{"administration":"pref34","administration_name":"Pr\u00e9fecture de l\u2019H\u00e9rault","content":"Es\nPREFET\nDE L'H\u00c9RAULT\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9RECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS\nRecueil n\u00b019 du 24 janvier 2025\nAgence r\u00e9gionale de sant\u00e9 Occitanie (ARS)\nCentre hospitalier du Bassin de Thau (CH_Thau)\nCentre hospitalier de B\u00e9ziers (CH_B\u00e9ziers)\nDirection d\u00e9partementale de l'emploi, du travail et des solidarit\u00e9s (DDETS34)\nDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer (DDTM34)\nDirection r\u00e9gionale de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et du logement \n(DREAL)\nDirection des relations avec les collectivit\u00e9s locales \u2013 Bureau de l'environnement \n(PREF34 DRCL BE)\nDirection des s\u00e9curit\u00e9s \u2013 Bureau des pr\u00e9ventions et des polices administratives \n(PREF34 DS BPPA)\nSecr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral \u2013 Commission d\u00e9partementale d'am\u00e9nagement commercial \n(PREF34 SG CDAC)\nSous-pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve (PREF34 SPL)\nR\u00e9gion Occitanie et Communaut\u00e9 de communes Lod\u00e9vois et Larzac\n \n\nARS_DD34_AP_2024-12-30_arr_conj_modif_autor_EHPAD_Ath\u00e9-\nna_ST_MARTIN_DE_LONDRES 3\nARS_DD34_AP_2024-12-30_arr_conj_modif_autor_EHPAD_LaCi-\nt\u00e9DesAines_MTP 7\nARS_DD34_AP_2024-12-30_arr_conj_modif_autor_EHPAD_Malb-\nosc_MTP 11\nARS_DD34_AP_2024-ARS_DD34_12-30_arr_conj_modif_autor_-\nEHPAD_L_Ecrin_Des_Sages_MEZE 15\nARS_DD34_AP_Autorisation_IME_Fontcaude_ENI_7_places_TN-\nD_AMI_modif_UGECAM 19\nARS_DD34_AP_repartition_places_EHPAD_Yves_COUZY_ST_A-\nNDRE_DE_SANGONIS 23\nCH_B\u00e9ziers_D\u00e9cision_n\u00b009-PhB-2025_D\u00e9l\u00e9gation_signature_IFM-\nS 27\nCH_THAU_AP_modifiant_composition_nominative_conseil_de_su-\nrveillance_GLOBAL-CHBT_01.2025v2 30\nDDETS34_AP_n\u00b024-XVIII-699_M\u00e9daille_d'honneur_travail_promo-\ntion_1er_janv_2025 33\nDDETS34_CONSEIL_MEDICAL_AP_n\u00b025-XVIII-22_m\u00e9decin_agr-\n\u00e9\u00e9s_conseil_m\u00e9dical 109\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-23_HOARAU-23 111\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-24_ARIOUI-24 113\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-25_AMHAOUCH-25 115\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-26_VIALADES-26 117\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-27_VITOU-PAYSAGE-27 119\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-28_KIM-28 121\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-29_RUIZ-29 123\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-33_BUREAU-33 125\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-34_BENSO-34 127\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-35_BOINARD-35 129\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-36_BOUSSOUIRA-36 131\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-37_CONSTANT-37 133\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-38_MESSAOUDENE_38 135\nDDETS34_OSP_AP_n\u00b025-XVIII-39_FORGO_39 137\nDDTM34_AP_n\u00b02025-01-15521_D\u00e9signation_examinateurs_exten-\nsion_hauturi\u00e8re_permis_de_conduire_bateaux_de_plaisance_\u00e0_m-\noteur 139\nDDTM34_AP_n\u00b02025-01-15523_Servitude_utilit\u00e9_publique_syst\u00e8-\nme_endiguement_inondation_Cazouls-d'H\u00e9rault_Florensac_St-\nThib\u00e9ry 141\nDDTM34_DML_AP_n\u00b02024-12-15459_occupation_temporaire_do-\nmaine_public_maritime_SETE 155\nDDTM34_DML_AP_n\u00b02025-01-15513_fixant_liste_titulaires_autori-\nsation_individuelle_nominative_de_p\u00eache 163\nDDTM34_SERN_AP_n\u00b02025-01-15481_autorisation_pr\u00e9l\u00e8vement-\n_eau_commune_SERVIAN 167\nDDTM34_SERN_AP_n\u00b02025-01-15494_pr\u00e9l\u00e8vement_eau_gfa_gr-\nange_rouge_AGDE 173\nDDTM34_SERN_AP_n\u00b0DDTM-SAFEB-UGMA-2024-070_gestion_-\nripisylve_syndicat_mixte_aude_centre 179\nDREAL_AP_n\u00b02025-34-01_modif_AP_n\u00b02024-34-06_actualisation-\n_cistude_et_amphibiens_rnn_bagnas 191\nPREF34_DRCL_BE_AP_n\u00b02025-01-0003_Modif_AP__renouvelle-\nment_composition_CODERST34 195\nPREF34_DS_BPPA_AP_n\u00b02025-01-DS-0033_Endurance_des_vo-\nlcans_26012025 197\nPREF34_SG_CDAC_AP_n\u00b02025-01-SGA-06_URBANISTICA_20-\n25_01 204\nPREF34_SPL_AP_n\u00b025-III-003_Convocation_\u00e9lecteurs_Brissac 206\nR\u00e9gion_Occitanie_CC_Lod\u00e8vois-Larzac_CCCLT_OZE_Bosc 208\nE = we Departement\nREPUBLIQUE 7 4 Werault\nFRANCAISE \u00a9 ) Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nLibert\u00e9 Occitanie\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE\nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR\nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) ATHENA A SAINT-MARTIN DE LONDRES,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie,\nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVule Code de |'Action Sociale et des Familles ;\nle Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nle Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nla Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, a la sant\u00e9 et\naux territoires ;\nla Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 |'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nle D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de\nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nle D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral\nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nl'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 24 novembre 2017 portant renouvellement de l'autorisation de l''EHPAD\nATHENA \u00e0 Saint-Martin de Londres, g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 Union Hospitalisation et\nH\u00e9bergement \u00e0 Montpellier ;\nl'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 4 septembre 2018 portant renouvellement de l'autorisation de |'EHPAD\n\u00ab L'ombrelle \u00bb \u00e0 Viols-Le-Fort g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 Union Hospitalisation et h\u00e9bergement ;\nl'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 11 d\u00e9cembre 2019 portant fusion des autorisations de |'EHPAD\n\u00ab L'ombrelle \u00bb \u00e0 Viols-Le-Fort et de l''EHPAD \u00ab Ath\u00e9na \u00bb \u00e0 Saint-Martin de Londres, g\u00e9r\u00e9s par Languedoc\nMutualit\u00e9 ;\nla D\u00e9cision modificative ARS OCCITANIE n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 de la d\u00e9cision n\u00b02023-3696 du\n26 juillet 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nOccitanie ;\nla D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de\nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;R\u00c9PUBLIQUE\nFRAN\u00c7AISE\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9Departement\nH\u00e9rault\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE \nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR \nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) ATHENA A SAINT-MARTIN DE LONDRES,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, \nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nVu le Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nVu le Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nVu la Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et \naux territoires ;\nVu la Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de \nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral \nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 24 novembre 2017 