental de la protection despopulations de la Seine-Saint-Denis, par int\u00e9rim ;\nARR\u00caTEARTICLE 1& : L'\u00e9tablissement \u00ab Z POULET \u00bb, ALI ZIAD, situ\u00e9 6 boulevard de la R\u00e9publique 93130NOISY-LE-SEC, dont le g\u00e9rant est monsieur Ali ZIAD est ferm\u00e9 provisoirement jusqu'\u00e0 nouvel ordre \u00e0compter de la date de notification du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.ARTICLE 2: Toutes les dispositions rendant cet \u00e9tablissement inaccessible au public devront \u00eatreprises imm\u00e9diatement par l'exploitant.ARTICLE 3: L'abrogation de cette mesure est subordonn\u00e9e \u00e0 la constatation par les services de ladirection d\u00e9partementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis de la r\u00e9alisationdes prescriptions et des travaux.ARTICLE 4: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 en la forme administrative \u00e0 l'exploitant monsieur Ali ZIAD,ARTICLE 5: Dans le cas ou il serait contrevenu \u00e0 l'article | du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, l'exploitant s'exposeraitaux sanctions pr\u00e9vues par l'article L237-211 du code rural et de la p\u00eache maritime (peine de deux ansd'emprisonnement et 30 000 euros d'amende) ;ARTICLE 6 : L'arr\u00eat\u00e9 de fermeture devra \u00eatre appos\u00e9 sur la devanture de l'\u00e9tablissement, dans sonint\u00e9gralit\u00e9, et ce, jusqu'\u00e0 la fin de la mesure ;ARTICLE 7 :Monsieur le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture,Monsieur le directeur de cabinet,Monsieur le maire de la commune de Noisy-le-sec,Monsieur le directeur territorial de la s\u00e9curit\u00e9 de proximit\u00e9,Monsieur le directeur d\u00e9partemental de la protection des populations par int\u00e9rim,sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, dont copie est remise\u00e0 l'exploitant.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0698 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la R\u00e9publique 93130\nNOISY-LE-SEC.\n16\nARTICLE 8 : Le d\u00e9lai de recours aupr\u00e9s du tribunal administratif de Montreuil est de deux mois acompter de la notification du pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9.Bobigny, le AX, |02| 2016\nLe pr\u00e9fetAAS\nJulien CHARLES\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0698 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement Z POULET, 6 boulevard de la R\u00e9publique 93130\nNOISY-LE-SEC.\n17\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection d\u00e9partementale de la protection des\npopulations (DDPP)\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2026-0699 en date du\n13/02/2026 portant fermeture d'urgence de\nl'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA GARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0699 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA GARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC.\n18\nPREFET Direction d\u00e9partementale de laDE LA SEINE- protection des populationsSAINT-DENIS Service alimentationLibert\u00e9ie ARR\u00caT\u00c9 PREFECTORAL N\u00b02026-0649Portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissementLE ROND POINT DE LA GARE119 rue Jean JAURES93130 NOISY-LE-SECLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-DenisChevalier de la L\u00e9gion d'honneurChevalier de l'ordre national du M\u00e9riteVU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 178/2002 du parlement europ\u00e9en et du conseil du 28 janvier 2002 \u00e9tablissantles principes g\u00e9n\u00e9raux et les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales de la l\u00e9gislation alimentaire, instituant l'autorit\u00e9europ\u00e9enne de s\u00e9curit\u00e9 des aliments et fixant des proc\u00e9dures relatives \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des denr\u00e9esalimentaires ;VU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 852/2004 parlement europ\u00e9en et du conseil du 29 avril 2004 relatif \u00e0l'hygi\u00e8ne des denr\u00e9es alimentaires ;VU le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les crit\u00e8resmicrobiologiques applicables aux denr\u00e9es alimentaires ;VU le d\u00e9cret du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du 06 novembre 2024 nommant monsieur JulienCHARLES, pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 23 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Jean J\u00e9r\u00f4me JUNG, directeur parint\u00e9rim de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis et portant d\u00e9l\u00e9gation de signature ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 03 novembre 2025 donnant subd\u00e9l\u00e9gation de signature au sein de la directiond\u00e9partementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis en mati\u00e8re administrative ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 18 d\u00e9cembre 2009 relatif aux r\u00e8gles sanitaires applicables aux produits d'origineanimale et aux denr\u00e9es alimentaires en contenant ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 21 d\u00e9cembre 2009 relatif aux r\u00e8gles sanitaires applicables aux activit\u00e9s de commercede d\u00e9tail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et aux denr\u00e9es alimentaires encontenant ;VU le Code de la consommation, notamment l'article L.521-5 :VU le Code rural et de la p\u00eache maritime, notamment l'article L.233-1 et les articles R.231-1 etsuivants ;VU les articles L121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;\n1 esplanade Jean Moulin93007 BOBIGNY cedexT\u00e9l. : 01 41 60 60 60Mail : courrier @seine-saint-denis.aouv.frwww.seine-saint-denis.gouv.fr/ @ Prefet93 1\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0699 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA GARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC.\n19\nVU le rapport 26-019506 du 13/02/2026, \u00e9tabli par la direction d\u00e9partementale de la protection despopulations de Seine-Saint-Denis \u00e0 la suite de l'inspection r\u00e9alis\u00e9e dans l'\u00e9tablissement le12/02/2026;ATTENDU qu'au cours d'une visite effectu\u00e9e le 12/02/2026, les services de la directiond\u00e9partementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis ont constat\u00e9 dans cet\u00e9tablissement de graves manquements aux r\u00e8gles d'hygi\u00e8ne et d'entretien g\u00e9n\u00e9ral des lieux et desinstallations, notamment :- Absence d'hygi\u00e8ne manuelle. L'absence d'hygi\u00e8ne manuelle engendre un risque majeurd'intoxication alimentaire, notamment par la pr\u00e9sence de bact\u00e9ries, pr\u00e9judiciables pour lasant\u00e9 des consommateurs,- Le plan de lutte contre les nuisibles dont la pr\u00e9sence a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e (d\u00e9jections de souris) estinnefficace,- Le nettoyage et la d\u00e9sinfection des locaux de production et des \u00e9quipements sont insuffisants.La proc\u00e9dure de nettoyage et de d\u00e9sinfection n'est pas appliqu\u00e9e,- Absence de proc\u00e9dure permettant la mise en place et l'application des bonnes pratiques enhygi\u00e8ne alimentaire,- Absence de proc\u00e9dure de tra\u00e7abilit\u00e9,- Absence de proc\u00e9dure mentionnant les valeurs cibles et les mesures correctives lors de lar\u00e9ception des mati\u00e8res premi\u00e8res,- Absence de proc\u00e9dure de surveillance des temp\u00e9ratures de conservation des denr\u00e9esalimentaires,- Absence de r\u00e9activit\u00e9 suite aux non-conformit\u00e9s constat\u00e9es.Liste non exhaustiveCONSID\u00c9RANT que l'insuffisance de lutte contre les nuisibles en pr\u00e9sence de nuisibles dansl'\u00e9tablissement pouvant \u00eatre sources de transmission de contaminations par des germes pathog\u00e8nes,CONSIDERANT que l'absence de ma\u00eetrise des temp\u00e9ratures de conservation engendre un risque deToxi Infection Collective (TIAC) important ;CONSID\u00c9RANT que les denr\u00e9es alimentaires sont manipul\u00e9es dans des locaux comportant unesource d'insalubrit\u00e9 et dont certains rev\u00eatements sont souill\u00e9s, pouvant \u00eatre sources decontaminations par des germes pathog\u00e8nes, que les manquements relev\u00e9s pr\u00e9sentent des dangerspour la sant\u00e9 publique ;CONSID\u00c9RANT que les salari\u00e9s utilisent du mat\u00e9riel sale et souill\u00e9, situation favorisant lacontamination des produits alimentaires par des germes pathog\u00e8nes et pouvant favoriser leurd\u00e9veloppement ;CONSID\u00c9RANT l'absence de lavage hygi\u00e9nique des mains pour les manipulateurs de denr\u00e9es nuesqui, de ce fait, peut \u00eatre source de contamination par des germes pathog\u00e8nes ;CONSID\u00c9RANT que les salari\u00e9s qui manipulent les denr\u00e9es alimentaires ne respectent pas lesbonnes pratiques d'hygi\u00e8ne ;\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0699 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA GARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC.\n20\nCONSID\u00c9RANT l'absence de proc\u00e9dure de ma\u00eetrise des risques sanitaires ;CONSID\u00c9RANT que la continuation de l'exploitation de l'\u00e9tablissement ferait courir un risque grave desant\u00e9 publique et que cela impose qu'il soit proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la fermeture imm\u00e9diate et jusqu'\u00e0 r\u00e9alisationdes prescriptions annex\u00e9es ;CONSID\u00c9RANT qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de la proc\u00e9durecontradictoire pr\u00e9vue aux articles L 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public etl'administration ;VU L'URGENCE ;SUR la proposition de monsieur jean J\u00e9r\u00f4me JUNG, directeur d\u00e9partemental de la protection despopulations de la Seine-Saint-Denis, par int\u00e9rim ;\nARR\u00caTEARTICLE 1 : L'activit\u00e9 de restauration traditionnelle de l'\u00e9tablissement \u00ab LE ROND POINT DE LAGARE \u00bb, situ\u00e9 119 rue Jean JAURES 93130 NOISY-LE-SEC, dont le g\u00e9rant est monsieur Sa\u00efd SI-MOHAMMED est ferm\u00e9e provisoirement jusqu'\u00e0 nouvel ordre \u00e0 compter de la date de notification dupr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.ARTICLE 2: Toutes les dispositions rendant cet \u00e9tablissement inaccessible au public devront \u00eatreprises imm\u00e9diatement par l'exploitant.ARTICLE 3: L'abrogation de cette mesure est subordonn\u00e9e \u00e0 la constatation par les services de ladirection d\u00e9partementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis de la r\u00e9alisationdes prescriptions et des travaux.ARTICLE 4: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 en la forme administrative \u00e0 l'exploitant monsieur Sa\u00efd Sl-MOHAMMED,ARTICLE 5: Dans le cas o\u00f9 il serait contrevenu \u00e0 l'article | du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, l'exploitant s'exposeraitaux sanctions pr\u00e9vues par l'article L237-211 du code rural et de la p\u00eache maritime (peine de deux ansd'emprisonnement et 30 000 euros d'amende) ;ARTICLE 6 : L'arr\u00eat\u00e9 de fermeture devra \u00eatre appos\u00e9 sur la devanture de l'\u00e9tablissement, dans sonint\u00e9gralit\u00e9, et ce, jusqu'\u00e0 la fin de la mesure ;ARTICLE 7 :Monsieur le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture,Monsieur le directeur de cabinet,Monsieur le maire de la commune de Noisy-le-sec,Monsieur le directeur territorial de la s\u00e9curit\u00e9 de proximit\u00e9,Monsieur le directeur d\u00e9partemental de la protection des populations par int\u00e9rim,sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, dont copie est remise\u00e0 l'exploitant.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0699 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA GARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC.\n21\nARTICLE 8 : Le d\u00e9lai de recours aupr\u00e8s du tribunal administratif de Montreuil est de deux mois acompter de la notification du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.Bobigny, le 4] 62| \u00a3e1\u00e7\nLe pr\u00e9fet\n__ ee\nJulien CHARLES\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction d\u00e9partementale de la protection des populations (DDPP) - Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0\n2026-0699 en date du 13/02/2026 portant fermeture d'urgence de l'\u00e9tablissement LE ROND POINT DE LA GARE,\n119 rue Jean Jaur\u00e8s 93130 NOISY-LE-SEC.\n22\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEETS-IDF-UD93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0674 de d\u00e9claration en date du\n13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la\npersonne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100084839\npour l'organisme ahnou hanane dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 15 Impasse\nDelamarre 93380 Saint-Denis.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0674 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100084839 pour l'organisme ahnou hanane\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 15 Impasse Delamarre 93380 Saint-Denis.\n23\n=mPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale \nde l'\u00e9conomie, de l'emploi, \ndu travail et des solidarit\u00e9s \n \n \n \n \n \nDRIEETS d'Ile-de-France - Unit\u00e9 D\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n1, avenue Youri Gagarine 93016 Bobigny Cedex \nhttps://idf.drieets.gouv.fr/ \n \n \nUnit\u00e9 d\u00e9partementale \nde la Seine-Saint-Denis \n \nP\u00f4le Entreprises, Emploi et Solidarit\u00e9s \nD\u00e9partement Accompagnement des entreprises \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02026-0674 de d\u00e9claration \nd'un organisme de services \u00e0 la personne \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP100084839 \n \n \nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS \nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur \nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 \u00e0 L.7233-2, R.7232-16 \u00e0 \nR.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 \u00e0 D.7233-5 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-169 du 29 ao\u00fbt 2025 Portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature de \nMonsieur Fabrice MASI, Directeur r\u00e9gional et interd\u00e9partemental de l'\u00c9conomie, de \nl'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France, aux agents de l'unit\u00e9 \nd\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n \nLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis \nConstate : \nQu'une d\u00e9claration d'activit\u00e9s de services \u00e0 la personne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du \nservice instructeur de la Seine-Saint-Denis, le 09/02/26 par Mme. AHNOU HANANE en \nqualit\u00e9 de dirigeant(e), pour l'organisme ahnou hanane dont l'\u00e9tablissement principal \nest situ\u00e9 15 IMPASSE DELAMARRE 93380 SAINT -DENIS et enregistr\u00e9 sous le \nN\u00b0SAP100084839 pour les activit\u00e9s suivantes : \n\u2022 Entretien de la maison et travaux m\u00e9nagers (mode d'intervention Prestataire) \n \nToute modification concernant les activit\u00e9s exerc\u00e9es devra faire l'objet d'une \nd\u00e9claration modificative pr\u00e9alable. \nSous r\u00e9serve d'\u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 titre exclusif (ou sous r\u00e9serve d'une comptabilit\u00e9 \ns\u00e9par\u00e9e pour les personnes morales dispens\u00e9es de cette condition), ces activit\u00e9s \nouvrent droit au b\u00e9n\u00e9fice des dispositions des articles L. 7233 -2 du code du travail et \nL.241-10 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans les conditions pr\u00e9vues par ces articles. \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0674 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100084839 pour l'organisme ahnou hanane\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 15 Impasse Delamarre 93380 Saint-Denis.\n24\n \n \n \n \n \n2 \nLes effets de la d\u00e9claration courent \u00e0 compter du jour du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration sous \nr\u00e9serve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 n'est pas limit\u00e9 dans le temps. \nL'enregistrement de la d\u00e9claration peut \u00eatre retir\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es aux \narticles R.7232-20 \u00e0 R.7232-22 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture. \n \n \n \nFait \u00e0 Bobigny le 13 f\u00e9vrier 2026 \n \n \n \nP/Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation du directeur r\u00e9gional \net interd\u00e9partemental, \nP/Le Directeur de l'Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la \nSeine-Saint-Denis, \nP/Le responsable du p\u00f4le Entreprises, Emploi et \nSolidarit\u00e9s (EES) \nP/Le responsable du d\u00e9partement \naccompagnement des entreprises \nL'adjointe au Responsable du d\u00e9partement \nAccompagnement des entreprises \n \n \nM\u00e9lissa CHOLLET \u2013 MAKOUCHE \n \n \n \n \n \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, \u00e0 compter de sa publication, faire l'objet d'un recours \ngracieux aupr\u00e8s de la DRIEETS - unit\u00e9 d\u00e9partementale de Seine -Saint-Denis ou d'un \nrecours hi\u00e9rarchique adress\u00e9 au ministre charg\u00e9 de l'\u00e9conomie - Direction g\u00e9n\u00e9rale des \nentreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris \ncedex13. \nElle peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 \ncompter de sa publication aupr\u00e8s du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue \nCatherine Puig - 93558 Montreuil Cedex. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours \ncitoyen \u00bb accessible sur le site internet www.telerecours.fr. \nEn cas de rejet du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique ou en l'absence de r\u00e9ponse \u00e0 ce \nrecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut \n\u00e9galement \u00eatre form\u00e9 contre la d\u00e9cision initiale dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter \nde ce rejet. \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0674 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100084839 pour l'organisme ahnou hanane\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 15 Impasse Delamarre 93380 Saint-Denis.\n25\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEETS-IDF-UD93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0675 de d\u00e9claration en date du\n13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la\npersonne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP892079955\npour l'organisme M\u00e9nageToi dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 12 avenue du\nChesnay 93330 Neuilly-sur-Marne.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0675 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP892079955 pour l'organisme M\u00e9nageToi dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 12 avenue du Chesnay 93330 Neuilly-sur-Marne.\n26\n=mPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale \nde l'\u00e9conomie, de l'emploi, \ndu travail et des solidarit\u00e9s \n \n \n \n \n \nDRIEETS d'Ile-de-France - Unit\u00e9 D\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n1, avenue Youri Gagarine 93016 Bobigny Cedex \nhttps://idf.drieets.gouv.fr/ \n \n \nUnit\u00e9 d\u00e9partementale \nde la Seine-Saint-Denis \n \nP\u00f4le Entreprises, Emploi et Solidarit\u00e9s \nD\u00e9partement Accompagnement des entreprises \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02026-0675 de d\u00e9claration \nd'un organisme de services \u00e0 la personne \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP892079955 \n \n \nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS \nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur \nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 \u00e0 L.7233-2, R.7232-16 \u00e0 \nR.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 \u00e0 D.7233-5 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-169 du 29 ao\u00fbt 2025 Portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature de \nMonsieur Fabrice MASI, Directeur r\u00e9gional et interd\u00e9partemental de l'\u00c9conomie, de \nl'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France, aux agents de l'unit\u00e9 \nd\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n \nLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis \nConstate : \nQu'une d\u00e9claration d'activit\u00e9s de services \u00e0 la personne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du \nservice instructeur de la Seine-Saint-Denis, le 09/02/26 par Mme. BARRERE MARGOT \nen qualit\u00e9 de dirigeant(e), pour l'organisme M\u00e9nageToi dont l'\u00e9tablissement principal \nest situ\u00e9 12 avenue du Chesnay 93330 NEUILLY -SUR-MARNE et enregistr\u00e9 sous le \nN\u00b0SAP892079955 pour les activit\u00e9s suivantes : \n\u2022 Entretien de la maison et travaux m\u00e9nagers (mode d'intervention Prestataire) \n \nToute modification concernant les activit\u00e9s exerc\u00e9es devra faire l'objet d'une \nd\u00e9claration modificative pr\u00e9alable. \nSous r\u00e9serve d'\u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 titre exclusif (ou sous r\u00e9serve d'une comptabilit\u00e9 \ns\u00e9par\u00e9e pour les personnes morales dispens\u00e9es de cette condition), ces activit\u00e9s \nouvrent droit au b\u00e9n\u00e9fice des dispositions des articles L. 7233 -2 du code du travail et \nL.241-10 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans les conditions pr\u00e9vues par ces articles. \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0675 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP892079955 pour l'organisme M\u00e9nageToi dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 12 avenue du Chesnay 93330 Neuilly-sur-Marne.\n27\n \n \n \n \n \n2 \nLes effets de la d\u00e9claration courent \u00e0 compter du jour du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration sous \nr\u00e9serve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 n'est pas limit\u00e9 dans le temps. \nL'enregistrement de la d\u00e9claration peut \u00eatre retir\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es aux \narticles R.7232-20 \u00e0 R.7232-22 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture. \n \n \n \nFait \u00e0 Bobigny le 13 f\u00e9vrier 2026 \n \n \n \nP/Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation du directeur r\u00e9gional \net interd\u00e9partemental, \nP/Le Directeur de l'Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la \nSeine-Saint-Denis, \nP/Le responsable du p\u00f4le Entreprises, Emploi et \nSolidarit\u00e9s (EES) \nP/Le responsable du d\u00e9partement \naccompagnement des entreprises \nL'adjointe au Responsable du d\u00e9partement \nAccompagnement des entreprises \n \n \nM\u00e9lissa CHOLLET \u2013 MAKOUCHE \n \n \n \n \n \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, \u00e0 compter de sa publication, faire l'objet d'un recours \ngracieux aupr\u00e8s de la DRIEETS - unit\u00e9 d\u00e9partementale de Seine -Saint-Denis ou d'un \nrecours hi\u00e9rarchique adress\u00e9 au ministre charg\u00e9 de l'\u00e9conomie - Direction g\u00e9n\u00e9rale des \nentreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris \ncedex13. \nElle peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 \ncompter de sa publication aupr\u00e8s du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue \nCatherine Puig - 93558 Montreuil Cedex. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours \ncitoyen \u00bb accessible sur le site internet www.telerecours.fr. \nEn cas de rejet du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique ou en l'absence de r\u00e9ponse \u00e0 ce \nrecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut \n\u00e9galement \u00eatre form\u00e9 contre la d\u00e9cision initiale dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter \nde ce rejet. \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0675 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP892079955 pour l'organisme M\u00e9nageToi dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 12 avenue du Chesnay 93330 Neuilly-sur-Marne.\n28\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEETS-IDF-UD93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0676 de d\u00e9claration en date du\n13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la\npersonne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP888272309\npour l'organisme Ekambas Patience dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 280 Boulevard\nBoissi\u00e8re 93100 Montreuil.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0676 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP888272309 pour l'organisme Ekambas Patience\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 280 Boulevard Boissi\u00e8re 93100 Montreuil.\n29\n=mPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale \nde l'\u00e9conomie, de l'emploi, \ndu travail et des solidarit\u00e9s \n \n \n \n \n \nDRIEETS d'Ile-de-France - Unit\u00e9 D\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n1, avenue Youri Gagarine 93016 Bobigny Cedex \nhttps://idf.drieets.gouv.fr/ \n \n \nUnit\u00e9 d\u00e9partementale \nde la Seine-Saint-Denis \n \nP\u00f4le Entreprises, Emploi et Solidarit\u00e9s \nD\u00e9partement Accompagnement des entreprises \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02026-0676 de d\u00e9claration \nd'un organisme de services \u00e0 la personne \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP888272309 \n \n \nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS \nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur \nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 \u00e0 L.7233-2, R.7232-16 \u00e0 \nR.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 \u00e0 D.7233-5 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-169 du 29 ao\u00fbt 2025 Portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature de \nMonsieur Fabrice MASI, Directeur r\u00e9gional et interd\u00e9partemental de l'\u00c9conomie, de \nl'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France, aux agents de l'unit\u00e9 \nd\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n \nLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis \nConstate : \nQu'une d\u00e9claration d'activit\u00e9s de services \u00e0 la personne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du \nservice instructeur de la Seine -Saint-Denis, le 10/02/26 par Mme. Ekambas Patience \nen qualit\u00e9 de dirigeant(e), pour l'organisme Ekambas Patience dont l'\u00e9tablissement \nprincipal es t situ\u00e9 280 Boulevard Boissi\u00e8re 93100 Montreuil et enregistr\u00e9 sous le \nN\u00b0SAP888272309 pour les activit\u00e9s suivantes : \n \u2022 Garde d'enfants de plus de 3 ans \u00e0 domicile (mode d'intervention Prestataire) \n \u2022 Soutien scolaire ou cours \u00e0 domicile (mode d'intervention Prestataire) \n \u2022 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs d\u00e9placements (mode \nd'intervention Prestataire) \n \u2022 Entretien de la maison et travaux m\u00e9nagers (mode d'intervention Prestataire) \n \u2022 Collecte et livraison \u00e0 domicile de linge repass\u00e9 (mode d'intervention Prestataire) \n \u2022 Maintenance, entretien et vigilance temporaires \u00e0 domicile (mode d'intervention \nPrestataire) \n \u2022 Assistance informatique \u00e0 domicile (mode d'intervention Prestataire) \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0676 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP888272309 pour l'organisme Ekambas Patience\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 280 Boulevard Boissi\u00e8re 93100 Montreuil.\n30\n \n \n \n \n \n2 \n \u2022 Assistance administrative \u00e0 domicile (mode d'intervention Prestataire) \n \u2022 Accompagnement des personnes pr\u00e9sentant une invalidit\u00e9 temporaire (mode \nd'intervention Prestataire) \n \u2022 Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire \u00e0 leur domicile \n(mode d'intervention Prestataire) \n \nToute modification concernant les activit\u00e9s exerc\u00e9es devra faire l'objet d'une \nd\u00e9claration modificative pr\u00e9alable. \nSous r\u00e9serve d'\u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 titre exclusif (ou sous r\u00e9serve d'une comptabilit\u00e9 \ns\u00e9par\u00e9e pour les personnes morales dispens\u00e9es de cette condition), ces activit\u00e9s \nouvrent droit au b\u00e9n\u00e9fice des dispositions des articles L. 7233 -2 du code du travail et \nL.241-10 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans les conditions pr\u00e9vues par ces articles. \nLes effets de la d\u00e9claration courent \u00e0 compter du jour du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration sous \nr\u00e9serve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 n'est pas limit\u00e9 dans le temps. \nL'enregistrement de la d\u00e9claration peut \u00eatre retir\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es aux \narticles R.7232-20 \u00e0 R.7232-22 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture. \n \n \n \nFait \u00e0 Bobigny le 13 f\u00e9vrier 2026 \n \n \n \nP/Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation du directeur r\u00e9gional \net interd\u00e9partemental, \nP/Le Directeur de l'Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la \nSeine-Saint-Denis, \nP/Le responsable du p\u00f4le Entreprises, Emploi et \nSolidarit\u00e9s (EES) \nP/Le responsable du d\u00e9partement \naccompagnement des entreprises \nL'adjointe au Responsable du d\u00e9partement \nAccompagnement des entreprises \n \n \nM\u00e9lissa CHOLLET \u2013 MAKOUCHE \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0676 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP888272309 pour l'organisme Ekambas Patience\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 280 Boulevard Boissi\u00e8re 93100 Montreuil.\n31\n \n \n \n \n \n3 \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, \u00e0 compter de sa publication, faire l'objet d'un recours \ngracieux aupr\u00e8s de la DRIEETS - unit\u00e9 d\u00e9partementale de Seine -Saint-Denis ou d'un \nrecours hi\u00e9rarchique adress\u00e9 au ministre charg\u00e9 de l'\u00e9conomie - Direction g\u00e9n\u00e9rale des \nentreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris \ncedex13. \nElle peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 \ncompter de sa publication aupr\u00e8s du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue \nCatherine Puig - 93558 Montreuil Cedex. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours \ncitoyen \u00bb accessible sur le site internet www.telerecours.fr. \nEn cas de rejet du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique ou en l'absence de r\u00e9ponse \u00e0 ce \nrecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut \n\u00e9galement \u00eatre form\u00e9 contre la d\u00e9cision initiale dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter \nde ce rejet. \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0676 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP888272309 pour l'organisme Ekambas Patience\ndont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 280 Boulevard Boissi\u00e8re 93100 Montreuil.\n32\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEETS-IDF-UD93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0677 de d\u00e9claration en date du\n13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la\npersonne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100144906\npour l'organisme Kiri Amine dont l'\u00e9tablissement\nprincipal est situ\u00e9 13 avenue des Nymphes 93420\nVillepinte.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0677 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100144906 pour l'organisme Kiri Amine dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 13 avenue des Nymphes 93420 Villepinte.\n33\n=mPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale \nde l'\u00e9conomie, de l'emploi, \ndu travail et des solidarit\u00e9s \n \n \n \n \n \nDRIEETS d'Ile-de-France - Unit\u00e9 D\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n1, avenue Youri Gagarine 93016 Bobigny Cedex \nhttps://idf.drieets.gouv.fr/ \n \n \nUnit\u00e9 d\u00e9partementale \nde la Seine-Saint-Denis \n \nP\u00f4le Entreprises, Emploi et Solidarit\u00e9s \nD\u00e9partement Accompagnement des entreprises \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02026-0677 de d\u00e9claration \nd'un organisme de services \u00e0 la personne \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP100144906 \n \n \nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS \nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur \nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 \u00e0 L.7233-2, R.7232-16 \u00e0 \nR.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 \u00e0 D.7233-5 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-169 du 29 ao\u00fbt 2025 Portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature de \nMonsieur Fabrice MASI, Directeur r\u00e9gional et interd\u00e9partemental de l'\u00c9conomie, de \nl'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France, aux agents de l'unit\u00e9 \nd\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n \nLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis \nConstate : \nQu'une d\u00e9claration d'activit\u00e9s de services \u00e0 la personne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du \nservice instructeur de la Seine -Saint-Denis, le 11/02/26 par M. KIRI AMINE en qualit\u00e9 \nde dirigeant(e), pour l'organisme Kiri Amine dont l'\u00e9tablissement principal es t situ\u00e9 13 \nAVENUE DES NYMPHES 93420 VILLEPINTE et enregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP100144906 \npour les activit\u00e9s suivantes : \n\u2022 Entretien de la maison et travaux m\u00e9nagers (mode d'intervention Prestataire) \n \nToute modification concernant les activit\u00e9s exerc\u00e9es devra faire l'objet d'une \nd\u00e9claration modificative pr\u00e9alable. \nSous r\u00e9serve d'\u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 titre exclusif (ou sous r\u00e9serve d'une comptabilit\u00e9 \ns\u00e9par\u00e9e pour les personnes morales dispens\u00e9es de cette condition), ces activit\u00e9s \nouvrent droit au b\u00e9n\u00e9fice des dispositions des articles L. 7233 -2 du code du travail et \nL.241-10 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans les conditions pr\u00e9vues par ces articles. \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0677 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100144906 pour l'organisme Kiri Amine dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 13 avenue des Nymphes 93420 Villepinte.\n34\n \n \n \n \n \n2 \nLes effets de la d\u00e9claration courent \u00e0 compter du jour du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration sous \nr\u00e9serve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 n'est pas limit\u00e9 dans le temps. \nL'enregistrement de la d\u00e9claration peut \u00eatre retir\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es aux \narticles R.7232-20 \u00e0 R.7232-22 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture. \n \n \n \nFait \u00e0 Bobigny le 13 f\u00e9vrier 2026 \n \n \n \nP/Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation du directeur r\u00e9gional \net interd\u00e9partemental, \nP/Le Directeur de l'Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la \nSeine-Saint-Denis, \nP/Le responsable du p\u00f4le Entreprises, Emploi et \nSolidarit\u00e9s (EES) \nP/Le responsable du d\u00e9partement \naccompagnement des entreprises \nL'adjointe au Responsable du d\u00e9partement \nAccompagnement des entreprises \n \n \nM\u00e9lissa CHOLLET \u2013 MAKOUCHE \n \n \n \n \n \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, \u00e0 compter de sa publication, faire l'objet d'un recours \ngracieux aupr\u00e8s de la DRIEETS - unit\u00e9 d\u00e9partementale de Seine -Saint-Denis ou d'un \nrecours hi\u00e9rarchique adress\u00e9 au ministre charg\u00e9 de l'\u00e9conomie - Direction g\u00e9n\u00e9rale des \nentreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris \ncedex13. \nElle peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 \ncompter de sa publication aupr\u00e8s du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue \nCatherine Puig - 93558 Montreuil Cedex. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours \ncitoyen \u00bb accessible sur le site internet www.telerecours.fr. \nEn cas de rejet du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique ou en l'absence de r\u00e9ponse \u00e0 ce \nrecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut \n\u00e9galement \u00eatre form\u00e9 contre la d\u00e9cision initiale dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter \nde ce rejet. \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0677 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP100144906 pour l'organisme Kiri Amine dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 13 avenue des Nymphes 93420 Villepinte.\n35\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEETS-IDF-UD93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0678 de d\u00e9claration en date du\n13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la\npersonne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP999046741\npour l'organisme MBUANGA Brandon dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 145 rue de\nNoisy-le-Sec 93260 Les Lilas.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0678 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP999046741 pour l'organisme MBUANGA\nBrandon dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 145 rue de Noisy-le-Sec 93260 Les Lilas.\n36\n=mPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale \nde l'\u00e9conomie, de l'emploi, \ndu travail et des solidarit\u00e9s \n \n \n \n \n \nDRIEETS d'Ile-de-France - Unit\u00e9 D\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n1, avenue Youri Gagarine 93016 Bobigny Cedex \nhttps://idf.drieets.gouv.fr/ \n \n \nUnit\u00e9 d\u00e9partementale \nde la Seine-Saint-Denis \n \nP\u00f4le Entreprises, Emploi et Solidarit\u00e9s \nD\u00e9partement Accompagnement des entreprises \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02026-0678 de d\u00e9claration \nd'un organisme de services \u00e0 la personne \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP999046741 \n \n \nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS \nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur \nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 \u00e0 L.7233-2, R.7232-16 \u00e0 \nR.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 \u00e0 D.7233-5 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-169 du 29 ao\u00fbt 2025 Portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature de \nMonsieur Fabrice MASI, Directeur r\u00e9gional et interd\u00e9partemental de l'\u00c9conomie, de \nl'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France, aux agents de l'unit\u00e9 \nd\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n \nLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis \nConstate : \nQu'une d\u00e9claration d'activit\u00e9s de services \u00e0 la personne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du \nservice instructeur de la Seine-Saint-Denis, le 11/02/26 par M. MBUANGA Brandon en \nqualit\u00e9 de dirigeant(e), pour l'organisme MBUANGA Brandon dont l'\u00e9tablissement \nprincipal est situ\u00e9 145 RUE DE NOISY-LE-SEC 93260 LES LILAS et enregistr\u00e9 sous le \nN\u00b0SAP999046741 pour les activit\u00e9s suivantes : \n \u2022 Entretien de la maison et travaux m\u00e9nagers (mode d'intervention Prestataire) \n \nToute modification concernant les activit\u00e9s exerc\u00e9es devra faire l'objet d'une \nd\u00e9claration modificative pr\u00e9alable. \nSous r\u00e9serve d'\u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 titre exclusif (ou sous r\u00e9serve d'une comptabilit\u00e9 \ns\u00e9par\u00e9e pour les personnes morales dispens\u00e9es de cette condition), ces activit\u00e9s \nouvrent droit au b\u00e9n\u00e9fice des dispositions des articles L. 7233 -2 du code du travail et \nL.241-10 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans les conditions pr\u00e9vues par ces articles. \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0678 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP999046741 pour l'organisme MBUANGA\nBrandon dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 145 rue de Noisy-le-Sec 93260 Les Lilas.\n37\n \n \n \n \n \n2 \nLes effets de la d\u00e9claration courent \u00e0 compter du jour du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration sous \nr\u00e9serve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 n'est pas limit\u00e9 dans le temps. \nL'enregistrement de la d\u00e9claration peut \u00eatre retir\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es aux \narticles R.7232-20 \u00e0 R.7232-22 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture. \n \n \n \nFait \u00e0 Bobigny le 13 f\u00e9vrier 2026 \n \n \n \nP/Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation du directeur r\u00e9gional \net interd\u00e9partemental, \nP/Le Directeur de l'Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la \nSeine-Saint-Denis, \nP/Le responsable du p\u00f4le Entreprises, Emploi et \nSolidarit\u00e9s (EES) \nP/Le responsable du d\u00e9partement \naccompagnement des entreprises \nL'adjointe au Responsable du d\u00e9partement \nAccompagnement des entreprises \n \n \nM\u00e9lissa CHOLLET \u2013 MAKOUCHE \n \n \n \n \n \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, \u00e0 compter de sa publication, faire l'objet d'un recours \ngracieux aupr\u00e8s de la DRIEETS - unit\u00e9 d\u00e9partementale de Seine -Saint-Denis ou d'un \nrecours hi\u00e9rarchique adress\u00e9 au ministre charg\u00e9 de l'\u00e9conomie - Direction g\u00e9n\u00e9rale des \nentreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris \ncedex13. \nElle peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 \ncompter de sa publication aupr\u00e8s du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue \nCatherine Puig - 93558 Montreuil Cedex. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours \ncitoyen \u00bb accessible sur le site internet www.telerecours.fr. \nEn cas de rejet du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique ou en l'absence de r\u00e9ponse \u00e0 ce \nrecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut \n\u00e9galement \u00eatre form\u00e9 contre la d\u00e9cision initiale dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter \nde ce rejet. \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0678 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP999046741 pour l'organisme MBUANGA\nBrandon dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 145 rue de Noisy-le-Sec 93260 Les Lilas.\n38\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEETS-IDF-UD93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0679 de d\u00e9claration en date du\n13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la\npersonne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP799161690\npour l'organisme New Concept Cleanning dont\nl'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 7 Rue Voltaire\n93300 Aubervilliers.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0679 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP799161690 pour l'organisme New Concept\nCleanning dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 7 Rue Voltaire 93300 Aubervilliers.\n39\n=mPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\n Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale \nde l'\u00e9conomie, de l'emploi, \ndu travail et des solidarit\u00e9s \n \n \n \n \n \nDRIEETS d'Ile-de-France - Unit\u00e9 D\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n1, avenue Youri Gagarine 93016 Bobigny Cedex \nhttps://idf.drieets.gouv.fr/ \n \n \nUnit\u00e9 d\u00e9partementale \nde la Seine-Saint-Denis \n \nP\u00f4le Entreprises, Emploi et Solidarit\u00e9s \nD\u00e9partement Accompagnement des entreprises \n \n \n \n \n \nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02026-0679 de d\u00e9claration \nd'un organisme de services \u00e0 la personne \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP799161690 \n \n \nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS \nChevalier de la L\u00e9gion d'honneur \nChevalier de l'ordre national du M\u00e9rite \n \n \nVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 \u00e0 L.7233-2, R.7232-16 \u00e0 \nR.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 \u00e0 D.7233-5 ; \n \nVu l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2025-169 du 29 ao\u00fbt 2025 Portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature de \nMonsieur Fabrice MASI, Directeur r\u00e9gional et interd\u00e9partemental de l'\u00c9conomie, de \nl'Emploi, du Travail et des Solidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France, aux agents de l'unit\u00e9 \nd\u00e9partementale de la Seine-Saint-Denis \n \nLe pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis \nConstate : \nQu'une d\u00e9claration d'activit\u00e9s de services \u00e0 la personne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du \nservice instructeur de la Seine -Saint-Denis, le 09/02/26 par M. TIGAHIRE TIANAHIRE \nen qualit\u00e9 de dirigeant(e), pour l'organisme New Concept Cleanning dont \nl'\u00e9tablissement principal es t situ\u00e9 7 RUE VOLTAIRE 93300 AUBERVILLIERS et \nenregistr\u00e9 sous le N\u00b0SAP799161690 pour les activit\u00e9s suivantes : \n\u2022 Entretien de la maison et travaux m\u00e9nagers (mode d'intervention Prestataire) \n\u2022 Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire) \n\u2022 Collecte et livraison \u00e0 domicile de linge repass\u00e9 (mode d'intervention Prestataire) \n\u2022 Livraison de courses \u00e0 domicile (mode d'intervention Prestataire) \n\u2022 Maintenance, entretien et vigilance temporaires \u00e0 domicile (mode d'intervention \nPrestataire) \n\u2022 Conduite du v\u00e9hicule des personnes en cas d'invalidit\u00e9 temporaire (mode \nd'intervention Prestataire) \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0679 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP799161690 pour l'organisme New Concept\nCleanning dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 7 Rue Voltaire 93300 Aubervilliers.\n40\n \n \n \n \n \n2 \n\u2022 Accompagnement des personnes pr\u00e9sentant une invalidit\u00e9 temporaire (mode \nd'intervention Prestataire) \n\u2022 Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire \u00e0 leur domicile (mode \nd'intervention Prestataire) \n\u2022 Coordination et d\u00e9livrance des SAP (mode d'intervention Prestataire) \n \nToute modification concernant les activit\u00e9s exerc\u00e9es devra faire l'objet d'une \nd\u00e9claration modificative pr\u00e9alable. \nSous r\u00e9serve d'\u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 titre exclusif (ou sous r\u00e9serve d'une comptabilit\u00e9 \ns\u00e9par\u00e9e pour les personnes morales dispens\u00e9es de cette condition), ces activit\u00e9s \nouvrent droit au b\u00e9n\u00e9fice des dispositions des articles L. 7233 -2 du code du travail et \nL.241-10 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans les conditions pr\u00e9vues par ces articles. \nLes effets de la d\u00e9claration courent \u00e0 compter du jour du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration sous \nr\u00e9serve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 n'est pas limit\u00e9 dans le temps. \nL'enregistrement de la d\u00e9claration peut \u00eatre retir\u00e9 dans les conditions fix\u00e9es aux \narticles R.7232-20 \u00e0 R.7232-22 du code du travail. \nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture. \n \n \n \nFait \u00e0 Bobigny le 13 f\u00e9vrier 2026 \n \n \n \nP/Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation du directeur r\u00e9gional \net interd\u00e9partemental, \nP/Le Directeur de l'Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la \nSeine-Saint-Denis, \nP/Le responsable du p\u00f4le Entreprises, Emploi et \nSolidarit\u00e9s (EES) \nP/Le responsable du d\u00e9partement \naccompagnement des entreprises \nL'adjointe au Responsable du d\u00e9partement \nAccompagnement des entreprises \n \n \nM\u00e9lissa CHOLLET \u2013 MAKOUCHE \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0679 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP799161690 pour l'organisme New Concept\nCleanning dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 7 Rue Voltaire 93300 Aubervilliers.\n41\n \n \n \n \n \n3 \nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, \u00e0 compter de sa publication, faire l'objet d'un recours \ngracieux aupr\u00e8s de la DRIEETS - unit\u00e9 d\u00e9partementale de Seine -Saint-Denis ou d'un \nrecours hi\u00e9rarchique adress\u00e9 au ministre charg\u00e9 de l'\u00e9conomie - Direction g\u00e9n\u00e9rale des \nentreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris \ncedex13. \nElle peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 \ncompter de sa publication aupr\u00e8s du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue \nCatherine Puig - 93558 Montreuil Cedex. \nLe tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours \ncitoyen \u00bb accessible sur le site internet www.telerecours.fr. \nEn cas de rejet du recours gracieux ou hi\u00e9rarchique ou en l'absence de r\u00e9ponse \u00e0 ce \nrecours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut \n\u00e9galement \u00eatre form\u00e9 contre la d\u00e9cision initiale dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter \nde ce rejet. \n \n \n \n \n \n \nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'\u00e9conomie, de l'emploi, du travail et des\nsolidarit\u00e9s d'\u00cele-de-France - Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEETS-IDF-UD93) - Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0679 de d\u00e9claration en\ndate du 13/02/2026 d'un organisme de services \u00e0 la personne enregistr\u00e9 sous le n\u00b0 SAP799161690 pour l'organisme New Concept\nCleanning dont l'\u00e9tablissement principal est situ\u00e9 7 Rue Voltaire 93300 Aubervilliers.\n42\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEAT-UD93)\nAvenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de\nl'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n43\namenagement\norandparisame\u00e9nagement\nZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEZAC DE L'ECO-QUARTIER DU FORT D' AUBERVILLIERS\nVersion du22/12/2022\nAVENANT N\u00b01CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINLot C1C2\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n44\nEntre les soussign\u00e9s :Grand Paris Am\u00e9nagement, Etablissement public \u00e0 caract\u00e8re industriel et commercial r\u00e9gi par le d\u00e9cretnum\u00e9ro 2015-980, en date du 31 juillet 2015, modifi\u00e9 par le d\u00e9cret num\u00e9ro 2017-777, en date du 5 mai2017, dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 PARIS (75019), 11 rue de Cambrai, identifi\u00e9 au SIREN sous le num\u00e9ro642036941, et immatricul\u00e9 au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s (RCS) de PARIS, repr\u00e9sent\u00e9(e) parMonsieur Sandy MESSAOUI, Directeur Territorial Grand Paris Est, domicili\u00e9 professionnellement a Paris19\u00e8me, 11 rue de Cambrai, en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation de signature en date du 17 d\u00e9cembre 2024.Ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Grand Paris Am\u00e9nagement \u00bb ou \u00ab le Vendeur \u00bbetSCCV BOUCLE DU FORT, soci\u00e9t\u00e9 civile de construction vente, dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 PARIS (75014),143 boulevard Romain Rolland, identit\u00e9 au SIREN sous le num\u00e9ro 984135178, et immatricul\u00e9 au Registredu Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s (RCS) de PARIS, repr\u00e9sent\u00e9 par Monsieur Pierre FIGIEL, Directeur G\u00e9n\u00e9ralAdjoint de Territoire, domicili\u00e9 professionnellement \u00e0 Paris 14\u00e8me, 143 boulevard Romain Rolland, en vertud'une d\u00e9l\u00e9gation de pouvoirs en date du 30 juin 2025.Ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab le Cessionnaire \u00bb,\nPR\u00c9AMBULE\nGrand Paris Am\u00e9nagement et le Cessionnaire ont conclu un cahier des charges relatif \u00e0 la cession du terraindu LOT C1C2 de la ZAC du Fort d'Aubervilliers situ\u00e9 sur les communes d'Aubervilliers et de Pantin, en datedu 17 avril 2025.Les parties souhaitent modifier certaines clauses du cahier des charges initial, selon les termes du pr\u00e9sentavenant.\nPar application des dispositions de l'article L 311-6 du Code de l'Urbanisme, le pr\u00e9sent cahier des chargesest approuv\u00e9 par /e Pr\u00e9fet.Il fait l'objet d'une mesure de publicit\u00e9 par l'autorit\u00e9 qui l'a approuv\u00e9 : affichage r\u00e9glementaire de la pagede signature et de la page comprenant les articles 1 et 2.\nPage 2sur 5ie\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n45\nArticle 1 \u2014 Objet de l'avenantLe pr\u00e9sent avenant a pour objet de modifier les dispositions suivantes du cahier des charges de cession deterrain initial :- Article 1 - Objet de la cession : modification des surfaces, de la programmation et ajout des volumesd'air c\u00e9d\u00e9s au Cessionnaire.- Article 2\u2014Consistance de la cession : modifications des surfaces et de la programmation.- Article 7.2 \u2014 Certification et labellisation des programmes: suppression du paragraphe relatif al'obention du Label Biosourc\u00e9 pour l'ensemble des logements.- Article 10 \u2014 Limites de prestations (alimentation en \u00e9nergie \u00e9lectrique) : modification de la limite deprestation relative \u00e0 la r\u00e9alisation du r\u00e9seau basse tension depuis le poste de distribution.- Article 24 \u2014 D\u00e9p\u00f4t de garantie pour non-respect des obligations de l'acqu\u00e9reur: modification dumontant du d\u00e9p\u00f4t inscrit dans le CCCT initial.- Article 24.1 \u2014 D\u00e9finition des p\u00e9nalit\u00e9s : modification du montant de la p\u00e9nalit\u00e9 en cas de d\u00e9p\u00f4t dedossier de PC (ou PCM) sans accord pr\u00e9alable de l'am\u00e9nageur.- Article 24.1 \u2014 D\u00e9finition des p\u00e9nalit\u00e9s: modification du montant de la p\u00e9nalit\u00e9 en cas de d\u00e9fautdans la r\u00e9alisation des obligations de certificaion et d'atteinte de niveaux perfomants.\nArticle 2 \u2014 Modifications apport\u00e9es- LArticle 1 est modifi\u00e9 comme suit :\u00ab La pr\u00e9sente cession est consentie \u00e0 QUARTUS en vue de la r\u00e9alisation de :- 4955,8m2SDP \u00e9quivalent \u00e0 environ 47 logements libres et 23 LLI (vendus en bloc)- 385,1 m\u00b0 SDP de commerces- 179,8 m\u00b0 SDP d'activit\u00e9ssur le lot dit C1C2 de la ZAC, constitu\u00e9 de la parcelle cadastr\u00e9e BI n\u00b050 sur la commune d'Aubervilliers et Bn\u00b056 sur la commune de Pantin.L'op\u00e9rateur se porte \u00e9galement acqu\u00e9reur de volumes d'air sur la parcelle cadastr\u00e9es B/ n\u00b0115 sur lacommune d'Aubervilliers et B n\u00b042 sur la commune de Pantin. \u00bb- L'Article 2 est modifi\u00e9 comme suit :\u00ab Le terrain c\u00e9d\u00e9 ou conc\u00e9d\u00e9 est d\u00e9limit\u00e9 sur le plan annex\u00e9 et d\u00e9fini comme suit :- Sa superficie est de 2.090 m? environ (dont 772 m? \u00e0 Aubervilliers et 1318 m? a Pantin),- La surface de plancher maximale dont l'\u00e9dification est autoris\u00e9e est d'une surface de plancher deconstruction maximum de 5.520,7 m? SDP, dont :> 4955,8m? SDP de logement en accession libre, correspondant \u00e0 environ 47 logements libres et 23LLI (vendus en bloc) ;> 385,1 m\u00b0 SDP de commerces> 179,8 m\u00b0 SDP d'activit\u00e9s \u00bb\npe SikPage 3 sur 5\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n46\n- Le point 2\u00b0/ de l'Article 7.2 du cahier des charges de cession de terrain est supprim\u00e9.- L'onglet \u00ab ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE \u00bb de l'Article 10 est modifi\u00e9 comme suit :\u00ab R\u00e9alisation du r\u00e9seau Basse Tension depuis le poste de distribution publique jusqu'au (x) coffret(s) en limitede propri\u00e9t\u00e9, sur domaine public lorsque le raccordement est dimensionn\u00e9 pour desservir exclusivement leprojet du cessionnaire. \u00bbL'Article 24 est modifi\u00e9 comme suit :\u00ab Le Cessionnaire s'oblige \u00e0 verser \u00e0 GRAND PARIS AMENAGEMENT, qui le reconna\u00eet, lors de la signature del'acte authentique de vente la somme de 204 605,03 Euros, repr\u00e9sentant 4% du prix de cession hors taxe duterrain.Ce d\u00e9p\u00f4t de garantie demeurera entre les mains de GRAND PARIS AMENAGEMENT \u00e0 l'effet de garantir lerespect des obligations port\u00e9es au pr\u00e9sent CCCT. \u00bb- L'Article 24.1 est modifi\u00e9 comme suit :\n3\u00b0/ D\u00e9p\u00f4t du dossier de permis de construire sans accord pr\u00e9alable de l'am\u00e9nageurDans I'hypoth\u00e9se o\u00f9 le Cessionnaire d\u00e9poserait un permis de construire sans avoir obtenu I'accord expresset pr\u00e9alable de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT (conform\u00e9ment \u00e0 l'article 8 ci-dessus), une p\u00e9nalit\u00e9forfaitaire appliqu\u00e9e de plein droit et \u00e9gale au montant du d\u00e9p\u00f4t de garantie, soit la somme de 204 605,03Euros, sera d\u00e9finitivement acquise par l'am\u00e9nageur.Cette p\u00e9nalit\u00e9 vaudra pour tout permis initial comme pour tout permis modificatif ult\u00e9rieur.[...J6\u00b0/ Obtention des certifications et fourniture des justificatifsIl est rappel\u00e9 que l'ensemble des obligations d\u00e9finies \u00e0 l'article 7 permettant notamment la bonne ex\u00e9cutiondes obligations de certification et d'atteinte de niveaux performants, en rapport avec les \u00e9ventuellesmesures compensatoires de l'\u00e9tude d'impact et du dossier Loi sur l'Eau.A d\u00e9faut de r\u00e9alisation de l'une ou plusieurs des obligations d\u00e9finies par l'article 7 du pr\u00e9sent CCCT, lesp\u00e9nalit\u00e9s applicables seront \u00e9gales \u00e0 5% du montant du d\u00e9p\u00f4t de garantie, soit dix mille deux cent quarantesix euros et trente-cing centimes (10 230,25 Euros), pour chaque manquement identifi\u00e9.laArticle 3 \u2014 Maintien des autres dispositionsToutes les autres clauses du cahier des charges de cession de terrain initial demeurent inchang\u00e9es etpleinement applicables.\nArticle 4 \u2014 Entr\u00e9e en vigueurLe pr\u00e9sent avenant entre en vigueur a compter de sa signature par les trois parties.\n/Page 4 suas\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n47\nFait a ParisLe Ly 2(En trois(3) exemplaires originaux)\nLe Cessionnaire GRAND RARIS AMENAGEMENT\nLe Diyecteu rritorial Grand Paris Est\nApprobation parle Pr\u00e9fet |Le pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denisio\u00e9rkaees>\u2014Date:.. A teur LOAbPublicit\u00e9 : ..\nQu\u00e9Page 5 sur 5\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n48\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Avenant n\u00b0 1 du 13/02/2026 au cahier des\ncharges de cession de terrain - Lot C1C2 - Zac de l'Ecoquartier du Fort d'Aubervilliers.\n49\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de\nl'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9\nd\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis\n(DRIEAT-UD93)\nCahier des charges du 13/02/2026 de cession de\nterrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n50\n+. . / 4\n>; a Aneo DUMONT* s \u2014randparis 25 ORLY ROISSY GRAND PARIS SUDamenavement 22 |RUNGIs PAYS DE FRANCE AMENAGEMENTops |AMONT\nCahier des ChargesCession de Terrain (CCCT) - LOT E1E3ZAC du Fort d'Aubervilliers\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n51\nClassification du documentD\u00e9finition Jalon Propri\u00e9taireObjet ValideurCahier des charges de cession de terrain (CCCT)Zone d'am\u00e9nagement concert\u00e9\nEtape(s) duprocessus\nDocumenttype CommercialisationCommercialisationCommercialisationCadrage de lacommercialisation\nVA 14/04/2020Date Nature des modificationsArticulation avec le SocleV2 08/01/2024Mise \u00e0 jour de forme \u00e0 la suite de la migration du SMQE vers SharePoint\n= =\n= 7\ngitwnPTE TS,=\u00abPage 2 sur 46e OG\\|SSSR.VOG SUV S40)MGS L95SLL0ELIGS99OnR\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n52\nTable des mati\u00e9resTITRE 1 : PROGRAMME DE CONSTRUCTION - OBLIGATIONS DU CESSIONNAIRE RELATIVES AUXDELAIS DE CONSTRUCTION ET AU TERRAIN CEDE 6ARTICLE 1- OBJET DE LA CESSION ~~ aSARTICLE 2 - CONSISTANCE DE LA CESSION...... 6ARTICLE 3 - DELAIS D'EXECUTION. se 6TITRE Il: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES, URBANISTIQUES ETARCHITECTURALES 7ARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES, URBANISTIQUES ETARCHITECTURALES 4 7ARTICLE 5 - ACCORD PREALABLE DE GRAND PARIS AMENAGEMENT SUR LA CONCEPTIONDU PROGRAMME ....ssccssssscsscnssrecsscressessorescceesacesscacnessecversnsenesseccascanserecesevence 9ARTICLE 5.1 - Methode de travail : 10ARTICLE 5.2- D\u00e9pot des pre:pcet RC 1... ssssssissensnenssssdiesiss\u00e9erermnene 10ARTICLE 6 - CONTROLE PAR GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT DE LA REALISATION DUPROGRAMME DE CONSTRUCTION 11ARTICLE 6.1 - Documents \u00e0 remettre : 12ARTICLE 6.2 - R\u00e9unions en phase r\u00e9alisation : 13ARTICLE 6.3 - Permis de construire modificatif : 13TITRE Ili: CONDITIONS GENERALES D'AMENAGEMENT 14ARTICLE 7 - LIMITES DE PRESTATIONS 14ARTICLE 8 - PHASAGE DES TRAVAUX REALISES PAR L'AMENAGEUR 59ARTICLE 9 - CALENDRIER D'EXECUTION 35ARTICLE 10 - COORDONNATEURS 35ARTICLE 11 - BORNAGE 'i \u00aboe 61ARTICLE 12 - CIRCULATION ET POLICE DE VOIRIE 63ARTICLE 13 - REGLEMENT DE CHANTIER...... 63TITRE IV : GESTION DES PARTIES COMMUNES ET DES OUVRAGES COLLECTIFS cr. 37ARTICLE 14- ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES..... STARTICLE 15 - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE ; 37TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES 67ARTICLE 16 - DIVISION DE TERRAINS 67ARTICLE 17 - PUBLICITE DES OBLIGATIONS ET SUJETIONS 67ARTICLE 18 - OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES 67ARTICLE 19 - SUBROGATION..... 67ARTICLE 20 - DUREE D'APPLICATION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINone OF.ARTICLE 20.1 - Definition des penalites 69ARTICLE 20.2 - Modalites de mise en \u0153uvre des penalites 40\nSS\u2014_\u2014 PRE. WN QE [6.SS > os\u2014\u2014 Page 3 sur 46 JSLSSSL\u00ab: KE / ES LISSLLOSSSS SISESSSESISESSSE\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n53\nPr\u00e9ambuleLe pr\u00e9sent Cahier des Charges (CCCT) a pour objet de d\u00e9finir les conditions de cession ouconcession par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT, d'immeubles destin\u00e9s \u00e0 la r\u00e9alisation d'unprogramme de constructions.En tant que tel, il est annex\u00e9 \u00e0 la promesse et l'acte de vente conclus par GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT et il sera transcrit simultan\u00e9ment au fichier immobilier.Il sera obligatoirement annex\u00e9 par le Cessionnaire \u00e0 tous actes translatifs de propri\u00e9t\u00e9, tousactes constitutifs de droits r\u00e9els, tous actes de location ou translatifs de jouissanceconsentis par le ou les ayants droits, et ses dispositions seront opposables \u00e0 touspropri\u00e9taires et titulaires successifs jusqu'\u00e0 ce que la ZAC soit supprim\u00e9e.\n-O-\nIl se divise en cing titres dont la teneur est d\u00e9crite ci-apr\u00e8s:Le TITRE | d\u00e9finit le programme des constructions \u00e0 r\u00e9aliser sur les terrains c\u00e9d\u00e9s, lesobligations du Cessionnaire relatives aux d\u00e9lais de construction, et \u00e0 la vente, la location oule partage des terrains c\u00e9d\u00e9s, ainsi que les conditions dans lesquelles les cessions sontr\u00e9solues en cas d'inex\u00e9cution des charges.Si le terrain c\u00e9d\u00e9 a \u00e9t\u00e9 acquis dans le cadre d'une proc\u00e9dure d'expropriation, le TITRE |comprend les clauses types pr\u00e9vues par les articles L. 411-1 et suivants du code del'expropriationLe TITRE II d\u00e9finit les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales \u00e0 respecterjusqu'\u00e0 la suppression de la ZAC.Le TITRE Ill traite des droits et obligations de l'Am\u00e9nageur, de ses concessionnaires ouutilisateurs pendant la dur\u00e9e des travaux.Le TITRE IV d\u00e9termine les conditions de gestion des installations communes et ouvragescollectifs.Le TITRE V contient diverses dispositions compl\u00e9mentaires.\n-O-\nNN\nQnAAUDE SUNK MUN \"OrLure OOS OCOL006 20066!LIAS LODSLOGSLOGALOC\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n54\nPar application des dispositions de l'article L. 311-6 du Code de l'Urbanisme, le pr\u00e9sent cahierdes charges est approuv\u00e9 par le Pr\u00e9fet de la Seine Saint-Denis.Il fait l'objet d'une mesure de publicit\u00e9 par l'autorit\u00e9 qui l'a approuv\u00e9: mention del'approbation ainsi que du lieu o\u00f9 le CCCT peut \u00eatre consult\u00e9 est affich\u00e9e pendant au moins1 mois au si\u00e8ge de la mairie ou l'\u00e9tablissement public de coop\u00e9ration intercommunalecomp\u00e9tent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres. Une mention est\u00e9galement publi\u00e9e au recueil des actes administratifs (art. D. 311-11-1).Pour le cas o\u00f9 des documents viendraient \u00e0 se contredire quant \u00e0 leur contenu, il estindiqu\u00e9 que leur hi\u00e9rarchie s'\u00e9tablit ainsi que suit :Le Plan local d'urbanisme,Le pr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrains et ses annexes,Les prescriptions architecturales, paysag\u00e8res et environnementales \u00e0 valeur contractuelle,Le r\u00e8glement de chantier,Les plans de d\u00e9coupage en lots,La fiche de lot qui en d\u00e9coule,Le plan de masse.\nIl est pr\u00e9cis\u00e9 pour la bonne compr\u00e9hension du pr\u00e9sent cahier des charges, que:GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT est d\u00e9sign\u00e9e par son sigle \u00abGPA\u00bb ou \u00ab GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT \u00bb ou \u00ab Am\u00e9nageur \u00bb :Si la concession de la r\u00e9alisation de la ZAC du Fort d'Aubervilliers est attribu\u00e9econjointement \u00e0 GRAND PARIS AMENAGEMENT et \u00e0 un autre op\u00e9rateur, lesconcessionnaires conjoints sont d\u00e9sign\u00e9s sous la d\u00e9nomination \u00ab Am\u00e9nageur \u00bb ;L'Acqu\u00e9reur est d\u00e9sign\u00e9 par le terme \u00ab Cessionnaire \u00bb ou \u00ab Acqu\u00e9reur \u00bb.\n> + Page 5 sur 466\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n55\nTITRE 1: PROGRAMME DE CONSTRUCTION - OBLIGATIONS DUCESSIONNAIRE RELATIVES AUX DELAIS DE CONSTRUCTION ET AUTERRAIN CEDE\nARTICLE 1 - OBJET DE LA CESSIONLa pr\u00e9sente cession est consentie \u00e0 INTERCONSTRUCTION en vue de la r\u00e9alisation de8 347 m? SDP \u00e9quivalent \u00e0 environ 117 logements libre et \u00e0 304m? SDP d'activit\u00e9s sur le lotdit \u00ab E1E3 \u00bb de la ZAC, constitu\u00e9 des parcelles cadastr\u00e9es BI n\u00b044 et n\u00b0113 sur la communed'Aubervilliers.\nARTICLE 2 - CONSISTANCE DE LA CESSIONLe terrain c\u00e9d\u00e9 ou conc\u00e9d\u00e9 est d\u00e9limit\u00e9 sur le plan annex\u00e9 et d\u00e9fini comme suit :- Sa superficie est de 3 694 m? environ- La surface de plancher maximale dont l'\u00e9dification est autoris\u00e9e est de 8 651m? au totaldont:> 8347m? SDP de logements> 304m? SDP d'activit\u00e9s\nARTICLE 3 - DELAIS D'EXECUTIONLe Cessionnaire doit:- d\u00e9poser la demande de permis de construire dans le d\u00e9lai mentionn\u00e9 dans la promessede vente ;- d\u00e9poser une D\u00e9claration R\u00e9glementaire d'Ouverture de Chantier (DROC) et entreprendreles travaux de construction dans un d\u00e9lai de 4 mois a compter de la signature de |'acteauthentique de vente ;- avoir r\u00e9alis\u00e9 les constructions dans le d\u00e9lai mentionn\u00e9 dans l'acte authentique de vente.