portant renouvellement de l'autorisation de l'EHPAD \nATHENA \u00e0 Saint-Martin de Londres, g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 Union Hospitalisation et \nH\u00e9bergement \u00e0 Montpellier ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 4 septembre 2018 portant renouvellement de l'autorisation de l'EHPAD \n\u00ab L'ombrelle \u00bb \u00e0 Viols-Le-Fort g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 Union Hospitalisation et h\u00e9bergement ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 11 d\u00e9cembre 2019 portant fusion des autorisations de l'EHPAD \n\u00ab L'ombrelle \u00bb \u00e0 Viols-Le-Fort et de l'EHPAD \u00ab Ath\u00e9na \u00bb \u00e0 Saint-Martin de Londres, g\u00e9r\u00e9s par Languedoc \nMutualit\u00e9 ;\nVu la D\u00e9cision modificative ARS OCCITANIE n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 de la d\u00e9cision n\u00b02023-3696 du \n26 juillet 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 \nOccitanie ;\nVu la D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de \nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\n1\n\nVu la Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9\nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du\nCASF et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de\nl'autorisation ;\nSUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de |'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du\nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault.\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l'EHPAD ATHENA \u00e0 Saint-Martin de Londres est d\u00e9tenue par AESIO Sant\u00e9\nM\u00e9diterran\u00e9e, anciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 51 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge,\nsoit :\n- 35 lits d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont un p\u00f4le de soins\nadapt\u00e9s de 14 places ;\n- 16 lits d'h\u00e9bergement permanent pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou\nmaladies apparent\u00e9es ;\nArticle 2: Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nidentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de l'\u00e9tablissement principal : EHPAD \u00ab ATHENA \u00bb\nAdresse : 289 rue des Aub\u00e9pines, 34380 Saint-Martin de Londres\nN\u00b0 FINESS ET : 340791961\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 \u2014 EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement Capacit\u00e9\ncode libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9 totale\n924 Accueil pour 711 Personnes \u00e2g\u00e9es 11 H\u00e9bergement complet 35\npersonnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes internat\nDont P\u00f4le d'Activit\u00e9 de Accueil de jour Personnes Alzheimer 0\n961 Soins Adapt\u00e9s (14 21 436 ou maladies\nplaces) apparent\u00e9es\n924 Accueil pour 436 | Personnes Alzheimer 11 | H\u00e9bergement complet\npersonnes ag\u00e9es ou maladies internat 16\napparent\u00e9es\nArticle 3: Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins deux mois avant sa mise en \u0153uvre, tout\nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le\nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis a\nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.Vu la Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 \nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du \nCAS F et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de \nl'autorisation ;\nSUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du \nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault.\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l'EHPAD ATHENA \u00e0 Saint-Martin de Londres est d\u00e9tenue par AESIO Sant\u00e9 \nM\u00e9diterran\u00e9e, anciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 51 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge, \nsoit :\n35 lits d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont un p\u00f4le de soins \nadapt\u00e9s de 14 places ;\n16 lits d'h\u00e9bergement permanent pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es ;\nArticle 2 : Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nIdentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de l'\u00e9tablissement principal : EHPAD \u00ab ATHENA \u00bb\nAdresse : 289 rue des Aub\u00e9pines, 34380 Saint-Martin de Londres \nN\u00b0 FINESS ET : 340791961\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 - EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement Capacit\u00e9\ntotale code libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9\n924Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es711Personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes11H\u00e9bergement complet \ninternat35\nDont\n961P\u00f4le d'Activit\u00e9 de \nSoins Adapt\u00e9s (14 \nplaces)21Accueil de jour\n436Personnes Alzheimer\nou maladies \napparent\u00e9es0\n924 Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es436 Personnes Alzheimer\nou maladies \napparent\u00e9es11 H\u00e9bergement complet \ninternat 16\nArticle 3 : Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins deux mois avant sa mise en \u0153uvre, tout \nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le \nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0 \nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\n2\n\nArticle 4: La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif\ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa\npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab\nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr..\nArticle5: Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le Pr\u00e9sident\ndu D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de\nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes\nadministratifs de l'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr.\nLe 16/10/2024\nLe Directeu Le Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\nDidier JAFFRE Kl\u00e9ber MESQUIDAArticle 4 : La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif \ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa \npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab \nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr ..\nArticle 5 : Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le Pr\u00e9sident \ndu D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de \nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes \nadministratifs de l'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr .\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral,\nDidier JAFFRELe Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\n3\n\n\nDepartement|\nREPUBLIQUE\nFRANCAISE \u00a9 > Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nLibert\u00e9 Occitanie\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE\nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR\nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) LA CITE DES AINES A MONTPELLIER,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie,\nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nVu le Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nVu le Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nVu la Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et\naux territoires ;\nVu laloin\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de\nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral\nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 29 janvier 2021 portant modification de la d\u00e9nomination de |'EHPAD Les\nViolettes en l'EHPAD La Cit\u00e9 des Ain\u00e9s g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 ;\nVu la D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de signature du\ndirecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la d\u00e9cision n\u00b02024-3696 du\n26 juillet 2023 ;\nVu la D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de\nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\nVu la Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9\nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du\nCASF et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de\nl'autorisation ;m\u00bb\nR\u00c9PUBLIQUE\nFRAN\u00c7AISE\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9Departement\nH\u00e9rault\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE \nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR \nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) LA CITE DES AINES A MONTPELLIER,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, \nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nVu le Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nVu le Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nVu la Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et \naux territoires ;\nVu la Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de \nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral \nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 29 janvier 2021 portant modification de la d\u00e9nomination de l'EHPAD Les \nViolettes en l'EHPAD La Cit\u00e9 des Ain\u00e9s g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 ;\nVu la D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de signature du \ndirecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la d\u00e9cision n\u00b02024-3696 du \n26 juillet 2023 ;\nVu la D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de \nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\nVu la Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 \nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du \nCASF et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de \nl'autorisation ;\n1\n\nSUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de |'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du\nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l''EHPAD LA CITE DES AINES \u00e0 MONTPELLIER est d\u00e9tenue par AESIO Sant\u00e9\nM\u00e9diterran\u00e9e, anciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 67 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge,\nsoit :\n- 67 places d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 14 places de\nPASA et une unit\u00e9 de vie prot\u00e9g\u00e9e de 11 places.\nArticle 2: Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nidentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de l'\u00e9tablissement principal : EHPAD La Cit\u00e9 des Ain\u00e9s\nAdresse : 190 rue de la Taillade 34070 Montpellier\nN\u00b0 FINESS ET : 340783968\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 \u2014 EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement | Capacit\u00e9\ncode libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9 totale\n924 Accueil pour 711 Personnes \u00e2g\u00e9es 11 H\u00e9bergement 56\npersonnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes complet internat\nDont P\u00f4le d'Activit\u00e9 de 436 | Personnes Alzheimer ou | 21 PASA 0\n961 Soins Adapt\u00e9s (14 maladies apparent\u00e9es\nplaces)\n924 Accueil pour 436 | Personnes Alzheimer ou | 11 H\u00e9bergement 11\npersonnes ag\u00e9es maladies apparent\u00e9es complet internat\nArticle 3: Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins 2 mois avant sa mise en \u0153uvre, tout\nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le\nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis a\nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\nArticle 4: La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif\ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa\npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab\nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr..SUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du \nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l'EHPAD LA CITE DES AINES \u00e0 MONTPELLIER est d\u00e9tenue par AESIO Sant\u00e9 \nM\u00e9diterran\u00e9e, anciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 67 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge, \nsoit :\n67 places d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 14 places de \nPASA et une unit\u00e9 de vie prot\u00e9g\u00e9e de 11 places.\nArticle 2 : Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nIdentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de l'\u00e9tablissement principal : EHPAD La Cit\u00e9 des Ain\u00e9s \nAdresse : 190 rue de la Taillade 34070 Montpellier \nN\u00b0 FINESS ET : 340783968\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 - EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement Capacit\u00e9\ntotale code libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9\n924Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es711Personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes11H\u00e9bergement \ncomplet internat56\nDont\n961P\u00f4le d'Activit\u00e9 de \nSoins Adapt\u00e9s (14 \nplaces)436 Personnes Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es21 PASA 0\n924 Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es436 Personnes Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es11 H\u00e9bergement \ncomplet internat11\nArticle 3 : Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins 2 mois avant sa mise en oeuvre, tout \nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le \nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0 \nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\nArticle 4 : La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif \ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa \npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab \nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr ..\n2\n\nArticle 5: Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le Pr\u00e9sident\ndu D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de\nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes\nadministratifs de l'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr.\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral, Le Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,Article 5 : Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le Pr\u00e9sident \ndu D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de \nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes \nadministratifs de l'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr .\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral,\nDidier JAFFRELe Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\n3\n\n\n| = a D\u00e9partementR\u00c9PUBLIQUE po 4 Werault\nFRANCAISE \u00a9 D Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nLibert\u00e9 Occitanie\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE\nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR\nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) MALBOSC A MONTPELLIER,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie,\nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVule Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nle Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nle Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nla Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et\naux territoires ;\nla Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nle D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de\nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nle D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral\nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nl'arr\u00e9t\u00e9 en date du 31 mars 2010 modifiant l'arr\u00eat\u00e9 autorisant la cr\u00e9ation d'un EHPAD de 56 lits a\nMontpellier par Languedoc Mutualit\u00e9 Union Hospitalisation et H\u00e9bergement ;\nla D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de signature du\ndirecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la d\u00e9cision n\u00b02024-3696 du\n26 juillet 2023 ;\nla D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de\nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\nla Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9\nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du\nCASF et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de\nl'autorisation ;mm\nR\u00c9PUBLIQUE\nFRAN\u00c7AISE\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9Departement\n*Merault\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE \nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR \nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) MALBOSC A MONTPELLIER,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, \nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nVu le Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nVu le Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nVu la Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et \naux territoires ;\nVu la Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de \nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral \nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 en date du 31 mars 2010 modifiant l'arr\u00eat\u00e9 autorisant la cr\u00e9ation d'un EFIPAD de 56 lits \u00e0 \nMontpellier par Languedoc Mutualit\u00e9 Union Hospitalisation et H\u00e9bergement ;\nVu la D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de signature du \ndirecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la d\u00e9cision n\u00b02024-3696 du \n26 juillet 2023;\nVu la D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de \nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\nVu la Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 \nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du\nCAS F et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de\nl'autorisation ;\n1\n\nSUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du\nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nArticle 1: L'autorisation de l''EHPAD MALBOSC a Montpellier est d\u00e9tenue par AESIO Sant M\u00e9diterran\u00e9e,\nanciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 70 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge,\nsoit :\n- 65 lits d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 12 places d\u00e9di\u00e9es\na des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparent\u00e9e (unit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e)\net un p\u00f4le de soins adapt\u00e9s de 14 places ;\n- 5 lits d'h\u00e9bergement temporaire d\u00e9di\u00e9s aux personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 2 lits d\u00e9di\u00e9s\naux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparent\u00e9e ;\nArticle 2: Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nIdentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de I'\u00e9tablissement principal : EHPAD MALBOSC\nAdresse : 345, Avenue de Fes, 34080 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS ET : 340018092\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 \u2014 EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement Capacit\u00e9\ncode libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9 totale\nAccueil pour Personnes \u00e2g\u00e9es H\u00e9bergement complet\n\u00e0 \u00e0 LL x LT \u00e0 53924 personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes internat\nDont P\u00f4le d'Activit\u00e9 de Accueil de jour Personnes Alzheimer ou 0\n961 Soins Adapt\u00e9s (14 21 436 | maladies apparent\u00e9es\nplaces)\n924 Accueil pour 436 Pers. Alzheimer La H\u00e9bergement complet 12\npersonnes ag\u00e9es intenat\n657 Accueil temporaire 11 H\u00e9bergement Personnes Alzheimer ou 2\npour personnes complet internat | 436 maladies apparent\u00e9es\n\u00e2g\u00e9es\nAccueil temporaire 11 Personnes \u00e2g\u00e9es 711 | H\u00e9bergement complet\n657 pour personnes d\u00e9pendantes internat 3\n\u00e2g\u00e9es\nArticle 3: Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins 2 mois avant sa mise en \u0153uvre, tout\nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le\nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0\nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.SUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du \nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l'EHPAD MALBOSC \u00e0 Montpellier est d\u00e9tenue par AESIO Sant M\u00e9diterran\u00e9e, \nanciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 70 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge, \nsoit :\n65 lits d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 12 places d\u00e9di\u00e9es \n\u00e0 des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparent\u00e9e (unit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e) \net un p\u00f4le de soins adapt\u00e9s de 14 places ;\n5 lits d'h\u00e9bergement temporaire d\u00e9di\u00e9s aux personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 2 lits d\u00e9di\u00e9s \naux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparent\u00e9e ;\nArticle 2 : Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nIdentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de l'\u00e9tablissement principal : EHPAD MALBOSC \nAdresse : 345, Avenue de F\u00e8s, 34080 MONTPELLIER \nN\u00b0 FINESS ET : 340018092\nCode cat\u00e9Rorie \u00e9tablissement : 500 - EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement Capacit\u00e9\ntotale code libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9\n924\nDont\n961Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es711Personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes11H\u00e9bergement complet \ninternat53\nP\u00f4le d'Activit\u00e9 de \nSoins Adapt\u00e9s (14 \nplaces)21Accueil de jour\n436Personnes Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es0\n924 Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es436 Pers. Alzheimer 11 H\u00e9bergement complet \nintenat12\n657 Accueil temporaire \npour personnes \n\u00e2g\u00e9es11 H\u00e9bergement \ncomplet internat 436Personnes Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es2\n657Accueil temporaire \npour personnes \n\u00e2g\u00e9es11 Personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes711 H\u00e9bergement complet \ninternat 3\nArticle 3 : Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins 2 mois avant sa mise en oeuvre, tout \nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le \nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0 \nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\n2\n\nArticle 4: La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif\ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa\npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab\nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr..\nArticle5: Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le Pr\u00e9sident\ndu D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de\nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes\nadministratifs de l'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault fr.\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral, Le Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\nKl\u00e9ber MESQUIDAArticle 4 : La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif \ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa \npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab \nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr ..\nArticle 5 : Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le Pr\u00e9sident \ndu D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de \nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes \nadministratifs de l'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr .\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral,\nDidier JAFFRELe Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\n3\n\n\nD\u00e9partementEx\nREPUBLIQUE\nFRAN\u00c7AISE \u00a9 > Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nLibert\u00e9 Occitanie\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE\nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR\nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) L'ECRINS DES SAGES A MEZE,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de |l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie,\nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de |'H\u00e9rault ;\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVule Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nle Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nle Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nla Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de I'h\u00e9pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et\naux territoires ;\nla Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nle D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de\nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nle D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral\nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nl'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 26 juillet 2023 portant renouvellement de l'autorisation de l'\u00e9tablissement\npour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes (EHPAD) \u00ab l'Ecrin des Sages \u00bb \u00e0 M\u00e8ze g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 ;\nla D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de signature du\ndirecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la d\u00e9cision n\u00b02024-3696 du\n26 juillet 2023 ;\nla D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de\nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\nla Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9\nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du\nCASF et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de\nl'autorisation ;R\u00c9PUBLIQUE\nFRAN\u00c7AISE\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9Departement\nH\u00e9rault\nARRETE CONJOINT PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE L'ENTITE JURIDIQUE \nDETENTRICE DE L'AUTORISATION DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR \nPERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) L'ECRINS DES SAGES A MEZE,\nGERE PAR LANGUEDOC-MUTUALITE, RENOMMEE AESIO SANTE MEDITERRANEE\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, \nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault ;\nVu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;\nVu le Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;\nVu le Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales ;\nVu la Loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 et \naux territoires ;\nVu la Loi n\u00b02015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'Adaptation de la Soci\u00e9t\u00e9 au Vieillissement (ASV) ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b02016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de \nfonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 22 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur G\u00e9n\u00e9ral \nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 conjoint en date du 26 juillet 2023 portant renouvellement de l'autorisation de l'\u00e9tablissement \npour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes (EHPAD) \u00ab l'Ecrin des Sages \u00bb \u00e0 M\u00e8ze g\u00e9r\u00e9 par Languedoc Mutualit\u00e9 ;\nVu la D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024-6136 du 16 octobre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de signature du \ndirecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la d\u00e9cision n\u00b02024-3696 du \n26 juillet 2023;\nVu la D\u00e9lib\u00e9ration en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 18 d\u00e9cembre 2020 par laquelle le changement de \nd\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 ;\nVu la Demande de changement de d\u00e9nomination sociale de l'Union Languedoc Mutualit\u00e9 en AESIO Sant\u00e9 \nM\u00e9diterran\u00e9e en date du 31 janvier 2024 ;\nCONSIDERANT que ce changement ne constitue pas une cession d'autorisation au sens de l'article L.313-1 du \nCAS F et n'a donc pas d'autre impact que le changement de d\u00e9nomination sociale du d\u00e9tenteur de \nl'autorisation ;\n1\n\nSUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de |'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du\nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l/EHPAD L'ECRINS DES SAGES A MEZE est d\u00e9tenue par AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e,\nanciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 65 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge,\nsoit :\n- 60 places d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 10 places\nd'unit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e ;\n- 5 places d'h\u00e9bergement temporaire d\u00e9di\u00e9s aux personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 2 places\nd\u00e9di\u00e9es aux personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou maladies apparent\u00e9es ;\nArticle 2: Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nidentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de |'\u00e9tablissement principal : EHPAD L'Ecrin des Sages\nAdresse : 426 avenue de Villeveyrac, 34140 MEZE\nN\u00b0 FINESS ET : 340017474\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 \u2014 EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement | Capacit\u00e9\ncode libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9 totale\n924 Accueil pour 711 Personnes \u00e2g\u00e9es 11 H\u00e9bergement 50\npersonnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes complet internat\n924 Accueil pour 436 | Personnes Alzheimer ou | 11 H\u00e9bergement 10\npersonnes \u00e2g\u00e9es maladies apparent\u00e9es complet internat\n657 | Accueil temporaire 711 Personnes \u00e2g\u00e9es 11 H\u00e9bergement\npour personnes d\u00e9pendantes complet internat 3\n\u00e2g\u00e9es\n657 | Accueil temporaire 436 | Personnes Alzheimer ou | 11 H\u00e9bergement\npour personnes maladies apparent\u00e9es complet internat 2\n\u00e2g\u00e9es\nArticle 3: Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins deux mois avant sa mise en \u0153uvre, tout\nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le\nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0\nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.SUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du \nDirecteur g\u00e9n\u00e9ral des services du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nArticle 1 : L'autorisation de l'EHPAD L'ECRINS DES SAGES A MEZE est d\u00e9tenue par AESIO Sant\u00e9 M\u00e9diterran\u00e9e, \nanciennement nomm\u00e9e Union Languedoc Mutualit\u00e9.