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n56\nTITRE Il: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES,URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES\nARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES,URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALESLes constructions seront obligatoirement \u00e9difi\u00e9es dans le respect des dispositions pr\u00e9vues- par les documents d'urbanisme en vigueur,- par les prescriptions du pr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrain,- par la fiche de lot,- par le CPAUPE,- et par le ROIC.Jusqu'a la cession du dernier lot de la ZAC, GRAND PARIS AMENAGEMENT se r\u00e9serve ledroit de modifier ou compl\u00e9ter les dispositions du plan masse de l'op\u00e9ration, relatives auxlots non c\u00e9d\u00e9s, sans que le Cessionnaire, quelle que soit la date de son acquisition, ne puisse\u00e9lever de contestation.Sont annex\u00e9es au pr\u00e9sent cahier des charges les prescriptions techniques, urbanistiquesou architecturales auxquelles Grand Paris Am\u00e9nagement entend conf\u00e9rer un caract\u00e9rereglementaire en application de l'article L 311-6 du code de l'urbanisme.\nARTICLE 4.1- ENGAGEMENTS DE L'ACQUEREUR EN MATIERE DE PERFORMANCES BASCARBONE :Le Cessionnaire est un partenaire du projet urbain de la Ville ou de l'Etablissement publicde coop\u00e9ration intercommunale de Plaine Commune, d'Est-Ensemble et de GRAND PARISAMENAGEMENT qui en font une op\u00e9ration ambitieuse pour la recherche de solutions \u00ab bascarbone \u00bb.D\u00e8s la d\u00e9finition du programme et des objectifs qu'il assignera \u00e0 sa ma\u00eetrise d'\u0153uvre, leCessionnaire v\u00e9rifiera avec l'Am\u00e9nageur les invariants du programme sur ses engagementsen mati\u00e8re de performance environnementale, qui sont repris dans le pr\u00e9sent CCCT.Respect de la RE 2020 - Seuil 2025Le Cessionnaire s'engage \u00e0 ce que son Programmes de Construction satisfasse auxexigences de la RE 2020 \u2014 Seuil 2025.Raccordement aux r\u00e9seaux de chaleur ENRLes conditions de raccordement pr\u00e9vues \u00e0 l'article 7 du CCCT sur les limites de prestationsdoivent \u00eatre compl\u00e9t\u00e9es en pr\u00e9voyant le choix du r\u00e9seau le plus performant pourl'environnement.Mesures conservatoires pour le partage d'informations sur la circulation des flux(l\u00e9galit\u00e9 \u00e0 v\u00e9rifier - \u00e0 pr\u00e9ciser en cas de smartgrid)L'acc\u00e8s aux donn\u00e9es quantitatives concernant le suivi des consommations et desproductions de tous les fluides (eau, \u00e9lectricit\u00e9, chauffage, gaz, t\u00e9l\u00e9coms, air, applicationssp\u00e9cifiques diverses) est d\u00fb \u00e0 GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT via une garantie desLR SSS. ae \u2014 \u2014SS SSS \u2014 Ley Ra an Spe Rs DFE sa,RIRE Ca 2e SS SSS Se a ~ _\u2014 meST SSE EE EEE EE = .Ss ~LSSSS es ics um euSS \u00ab Page 7 sur 46sTT\n= / ISG LOGS LOS LISS LOGE\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n57\npossibilit\u00e9s techniques du transfert de ces donn\u00e9es, et un accord de principe de leurtransmission. Le Cessionnaire reportera cet engagement aux sous acqu\u00e9reurs ouutilisateurs finaux des locaux.ARTICLE 4.2 \u2014 CERTIFICATION ET LABELLISATION DES PROGRAMMES:Engagements du CessionnaireDans le cadre de son engagement en faveur du d\u00e9veloppement durable, GRAND PARISAMENAGEMENT souhaite assurer de facon syst\u00e9matique la qualit\u00e9 des programmes delogements r\u00e9alis\u00e9s au sein de ses op\u00e9rations d'am\u00e9nagement. GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT souhaite faire partager aux ma\u00eetres d'ouvrages auxquels il c\u00e8de desterrains, une d\u00e9marche du d\u00e9veloppement durable qui s'appuie \u00e0 la fois sur descertifications environnementales et sur des r\u00e9alisations techniques compl\u00e9mentairespermettant de r\u00e9pondre aux enjeux locaux en recherchant les meilleurs engagements surla qualit\u00e9 de vie, le respect de l'environnement et la performance \u00e9conomique du b\u00e2timent,le cas \u00e9ch\u00e9ant au-del\u00e0 de la r\u00e8glementation applicable.Ainsi, GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT a sign\u00e9 le 2 d\u00e9cembre 2015 une convention avecCERQUAL, organisme certificateur et mandat\u00e9 par AFNOR Certification pour d\u00e9livrer lacertification NF Habitat d\u00e9marche HQE\u00ae.GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENTa par ailleurs sign\u00e9 le 10 octobre 2018 une convention avecCERTIVEA organisme certificateur et mandat\u00e9 par AFNOR Certification pour d\u00e9livrer lacertification NF HQE\u00ae.Aux termes de ces conventions, GRAND PARIS AMENAGEMENT impose aux ma\u00eetresd'ouvrage auxquels il c\u00e8de des terrains au sein de ses op\u00e9rations d'am\u00e9nagement, der\u00e9aliser leur programme avec un niveau d'exigences correspondant aux marques NFHabitat HQE\u00ae, et NF HQE\u00ae.Pour r\u00e9pondre aux enjeux locaux de d\u00e9veloppement durable, dans le cadre de laconsultation des promoteurs, les n\u00e9gociations pr\u00e9c\u00e9dant la d\u00e9signation du promoteurlaur\u00e9at ont d\u00e9bouch\u00e9 sur les engagements du Cessionnaire aux Pr\u00e9sentes :1\u00b0/ L'obtention de la certification NF Habitat HQE\u00ae a minima pour l'ensemble deslogements / des locaux du Lot EIE3.Le Cessionnaire, disposant des droits \u00e0 certifier par CERQUAL s'est engag\u00e9 \u00e0 aller au-del\u00e0des exigences minimales requises en certifiant l'ensemble des b\u00e2timents du Lot ElEZ.Pour la certification NF Habitat HOE\u00ae, le Cessionnaire devra justifier aupr\u00e8s de GRANDPARIS AM\u00c9NAGEMENT des audits r\u00e9alis\u00e9s par l'organisme certificateur CERQUAL auxphases de l'op\u00e9ration suivantes :- Apres la constitution de l'Avant-Projet D\u00e9taill\u00e9 et avant le Permis deConstruire pour un audit du Programme de Construction ;- Apres la constitution du Projet et avant le lancement du Dossier deConsultation des Entreprises de travaux;- Ala r\u00e9ception du chantier, soit au moment de l'acte par lequel le maitred'ouvrage promoteur d\u00e9clare accepter l'ouvrage propos\u00e9 par sa ma\u00eetrised'\u0153uvre construction, avec ou sans r\u00e9serve :\n- Page 8 sur 46 INyVYOGSY06,\nSe\n= SS / YOO GY G~ ~~ / ER =~ (TITI LOG LPO On =\n+ Page 14 sur 46s\n/\nf\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n64\nETUDES - PRELIMINAIRES\nTACHES\nLever topographique et plan topographiqueau 1/500Etudes g\u00e9otechnique pr\u00e9alable de type G1(G1 ESQ/PGC) \u00e0 l'\u00e9chelle de la ZACEtudes de sol approfondi propres \u00e0 chaque lot(g\u00e9ologiques, hydrog\u00e9ologiques, g\u00e9otechniques(dont G2AVP/G2PRO, G6....)Etudes agro-p\u00e9dologiques li\u00e9es \u00e0 la ZAC, le cas \u00e9ch\u00e9ant\nEtudes environnementales \u00e0 l'\u00e9chelle de laZACEtudes environnementales propres \u00e0 chaquelot\nCoordination architecturale des projets desdivers CessionnairesCalage graphique et altim\u00e9trique desouvrages de b\u00e2timent. Respect dunivellement et des pentes r\u00e9guli\u00e8res desespaces publics (voiries...) indiqu\u00e9es au plandes espaces publics ou sur la fiche de lotPlanning d'ex\u00e9cution des travaux deconstructionPlan de bornage et bornage du lotPiquetage et implantation des voiriesext\u00e9rieures au lot en phase ex\u00e9cutionPiquetage et implantation des voiriesint\u00e9rieures au lot et des b\u00e2timentsEntretien, conservation, r\u00e9tablissement desbornages provisoires et d\u00e9finitifs\nA la charge deGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTCESSIONNAIRE\nnn. LES ee _\n\u2014 nee\u2014\u2014 \u00abPage 15 sur 466TM. TT= \u2014> XX /\n~~TM~~\nOC YULOG:066296qOw =oOYu OGA\nn les\n06.NA9On Le)U.$99680565, 5: og}5) SOC) #00ADO \u00a90066 COGeOn i)\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n65\nPREPARATION DU TERRAIN\nTACHES\nEtat des lieux du terrain et de ses abords avec Huissierlors de la visite de terrain pr\u00e9alable a la signature del'acte de vente (pr\u00e9sence GPA)Etudes, conception et travaux de d\u00e9constructions desbatis jusqu'au niveau des terrains naturels et ouremani\u00e9s suite aux travaux de d\u00e9molition, pr\u00e9sentantles solutions de remploi et de recyclageEtudes, conception et travaux de d\u00e9constructions detoute construction, infrastructure, et voirie en dessousdu terrain naturel, y compris dallages, pr\u00e9sentant lessolutions de remploi et de recyclageComblement des caves, ou parkings, avec desmat\u00e9riaux inertes, sans garantie de portance.Remblaiement des tranch\u00e9es et des fouillesarch\u00e9ologiques existantes ou a r\u00e9aliser sur le lot, sansgarantie de portance.Suppression de r\u00e9seaux d\u00e9saffect\u00e9s sous emprisepublique (si n\u00e9cessaire)Suppression de r\u00e9seaux d\u00e9saffect\u00e9s dans l'emprise dulot (si n\u00e9cessaire)D\u00e9voiement des r\u00e9seaux publics non d\u00e9saffect\u00e9s dansl'emprise du lotTravaux sp\u00e9ciaux \u00e9ventuels de pr\u00e9paration li\u00e9s \u00e0 lanature du sous-sol sous emprise publiqueTravaux sp\u00e9ciaux \u00e9ventuels de pr\u00e9paration li\u00e9s \u00e0 lanature du sous-sol du lot1 Acc\u00e8s au chantier jusqu'\u00e0 la limite de lot\nAcc\u00e8s au chantier compl\u00e9mentaire (entr\u00e9e et/ou sortiecharreti\u00e8re) jusqu'\u00e0 la limite de lot\n1 Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme.\n\u00abPage 16 sur 466\nGRAND PARISCESSIONNAIRE |AM\u00c9NAGEMENTX\nX\nX\nX\nx\nX\nXX\nX\nX\nXMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT\nLa ES\n0669\u20acMOG, 30OSEOLS\nX Financement\nie OCA= On=\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n66\nR\u00e9alisation de tous branchements provisoiresn\u00e9cessaires a la r\u00e9alisation des travaux (y comprisraccordements et \u00e9vacuations)Nettoyage g\u00e9n\u00e9ral du lot apr\u00e9s cession (y comprisd\u00e9pose des cl\u00f4tures et murs ou murets existants)\nNettoyage g\u00e9n\u00e9ral des voies d'acc\u00e8s au lot (Dans et endehors de la ZAC) au titre de la gestion de chantierPose des cl\u00f4tures de chantier autour du lot selonprescriptions du ROICD\u00e9broussaillage du lot, abattage et dessouchage desarbresD\u00e9capage et/ou stockage de la terre v\u00e9g\u00e9tale du lotD\u00e9pollution : selon les modalit\u00e9s pr\u00e9vues par lapromesse de vente et l'acte de vente\nx<\nX\nre \u00e0 _\u2014\nee \u00abPage 17 sur 46e\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n67\nTERRASSEMENTS - VOIRIES\nTACHES\nTerrassements sous emprises publiquesVoiries et tous espaces publics ext\u00e9rieurs au lotEntretien de voirie et ses abords en phase travaux autitre de la gestion de chantierTrottoirs, places et placettes publiquesCheminements pi\u00e9tons sur emprise publiqueCheminement pi\u00e9ton en phase travaux au titre de lagestion de chantier\nStationnements \u00e9ventuels faisant partie de l'emprisede la voirie publiqueCarrefours aux d\u00e9bouch\u00e9s des voiries de la ZAC surles voiries existantes\nBateau(x) d'acc\u00e9s sur trottoir (position indiqu\u00e9e a lafiche de lot)\nBateaux suppl\u00e9mentaires\nTerrassements \u00e0 l'int\u00e9rieur du lot (y compris\u00e9vacuation aux d\u00e9charges et toutes suj\u00e9tions)Voiries internes au lotCheminements pi\u00e9tons internes au lotStationnements internes n\u00e9cessaires au lotStationnements en phase travaux externesn\u00e9cessaires au lot\nA la charge deGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTCESSIONNAIREXX\nXXMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT**\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT\nX Financement\nFinancement\nFinancement\nSE = Poe~\u2014 IIS SS Se a Se SSS \u2014~ a\"\u00abPage 18 sur 466 | |'066.Ze = 900<< VO JOR SLVO5R YS CC) [Slay VOOn OS L9G,\nO[e)O odJe *Or \\ @} >On Q00 20\u20acCOS off\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n68\nASSAINISSEMENT- EU-EP *\nCanalisations EU-EP principales et noues dansl'emprise des voies publiques\nRegards de visite sur canalisations principales\nOuvrages de r\u00e9gulation dans les noues EPprincipales dans emprises publiques suivantdossier Loi sur l'Eau\nCanalisations EU-EP de desserte depuis lacanalisation principale situ\u00e9e sous emprisepublique jusqu'a la limite du lot y comprisregard de branchement lorsque ceraccordement rempli les deux conditionscumulatives suivantes :-__|lest dimensionn\u00e9 pour desservirexclusivement le projet du cessionnaire ;- llestinf\u00e9rieur \u00e0 100m.Les travaux seront r\u00e9alis\u00e9s par l'entreprisemandat\u00e9e par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENTaux frais du Cessionnaire.Dans le cas d'une modification desimplantations de raccordement, les \u00e9tudesd'ex\u00e9cution sont \u00e0 la charge du cessionnaireRaccordement provisoire EP/EU durant laphase chantier sur les ouvrages r\u00e9alis\u00e9s parl'am\u00e9nageur.Il s'agit d'une possibilit\u00e9 et non d'un droit.En cas d'accord de l'am\u00e9nageur, uneconvention d'utilisation sera sign\u00e9e entre cedernier et le cessionnaire qui pr\u00e9voira desmodalit\u00e9s d'intervention op\u00e9rationnelle(hydrocurage avant et apr\u00e8s travaux, ITV avantet apr\u00e8s travaux, dans le cas des noues : constatcontradictoire, nettoyage avant/apr\u00e8s, relev\u00e9g\u00e9om\u00e9trique des noues avant/apr\u00e8s, \u00e9tude depollution avant/apr\u00e9s.....)\nSS ~ESS \u00ab Page19 sur 466\nGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTLE CESSIONNAIRE\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAMENAGEMENT**\nYO6sIGLOS LU 365DOGP900V0 200\nFinancement\n\u20ac YYOG SrO0 as\nMEUOS= OLU060600069066.SiafoOO6\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n69\nEntretien des r\u00e9seaux et des noues EP au seindes emprises publiques au titre de la gestion dechantierEn phase chantier : Canalisations EP dedesserte depuis la canalisation principale situ\u00e9esous emprise publique jusqu'a la limite du lot.Les travaux seront r\u00e9alis\u00e9s par l'entreprisemandat\u00e9e par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENTaux frais du Cessionnaire. Les conditions deraccordements sont d\u00e9finies au ROICDispositif de stockage et de r\u00e9gulation des eauxpluviales du lot concern\u00e9, avant rejet dans ler\u00e9seau public, selon les prescriptions du dossierLoi sur l'Eau, \u00e0 savoir 10 |/s/na pour une pluie defr\u00e9quence 30 ans, y compris r\u00e9gulateur. Levolume final stock\u00e9 sur le lot devra permettrede g\u00e9rer dans l'emprise du lot une pluied'occurrence 30 ans sans mise en p\u00e9ril desbiens et des personnesCanalisations EU et EP (ou noues) internes achaque lot privatify compris les dispositifs anti-refoulementAssainissement des sous-sols des constructions,y compris pompes de relevage, d\u00e9bourbeur-deshuileur, etc. quand ceux-ci sont autoris\u00e9sDispositifs de traitement des effluents (suivantr\u00e8glement sanitaire d\u00e9partemental)\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAMENAGEMENT*\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAMENAGEMENTTM\nXFinancement\nFinancement\n* cf cahier des prescriptions architecturales, paysag\u00e8res et environnementales dupr\u00e9sent cahier des charges ainsi que la fiche de lot technique et urbanistique.\n\u00bb Page 20 sur 466\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n70\nEAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE - ARROSAGE\nCanalisations principales sous l'emprise desvoies publiques suivant le dimensionnementvalid\u00e9 avec le gestionnaire du r\u00e9seau et le SDIS\u00e0 l'AVPEssais et d\u00e9sinfection du r\u00e9seau principal sousdomaine public.Antenne d'alimentation depuis la canalisationprincipale jusqu'\u00e0 la limite d'emprise (y comprisessais et d\u00e9sinfection). Les travaux serontr\u00e9alis\u00e9s par une entreprise agr\u00e9\u00e9e par leCessionnaire du r\u00e9seau*Dans le cas d'une modification des implantations deraccordement, les \u00e9tudes d'ex\u00e9cution sont \u00e0 la chargedu cessionnaireEn phase chantier : Antenne d'alimentationdepuis la canalisation principale jusqu'\u00e0 lalimite d'emprise (y compris pose et d\u00e9pose dubranchement provisoire, essais et d\u00e9sinfection).Les travaux seront r\u00e9alis\u00e9s par une entrepriseagr\u00e9\u00e9e par le Cessionnaire du r\u00e9seau*\nRaccordement sur l'antenneR\u00e9seau int\u00e9rieur au lotRegard compteur, g\u00e9nie civil du local compteurd'eau dans le cas d'un local int\u00e9gr\u00e9 \u00e0l'immeubleEssais et d\u00e9sinfection du r\u00e9seau r\u00e9alis\u00e9 par leCessionnaire et les antennes de branchementsous le domaine public.Bouche d'arrosage des espaces publicsBouche d'arrosage des espaces plant\u00e9s internesau lot, y compris disconnecteur\na\nGRAND PARISAMENAGEMENTLE CESSIONNAIRE\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTFinancement?\n? Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme.3 Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme.SS Sa ee SSS nn a\u00c0 == ~ Pie a Re SSS S . \u2014ZSSSSsssSSSSSSS|ES|SESEEERN, -\u2014 TITISS: \u00abPage 21 sur 466SSES ... /\" /\nIf4 OnASLG5 SVU; CALLS SYOSSLOS SES\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n71\nPoteaux ou bouches incendie install\u00e9s sur emprisepublique dans le cadre de la validation g\u00e9n\u00e9rale Xde la d\u00e9fense incendie de la ZAC en accord avecles services de la Brigade des Sapeurs-Pompiersde Paris (BSPP) ou les services exer\u00e7ant la m\u00eamecomp\u00e9tence sur le territoire concern\u00e9.Protections incendie compl\u00e9mentaires -\u00e9ventuelles \u00e0 l'int\u00e9rieur du lot.Dans le cas d'une impossibilit\u00e9 technique av\u00e9r\u00e9edans l'emprise du lot, renforcement!) des r\u00e9seaux, Maitrise d'ouvragepoteaux ou bouches incendie install\u00e9s sur emprise GRAND PARIS Financementpublique dans le cadre du programme du AMENAGEMENTCessionnaire (attendus PC, colonne s\u00e8che, etc....).Pose tous syst\u00e8mes anti-retours et pose compteur X\n* cf fiche de lot technique et urbanistique(1) Renforcement: Le niveau de base par rapport auquel un renforcement sera lecas \u00e9ch\u00e9ant n\u00e9cessaire est celui pr\u00e9vu au stade AVP/PRO des travauxd'\u00e9quipements publics de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT et valid\u00e9 par leConcessionnaire.\n= . _\u2014 as\ns Page 22 sur 46 \u00ab\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n72\nALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUELa convention sign\u00e9e par l'Am\u00e9nageur avec ENEDIS \u00e0 l'\u00e9chelle de la ZAC pr\u00e9voitune puissance maximale pour la desserte de ce lot de 516 Kva, y comprisl'alimentation des bornes de charge pour les v\u00e9hicules\nA la charge deTACHES\n[R\u00e9seau Haute Tension (HTA) sur emprise publique dansle cadre de la desserte globale de la ZACPoste de transformation \u00e9lectrique de distributionpublique (g\u00e9nie civil, \u00e9quipement et raccordement aur\u00e9seau HTA du poste) :- implant\u00e9 sur une emprise publique (selon fiches delot) et pour un besoin en puissance \u00e9lectrique inf\u00e9rieur\u00e0 250 KVa (et ce pour l'ensemble du ou desprogrammes compris dans les d\u00e9limitations du lot)- implant\u00e9 sur une emprise priv\u00e9e (selon fiches de lot) etpour un besoin en puissance \u00e9lectrique inf\u00e9rieur \u00e0 250Kva (et ce pour l'ensemble du ou des programmescompris dans les d\u00e9limitations du lot)- pour un besoin en puissance \u00e9lectrique sup\u00e9rieur \u00e0250 Kva (et ce pour l'ensemble du ou des programmescompris dans les d\u00e9limitations du lot), le poste abonn\u00e9ou le(s) poste(s) de distribution publique est(sont)implant\u00e9(s) sur le lot priv\u00e9.Dans le cas d'un besoin de puissance \u00e9lectrique sup\u00e9rieur \u00e0 250KVA (et ce pour l'ensemble du ou des programmes comprisdans les d\u00e9limitations du lot), r\u00e9seau HTA sur emprise publiquepour raccordement du(des) poste(s) abonn\u00e9(s) ou dedistribution publiqueFourniture de la demande de raccordement basse tensionpour ENEDIS coh\u00e9rente avec la puissance allou\u00e9e au lot etrappel\u00e9e ci-avantVisa de la demande de raccordement \u00e9tablie par leCessionnaire basse tension aupr\u00e8s d'ENEDISR\u00e9alisation du r\u00e9seau Basse Tension depuis le poste dedistribution publique jusqu'au (x) coffret (s) en limite depropri\u00e9t\u00e9, sur domaine public lorsque le raccordement estdimensionn\u00e9 pour desservir exclusivement le projet ducessionnaire ;\nGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTLECESSIONNAIRE\na\"\n\u00abPage 23 sur 46sTIR\nTE F\nX\n\u00c9quipements\u00e9lectrique,raccordement HTA\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT\nG\u00e9nie civil\nFinancement\nFinancement\n| oeWO05 You, OS Y96 \"VO OoIDG LOGS LVOS LODE LOGS LOG SLGGLLGEM = cas\nQO6SLOS 005\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n73\nEn phase chantier: R\u00e9alisation du r\u00e9seau Basse Tensiondepuis le poste de distribution publique jusqu'au (x)installation (s) de chantier et tout mat\u00e9riel \u00e9lectrique(grues)R\u00e9alisation des r\u00e9seaux situ\u00e9s dans l'emprise de(s) laparcelle(s) ced\u00e9e(s)\n\u00abPage 24 sur 466\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n74\nCHAUFFAGE URBAINLes prescriptions ci-dessous devront \u00eatre compl\u00e9t\u00e9es par le cahier des charges del'exploitant du r\u00e9seau de chauffage.