\nLa capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure \u00e0 65 places/lits, r\u00e9parties en fonction du type de prise en charge, \nsoit :\n60 places d'h\u00e9bergement permanent pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 10 places \nd'unit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e ;\n5 places d'h\u00e9bergement temporaire d\u00e9di\u00e9s aux personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes dont 2 places \nd\u00e9di\u00e9es aux personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou maladies apparent\u00e9es ;\nArticle 2 : Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nIdentification du gestionnaire : AESIO SANTE MEDITERRANEE\nAdresse : Clinique Beau Soleil, 119 avenue de Lod\u00e8ve 34070 MONTPELLIER\nN\u00b0 FINESS EJ : 340785856\nN\u00b0 SIREN : 444270326\nIdentification de l'\u00e9tablissement principal : EHPAD L'Ecrin des Sages \nAdresse : 426 avenue de Villeveyrac, 34140 MEZE \nN\u00b0 FINESS ET : 340017474\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 - EHPAD\nDiscipline Client\u00e8le Mode de fonctionnement Capacit\u00e9\ntotale code libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9\n924Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es711Personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes11H\u00e9bergement \ncomplet internat50\n924 Accueil pour \npersonnes \u00e2g\u00e9es436 Personnes Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es11 H\u00e9bergement \ncomplet internat10\n657 Accueil temporaire \npour personnes \n\u00e2g\u00e9es711 Personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes11 H\u00e9bergement \ncomplet internat 3\n657 Accueil temporaire \npour personnes \n\u00e2g\u00e9es436 Personnes Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es11 H\u00e9bergement \ncomplet internat 2\nArticle 3 : Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313-1 du CASF, au moins deux mois avant sa mise en \u0153uvre, tout \nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le \nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0 \nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\n2\n\nArticle 4: La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif\ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa\npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab\nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr..\nArticle 5 : Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le\nPr\u00e9sident du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de\nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de\nl'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral, Le Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\nKl\u00e9ber MESQUIDAArticle 4 :La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux aupr\u00e8s du Tribunal Administratif \ncomp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 l'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa \npublication pour les tiers. Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab \nt\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr ..\nArticle 5 : Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie, le\nPr\u00e9sident du D\u00e9partement de l'H\u00e9rault, et le gestionnaire sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de \nl'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire, et publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de \nl'Etat et sur le site de la collectivit\u00e9 : https://herault.fr\nLe 16/10/2024\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral,\nDidier JAFFRELe Pr\u00e9sident du D\u00e9partement,\nKl\u00e9ber MESQUIDA\n3\n\n\nREPUBLIQUE\nFRANCAISE\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9Ar\n\u00a9 > Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nOccitaniePage 1 sur 4 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nARR\u00caT\u00c9 RELATIF A L'AUTORISA TION DE l'INSTITUT MEDICO -EDUCATIF (IME) \nFONTCAUDE SITUE A MONTPELLIER (34) ET GERE PAR L'UGECAM \n \n \n \nLe Direct eur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie \n \n \n \nVU le Code de l'Action S ociale et des Familles ; \n \nVU le Code de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ; \n \nVU la Loi n\u00b0 2002 -2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico -sociale ; \n \nVU la Loi n\u00b02009 -879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la \nsant\u00e9 et aux territoires ; \n \nVU le D\u00e9cret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'agence r\u00e9gionale de \nsant\u00e9 d'Occitanie - M. JAFFRE (Didier) ; \n \nVU l'Arr\u00eat\u00e9 du 30 mai 2017 portant renouvellement de l'autorisation de l'IME Fontcaude \u00e0 \nMontpellier g\u00e9r\u00e9 par l'UGECAM \u00e0 compter du 04 janvier 2017 et pour une dur\u00e9e de 15 ans soit \njusqu'au 04 janvier 2032 ; \n \nVU le dernier arr\u00eat\u00e9 du 2 ao\u00fbt 2024 portant modification de l'au torisation de l'institut m\u00e9dico -\n\u00e9ducatif (IME) Fontcaude situ\u00e9 \u00e0 Montpellier et g\u00e9r\u00e9 par l'UGECAM, par extension non \nimportante de capacit\u00e9 ; \n \nVU la D\u00e9cision ARS OCCITANIE n\u00b02023 -3696 du 26 juillet 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \ndu directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie ; \n \nVU la D\u00e9cision DG ARS n\u00b02024 -7603 du 18 d\u00e9cembre 2024 portant modification de d\u00e9l\u00e9gation de \nsignature du directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 d'Occitanie et modifiant la \nd\u00e9cision n\u00b02024 -3696 du 26 juillet 2023 ; \n \nCONSIDERANT que le dernier arr\u00eat\u00e9 d'autorisation susvis\u00e9 comporte une erreur mat\u00e9rielle, \ns'agissant de l'\u00e9cole d'implantation du dispositif d'autor\u00e9gulation, qu'il convient de r\u00e9gulariser ; \n \nCONSIDERANT que ce changement n'a d'impact ni sur la r\u00e9pon se aux besoins fix\u00e9s, ni sur la \ndotation mentionn\u00e9e aux articles L314 -3 et L314 -3-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles \n; \n\nPage 2 sur 4 \n \nSUR PROPOSITION du Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 \nOccitanie . \n \nARR \u00caTE \n \n \nArticle 1 : L'article 3 de l'arr\u00eat\u00e9 du 2 ao\u00fbt 2024 portant modification de l'autorisation de l'IME \nFONTCAUDE, par extension non importante de capacit\u00e9 est modifi\u00e9 comme suit : \n \n\u00ab \nArticle 3 : \nLes caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement seront r\u00e9pertori\u00e9es au fichier national des \u00e9tablissements \nsanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : \n \nIdentification du gestionnaire : \nUGECAM OCCITANIE N\u00b0 FINESS EJ : 34 001 517 1 \n515 RUE Georges Fr\u00e8che \nCS 200004 \u2013 CASTELNAU LE LEZ \n \nIdentification de