\nDELEGATAIRE LE CESSIONNAIRER\u00e9seau primaire de distribution sous domaine xpublicBranchement du primaire vers la sous-station || ; x Financementdu groupe d'immeubles (sur espace public)G\u00e9nie-civil de la sous-station XEquipement primaire de la sous-station* XEquipement secondaire de la sous-station * X\nEtude g\u00e9n\u00e9rale de pertinence Xd'installation d'ENR\nRaccordement au r\u00e9seau local (chaleur,froid ou \u00e9lectricit\u00e9) x\nExploitation des installations X\n* selon limites de prestation d\u00e9taill\u00e9es ci-dessous:- Le Cessionnaire est tenu de subir toutes les servitudes n\u00e9cessit\u00e9es par le passage surson terrain et, \u00e9ventuellement dans les immeubles b\u00e2tis, des canalisations dechauffage urbain, telles que r\u00e9alis\u00e9es par le D\u00e9l\u00e9gataire,- Le Cessionnaire a pour obligation de se brancher au r\u00e9seau de chauffageurbain pour l'alimentation de l'int\u00e9gralit\u00e9 de ses besoins en chaleur pour lechauffage et le r\u00e9chauffage de l'eau chaude sanitaire,\nLe Cessionnaire s'engage \u00e0 conclure, dans les huit mois au plus tard suivant la signature dela promesse de vente conclue avec l'Am\u00e9nageur, une convention avec le D\u00e9l\u00e9gataire. Cetteobligation sera \u00e9videmment souscrite sous condition suspensive de la r\u00e9alisation effectivede la vente du ou des lots concern\u00e9(s).Le Cessionnaire s'engage \u00e0 souscrire une police d'abonnement, lors de la passation de l'actede vente, pr\u00e9cisant les conditions g\u00e9n\u00e9rales et particuli\u00e8res de fourniture de la chaleurn\u00e9cessaire au chauffage et au r\u00e9chauffage de l'eau chaude sanitaire et \u00e0 remettre pourinformation le r\u00e8glement de service pr\u00e9cisant les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la fourniture de\n/ ;SesSe. ee | \u2014e Page 25 sur 46s~~ Bp ,S0CG Yur 3) AUXX / DDG LO9GSLVOSLIGEMOHSS\n/\n\\\n/\ny)\n////\nI\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n75\nchaleur, documents contractuels \u00e9tablis par le D\u00e9l\u00e9gataire. Cette police d'abonnement est\u00e0 souscrire, selon les termes pr\u00e9vus dans la d\u00e9l\u00e9gation de service public et selon les clauseset conditions en vigueur au moment de sa signature, avec le D\u00e9l\u00e9gataire du r\u00e9seau dechauffage urbain d'une dur\u00e9e \u00e9gale au contrat de concession conclu, aux termes delaquelle il s'engage \u00e0 acheter l'int\u00e9gralit\u00e9 de ses besoins de chaleur n\u00e9cessaire au chauffageet au r\u00e9chauffage de l'eau chaude sanitaire de sa construction.\nLe Cessionnaire, lorsque des sous-stations de chauffage et/ou des postes de distribution dechaleur sont pr\u00e9vues dans sa parcelle, doit r\u00e9server gratuitement dans sa construction deslocaux ad hoc conformes aux sp\u00e9cifications techniques telles que d\u00e9finies ci-dessous:Pour la fourniture de chaleur destin\u00e9e au chauffage et au r\u00e9chauffage de l'eau chaudesanitaire de l'ensemble des constructions \u00e0 \u00e9difier dans le p\u00e9rim\u00e8tre op\u00e9rationnel o\u00f9 de laZAC du Fort d'Aubervilliers, les limites de prestations entre le D\u00e9l\u00e9gataire et l'Am\u00e9nageur, .et en cons\u00e9quence les constructeurs, sont d\u00e9finies ci-apr\u00e8s.Les travaux r\u00e9alis\u00e9s et mat\u00e9riels fournis et install\u00e9s par le D\u00e9l\u00e9gataire (canalisations deraccordement et mat\u00e9riels accessoires) comprennent l'amen\u00e9e du fluide caloporteurjusque dans le poste de livraison (sous station) local technique de 30 m? environ avec unehauteur sous-plafond de 3 m minimum r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 cet effet et mis \u00e0 la disposition gratuitedu D\u00e9l\u00e9gataire par le Cessionnaire, ce local devant \u00eatre accessible par les partiescommunes.La construction du clos et du couvert du poste de livraison est \u00e0 la charge du leCessionnaire.La sous-station comporte le poste de pr\u00e9paration de chauffage et d'eau chaude sanitaire,comme d\u00e9fini ci-dessus.Pour le chauffage, la limite de prestations du D\u00e9l\u00e9gataire est constitu\u00e9e par les brides desortie des \u00e9changeurs situ\u00e9s dans le poste de livraison.Les compteurs de chaleur ainsi que leurs organes hydrauliques font partie des installationsprimaires entretenues et exploit\u00e9es par le d\u00e9l\u00e9gataire.Pour l'eau chaude sanitaire (ECS), la limite de prestations du D\u00e9l\u00e9gataire est la bride desortie de l'organe de r\u00e9chauffage de l'ECS ; elle comporte le compteur d'eau froide, lesr\u00e9gulations n\u00e9cessaires et le calorifuge de tous ses organes.Pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les r\u00e9seaux de distribution et de recyclage audel\u00e0 des limites pr\u00e9cis\u00e9es ci-dessus sont \u00e0 la charge du le Cessionnaire.Les corps de chauffe, robinetterie associ\u00e9e (isolement et r\u00e9glage) et r\u00e9gulations, ainsi quetous les organes et mat\u00e9riels divers situ\u00e9s au del\u00e0 des limites pr\u00e9cis\u00e9es ci-dessus sont \u00e0 lacharge du constructeur.Le maintien en bon \u00e9tat de fonctionnement des installations de chauffage et d'ECS \u00e0 partirdes limites fix\u00e9es ci-dessus est \u00e0 la charge du propri\u00e9taire, et en particulier leur \u00e9quilibrage,leur d\u00e9sembouage, le r\u00e9glage des temp\u00e9ratures et le traitement de l'eau des circuits.\nQA\n<< RE= RE TI =\" ER sie =SSS rSSSSS \u00ab Page 26 sur 46 \u00ab= es\n=> SS ' VLOORLIOGARLOGR LOGRK LORAX OGe\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n76\nGAZ\nTACHES A la charge deGRAND PARIS LE CESSIONNAIREAMENAGEMENT etConcessionnaireR\u00e9seau de distribution (MP) sous domaine XpublicBranchement sous domaine public ,. ; _\u2014... . X Financementjusqu'en limite du lotFourniture de la demande de xraccordement \u00e0 GRDFR\u00e9seau int\u00e9rieur au lot | xCoffret pr\u00e9\u00e9quip\u00e9, sauf poste de d\u00e9tente XEquipement du coffret XR\u00e9seau int\u00e9rieur au lot depuis le coffret XFourniture et installation du compteur X\n* Selon plan figurant dans la fiche de lot et suivant les modalit\u00e9s de la convention GRDF/GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT\nIT \u2014 oo \u2014SS \u00ab Page 27 sur 466 MOSS:\u2014S 08680065SS 206 o OyOLe ~~. V4 ; LOG SYQGe O YUO6, MUDD YVO 9906 OGc> SS: / SOG LOGS LLOSLIGELISSLSS SLGS LOGE\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n77\nSSE EES = we \u2014\u2014IFIYIYYYS IS A ~BeSS: \u00ab Page 28 sur 46s\n\u00c9CLAIRAGE PUBLIC\nTACHES A la charge deGRAND PARIS LE CESSIONNAIREAM\u00c9NAGEMENTR\u00e9seau d'\u00e9clairage public des voieset espaces publics, y comprisarmoires et raccordement au r\u00e9seau X\u00e9lectriqueEn phase chantier : r\u00e9seaud'\u00e9clairage public des voies et des Ma\u00eetrise d'ouvrageespaces publics pour les besoins des GRAND PARIS Ratechantiers selon les modalit\u00e9s du AMENAGEMENTROICR\u00e9seau d'\u00e9clairage ext\u00e9rieur propre\u00e0 chaque lot. XR\u00e9seau d'\u00e9clairage ext\u00e9rieur propre\u00e0 chaque lot.*Les travaux \u00e0 r\u00e9aliser sous l'emprisedevront \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s par une GRAND PARISentreprise mandat\u00e9e par GRAND AMENADEMENNTPARIS AMENAGEMENT et le bailleuren charge du r\u00e9seau aux frais duCessionnaire.\nMa\u00eetrise d'ouvrageFinancement\nComptage sur services g\u00e9n\u00e9raux ouen coffret individuel ext\u00e9rieur du Xr\u00e9seau propre \u00e0 chaque lot\ne Dans le cas de sente pi\u00e9tonne ouverte au public\"| est propos\u00e9 que les travaux soient r\u00e9alis\u00e9s par l'entreprise de GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT et pay\u00e9s par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT, puis rembours\u00e9s \u00e0GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT par le Cessionnaire sur pr\u00e9sentation de devis et\u00e9tablissement d'une facture.\nHR 7 LOGE MUU, SVE= \u00e0 006000008200\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n78\nTELECOMMUNICATIONS\nTACHES\nG\u00e9nie civil des r\u00e9seaux ext\u00e9rieurs(fourreaux, armoires de sous r\u00e9partition etchambres de tirage) depuis les r\u00e9seauxexistantsBranchement ou antenne de dessertesous domaine public jusqu'en limited'emprise y compris chambre deraccordement et ouverture-fermeture detranch\u00e9es. Les travaux a r\u00e9aliser sousl'emprise publique par le Cessionnairedevront \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s par une entreprisemandat\u00e9e par GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTet l'op\u00e9rateurt\u00e9l\u00e9phonique en charge du r\u00e9seau auxfrais du Cessionnaire.Coordination de l'implantation desr\u00e9seaux sous l'emprise publiqueR\u00e9alisation de la desserte d'alimentationint\u00e9rieure et installation \u00e0 l'int\u00e9rieur desconstructionsCablage par un op\u00e9rateur r\u00e9seau au choixdu Cessionnaire\nA la charge deGRAND PARISAMENAGEMENTLECESSIONNAIRE\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT* Financement\n* {| est propos\u00e9 que les travaux soient r\u00e9alis\u00e9s par l'entreprise de GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT et pay\u00e9s par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT, puis rembours\u00e9s \u00e0GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT par le Cessionnaire sur pr\u00e9sentation de devis etfacture.NOTA: Il est ici pr\u00e9cis\u00e9 que les engagements de l'Am\u00e9nageur se limitent \u00e0 garantir la cr\u00e9ation dug\u00e9nie civil d'un r\u00e9seau permettant l'acc\u00e8s au Service Universel de t\u00e9l\u00e9communication (cf. articleL35-1 du code des Postes et des Communications Electroniques). Pour les services haut d\u00e9bit, lepromoteur doit contacter directement les op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications pour conna\u00eetre leniveau de services offerts (fibre optique, haut d\u00e9bit,).\nSSS. ue mene ~~ Tr, \u2014 mr ~~SSS ae of =Se e Page 29 sur 46 \u00abES /IT /\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n79\nTELECOMMUNICATIONS(FIBRE OPTIQUE)\nA la charge deTACHES\nG\u00e9nie civil (chambre L5T) pour labaie de brassage en entr\u00e9e de ZAC(hors shelter) pour toute l'op\u00e9rationBloc g\u00e9nie civil mutualis\u00e9 ou nonavec r\u00e9seau cuivre, y comprischambre de tirage tous les 200 ml.G\u00e9nie civil pour la cr\u00e9ation des PMZau sein des batimentsBranchement ou antenne dedesserte sous domaine publicjusqu'en limite d'emprise y comprischambre (LIT) de raccordement etouverture-fermeture de tranch\u00e9es.\nR\u00e9alisation de la desserted'alimentation int\u00e9rieure etinstallation a l'int\u00e9rieur desconstructions (y compris leraccordement dans la chambresitu\u00e9 \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diate du lot)Fourniture et mise en place de labaie de brassage et du c\u00e2blageoptique par un (ou des) op\u00e9rateur(s)fibre r\u00e9seau au choix duCessionnaire\nGRAND PARISAMENAGEMENTLE CESSIONNAIRE\nX\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAMENAGEMENT*Financement\n\"Il est propos\u00e9 que les travaux soient r\u00e9alis\u00e9s par l'entreprise de GRAND PARISAMENAGEMENT et pay\u00e9s par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT, puis rembours\u00e9s \u00e0GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT par le Cessionnaire sur pr\u00e9sentation de devis etfacture.\nLS LSSS ST III ES = ~IIS.>>>= = Se)\nOc\nQc\\ xe QCje) OrcUrs, VC 08520990an 9d66KL06S8 00 9066, 9668206 =AS > TA\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n80\nAMENAGEMENT PAYSAGER - PLANTATIONS\nTACHES A la charge deGRAND PARIS LEAMENAGEMENT CESSIONNAIREPlantations d'arbres le long des voies publiques xAm\u00e9nagement paysager des espaces librespublics y compris mobilier urbainPlantations le long des voiries internes aulot *Am\u00e9nagement paysager des espaces collectifsinternes a chaque lot, y compris mobilier urbain . X*\nAm\u00e9nagement paysager interne au lot ou li\u00e9 aubatiment * xAm\u00e9nagement des noues priv\u00e9es sur chaquelot n\u00e9cessaire a l'assainissement des eaux Xpluviales\nAm\u00e9nagement des entr\u00e9es des parcellespriv\u00e9es**\n* Pour lesquels, il conviendra de se reporter au cahier des prescriptionsarchitecturales, paysag\u00e8res et environnementales.** Dans le cas d'un retrait de cl\u00f4ture par rapport \u00e0 la limite de propri\u00e9t\u00e9\n|\n\u2014 | po._\u2014_ \u00abPage 31 sur 46 \u00ab KE BSS!pS}. Ya) (e]> VOA mw a; ~ 00 On:\u2014 =~. 06H MUU, , OS MGG LOGS LO6SL O\u00a2> = / O65 LOGSLVOGLSD SLOSS LISS LGB RLGE\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n81\nAUTRES LOCAUX\nLocaux techniquesobligatoirement int\u00e9gr\u00e9s auxbatimentsToutes menuiseries ouma\u00e7onneries attenantes auxb\u00e2timents : perrons, rampes desous-sol, etc...Tous murets, bacs, jardini\u00e8res ouautres ouvrages \u00e0 l'int\u00e9rieur dulot et en limiteG\u00e9nie civil des transformateursHTA/BT sur domaine priv\u00e9,int\u00e9gr\u00e9s aux constructions\nGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTLE CESSIONNAIRE\nRe\na RE\nde\n~\n\u00abPage32 sur 466\n/\n/\n_\u2014_\u2014_\u2014_\u2014. ER LR\nSOE LOSGLLOSISO ICSLe] [e)OSS VYOSL908.\u00e0Or\nfe)it OSSagMIOoc\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n82\nCLOTURES\nTACHES A la charge deGRAND PARISAMENAGEMENTLECESSIONNAIRER\u00e9fection, construction des cl\u00f4tures enlimite mitoyenne de la ZAC avec lespropri\u00e9t\u00e9s riveraines existantesCl\u00f4ture du lotCl\u00f4tures et portail de ZAC d\u00e9finis au ROICCl\u00f4tures mitoyennes entre lots \u00e0 l'int\u00e9rieurde la ZACCl\u00f4tures en fa\u00e7ade sur rueCl\u00f4tures s\u00e9paratives\nMaitrise d'ouvrageGRAND PARISAM\u00c9NAGEMENTFinancement\nX\nIl conviendra de se rapporter au cahier des prescriptions architecturales, paysag\u00e8reset environnementales et \u00e0 la fiche de lot annex\u00e9s (au pr\u00e9sent cahier des charges / \u00e0la promesse de vente et \u00e0 l'acte).\n= &\n\u00ab Page 33 sur 468f\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n83\nARTICLE 8 - PHASAGE DES TRAVAUX REALISES PAR L'AMENAGEURLes travaux r\u00e9alis\u00e9s par l'Am\u00e9nageur peuvent \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s en plusieurs phases. Lesouvrages concern\u00e9s sont ceux stipul\u00e9s a l'article 7 \u00ab limites de prestations \u00bb.Ainsi, la voirie publique sera r\u00e9alis\u00e9e au minimum en deux phases, et ce ind\u00e9pendammentdu planning longitudinal impos\u00e9 par les imp\u00e9ratifs d'avancement de chantier. Cependant,certains \u00e9l\u00e9ments de chaque phase pourront \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s suivant les n\u00e9cessit\u00e9s de :coordination entre travaux de viabilit\u00e9 et travaux de construction des b\u00e2timents.L'installation du chantier par le Cessionnaire s'effectuera avec un \u00e9tat des lieuxcontradictoire avec huissier, tel que stipul\u00e9 \u00e0 l'article 7.Premi\u00e8re phase : viabilisation aux abords du lot (livr\u00e9e en octobre 2022)- mise en \u00e9tat des sols conform\u00e9ment aux dispositions de l'article 7- terrassements, nivellement, encaissement des chauss\u00e9es, acc\u00e8s au chantier- r\u00e9seaux primaires d'assainissement EU et EP, hors antenne de branchements des lots- sur la rive des chauss\u00e9es, r\u00e9alisation des dispositifs visant \u00e0 recueillir et \u00e9vacuer les eauxde ruissellement (noues),- l'infrastructure des chauss\u00e9es jusque et y compris la couche de roulement provisoire ;- les fourreaux et operculaires destin\u00e9s au passage ult\u00e9rieur de certains r\u00e9seaux (le cas\u00e9ch\u00e9ant),- la constitution des trottoirs en phase provisoire si n\u00e9cessaire,- \u00e9clairage provisoire si n\u00e9cessaire \u00e0 la desserte routi\u00e8re et pi\u00e9tonne du chantier- pose de r\u00e9seaux passant sous trottoirs.\nDeuxi\u00e8me phase: ach\u00e9vement des travaux d'am\u00e9nagement du secteur de la ZACdans lequel se situe le terrain c\u00e9d\u00e9Les travaux de r\u00e9alisation de la voirie d\u00e9finitive ne pourront \u00eatre engag\u00e9s qu'apr\u00e8s lalib\u00e9ration totale d'un secteur par le Cessionnaire du chantier. Ladite lib\u00e9ration devraintervenir au moins trois (3) mois avant la livraison des lots (notamment logements, des\u00e9quipements publics, des commerces), apr\u00e8s qu'un \u00e9tat des lieux contradictoire aura \u00e9t\u00e9r\u00e9alis\u00e9. L'Am\u00e9nageur se r\u00e9serve la possibilit\u00e9 de diff\u00e9rer la r\u00e9alisation des am\u00e9nagementsd\u00e9finitifs en cas de non-lib\u00e9ration des emprises des lots adjacents, de mani\u00e8re \u00e0 r\u00e9aliser lestravaux de mani\u00e8re homog\u00e8ne.S'il s'av\u00e8re n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 des r\u00e9parations de la chauss\u00e9e et des ouvragesd'assainissement r\u00e9alis\u00e9s en premi\u00e8re phase en raison des travaux du Cessionnaire, celui-ci en supportera le co\u00fbt conform\u00e9ment aux dispositions du r\u00e8glement de chantier.Les travaux de voirie d\u00e9finitive comprennent:- la pose des bordures et l'ex\u00e9cution des rev\u00eatements d\u00e9finitifs de voiries,\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n84\n- la constitution des trottoirs et les rev\u00eatements d\u00e9finitifs des trottoirs (le cas \u00e9ch\u00e9ant),- la r\u00e9alisation des espaces verts publics et du mobilier urbain,- l'installation des appareils d'\u00e9clairage publics,- la signalisation d\u00e9finitive.\nARTICLE 9 - CALENDRIER D'EXECUTION9.1 - Dispositions g\u00e9n\u00e9ralesLe planning du Cessionnaire devra s'int\u00e9grer dans le planning de r\u00e9alisation de l'op\u00e9rationd'am\u00e9nagement.GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT pourra, le cas \u00e9ch\u00e9ant, demander au Cessionnaire desoumettre \u00e0 son accord pr\u00e9alable l'ordre dans lequel seront construits et livr\u00e9s les diverslots constituant son op\u00e9ration, de fa\u00e7on \u00e0 pr\u00e9voir la mise en service de la voirie et desdiff\u00e9rents r\u00e9seaux desservant le programme. A d\u00e9faut, le Cessionnaire ne pourra en aucunemani\u00e8re rendre GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT responsable du retard de livraison d'unb\u00e2timent imputable \u00e0 l'impossibilit\u00e9 de le raccorder a tout ou partie des r\u00e9seaux ou \u00e0l'impossibilit\u00e9 d'y acc\u00e9der (am\u00e9nagement des abords).Le Cessionnaire devra tenir GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT inform\u00e9 par tout moyen et dansles plus brefs d\u00e9lais de toutes modifications apport\u00e9es \u00e0 son calendrier de travaux, et en casde retard dans l'ex\u00e9cution des travaux, lui faire conna\u00eetre les raisons ne lui permettant pasde tenir les d\u00e9lais initialement pr\u00e9vus.\n9,2 - Le Cessionnaire devra, pr\u00e9alablement \u00e0 l'ex\u00e9cution de ses travaux, informer par toutmoyen GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT des dates et d\u00e9lais pr\u00e9vus pour cette ex\u00e9cution. Acet effet, le Cessionnaire remettra d\u00e8s que possible \u00e0 GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT lecalendrier des travaux pr\u00e9cisant les p\u00e9riodes d'intervention des diff\u00e9rents corps d'\u00e9tat et ladate pr\u00e9cise de lib\u00e9ration des abords.Le Cessionnaire fera son affaire personnelle, sous sa responsabilit\u00e9 exclusive, de toutesd\u00e9clarations r\u00e8glementaires et d'information en g\u00e9n\u00e9ral, notamment aupr\u00e8s desconcessionnaires de r\u00e9seaux. La responsabilit\u00e9 de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT nepourra \u00eatre engag\u00e9e \u00e0 ce titre.ARTICLE 10 - COORDONNATEURSLe Cessionnaire devra proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9signation d'un coordonnateur SPS et / ou CGSPSdans les conditions de la r\u00e8glementation en vigueur et notamment de la loi 93-1418 du 31D\u00e9cembre 1993.Les travaux du Cessionnaire se r\u00e9alisant dans le cadre d'une ZAC, il devra se rapprocher ducoordonnateur SPS et / o\u00f9 le cas \u00e9ch\u00e9ant de l'OPC-IC de la ZAC, sans que celui-ci ne puisseintervenir pour son compte.Le Cessionnaire d\u00e9signera \u00e9galement un Responsable Environnement Chantier, commeimpos\u00e9 au R\u00e8glement de chantier de la ZAC, dans les conditions d\u00e9finies au R\u00e8glement dechantier.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n85\nARTICLE 11 - BORNAGELe bornage des \u00eelots ou lots, sera ex\u00e9cut\u00e9 aux frais de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT parson g\u00e9om\u00e8tre,GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT se r\u00e9serve le droit d'effectuer le bornage en deux temps:bornage de fond de parcelle + piquetage. Cependant, d\u00e8s que possible, GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT fera mettre en place les bornes d\u00e9finitives.Le Cessionnaire sera responsable du maintien en place des bornes et des \u00e9ventuels piquets,\u00e0 dater du jour de la signature de l'acte de cession o\u00f9 du jour o\u00f9 il p\u00e9n\u00e8trera sur les lieux sil'autorisation lui en est donn\u00e9e avant la signature de l'acte authentique (en cas de n\u00e9cessit\u00e9,la r\u00e9-implatation des bornes devra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e par le cessionnaire en faisant intervenir ung\u00e9om\u00e8tre expert).\u00c0 tout moment le g\u00e9om\u00e8tre de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT aura la possibilit\u00e9 decontr\u00f4ler l'implantation des ouvrages du Cessionnaire. Cette intervention sera ex\u00e9cut\u00e9eaux frais de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT.\nARTICLE 12 - CIRCULATION ET POLICE DE VOIRIESauf n\u00e9cessit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 la d\u00e9fense-incendie, \u00e0 la collecte d'ordures m\u00e9nag\u00e8res et services desecours, la circulation automobile est seulement autoris\u00e9e sur des voiries et voies d\u00e9di\u00e9s \u00e0cet effet.Tout stationnement des v\u00e9hicules est interdit en dehors des parkings.En cas de cr\u00e9ation de voies nouvelles, et dans l'attente de la mise en \u0153uvre par la Communede la proc\u00e9dure de d\u00e9nomination desdites voies et de la num\u00e9rotation des constructionsqui y sont rattach\u00e9es: la signalisation des voiries secondaires, les plaques de rue et plans derep\u00e9rage \u00e9ventuels est assur\u00e9e par l'Am\u00e9nageur, des voiries tertiaires par le Cessionnaire etce, \u00e0 leurs frais respectifs.La num\u00e9rotation immeuble conform\u00e9ment aux prescriptions communales est \u00e0 la chargeexclusive du Cessionnaire.Le Cessionnaire ou ses ayants droits ne sauraient s'opposer \u00e0 la fixation de la plaque de ruesur le mur de cl\u00f4ture ou sur la fa\u00e7ade de l'immeuble, le cas \u00e9ch\u00e9ant.\nARTICLE 13 - REGLEMENT DE CHANTIERL'Am\u00e9nageur a \u00e9dict\u00e9 un \"r\u00e8glement d'organisation inter chantier\" joint \u00e0 la promesse devente. Ce r\u00e8glement de chantier pr\u00e9cise les modalit\u00e9s pratiques d'utilisation des ouvragesVRD, la conduite et la police des chantiers de la ZAC.Il est tant opposable au Cessionnaire qu'\u00e0 ses commettants et doit \u00eatre syst\u00e9matiquementannex\u00e9 aux march\u00e9s / contrats conclus par le cessionnaire avec ces derniers (ma\u00eetrised'\u0153uvre, entreprises...).\nBe _TM = ee ne*a a rire~ \u2014 ss,ani, Le < mie =,= > SLR ~ ~ ~SSS Sa EEEEEE ESE ~LS SSESEEEE EEE EEE EES ASSS\u2014 Lz\u2014\u2014 s Page 36 sur 466& YS \u2014_. yy |\u2014 ~\nSSS / WLSdAS\u00a5Lu,,. CES A ove~ ~~ ; LOGFE OA LOSK\u00a3L I ON \u20ac O:\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n86\nTITRE IV : GESTION DES PARTIES COMMUNES ET DES OUVRAGESCOLLECTIFSARTICLE 14- ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERESConform\u00e9ment aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la commune, l'enl\u00e8vementdes ordures m\u00e9nag\u00e8res se fera selon les modalit\u00e9s d\u00e9crites ci-apr\u00e8s :Le Cessionnaire aura \u00e0 sa charge la fourniture et pose des conteneurs de tri s\u00e9lectif impos\u00e9epar l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente (EPT Plaine Commune) pour les besoins du programme. Si lacollecte en \"porte \u00e0 porte\" \u00e9tait impossible, le Cessionnaire aurait \u00e0 sa charge l'amen\u00e9e deses poubelles ou conteneurs en un lieu de stockage en limite du domaine priv\u00e9 \u00e0 l'endroitd\u00e9fini avec le Cessionnaire du service de collecte des ordures m\u00e9nag\u00e8res.En outre, le Cessionnaire mettra en place une benne qui devra \u00eatre vid\u00e9e autant que debesoin durant toute la p\u00e9riode d'emm\u00e9nagement des programmes de logements, au-del\u00e0 de la livraison des logements.\nARTICLE 15 - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURELes ouvrages d'infrastructure ex\u00e9cut\u00e9s par GRAND PARIS AM \u00c9NAGEMENT seront remis, enfin de travaux, a la collectivit\u00e9 comp\u00e9tente, aux diff\u00e9rents concessionnaires, ou \u00e0 uneassociation syndicale libre (ASL) constitu\u00e9e en vue d'en assurer la gestion.\nET / ; YA es POSs 006 RODGLLOGLOAAA\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n87\nTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES\nARTICLE 16 - DIVISION DE TERRAINSToute division de terrain faite par l'Am\u00e9nageur \u00e0 la demande du Cessionnaire et \u00e0 effectueravant la cession sera ex\u00e9cut\u00e9e aux frais du Cessionnaire.\nARTICLE 17 - PUBLICITE DES OBLIGATIONS ET SUJETIONSLe Cessionnaire s'engage a porter \u00e0 la connaissance de ses hommes de l'Art, entrepreneurs,commettants, charg\u00e9s d'\u00e9tudes, direction ou ex\u00e9cution des travaux, les obligations etsuj\u00e9tions contenues dans le pr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrains.\nARTICLE 18 - OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGESLe pr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrains sera int\u00e9gralement annex\u00e9 \u00e0 l'acte devente lors des ali\u00e9nations successives, de telle sorte que le Cessionnaire, ses ayants-causeet en g\u00e9n\u00e9ral chaque titulaire d'acte constatant le transfert de droits de propri\u00e9t\u00e9, dejouissance ou d'occupation de terrain, logements ou autres constructions, sera de pleindroit tenu d'ex\u00e9cuter celles des charges et conditions stipul\u00e9es aux pr\u00e9sentes qui lui serontopposables.\nARTICLE 19 - SUBROGATIONChaque lot de terrain ou ensemble de droits immobiliers, c\u00e9d\u00e9 par le Cessionnaire dans lecadre de l'op\u00e9ration d'am\u00e9nagement, forme un tout indivisible pour l'application dupr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrains.N\u00e9anmoins, apr\u00e8s que le Cessionnaire aura satisfait \u00e0 ses obligations, s'il s'av\u00e8re n\u00e9cessairepour la bonne poursuite de son op\u00e9ration de proc\u00e9der \u00e0 une cession partielle, celui-cidemeurera subrog\u00e9 dans les droits de son Cessionnaire \u00e0 l'\u00e9gard de GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT.\nARTICLE 20 - DUREE D'APPLICATION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSIONDE TERRAINSous r\u00e9serve de son approbation et publication par l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente, le pr\u00e9sent cahierdes charges de cession de terrain prend effet \u00e0 la date de sa signature par les parties etdevient caduc \u00e0 la date de suppression de la ZAC conform\u00e9ment \u00e0 l'article L. 311-6 du Codede l'urbanisme.\nARTICLE 20.1- DEFINITION DES PENALITES\nL'application de p\u00e9nalit\u00e9s aura lieu dans l'une ou l'autre des hypoth\u00e8ses suivantes :\n: RE SSS\n \n\u00bb\nTIR TT == RSR ee ane 7e Page 38 sur 466\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n88\n1\u00b0/ Non-respect des d\u00e9laisTout retard dans la remise des documents pr\u00e9cis\u00e9s dans le cadre des articles 3, 4,5, 6 dupr\u00e9sent CCCT, dont l'\u00e9tablissement est d\u00fb par le Cessionnaire dans le cadre de sesobligations contractuelles et plus particuli\u00e8rement des prescriptions du pr\u00e9sent C.C.CT.,entra\u00eenera l'application imm\u00e9diate d'une p\u00e9nalit\u00e9 de 2/10.000\u00e8me du prix de vente par jourcalendaire de retard. L'application de cette p\u00e9nalit\u00e9 aura lieu de plein droit, sans mise endemeure pr\u00e9alable par l'Am\u00e9nageur.2\u00b0/ Non tenue des r\u00e9unions pr\u00e9vues au pr\u00e9sent CCCTEn phase conception, toute absence aux r\u00e9unions ci-dessus prescrites \u00aba minima \u00bb \u00e0l'article 5 pourra entra\u00eener le refus de validation du dossier de demande de permis deconstruire par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT. [| sera par ailleurs appliqu\u00e9 de plein droit auCessionnaire une p\u00e9nalit\u00e9 de mille cinq cents euros (1.500,00 Eur) par r\u00e9union non tenueen raison de l'absence du Cessionnaire. Chaque r\u00e9union prescrite \u00aba minima \u00bb et non tenuefera l'objet d'une nouvelle convocation de la part de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT.En phase r\u00e9alisation et en cas d'absence aux r\u00e9unions ci-dessus prescrites \u00e0 l'article 6, il seraappliqu\u00e9 de plein droit au Cessionnaire une p\u00e9nalit\u00e9 de mille cinq cent euros (1.500,00 Eur)par r\u00e9union non tenue. Chaque r\u00e9union prescrite \u00ab a minima \u00bb et non tenue fera l'objetd'une nouvelle convocation de la part de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT.3\u00b0/ D\u00e9p\u00f4t du dossier de permis de construire sans accord pr\u00e9alable de l'am\u00e9nageurDans l'hypoth\u00e8se ou le Cessionnaire d\u00e9poserait un permis de construire sans avoir obtenul'accord express et pr\u00e9alable de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT (conform\u00e9ment a l'article 5ci-dessus), une p\u00e9nalit\u00e9 forfaitaire appliqu\u00e9e de plein droit et \u00e9gale au montant du d\u00e9p\u00f4tde garantie, soit la somme de quatre cent soixante et un mille neuf cent soixante-treizeeuros (461.973,00 Eur.), sera d\u00e9finitivement acquise par l'am\u00e9nageur.Cette p\u00e9nalit\u00e9 vaudra pour tout permis initial comme pour tout permis modificatifult\u00e9rieur.4\u00b0/ Non-respect des limites de prestationsA d\u00e9faut de respect des prescriptions contenues aux pr\u00e9sentes (ex. : raccordement \u00e0 unevoirie ou un r\u00e9seau en infraction des limites de prestation \u00e9mises \u00e0 l'article 7 des pr\u00e9sentes),le c\u00e9dant notifiera au Cessionnaire le constat qu'il aura fait de ce non-respect. || sera alorsappliqu\u00e9 une somme forfaitaire et d\u00e9finitive de mille cinq cent euros (1.500,00 Eur.) surchaque constatation ainsi notifi\u00e9e.Ladite notification se fera par lettre recommand\u00e9e au domicile \u00e9lu du Cessionnaire, \u00e0 savoir28, rue Escudier \u2014 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.5\u00b0/ Non-conformit\u00e9 des travaux aux pr\u00e9sentes prescriptionsToute non-conformit\u00e9 des travaux au permis de construire et, plus g\u00e9n\u00e9ralement, auxprescriptions pr\u00e9vues au pr\u00e9sent cahier des charges, qui pourrait notamment \u00eatreconstat\u00e9e lors de la r\u00e9union de pr\u00e9-r\u00e9ception des fa\u00e7ades et de la pr\u00e9-r\u00e9ception des abordset espaces ext\u00e9rieurs, comme \u00e9voqu\u00e9 \u00e0 l'article 6, entra\u00eenera l'application d'une p\u00e9nalit\u00e9 de2/10.000\u00e8me par jour calendaire de retard en cas de non mise en conformit\u00e9 dans un d\u00e9laisde 60jours calendaires faisant suite \u00e0 la pr\u00e9 r\u00e9ception. Cette p\u00e9nalit\u00e9 sera d\u00e9finitivementacquise \u00e0 l'Am\u00e9nageur.\n+ Page 39 sur 466\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n89\n6\u00b0/ Obtention des certifications et fourniture des justificatifsIl est rappel\u00e9 que l'ensemble des obligations d\u00e9finies \u00e0 l'article 4 permettant notammentla bonne ex\u00e9cution des obligations de certification et d'atteinte de niveaux performants, enrapport avec les \u00e9ventuelles mesures compensatoires de l'\u00e9tude d'impact et du dossier Loisur l'Eau.A d\u00e9faut de r\u00e9alisation de l'une ou plusieurs des obligations d\u00e9finies par l'article 4 dupr\u00e9sent CCCT, les p\u00e9nalit\u00e9s applicables seront \u00e9gales \u00e0 10% du montant du d\u00e9p\u00f4t degarantie, soit quarante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente centimes(46.197,30 Euros), pour chaque manquement identifi\u00e9.Pour rappel, \u00e0 d\u00e9faut de pouvoir justifier du respect de la RE 2020 - seuil 2025 via lafourniture de la justification de la certification CERQUAL dans le d\u00e9lai de six (6) mois dud\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration attestant de l'ach\u00e8vement et de la conformit\u00e9 des travaux (DACCT),l'Acqu\u00e9reur sera redevable envers le Vendeur d'une p\u00e9nalit\u00e9 de cinq cents euros (500 \u20ac)par Jour Calendaire de retard, sauf \u00e0 rapporter la preuve que ce retard ne lui est pasimputable. Cette p\u00e9nalit\u00e9 de retard cessera de plein droit \u00e0 l'expiration d'un d\u00e9lai de neuf(9) mois \u00e0 compter du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration attestant de l'ach\u00e8vement et de la conformit\u00e9des travaux (DACCT). En outre, dans l'hypoth\u00e8se o\u00f9 l'Acqu\u00e9reur serait dans l'impossibilit\u00e9de justifier du respect de la RE 2020 - seuil 2025 via la fourniture de la justification de lacertification CERQUAL dans les neuf (9) mois du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration attestant del'ach\u00e8vement et de la conformit\u00e9 des travaux (DACCT), il sera alors redevable de plein droitenvers le Vendeur d'une p\u00e9nalit\u00e9 forfaitaire et irr\u00e9ductible \u00e9gale \u00e0 5% du Prix de Base HT,d\u00e9duction faite des p\u00e9nalit\u00e9s dues au titre de l'alin\u00e9a pr\u00e9c\u00e8dent et qui auraient \u00e9t\u00e9 d\u00e9j\u00e0vers\u00e9es par l'Acqu\u00e9reur, sauf \u00e0 rapporter la preuve que ce retard ne lui est pas imputable.\nL'acqu\u00e9reur devra \u00e9galement supporter les p\u00e9nalit\u00e9s appliqu\u00e9es par l'Am\u00e9nageur pour lessituations d\u00e9crites au chapitre 7 - article 1 du R\u00e8glement d'Organisation Inter-Chantiers(ROIC).\nARTICLE 20.2 \u2014 MODALITES DE MISE EN \u0152UVRE DES PENALITES\nPour le 1\u00b0/, 2 et 3\u00b0/, les p\u00e9nalit\u00e9s seront mises en ceuvre de plein droit et de mani\u00e9reautomatique.Pour le 4\u00b0/, 5\u00b0/ et 6\u00b0/, les p\u00e9nalit\u00e9s seront mises en \u0153uvre deux (2) semaines apr\u00e8s unepremi\u00e8re mise en demeure par courrier recommand\u00e9 avec accus\u00e9 de r\u00e9ception rest\u00e9esans effet.Dans l'hypoth\u00e8se o\u00f9 l'un des non-respects ci-dessus \u00e9tait constat\u00e9, le d\u00e9p\u00f4t de garantiesera d\u00e9bit\u00e9 \u00e0 due concurrence des p\u00e9nalit\u00e9s constat\u00e9es. Ce d\u00e9p\u00f4t de garantie seraautomatiquement reconstitu\u00e9 entre les mains de GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT par LeCessionnaire d\u00e8s qu'il aura \u00e9t\u00e9 ramen\u00e9 \u00e0 75% du montant initial du d\u00e9p\u00f4t par l'imputationde p\u00e9nalit\u00e9s.A d\u00e9faut pour le Cessionnaire d'effectuer cette reconstitution dans un d\u00e9lai de huit (8) jours\u00e0 compter de la r\u00e9ception d'une mise en demeure \u00e9manant de GRAND PARISAM\u00c9NAGEMENT, une p\u00e9nalit\u00e9 de 1 000\u20ac par jour de retard sera appliqu\u00e9e au LeCessionnaire, GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT se r\u00e9servant le soin par ailleurs d'engager \u00e0l'encontre de ce dernier toute action permettant le paiement des sommes dues au titre dupr\u00e9sent.\nRE ~ - _\nage 40 sur 46 +\neU[er]wo\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n90\nl'encontre de ce dernier toute action permettant le paiement des sommes dues au titre dupr\u00e9sent.Ce d\u00e9p\u00f4t sera restitu\u00e9 au Cessionnaire lors de la pr\u00e9sentation de l'attestationd'ach\u00e8vement des travaux et de lib\u00e9ration des emprises pr\u00e9caires, d\u00e9duction faite\u00e9ventuellement des p\u00e9nalit\u00e9s encourues et demeur\u00e9es impay\u00e9es.Le remboursement par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT au Cessionnaire dudit d\u00e9p\u00f4tinterviendra dans un d\u00e9lai d'un an \u00e0 dater de la pr\u00e9sentation de l'attestation d'ach\u00e8vementdes travaux.Cette somme rev\u00eatant un caract\u00e8re indemnitaire, elle ne sera pas assujettie \u00e0 la TVA.\nARTICLE 21 - SUIVI DE LA COMMERCIALISATIONLe Cessionnaire s'engage \u00e0 fournir tous les mois \u00e0 l'Am\u00e9nageur un \u00e9tat d'avancement de lacommercialisation du programme pr\u00e9vu au pr\u00e9sent CCCT. Les informations seront fourniesau format \u00e9lectronique sous forme de tableau suivant le mod\u00e8le joint en annexe pourpermettre une exploitation par GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT \u00e0 l'\u00e9chelle de la ZAC.\n~ nn. = a, ~ 7RSS Re Ae SoS ee /RIT = \u2014 \u2014~ SS SN SS = se ~ a /SSE EES. ie lr /SS ~~~ = \u2014\u2014 |IE \u00c0 \\ PSS~ Oy ~ = { AS\u00c8S \u00abPage #1 sur 46s | \\ JS 200.TEE \\ >) i 906 6SET \\ 6! 20n; oO= : 000000!> SS I YOC a VOU aYVO so VO OS ce) yee OG = Oc\u00a9 TES MOG S LOS AK LOGLOOKBLOGG LOGS LOGALOE\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n91\nFait \u00e0 Palo Py Ua ectLe \u00c0 tf42/ Road(En ? Exemplaires originaux)\nLE CESSIONNAIRE GRAND PARIS AM\u00c9NAGEMENT\nLe Dire lal \u00ab Grand Paris Est \u00bb\nApprobation par(le Pr\u00e9fet)Le pr\u00e9fet de la Segre Sangpenislief CHARLESeni\u00a2 \"Date:.. A? faux LOLPublicit\u00e9 : ..\nSES SSSnnox_ ~~ none ~RTE ~= \u00ab Page 42 sur 466\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n92\nANNEXE : GRILLE DE SUIVI DE LA COMMERCIALISATION :\nNom du promoteur:Ville de ++++++Nom commercial de l'op\u00e9ration :Adresse de l'op\u00e9ration\nDate de mise \u00e0 jour :\nDate de commercialisation : du au\nBureau de vente :Tel :Vendeur:Lundi Mardi Mercredi | Jeudi | Vendredi| Samedi | DimancheHeures d'ouvertureProgramme Ip 2p 3p 4p Spet+ TotalNombrePrix de vente Ip 2p 3p 4p 5p et + EnsemblePrix moyen en \u20ac TTC/m?2Nb ventes/ type de logt 1p 2p 3p 4p 5p et + TotalPour le trimestreTotal cumul\u00e9Objet de l'acquisition 1p 2p 3p 4p 5p et + TotalInvestissementR\u00e9sidence principaleDont % PTZ\nSSSSE \u00ab Page 43 sur 46 \u00ab\n1)\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n93\nParent(s) +P+2 | P+3 P+4 | TotallenfantComposition familiale C\u00e9libataire | CoupleNb de m\u00e9nagesPopulation totale estim\u00e9e(nb personnes)Parent(s) +Age des enfants C\u00e9libataire | Couple d'ondit\u00e9 P+2 P+3 P+4<3ans3-6 ans7-1 ans12-15 ans16-18 ans>18 ans\nDomicile d'origine C\u00e9libataire | Couple ho P+2 P+3 P+4 TotalCommunaut\u00e9d'Agglom\u00e9ration ++++Etablissement PublicTerritorial ++++Communaut\u00e9 deCommunes +++Paris (75)Seine-Saint-Denis (93)Val d'Oise (95)Autres d\u00e9partements d'Ilede France (+++++)D\u00e9partements limitrophes(+++++)AutresTotal\n\u00ab Page 44 sur 46 \u00ab\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n94\neu de travailC\u00e9libataire | CoupleParent(s) +lenfantP+2P+3 | P+4TotalCommunaut\u00e9d'Agglom\u00e9ration ++++Etablissement PublicTerritorial ++++Communaut\u00e9 deCommunes +++Paris (75)Seine-Saint-Denis (93)Val d'Oise (95)Autres d\u00e9partements d'Ilede France (+++++)D\u00e9partements limitrophes(+++++)AutresTotalMotifs du choixd'acquisition *(Mettre un nombre par case)C\u00e9libataire | CoupleParent(s) +l'enfantP+2P+3 P+4TotalAmbianceRapprochement domiciletravailPrixRapprochement familialProjet urbainEquipementsPlusieurs motifs peuvent \u00eatre donn\u00e9s par le CessionnaireAutres motifs :\nLEEDS SR EU\nLES EE SEEN NIUE\nA ERP TEEN NDS RAR tn ner ed 2 ann 822 8 D 8 de \u0153 22 0 005 8 2 0 853 \u00a9 SL 8060 \u20ac 88 0 \u00e0 80 080 5 0 00 880860 S 0e so dssv ones en over s sus ee\nDRE REPORTER stone ec ra e nana ae dame \u00e0 0 64 88 do \u00e0 650 500 5 688 85 000 800008840050 0 SN Tee sn onen no o non sn denses ose eds d\u00e9 ses\nRARE Re RP CORM dan Le Are Sue PONS GRO SEE E Sn 8 60 0 600680 ESS Se USENET open 0 nv 10002200 maes 000 68 856 00\nYOO SVL; \"Te 00F7CUoLOG KR20GLY00LUS SeOo 30)NA\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n95\nBLOC HISTORIQUE | &,Version Date Nature des modificationsV1 28/03/2014 Cr\u00e9ation du formulaireV2 10/02/2016 Mise a jour GPA, Suppression bloc ValidationV3 07/10/2017 | Mise \u00e0 jour g\u00e9n\u00e9raleV4 13/10/2017 Int\u00e9gration des engagements DD et certifsV5 13/11/2019 Relecture par pilote, co-pilote et juristeV6 14/04/2020 | Mise a jour compl\u00e8te (pilote, copilote, op\u00e9rationnels,juristes)V7 18/01/2023 Articulation avec socle d'exigences\n= \u00ab Page 46 sur 466 || Sk, OSS| Pes Sue erat 90\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction r\u00e9gionale et interd\u00e9partementale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et des\ntransports d'\u00cele-de-France / Unit\u00e9 d\u00e9partementale de la Seine-Saine-Denis (DRIEAT-UD93) - Cahier des charges du 13/02/2026 de\ncession de terrain - Lot E1E3 - Zac du Fort d'Aubervilliers.\n96\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection territoriale de la protection judiciaire\nde la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e\n2025 du SERVICE AEMO, 3 rue Guillemeteau\n93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SERVICE AEMO, 3 rue Guillemeteau 93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb.\n97\nPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fratermit\u00e9D\u00e9partement de la Seine-Saint-Denis Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-DenisDirection de l'Enfance et de la Famille Direction territoriale de la protection judiciaireService de l'Aide Sociale \u00e0 l'Enfance de la jeunesse de Seine-Saint-Denis\nARRETE n\u00b0 2026-0660RELATIF AU PRIX DE JOURN\u00c9E 2025DU SERVICE AEMO3 RUE GUILLEMETEAU 93220 GAGNYGERE PAR L'ASSOCIATION \u00ab SAUVEGARDE 93 \u00bb\nkkk\nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENISCHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURLE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALDE LA SEINE-SAINT-DENISVu le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1, L. 313-1-1,L. 313-3 \u00e0 L. 313-8, L. 314-1, L. 314-6 \u00e0 L. 314-8, relatifs a l'autorisation, la gestionbudg\u00e9taire, comptable et financi\u00e8re, et aux modalit\u00e9s de financement et de tarification des\u00e9tablissements et services sociaux et m\u00e9dico-sociaux mentionn\u00e9s au | de l'article L. 312.1 ducode de l'action sociale et des familles ;Vu le Code civil, notamment l'article 375 et suivants ;Vu la loi n\u00b0 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l\u00e9gislation sanitaire et sociale aux transfertsde comp\u00e9tences en mati\u00e8re d'aide sociale et de sant\u00e9 ;Vu la loi n\u00b0 2002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;Vu la loi n\u00b0 2016-297 du 14 mars 2016 relative \u00e0 la protection de l'enfant ;Vu la loi n\u00b0 2022-140 du 7 f\u00e9vrier 2022 relative a la protection des enfants ;Vu le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 portant nomination du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, M.Julien Charles ;Vu larr\u00e9t\u00e9 du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis n\u00b0 2016-2729 du 7 septembre 2016 portanthabilitation du regroupement des deux services d'action \u00e9ducative en milieu ouvert en unservice unique AEMO-AED intensive avec accueil exceptionnel et/ou p\u00e9riodique\u00ab Association D\u00e9partementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence \u00bb \u00e0 Bobigny93000 ;\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SERVICE AEMO, 3 rue Guillemeteau 93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb.\n98\nVu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2016-395 du 4 octobre 2016d'autorisation de r\u00e9organisation des deux services d'action \u00e9ducative en milieu ouvert en unSAEMO g\u00e9r\u00e9 par l'association d\u00e9partementale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent etde l'Aduite de Seine-Saint-Denis ;Vu la convention du 20 d\u00e9cembre 2018 relative au service d'action \u00e9ducative en milieuouvert (SAEMO) sis 93220 Gagny et g\u00e9r\u00e9 par l'association Sauvegarde 93 ;Vu l'\u00e9lection le 1\u00b0 ae 2021 de M. St\u00e9phane Troussel a la pr\u00e9sidence du Conseild\u00e9partemental de la Seine-Saint-Denis ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2024 446 du 29 novembre 2024ue SGEN de signature \u00e0 M. Olivier Veber, directeur g\u00e9n\u00e9ral des services dupartement ;Vu les diff\u00e9rentes propositions budg\u00e9taires et leurs annexes pour l'exercice 2025 transmisesle 30 octobre 2024 par M. Michel COLLADO, Pr\u00e9sident de l'association \u00ab Sauvegarde 93 \u00bb ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire pour l'exercice 2025 transmise en octobre 2025 :Vu le courrier de contestation du 08 octobre 2025 adress\u00e9 par l'\u00e9tablissement dans le cadrede la proc\u00e9dure contradictoire ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire modificative pour l'exercice 2025 transmise le 4 d\u00e9cembre 2025 ;Sur proposition de la directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;Sur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture ;Sur proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement ;\nARRETENTARTICLE PREMIER. - Pour l'exercice 2025, les d\u00e9penses et recettes pr\u00e9visionnelles duSAEMO g\u00e9r\u00e9 par l'association \u00ab Sauvegarde 93 \u00bb sont autoris\u00e9es comme suit :Groupes fonctionnels Montant en \u20ac Total en \u20acD\u00e9penses aff\u00e9rentes \u00e0 l'exploitation courante 335 532,00DEPENSES D\u00e9penses aff\u00e9rentes au personnel 5 136 467,00| 6 924 299,09D\u00e9senses aff\u00e9rentes \u00e0 la structure 1 452 300,09Procite de la tarification 7 009 475,22RECETTES Autres produits relatifs \u00e0 l'exploitation 28 860,00) 7 041 674,22Prue 1 financiers et produits non 3 339,00encaissables\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SERVICE AEMO, 3 rue Guillemeteau 93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb.\n99\nARTICLE 2. - Les tarifs pr\u00e9cis\u00e9s \u00e0 l'article 3 sont calcul\u00e9s avec la donn\u00e9e ci-apr\u00e8s :- Charges rejet\u00e9es : compte 11591 pour un montant de 12 301,54 \u20ac.ARTICLE 3. - Pour l'exercice budg\u00e9taire 2025, le prix de journ\u00e9e du Service AEMO g\u00e9r\u00e9 parl'association \u00ab Sauvegarde 93 \u00bb et dont le num\u00e9ro SIRET est le 785 501 065 00300 est de16,28 \u20ac.Le prix de journ\u00e9e moyen applicable \u00e0 compter du 1\u00b0 septembre 2025 est fix\u00e9 \u00e018,41\u20ac.En application du IV bis de l'article L.314-7 du code de l'action sociale et de la famille, il estcalcul\u00e9 en prenant en compte les produits pr\u00e9visionnels factur\u00e9s sur la base de l'exercicepr\u00e9c\u00e9dent entre le 1\u00b0' janvier et la date d'effet de l'arr\u00eat\u00e9 de prix de journ\u00e9e 2025.En l'absence de nouvelle tarification \u00e0 la date du 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'unenouvelle d\u00e9cision, le tarif applicable \u00e0 compter du 1\u00b0' janvier 2026 est de 16,28 \u20ac.\nARTICLE 4.- Le prix de journ\u00e9e globalis\u00e9 est vers\u00e9 selon les modalit\u00e9s suivantes pourl'exercice en cours :- versement de dotations mensuelles calcul\u00e9es en fonction de l'activit\u00e9 autoris\u00e9e pourl'ann\u00e9e N ;- r\u00e9gularis\u00e9es en deux fois :(1) en ann\u00e9e N en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des premiers mois de l'ann\u00e9e N ;(2) en ann\u00e9e N+1 en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des derniers mois de l'ann\u00e9e N.En l'absence de nouvelle tarification au 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'une nouvelled\u00e9cision, le douzi\u00e8me mensuel \u00e0 compter du 1\u00b0 janvier 2026 est de 584 122,94 \u20ac(produits de la tarification/12).\nARTICLE 5. - Les recours dirig\u00e9s contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent \u00eatre port\u00e9s devant letribunal interr\u00e9gional de la tarification sanitaire et sociale d'\u00cele-de-France sis : TITSS Conseild'\u00c9tat 1 place du Palais Royal 75100 Paris Cedex 01, dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter desa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi\u00e9, \u00e0 compter de sa notification.\nARTICLE 6. - Une ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9e au service concern\u00e9.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SERVICE AEMO, 3 rue Guillemeteau 93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb.\n100\nARTICLE 7. - La directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, lesecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture, le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement, sontcharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 auBulletin d'informations Administratives des Services de l'Etat et sur le site internet duD\u00e9partement.\nPour le pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental,\u00d9 6 FEV. 2025 et par d\u00e9l\u00e9gation :Le Pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, Le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD\u00e9partement,n cha) ./ pur CHARLES ery\nDate d'affichage du pr\u00e9sent acte, Date de notification du pr\u00e9sent acte,Certifie que le pr\u00e9sent acte est devenule le ex\u00e9cutoire, le\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0660 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SERVICE AEMO, 3 rue Guillemeteau 93220 GAGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abSAUVEGARDE 93\u00bb.\n101\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection territoriale de la protection judiciaire\nde la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e\n2025 du SAEMO, 15-17 Promenade Jean Rostand\n93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association \u00abAVVEJ\u00bb.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SAEMO, 15-17 Promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb.\n102\nZz =PREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibere\u00e9\u00c9galit\u00e9. . . Fraternit\u00e9De \u2014 \u00a9 \u00e0 Seine-Saint-Denis Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-Denisirection de l'Enfance et de la Famille Direction territoriale de la protection judiciaireService de l'Aide Sociale \u00e0 l'Enfance de la jeunesse de Seine-Saint-Denis\nARRETE n\u00b0 2026-0661RELATIF AU PRIX DE JOURN\u00c9E 2025DU SAEMO15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 93000 BOBIGNYGERE PAR L'ASSOCIATION \u00ab AVVEJ \u00bbLits)LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENISCHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURLE PR\u00c9SIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALDE LA SEINE-SAINT-DENISVu le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1, L. 313-1-1,L.313-3 \u00e0 L. 313-8, L. 314-1, L. 314-6 \u00e0 L. 314-8, relatifs \u00e0 l'autorisation, la gestionbudg\u00e9taire, comptable et financi\u00e8re, et aux modalit\u00e9s de financement et de tarification des\u00e9tablissements et services sociaux et m\u00e9dico-sociaux mentionn\u00e9s au | de l'article L. 312.1 ducode de l'action sociale et des familles ;Vu le Code civil, notamment l'article 375 et suivants ;Vu la loi n\u00b0 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l\u00e9gislation sanitaire et sociale aux transfertsde comp\u00e9tences en mati\u00e8re d'aide sociale et de sant\u00e9 ;Vu la loi n\u00b0 2002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;Vu la loi n\u00b0 2016-297 du 14 mars 2016 relative \u00e0 la protection de l'enfant ;Vu la loi n\u00b0 2022-140 du 7 f\u00e9vrier 2022 relative \u00e0 la protection des enfants ;Vu le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 portant nomination du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis,M. Julien Charles ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet n\u00b0 07-3612 du 3 octobre 2007 portant habilitation d'un serviced'investigations et d'Action \u00e9ducative en milieu ouvert de l'association AVVE\\ ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint du pr\u00e9fet et du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2012-1641/2012-246 du 19 mars 2012, portant r\u00e9gularisation d'autorisation de cr\u00e9ation et de r\u00e9organisationdu service d'investigation et d'action \u00e9ducative en milieu ouvert en deux services : un serviced'investigation \u00e9ducative et un service d'action \u00e9ducative en milieu ouvert g\u00e9r\u00e9s parl'Association Vers la Vie pour l'Education des Jeunes (AVVEJ) ;\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SAEMO, 15-17 Promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb.\n103\nVu l'\u00e9lection le 1\u00b0 juillet 2021 de M. St\u00e9phane Troussel \u00e0 la pr\u00e9sidence du conseild\u00e9partemental de la Seine-Saint-Denis -;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2024-446 du 29 novembre 2024donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M. Olivier Veber, directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD\u00e9partement;Vu la convention du 20 d\u00e9cembre 2018 relative au service d'action \u00e9ducative en milieuouvert (SAEMO) sis 93000 Bobigny et g\u00e9r\u00e9 par l'association AVVE)J ;Vu les propositions budg\u00e9taires pour l'exercice 2025 et leurs annexes transmises le30 octobre 2025 par M. Etienne Hollier-Larousse, Pr\u00e9sident de l'association AVVE\\ ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire pour l'exercice 2025 transmise le 30 septembre 2025 ;Sur proposition de la directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;Sur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture ;Sur proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement ;\nARRETENTARTICLE PREMIER. - Pour l'exercice 2025, les d\u00e9penses et recettes pr\u00e9visionnelles duSAEMO AVVEJ sont autoris\u00e9es comme suit :Groupes fonctionnels Montant en \u20ac Total en \u20acD\u00e9penses aff\u00e9rentes \u00e0 l'exploitation courante 123 000,00DEPENSES D\u00e9penses aff\u00e9rentes au personnel 1 391 964,00| 1 898 588,30D\u00e9penses aff\u00e9rentes \u00e0 la structure 383 624,30Produits de la tarification 2 047 916,59RECETTES tes | roduits relatifs \u00e0 l'exploitation 48 237,00) 2121 884,59GROUPE III :Produits financiers et produits non 25 731,00encaissables\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SAEMO, 15-17 Promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb.\n104\nARTICLE 2. - Les tarifs pr\u00e9cis\u00e9s \u00e0 l'article 3 prennent en compte la donn\u00e9e suivante :- Reprise de r\u00e9sultat : compte 11519 pour un montant de \u2014 223 296,29 \u20ac.ARTICLE 3. - Pour l'exercice budg\u00e9taire 2025, le prix de journ\u00e9e du SAEMO de l'AVVEJ,dont le num\u00e9ro SIRET est le 300 513 033 00674, est de 22,98 \u20ac.Le prix de journ\u00e9e moyen applicable au 1\u00b0 septembre 2025 est fix\u00e9 \u00e0 34,47 \u20ac.En application du IV bis de l'article L.314-7 du code de l'action sociale et de la famille, il estcalcul\u00e9 en prenant en compte les produits pr\u00e9visionnels factur\u00e9s sur la base de l'exercicepr\u00e9c\u00e9dent entre le 1\u00b0 janvier et la date d'effet de l'arr\u00eat\u00e9 de prix de journ\u00e9e 2025.En l'absence de nouvelle tarification \u00e0 la date du 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'unenouvelle d\u00e9cision, le tarif applicable \u00e0 compter du 1\u00b0 janvier 2026 est de 22,98 \u20ac.\nARTICLE 4. - Le prix de journ\u00e9e globalis\u00e9 est vers\u00e9 selon les modalit\u00e9s suivantes pourl'exercice en cours :- versement de dotations mensuelles calcul\u00e9es en fonction de l'activit\u00e9 autoris\u00e9e pourl'ann\u00e9e N ;- r\u00e9gularis\u00e9es en deux fois :(1) en ann\u00e9e N en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des premiers mois de l'ann\u00e9e N ;(2) en ann\u00e9e N+1 en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des derniers mois de l'ann\u00e9e N.En l'absence de nouvelle tarification au 1\u00b0 janvier 2025 et dans l'attente d'une nouvelled\u00e9cision, le douzi\u00e8me mensuel \u00e0 compter du 1\u00b0 janvier 2025 est de 170 659,72 \u20ac(produits de la tarification/12).ARTICLE 5. - Les recours dirig\u00e9s contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent \u00eatre port\u00e9s devant letribunal interr\u00e9gional de la tarification sanitaire et sociale d'\u00cele-de-France sis : TITSS Conseild'\u00c9tat 1 place du Palais Royal 75100 Paris Cedex 01, dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter desa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi\u00e9, \u00e0 compter de sa notification.\nARTICLE 6. - Une ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9e au service concern\u00e9.ARTICLE 7. \u2014 La directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, lesecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture, le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement, sontcharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 auBulletin d'informations Administratives des Services de l'Etat et sur le site intemet duD\u00e9partement.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SAEMO, 15-17 Promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb.\n105\n16 FEY. 2026 Pour le pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental,et par d\u00e9l\u00e9gation :Le Pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, Le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD D\u00e9partement,lm CHARLES = \u2014ne\nDate d'affichage du pr\u00e9sent acte, Date de notification du pr\u00e9sent acte, Certifie que le pr\u00e9sent acte est devenule le ex\u00e9cutoire, le\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0661 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 du SAEMO, 15-17 Promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association\n\u00abAVVEJ\u00bb.\n106\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection territoriale de la protection judiciaire\nde la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e\n2025 de L'UNIT\u00c9 DE SERVICE AEMO INTENSIVE,\n7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200 SAINT-DENIS,\ng\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de L'UNIT\u00c9 DE SERVICE AEMO INTENSIVE, 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200\nSAINT-DENIS, g\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb.\n107\n=zPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENIS\u00c6galit\u00e9. . . Fraternit\u00e9D\u00e9partement de la Seine-Saint-Denis Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-DenisDirection de l'Enfance et de la Famille Direction territoriale de la protection judiciaireService de l'Aide Sociale \u00e0 l'Enfance de la jeunesse de Seine-Saint-Denis\nARRETE n\u00b0 2026-0662RELATIF AU PRIX DE JOURN\u00c9E 2025DEL' DOI 7 SERVICE AEMO INTENSIVE7 BOULEVARDDE LA LIBERATION- 93200 SAINT DENISGERE PAR L'ASSOCIATION \u00ab JEAN COTXET \u00bb\nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENISCHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURLE PR\u00c9SIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALDE LA SEINE-SAINT-DENIS\nVu le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1, L. 313-1-1,L. 313-3 \u00e0 L. 313-8, L. 314-1, L. 314-6 \u00e0 L. 314-8, relatifs \u00e0 l'autorisation, la gestionbudg\u00e9taire, comptable et financi\u00e8re, et aux modalit\u00e9s de financement et de tarification des\u00e9tablissements et services sociaux et m\u00e9dico-sociaux mentionn\u00e9s au | de l'article L. 312.1 ducode de l'action sociale et des familles ;Vu le Code civil, notamment l'article 375 et suivants ;Vu la loi n\u00b0 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l\u00e9gislation sanitaire et sociale aux transfertsde comp\u00e9tences en mati\u00e8re d'aide sociale et de sant\u00e9 ;Vu la loi n\u00b0 2002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;Vu la loi n\u00b0 2016-297 du 14 mars 2016 relative \u00e0 la protection de l'enfant ;Vu la loi n\u00b0 2022-140 du 7 f\u00e9vrier 2022 relative \u00e0 la protection des enfants ;Vu le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 portant nomination du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis,M. Julien Charles ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet n\u00b0 2016-2484 du 11 ao\u00fbt 2016 portant habilitation de l'extension duservice d'actions \u00e9ducatives en milieu ouvert par la cr\u00e9ation d'une unit\u00e9 de service d'actions\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de L'UNIT\u00c9 DE SERVICE AEMO INTENSIVE, 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200\nSAINT-DENIS, g\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb.\n108\n\u00e9ducatives en milieu ouvert intensives avec h\u00e9bergement exceptionnel ou p\u00e9riodique,association Jean Cotxet \u00e0 Saint-Denis 93200 ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2016-341 du 13 septembre 2016d'autorisation d'extension du service d'action \u00e9ducative en milieu ouvert par la cr\u00e9ation d'uneunit\u00e9 de service d'action \u00e9ducative en milieu ouvert intensive avec h\u00e9bergementexceptionnel ou p\u00e9riodique g\u00e9r\u00e9 par l'association Jean Cotxet ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2018-491 du 9 novembre 2018modifiant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2016-341 d'autorisation d'extension du service d'action \u00e9ducative enmilieu ouvert par la cr\u00e9ation d'une unit\u00e9 de service d'action \u00e9ducative en milieu ouvertintensive avec h\u00e9bergement exceptionnel ou p\u00e9riodique 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200Saint-Denis, g\u00e9r\u00e9 par l'association Jean Cotxet ;Vu la convention du 20 d\u00e9cembre 2018 relative au \u00e0 l'unit\u00e9 de service d'action \u00e9ducative enmilieu ouvert intensive (SAEMO intensive) sis 93200 Saint-Denis et g\u00e9r\u00e9 par l'AssociationJean Cotxet ;Vu l'\u00e9lection le Las 2021 de M. St\u00e9phane Troussel \u00e0 la pr\u00e9sidence du Conseild\u00e9partemental de la Seine-Saint-Denis ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2024 446 du 29 novembre 2024cr on de signature a M. Olivier Veber, directeur g\u00e9n\u00e9ral des services dupartement ;Vu les propositions budg\u00e9taires et leurs annexes pour l'exercice 2025 transmises le31 octobre 2024 par M. Patrick Beau, Pr\u00e9sident de l'association Jean Cotxet ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire pour l'exercice 2025 transmise le 10 octobre 2025 ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire modificative pour l'exercice 2025 transmise le 4 d\u00e9cembre 2025 ;Sur proposition de la directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;Sur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture ;Sur proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement ;\nARRETENTARTICLE PREMIER. - Pour l'exercice 2025, les d\u00e9penses et recettes pr\u00e9visionnelles del'unit\u00e9 de service \u00ab AEMO intensive \u00bb de Jean Cotxet sont autoris\u00e9es comme suit :Groupes fonctionnels Montant en \u20ac Total en \u20acD\u00e9penses aff\u00e9rentes \u00e0 l'exploitation courante 60 555,00DRE Deconees SHATEnIEs au personnel 656 912,00 971 596,00GROUPE III : 254 129.00\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de L'UNIT\u00c9 DE SERVICE AEMO INTENSIVE, 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200\nSAINT-DENIS, g\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb.\n109\nD\u00e9penses aff\u00e9rentes a la structureGROUPE| :Produits de la tarification 943 431,00GROUPE II :RECETTES Autres produits relatifs \u00e0 l'exploitation 9 464,00 971 596,00GROUPE III : 18 701,00Produits financiers et produits nonencaissables\nARTICLE 2. - Pour l'exercice budg\u00e9taire 2025, le prix de journ\u00e9e de l'unit\u00e9 de service\u00ab AEMO intensive \u00bb g\u00e9r\u00e9e par l'association Jean Cotxet, dont le num\u00e9ro SIRET est le775 663 993 00 569, est de 54,28 \u20ac.Le prix de journ\u00e9e moyen applicable du 1\u00b0 septembre 2025 au 31 d\u00e9cembre 2025 estfix\u00e9 a 43,80 \u20ac.En application du IV bis de l'article L.314-7 du code de l'action sociale et de la famille, il estcalcul\u00e9 en prenant en compte les produits pr\u00e9visionnels factur\u00e9s sur la base de l'exercicepr\u00e9c\u00e9dent entre le 1\u00b0 janvier et la date d'effet de l'arr\u00eat\u00e9 de prix de journ\u00e9e 2025.En l'absence de nouvelle tarification \u00e0 la date du 1% janvier 2026 et dans l'attente d'unenouvelle d\u00e9cision, le tarif applicable \u00e0 compter du 1\u00b0' janvier 2026 est de 54,28 \u20ac.ARTICLE 3. - Le prix de journ\u00e9e globalis\u00e9 est vers\u00e9 selon les modalit\u00e9s suivantes pourl'exercice en cours :- versement de dotations mensuelles calcul\u00e9es en fonction de l'activit\u00e9 autoris\u00e9e pourl'ann\u00e9e N ;- r\u00e9gularis\u00e9es en deux fois :(1) en ann\u00e9e N en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des premiers mois de l'ann\u00e9e N ;(2) en ann\u00e9e N+1 en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des derniers mois de l'ann\u00e9e N.En l'absence de nouvelle tarification au 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'une nouvelled\u00e9cision, le douzi\u00e8me mensuel \u00e0 compter du 1\u00b0' janvier 2026 est de 78 619,25 \u20ac (produitsde la tarification/12).ARTICLE 4. - Les recours dirig\u00e9s contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent \u00eatre port\u00e9s devant letribunal interr\u00e9gional de la tarification sanitaire et sociale d'\u00cele-de-France sis : TITSS Conseild'\u00c9tat 1 place du Palais Royal 75100 Paris Cedex 01, dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter desa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi\u00e9, \u00e0 compter de sa notification.ARTICLE 6. - Une ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9e au service concern\u00e9.ARTICLE 6. - La directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, lesecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture, le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement, sontcharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 au\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de L'UNIT\u00c9 DE SERVICE AEMO INTENSIVE, 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200\nSAINT-DENIS, g\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb.\n110\nBulletin d'informations Administratives des Services de l'Etat et sur le site internet duD\u00e9partement.\nPour le pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental,\u00d9 6 FEY. 2026 et par d\u00e9l\u00e9gation :Le Pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, Le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD\u00e9partement,\nAustien CHARLES =D\nDate d'affichage du pr\u00e9sent acte, Date de notification du pr\u00e9sent acte, Certifie que le pr\u00e9sent acte est devenule le ex\u00e9cutoire, le\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0662 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de L'UNIT\u00c9 DE SERVICE AEMO INTENSIVE, 7 boulevard de la Lib\u00e9ration 93200\nSAINT-DENIS, g\u00e9r\u00e9e par l'association \u00abJEAN COTXET\u00bb.\n111\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection territoriale de la protection judiciaire\nde la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0663 relatif au prix de journ\u00e9e\n2025 de LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS, 5 rue\nde Valmy 93300 AUBERVILLIERS, g\u00e9r\u00e9e par le\ngroupe SOS JEUNESSE.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0663 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS, 5 rue de Valmy 93300 AUBERVILLIERS, g\u00e9r\u00e9e\npar le groupe SOS JEUNESSE.\n112\n| |PREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9, , ; Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-DenisD\u00e9partement de la Seine-Saint-Denis Direction territoriale de la protection judiciaireDirection de l'Enfance et de la Famille de la jeunesse de Seine-Saint-DenisService de l'Aide Sociale \u00e0 l'Enfance\nARRETE n\u00b0 2026-0663RELATIF AU PRIX DE JOURN\u00c9E 2025LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS5 RUE DE VALMY93300 AUBERVILLIERSGEREE PAR LE GROUPE SOS JEUNESSELis:\nLE PR\u00c9FET DE LA SEINE-SAINT-DENISOFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUROFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITELE PR\u00c9SIDENT DU CONSEIL D\u00c9PARTEMENTALDU D\u00c9PARTEMENT DE LA SEINE-SAINT -DENIS\nVu le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1, L. 313-1-1,L. 313-3 \u00e0 L. 313-8, L. 314-1, L. 314-6 \u00e0 L. 314-8, relatifs a l'autorisation, la gestionbudg\u00e9taire, comptable et financi\u00e9re, et aux modalit\u00e9s de financement et de tarification des\u00e9tablissements et services sociaux et m\u00e9dico-sociaux mentionn\u00e9s au | de l'article L. 312.1 ducode de l'action sociale et des familles ;Vu la loi n\u00b0 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l\u00e9gislation sanitaire et sociale aux transfertsde comp\u00e9tences en mati\u00e8re d'aide sociale et de sant\u00e9 ;Vu la loi n\u00b0 2002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale;Vu la loi n\u00b0 2016-297 du 14 mars 2016 relative \u00e0 la protection de l'enfant ;Vu la loi n\u00b0 2022-140 du 7 f\u00e9vrier 2022 relative \u00e0 la protection des enfants ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partementaln\u00b0 2016-423 du 9 novembre 2016 portanttransfert d'autorisation de l'\u00e9tablissement la Fabrique de Mouvements sis 5 rue de Valmacre Aubervilliers a l'association groupe SOS Jeunesse sise 102 C rue Amelot 7501aris ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint du pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partemental et du pr\u00e9fet n\u00b0 2017-271 du21 juin 2017 portant cession de l'autorisation d'h\u00e9bergement diversifi\u00e9 et d'activit\u00e9s de jour laFabrique de Mouvements \u00e0 Aubervilliers g\u00e9r\u00e9e par l'association insertions et alternatives \u00e0l'association jeunesse, culture, loisirs et technique d\u00e9sormais d\u00e9nomm\u00e9e groupe SOSjeunesse;\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0663 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS, 5 rue de Valmy 93300 AUBERVILLIERS, g\u00e9r\u00e9e\npar le groupe SOS JEUNESSE.\n113\n2/3\nVu l'\u00e9lection le 1\u00b0 juillet 2021 de M St\u00e9phane Troussel \u00e0 la pr\u00e9sidence du conseild\u00e9partemental de la Seine-Saint-Denis ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2024 446 du 29 novembre 2024donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature a M. Olivier Veber, directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD\u00e9partement;Vu les propositions budg\u00e9taires et leurs annexes pour l'exercice 2025 transmises parcourriel le 30 octobre 2024 par M Youcef Habbedine, directeur de l'\u00e9tablissement laFabrique de Mouvements g\u00e9r\u00e9 par le groupe SOS Jeunesse;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire pour l'exercice 2025 transmise le 27 octobre 2025 ;Vu la contestation de l'association en date du 03 novembre 2025 et la d\u00e9cision budg\u00e9tairemodificative pour l'exercice 2025 ;Vu la d\u00e9cision d'un budget modificatif pour l'exercice 2025 transmise le 2025 ;Sur proposition de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ;Sur proposition du secr\u00e9taire d\u00e9partemental de la pr\u00e9fecture ;Sur proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement ;ARRETENT :ARTICLE PREMIER.- Pour l'exercice 2025, les recettes et les d\u00e9penses pr\u00e9visionnelles del'\u00e9tablissement La Fabrique de Mouvements sont autoris\u00e9es comme suit:Groupes fonctionnels Montant en \u20ac Total en \u20acD\u00e9penses aff\u00e9rentes \u00e0 l'exploitation courante 427 259,40D\u00c9PENSES Decenses aff\u00e9rentes au personnel 942 712,13} 2024 382,44ee aff\u00e9rentes \u00e0 la structure 654 410,91Produits de la tarification 1 957 374,29RECETTES Ares produits relatifs \u00e0 l'exploitation 6620,77| 1966 868,46Produire \" 'financiers et produits non 2 873,40encaissablesPRDELE 2. - Les tarifs pr\u00e9cis\u00e9s \u00e0 l'article 3 sont calcul\u00e9s en prenant la reprise de r\u00e9sultatsuivante :- Compte 11510 pour un montant de 57 513,98 \u20ac.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0663 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS, 5 rue de Valmy 93300 AUBERVILLIERS, g\u00e9r\u00e9e\npar le groupe SOS JEUNESSE.\n114\n3/3ARTICLE 3. - Pour l'exercice budg\u00e9taire 2025, le prix de journ\u00e9e de l'\u00e9tablissement laFabrique de Mouvements sis 5 rue de Valmy 93300 Aubervilliers, dont le n\u00b0 de SIRET est le77 568 550 600 765, est fix\u00e9 \u00e0 162,99 \u20ac.Le prix de journ\u00e9e moyen applicable \u00e0 compter du 1\u00b0 octobre 2025 au 31 d\u00e9cembre 2025est fix\u00e9 \u00e0 181,27 \u20ac.En application du IV bis de l'article L. 314-7 du Code de l'action sociale et des familles, il estcalcul\u00e9 en prenant en compte les produits pr\u00e9visionnels factur\u00e9s sur la base de l'exercicepr\u00e9c\u00e9dent entre le 1\u00b0' janvier et la date d'effet du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.En l'absence de nouvelle tarification au 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'une nouvelled\u00e9cision, le tarif applicable \u00e0 compter du 1\u00b0 janvier 2026 est de 162,99 \u20ac.ARTICLE 4.- Les recours dirig\u00e9s contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent \u00eatre port\u00e9s devant letribunal interr\u00e9gional de la tarification sanitaire et sociale d'le-de-France sis : TITSS Conseild'\u00c9tat 1 place du Palais-Royal 75100 Paris Cedex 01, dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter desa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi\u00e9, \u00e0 compter de sa notification.ARTICLE 5. - Une ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9e au service concern\u00e9.ARTICLE 6. - La directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, le secr\u00e9taired\u00e9partemental de la pr\u00e9fecture, le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement, sontcharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 auBulletin d'informations Administratives des Services de l'Etat et sur le site internet duD\u00e9partement.Fait\u00e0 Bobigny, le {6 FEY, 2026Pour le pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental,et par d\u00e9l\u00e9gation :Le Pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, Le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duen L D\u00e9partement,7 si|CHARLES\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0663 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS, 5 rue de Valmy 93300 AUBERVILLIERS, g\u00e9r\u00e9e\npar le groupe SOS JEUNESSE.\n115\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection territoriale de la protection judiciaire\nde la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664 relatif au prix de journ\u00e9e\n2025 de LA SAUVEGARDE SAUO, 14 avenue\nClaude Bernard 93120 LA COURNEUVE, g\u00e9r\u00e9e\npar l'association d\u00e9partementale SAUVEGARDE\nDE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE\nL'ADULTE DE SEINE-SAINT-DENIS.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA SAUVEGARDE SAUO, 14 avenue Claude Bernard 93120 LA COURNEUVE,\ng\u00e9r\u00e9e par l'association d\u00e9partementale SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE DE SEINE-SAINT-DENIS.\n116\nz= =PREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9 veD\u00e9partement de la Seine-Saint-Denis >.ture de Seine-Saint-DenisDirection de l'Enfance et de la Famille Direction territoriale de la protection judiciaireService de l'Aide Sociale \u00e0 l'Enfance de la jeunesse de Seine-Saint-Denis\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664RELATIF AU PRIX DE JOURN\u00c9E 2025LA SAUVEGARDE SAUO14 AVENUE CLAUDE BERNARD93120 LA COURNEUVEGERE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALESAUVEGARDEDE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE DESEINE-SAINT-DENISLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENISCHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURLE PR\u00c9SIDENT DU CONSEIL D\u00c9PARTEMENTALDU D\u00c9PARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENISVu le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1, L. 313-1-1,L.313-3 \u00e0 L. 313-8, L. 314-1, L. 314-6 \u00e0 L. 314-8, relatifs \u00e0 l'autorisation, la gestionbudg\u00e9taire, comptable et financi\u00e8re, et aux modalit\u00e9s de financement et de tarification des\u00e9tablissements et services sociaux et m\u00e9dico-sociaux mentionn\u00e9s au | de l'article L. 312.1 ducode de l'action sociale et des familles ;Vu le Code civil, notamment l'article 375 et suivants ;Vu la loi n\u00b0 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l\u00e9gislation sanitaire et sociale aux transfertsde comp\u00e9tences en mati\u00e8re d'aide sociale et de sant\u00e9 ;Vu la loi n\u00b0 2002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;Vu la loi n\u00b0 2016-297 du 14 mars 2016 relative \u00e0 la protection de l'enfant ;Vu la loi n\u00b0 2022-140 du 7 f\u00e9vrier 2022 relative a la protection des enfants ;Vu le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 portant nomination du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis,M. Julien Charles ;Vu l'\u00e9lection le 1\u00b0 juillet 2021 de M. St\u00e9phane Troussel \u00e0 la pr\u00e9sidence du conseild\u00e9partemental de la Seine-Saint-Denis ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2024_ 446 du 29 novembre 2024coon rt de signature \u00e0 M. Olivier Veber, directeur g\u00e9n\u00e9ral des services dupartement ;\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA SAUVEGARDE SAUO, 14 avenue Claude Bernard 93120 LA COURNEUVE,\ng\u00e9r\u00e9e par l'association d\u00e9partementale SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE DE SEINE-SAINT-DENIS.\n117\nVu l'arr\u00eat\u00e9 d\u00e9partemental et pr\u00e9fectoral n\u00b0 2018-483 du 22 octobre 2018 portant autorisationd'h\u00e9bergement au Service d'Accueil d'Urgence et d'Orientation (SAUO) de l'associationD\u00e9partementale Sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de Seine-Saint-Denis ;Vu la convention du 20 d\u00e9cembre 2018 relative au paiement en prix de journ\u00e9e globalis\u00e9pour le service d'accueil d'urgence et d'orientation g\u00e9r\u00e9 par l'association vers la sauvegardede l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) ;Vu les propositions budg\u00e9taires et leurs annexes pour l'exercice 2025 transmises le8 novembre 2024 par Monsieur Michel Collado, Pr\u00e9sident de l'association Sauvegarde del'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de Seine-Saint-Denis ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire de l'exercice 2025 transmise le 30 octobre 2025 ;Sur proposition de la directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;Sur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture ;Sur proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement ;ARRETENT\nARTICLE PREMIER. - Pour l'exercice 2025, les recettes et les d\u00e9penses pr\u00e9visionnelles duservice d'accueil d'urgence et d'orientation sont autoris\u00e9es comme suit :Groupes fonctionnels Montant en \u20ac Total en \u20acDecences aff\u00e9rentes \u00e0 l'exploitation courante 315 493,00DEPENSES \u2014_| BacSnces aff\u00e9rentes au personnel 1498 163,00] 2 202 872,61Benences aff\u00e9rentes a la structure 389 216,61Produits de la tarification 2 284 827,18RECETTES Autres produits relatifs \u00e0 l'exploitation 0,00 2 323 730,18GROUPE III : 38 903,00Produits financiers et produits nonencaissables\nARTICLE 2. - Les tarifs pr\u00e9cis\u00e9s \u00e0 l'article 3 prennent en compte les donn\u00e9es suivantes :- Compte 11519 pour un montant de -60 241,00 \u20ac.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA SAUVEGARDE SAUO, 14 avenue Claude Bernard 93120 LA COURNEUVE,\ng\u00e9r\u00e9e par l'association d\u00e9partementale SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE DE SEINE-SAINT-DENIS.\n118\n- Charges rejet\u00e9es : compte 11591 pour un montant de 60 616,57 \u20acARTICLE 3. - Pour l'exercice budg\u00e9taire 2025, le prix de journ\u00e9e du Service d'Accueild'Urgence et d'Orientation sis 14 avenue Claude Bernard 93120 La Courneuve, dont le n\u00b0SIRET est le 785 501 065 00136, est arr\u00eat\u00e9 \u00e0 309,85 \u20ac.Le prix de journ\u00e9e applicable du 1\u00b0 octobre au 31 d\u00e9cembre 2024 est fix\u00e9 \u00e0 349,70 \u20acEn application du IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, il estcalcul\u00e9 en prenant en compte les produits pr\u00e9visionnels vers\u00e9s sur la base de l'exercicepr\u00e9c\u00e9dent entre le 1\u00b0' janvier et la date d'effet du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.En l'absence de nouvelle tarification au 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'une nouvelled\u00e9cision, le tarif applicable \u00e0 compter du 1\u00b0 janvier 2026 est de 309,85 \u20ac.\nARTICLE 4. - Le prix de journ\u00e9e globalis\u00e9 est vers\u00e9 selon les modalit\u00e9s suivantes pourl'exercice en cours :- versement de dotations mensuelles calcul\u00e9es en fonction de l'activit\u00e9 autoris\u00e9e pourl'ann\u00e9e N- r\u00e9gularis\u00e9es en deux fois :(1) en ann\u00e9e N en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des premiers mois de l'ann\u00e9e N,(2) en ann\u00e9e N+1 en prenant en compte l'activit\u00e9 constat\u00e9e des derniers mois de l'ann\u00e9e N.En l'absence de nouvelle tarification au 1\u00b0 janvier 2026 et dans l'attente d'une nouvelled\u00e9cision, le douzi\u00e8me mensuel \u00e0 compter du 1\u00b0 janvier 2026 est de 190 402,27 \u20ac (produitsde la tarification/12).\nARTICLE 5. - Les recours dirig\u00e9s contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent \u00eatre port\u00e9s devant letribunal interr\u00e9gional de la tarification sanitaire et sociale d'\u00cele-de-France sis : TITSS Conseild'\u00c9tat 1 place du Palais Royal 75100 Paris Cedex 01, dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter desa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi\u00e9, \u00e0 compter de sa notification.ARTICLE 6. - Une ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9e au service concern\u00e9.ARTICLE 7. \u2014 La directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, lesecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture, le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement, sontcharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 auBulletin d'informations Administratives des Services de l'Etat et sur le site internet duD\u00e9partement.Pour le pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental,16 FEY, 2026 et par d\u00e9l\u00e9gation:Le Pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, Le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duP D\u00e9partement,/ Kets | fivienyeberee ps\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0664 relatif au prix de journ\u00e9e 2025 de LA SAUVEGARDE SAUO, 14 avenue Claude Bernard 93120 LA COURNEUVE,\ng\u00e9r\u00e9e par l'association d\u00e9partementale SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE DE SEINE-SAINT-DENIS.\n119\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT\nDirection territoriale de la protection judiciaire\nde la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93)\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0665 portant dotation globale de\nfinancement 2025 relative \u00e0 la prestation\nd'accompagnement imm\u00e9diat du SAEMO, 5-17\npromenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9\npar l'association \u00abAVVEJ\u00bb.\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0665 portant dotation globale de financement 2025 relative \u00e0 la prestation d'accompagnement imm\u00e9diat du SAEMO,\n5-17 promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association \u00abAVVEJ\u00bb.\n120\nPREFETDE LA SEINE-SAINT-DENISLibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9D\u00e9partement de la Seine-Saint-Denis Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-DenisDirection de l'Enfance et de la Famille Direction territoriale de la protection judiciaireService de l'Aide Sociale \u00e0 l'Enfance de la jeunesse de Seine-Saint-Denis\nARRETE n\u00b0 2026-0665DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT 2025RELATIVE A LA PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT IMMEDIAT DU SAEMO15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 93000 BOBIGNYGERE PAR L'ASSOCIATION \u00ab AVVEJ \u00bbARR\u00c9\nLE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENISCHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURLE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALDE LA SEINE-SAINT-DENIS\nVu le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1, L. 313-1-1,L. 313-3 \u00e0 L. 313-8, L. 314-1, L. 314-6 \u00e0 L. 314-8, relatifs \u00e0 l'autorisation, la gestionbudg\u00e9taire, comptable et financi\u00e9re, et aux modalit\u00e9s de financement et de tarification des\u00e9tablissements et services sociaux et m\u00e9dico-sociaux mentionn\u00e9s au | de l'article L. 312.1 ducode de l'action sociale et des familles ;Vu la loi n\u00b0 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la l\u00e9gislation sanitaire et sociale aux transfertsde comp\u00e9tences en mati\u00e8re d'aide sociale et de sant\u00e9 ;Vu la loi n\u00b0 2002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;Vu le d\u00e9cret du 6 novembre 2024 portant nomination du pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis,M. Julien Charles ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet n\u00b0 07-3612 du 3 octobre 2007 portant habilitation d'un serviced'Investigations et d'Action \u00e9ducative en milieu ouvert de l'association AVVEJ ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint du pr\u00e9fet et du pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2012-1641/2012-246 du 19 mars 2012, portant r\u00e9gularisation d'autorisation de cr\u00e9ation et de r\u00e9organisationdu service d'investigation et d'action \u00e9ducative en milieu ouvert en deux services : un service\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0665 portant dotation globale de financement 2025 relative \u00e0 la prestation d'accompagnement imm\u00e9diat du SAEMO,\n5-17 promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association \u00abAVVEJ\u00bb.\n121\nd'investigation \u00e9ducative et un service d'action \u00e9ducative en milieu ouvert g\u00e9r\u00e9s parl'Association Vers la Vie pour l'Education des Jeunes (AVVE)J) ;Vu l'\u00e9lection le 1\u00b0 juillet 2021 de M. St\u00e9phane Troussel \u00e0 la pr\u00e9sidence du conseild\u00e9partemental de la Seine-Saint-Denis ;Vu l'arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental n\u00b0 2024 446 du 29 novembre 2024donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 M. Olivier Veber, directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD\u00e9partement;Vu la convention du 20 d\u00e9cembre 2018 relative au service d'action \u00e9ducative en milieuouvert (SAEMO) sis 93000 Bobigny et g\u00e9r\u00e9 par l'association AVVE)J ;Vu la proposition budg\u00e9taire pour l'exercice 2025 transmise en mars 2025 par M. EtienneHollier-Larousse, Pr\u00e9sident de l'association AVVEJ ;Vu la d\u00e9cision budg\u00e9taire pour l'exercice 2025 transmise le 30 septembre 2025 ;\nSur proposition de la directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;Sur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture ;Sur proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement ;\nARRETENTARTICLE PREMIER. - Pour l'exercice 2025, les d\u00e9penses et recettes pr\u00e9visionnelles duan AVVEJ pour sa prestation d'accompagnement imm\u00e9diat, sont autoris\u00e9es commesuit : Groupes fonctionnels Montant en \u20ac Total en \u20acDevonces aff\u00e9rentes \u00e0 l'exploitation courante 2 500,00DEPENSES D\u00e9penses aff\u00e9rentes au personnel 155 167,00 158 987,00D\u00e9penses aff\u00e9rentes \u00e0 la structure 2 300,00Produits im la tarification 148 736,88RECETTES Autres Produits relatifs \u00e0 l'exploitation 2 542,00 151 278,88GROUPE III : 0.00Produits financiers et produits nonencaissables\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0665 portant dotation globale de financement 2025 relative \u00e0 la prestation d'accompagnement imm\u00e9diat du SAEMO,\n5-17 promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association \u00abAVVEJ\u00bb.\n122\nARTICLE 2. - Pour l'exercice budg\u00e9taire 2025, la dotation globale de financement relative ala prestation d'accompagnement imm\u00e9diat assur\u00e9e par le SAEMO g\u00e9r\u00e9 par l'AVVEJ et dontle num\u00e9ro SIRET est le 300 513 033 00674, est fix\u00e9e \u00e0 148 736,88 \u20ac. Son versements'effectue selon les modalit\u00e9s pr\u00e9cis\u00e9es par l'arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0 2024-0293 (Etat) / n\u00b0 2024-086 (D\u00e9partement) du 31 janvier 2024.\nARTICLE 3. \u2014 En l'absence de nouvelle dotation globale de financement arr\u00eat\u00e9e au1\u00b0\" janvier 2026, et dans l'attente d'une nouvelle d\u00e9cision, le douzi\u00e8me budg\u00e9taire \u00e0compter du 1\u00b0 janvier 2026 est de 12 394,74 \u20ac.ARTICLE 4. - Les recours dirig\u00e9s contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent \u00eatre port\u00e9s devant letribunal interr\u00e9gional de la tarification sanitaire et sociale d'\u00cele-de-France sis : TITSS Conseild'\u00c9tat 1 place du Palais Royal 75100 Paris Cedex 01, dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter desa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi\u00e9, \u00e0 compter de sa notification.\nARTICLE 5. - Une ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9e au service concern\u00e9.ARTICLE 6. - La directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, lesecr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture, le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement, sontcharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 auBulletin d'informations Administratives des Services de l'Etat et sur le site internet duD\u00e9partement.\nFait \u00e0 Bobigny, le =16 FEV. 2026Pour le pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental,et par d\u00e9l\u00e9gation :Le Pr\u00e9fet de la Seine-Saint-Denis, Le directeur g\u00e9n\u00e9ral des services duD\u00e9partement,J \u2014,Julien CHARTES \u2014\u2014Otivier Veber de.\nDate d'affichage du pr\u00e9sent acte, Date de notification du pr\u00e9sent acte, Certifie que le pr\u00e9sent acte est devenule le ex\u00e9cutoire, le\nSERVICE DECONCENTRE DE L'ETAT - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (DTPJJ-93) -\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b0 2026-0665 portant dotation globale de financement 2025 relative \u00e0 la prestation d'accompagnement imm\u00e9diat du SAEMO,\n5-17 promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY, g\u00e9r\u00e9 par l'association \u00abAVVEJ\u00bb.\n123","date":"2026-02-17","first_seen_on":"2026-02-17T16:00:12+00:00","id":"dee9205445d1ee502de9ced00104a2b7ae75e8a63495f17713db6ef430a6b0ba","name":"recueil-93-2026-02-17-recueil-des-actes-administratifs","pdf_creation_date":"2026-02-17T15:25:36+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/contenu/telechargement/29417/235588/file/recueil-93-2026-02-17-recueil-des-actes-administratifs.pdf"}