l'\u00e9tablissement principa l : \nIME Fontcaude N\u00b0 FINESS ET : 34 079 838 8 \n70 rue de Tipasa \n34080 \u2013 MONTPELLIER \n \nCode cat\u00e9gorie de l'\u00e9tablissement : Institut M\u00e9dico -Educatif \u2013 IME [183] \n \nSp\u00e9cialisation Public accueilli ou \naccompagn\u00e9 Mode d'accueil et \nd'accompagnement Capacit\u00e9 \ntotale Code libell\u00e9 code libell\u00e9 code libell\u00e9 \n841 Accompagnement dans \nl'acquisition de \nl'autonomie et de la \nscolarisation 117 D\u00e9ficience \nintellectuelle 21 Accueil de jour 33 \n11. H\u00e9bergement \ncomplet \ninternat 4 \n16 Prestation en \nmilieu \nordinaire 4 \n500 Polyhandicap 21 Accueil de jour 23 \n11 H\u00e9bergement \ncomplet \ninternat 4 \n437 Trouble du \nspectre de \nl'autisme 21 Accueil de jour 8 \n16 Prestation en \nmilieu \nordinaire 11 \n \n \n \n \n \n \n \n \nPage 3 sur 4 \n Identification de l'\u00e9tablissement secondaire : \nDAR \u2013 Ecole \u00e9l\u00e9mentaire Jean Moulin N\u00b0 FINESS ET : 34 003 077 4 \n315, Chemin des Mendrous \n34 170 CASTELNAU LE LEZ \n \nCode cat\u00e9gorie de l'\u00e9tablissement : 183 \u2013 Institut M\u00e9dico -Educatif (IME) \n \n \nSp\u00e9cialisation Public accueilli ou \naccompagn\u00e9 Mode d'accueil et \nd'accompagnement \nCapacit\u00e9 \ntotale \n Code Libell\u00e9 Code Libell\u00e9 Code Libell\u00e9 \n841 Accompagnement dans \nl'acquisition de \nl'autonomie et la \nscolarisation 437 Troubles du \nspectre de \nl'autisme 16 Prestation en \nmilieu \nordinaire 10 \n \n \nIdentification de l'\u00e9tablissement secondaire : \nUEMA \u2013 Ecole maternelle Michelet N\u00b0 FINESS ET : 34 003 089 9 \n32 Rue Saint -Vincent -de-Paul \n34 500 BEZIERS \n \nCode cat\u00e9gorie de l'\u00e9tablissement : 183 \u2013 Institut M\u00e9dico -Educatif (IME) \n \n \nSp\u00e9cialisation Public accueilli ou \naccompagn\u00e9 Mode d'accueil et \nd'accompagnement \nCapacit\u00e9 \ntotale \n Code Libell\u00e9 Code Libell\u00e9 Code Libell\u00e9 \n840 Accompagnement \npr\u00e9coce de jeunes \nenfants 437 Troubles du \nspectre de \nl'autisme 16 Prestation en \nmilieu \nordinaire 7 \n \n \nArticle 2 : Les autres dispositions de l'arr\u00eat\u00e9 du 2 ao\u00fbt 2024 portant modification de l'autorisation \nde l'institut m\u00e9dico -\u00e9ducatif Fontcaude situ\u00e9 \u00e0 Montpellier (34) et g\u00e9r\u00e9 par l'UGECAM, par \nextension non importante de capacit\u00e9, demeurent inchang\u00e9es. \n \nArticle 3 : Conform\u00e9ment \u00e0 l'article L313 -1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, tout \nchangement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le \nfonctionnement d'un \u00e9tablissement ou d'un service soumis \u00e0 autorisation doit \u00eatre d\u00e9cl ar\u00e9 \u00e0 \nl'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation au moins deux mois avant sa mise en \u0153uvre. \nL'autorisation ne peut \u00eatre c\u00e9d\u00e9e sans l'accord de l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente concern\u00e9e. \n \nArticle 4 : La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours conten tieux aupr\u00e8s du Tribunal \nAdministratif comp\u00e9tent dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification ou de sa \npublication. Le Tribunal Administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab t\u00e9l\u00e9recours \ncitoyens \u00bb accessible par le site internet www.telerecours.fr \n \n \nPour le Directeur G\u00e9n\u00e9ral\nde l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie\net par d\u00e9l\u00e9gation, la Directrice Adjointe\nde l'Offre de Soins etde l'Autonomie\n\u00e9gine MARTINETPage 4 sur 4 \n \nArticle 5 : Le Directeur D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault pour l'Agence R \u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie \net le gestionnaire de l' \u00e9tablissement sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution \ndu pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au gestionnaire et publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de \nl'\u00c9tat. \n \n \nLe 15 janvier 2025 \nEE\nREPUBLIQUE Departement\nFRAN\u00c7AISE \u00a9 DAerce R\u00e9gonake de Sante\nLibert\u00e9 Occitanle\nEgalit\u00e9\nFratermi\u00e9\nARR\u00caTE CONJOINT\nPORTANT MODIFICATION DE LA REPARTITION DES PLACES DE L'EHPAD \u00ab YVES COUZY \u00bb A\nSAINT ANDRE DE SANGONIS GERE PAR LA SARL \u00ab LES AMANDIERS \u00bb\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie,\nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault,\nVu le code de l'action sociale et des familles ;\nVu le code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ;\nVu le code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales et notamment son article L3221-9 ;\nVu la loi n\u00b02002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;\nVu la loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9\net aux territoires ;\nVu la loi n\u00b0 2015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'adaptation de la soci\u00e9t\u00e9 au vieillissement ;\nVu la Loi n\u00b0 2019-774 du 24 juillet 2019 relative \u00e0 l'organisation et la transformation du syst\u00e8me de\nsant\u00e9 ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b0 2016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales\nd'organisation et de fonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es\nd\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur\nG\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 en date du 21 juillet 2017 portant renouvellement de l'autorisation de l''EHPAD \u00ab Yves\nCOUZY \u00bb a Saint Andr\u00e9 de Sangonis(34) g\u00e9r\u00e9 par la SARL \u00ab Les Amandiers \u00bb ;\nVu la d\u00e9cision du 16 avril 2018 de labellisation \u00e0 titre d\u00e9finitif d'un p\u00f4le d'activit\u00e9s et de soins adapt\u00e9s\n(PASA)au sein de l'\u00e9tablissement d'h\u00e9bergement pour personnes ag\u00e9es d\u00e9pendantes \u00ab Yves\nCouzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis (34) ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 en date du 3 juillet 2018 portant modification de |'arr\u00e9t\u00e9 renouvelant l'autorisation\nDe l'EHPAD \u00ab Yves COUZY \u00bb a Saint Andr\u00e9 de Sangonis(34) g\u00e9r\u00e9 par la SARL \u00ab Les Amandiers \u00bb\n.\nL\nVu la D\u00e9cision modificative du 16 octobre 2024 de la d\u00e9cision ARS OCCITANIE n\u00b02023-3696 du 26 juillet\n2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu la demande du 31 mai 2024 du gestionnaire de cr\u00e9ation d'une unit\u00e9 de vie prot\u00e9g\u00e9e de 12 places\nau sein de l'EHPAD \u00abYves Couzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis suite \u00e0 des travaux de\nr\u00e9am\u00e9nagement ;REPUBLIQUE\nFRAN\u00c7AISEmm\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\u2022 kAgemRtgnnafe \n(kt\u00fctnic7\\r\nARR\u00caTE CONJOINT\nPORTANT MODIFICATION DE LA REPARTITION DES PLACES DE L'EHPAD \u00ab YVES COUZY \u00bb A \nSAINT ANDRE DE SANGONIS GERE PAR LA SARL \u00ab LES AMANDIERS \u00bb\nLe Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie,\nLe Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault,\nVu le code de l'action sociale et des familles ;\nVu le code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ;\nVu le code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales et notamment son article L3221-9 ;\nVu la loi n\u00b02002-2 du 2 janvier 2002 r\u00e9novant l'action sociale et m\u00e9dico-sociale ;\nVu la loi n\u00b0 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r\u00e9forme de l'h\u00f4pital et relative aux patients, \u00e0 la sant\u00e9 \net aux territoires ;\nVu la loi n\u00b0 2015-1776 du 28 d\u00e9cembre 2015 relative \u00e0 l'adaptation de la soci\u00e9t\u00e9 au vieillissement ;\nVu la Loi n\u00b0 2019-774 du 24 juillet 2019 relative \u00e0 l'organisation et la transformation du syst\u00e8me de \nsant\u00e9 ;\nVu le D\u00e9cret n\u00b0 2016-1164 du 26 ao\u00fbt 2016 relatif aux conditions techniques minimales \nd'organisation et de fonctionnement des \u00e9tablissements d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es \nd\u00e9pendantes ;\nVu le D\u00e9cret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualit\u00e9 de Directeur \nG\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 en date du 21 juillet 2017 portant renouvellement de l'autorisation de l'EHPAD \u00ab Yves \nCOUZY \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis(34) g\u00e9r\u00e9 par la SARL \u00ab Les Amandiers \u00bb ;\nVu la d\u00e9cision du 16 avril 2018 de labellisation \u00e0 titre d\u00e9finitif d'un p\u00f4le d'activit\u00e9s et de soins adapt\u00e9s \n(PASA)au sein de l'\u00e9tablissement d'h\u00e9bergement pour personnes \u00e2g\u00e9es d\u00e9pendantes \u00ab Yves \nCouzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis (34) ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 en date du 3 juillet 2018 portant modification de l'arr\u00eat\u00e9 renouvelant l'autorisation \nDe l'EHPAD \u00ab Yves COUZY \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis(34) g\u00e9r\u00e9 par la SARL \u00ab Les Amandiers \u00bb\nVu la D\u00e9cision modificative du 16 octobre 2024 de la d\u00e9cision ARS OCCITANIE n\u00b02023-3696 du 26 juillet \n2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie ;\nVu la demande du 31 mai 2024 du gestionnaire de cr\u00e9ation d'une unit\u00e9 de vie prot\u00e9g\u00e9e de 12 places \nau sein de l'EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis suite \u00e0 des travaux de \nr\u00e9am\u00e9nagement ;\n\nVu le proc\u00e9s verbal de visite de r\u00e9ception des travaux de la commission de la pr\u00e9fecture de Lod\u00e9ve\nen date 5 Mars 2024 statuant un avis favorable \u00e0 l''EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de\nSangonis pour l'ouverture du public ;\nCONSIDERANT que |'\u00e9tablissement a cr\u00e9\u00e9 une unit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e de 12 places d\u00e9di\u00e9e aux personnes\natteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparent\u00e9es pour r\u00e9pondre aux besoins particuliers\nde ces personnes, que les locaux et l'accompagnement propos\u00e9 au sein de cette unit\u00e9 sont\nconformes aux recommandations de bonnes pratiques \u00e9mises par la Haute Autorit\u00e9 de Sant\u00e9 ;\nCONSIDERANT que le projet satisfait aux r\u00e8gles d'organisation et de fonctionnement pr\u00e9cis\u00e9es par\nle CASF et pr\u00e9voit les d\u00e9marches d'\u00e9valuation et le syt\u00e8me d'information respectivement\nmentionn\u00e9s aux articles L312-8 et L312-9 de ce m\u00eame code ;\nSUR PROPOSITION du Directeur de la d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9partementale de l'H\u00e9rault pour l'Agence\nR\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du Directeur G\u00e9n\u00e9ral des Services du Conseil d\u00e9partemental de\nl'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nARTICLE 1 : Suite \u00e0 la r\u00e9novation du site par le gestionnaire SARL \u00ab Les Amandiers \u00bb, la cr\u00e9ation d'une\nunit\u00e9 de vie prot\u00e9g\u00e9e de 12 places au sein de l''EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis est\nautoris\u00e9e.\nARTICLE 2 : La capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure inchang\u00e9e soit 65 lits et places ainsi r\u00e9partis\ncomme suit :\ne 46 places d'h\u00e9bergement permanent\no dont 12 places de PASA (P\u00f4le d'activit\u00e9 et de soins adapt\u00e9s) ;\ne 12 places d\u00e9di\u00e9es \u00e0 l'h\u00e9bergement de personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou\nmaladies apparent\u00e9es,\ne 6 places d'accueil de jour,\ne 1 places d'h\u00e9bergement temporaire.\nARTICLE 3 :\nLes caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nidentification du gestionnaire : SAS \u00ab Les Amandiers \u00bb\nN\u00b0 FINESS Entit\u00e9 Juridique : 34 000 146 0\nAdresse : Rue Pierre Coubertin \u2014 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS\nIdentification de l'\u00e9tablissement : EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb\nN\u00b0 FINESS de l'Etablissement : 34 078 679 7\nAdresse : Rue Pierre Coubertin \u2014 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 Etablissement d'H\u00e9bergement pour Personnes Ag\u00e9es D\u00e9pendantes\n(E.H.P.A.D).\nDiscipline Mom ie Client\u00e9le Capacit\u00e9sfonctionnement x\ncode libell\u00e9 code Libell\u00e9 code libell\u00e9 sagas\nH\u00e9bergement Personnes\n924 Accueil pour personnes \u00e2g\u00e9es 11 complet 711 \u00e2g\u00e9es 46\ninternat d\u00e9pendantesVu le proc\u00e8s verbal de visite de r\u00e9ception des travaux de la commission de la pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve \nen date 5 Mars 2024 statuant un avis favorable \u00e0 l'EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de \nSangonis pour l'ouverture du public ;\nCONSIDERANT que l'\u00e9tablissement a cr\u00e9\u00e9 une unit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e de 12 places d\u00e9di\u00e9e aux personnes \natteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparent\u00e9es pour r\u00e9pondre aux besoins particuliers \nde ces personnes, que les locaux et l'accompagnement propos\u00e9 au sein de cette unit\u00e9 sont \nconformes aux recommandations de bonnes pratiques \u00e9mises par la Haute Autorit\u00e9 de Sant\u00e9 ;\nCONSIDERANT que le projet satisfait aux r\u00e8gles d'organisation et de fonctionnement pr\u00e9cis\u00e9es par \nle CAS F et pr\u00e9voit les d\u00e9marches d'\u00e9valuation et le syt\u00e8me d'information respectivement \nmentionn\u00e9s aux articles L312-8 et L312-9 de ce m\u00eame code ;\nSUR PROPOSITION du Directeur de la d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9partementale de l'H\u00e9rault pour l'Agence \nR\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie et du Directeur G\u00e9n\u00e9ral des Services du Conseil d\u00e9partemental de \nl'H\u00e9rault ;\nARRETENT\nARTICLE 1 : Suite \u00e0 la r\u00e9novation du site par le gestionnaire SARL \u00ab Les Amandiers \u00bb, la cr\u00e9ation d'une \nunit\u00e9 de vie prot\u00e9g\u00e9e de 12 places au sein de l'EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb \u00e0 Saint Andr\u00e9 de Sangonis est \nautoris\u00e9e.\nARTICLE 2 : La capacit\u00e9 totale de l'\u00e9tablissement demeure inchang\u00e9e soit 65 lits et places ainsi r\u00e9partis \ncomme suit :\n\u2022 46 places d'h\u00e9bergement permanent\no dont 12 places de PASA (P\u00f4le d'activit\u00e9 et de soins adapt\u00e9s) ;\n\u2022 12 places d\u00e9di\u00e9es \u00e0 l'h\u00e9bergement de personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou \nmaladies apparent\u00e9es,\n\u2022 6 places d'accueil de jour,\n\u2022 1 places d'h\u00e9bergement temporaire.\nARTICLE 3 :\nLes caract\u00e9ristiques de l'\u00e9tablissement sont r\u00e9pertori\u00e9es au fichier FINESS comme suit :\nIdentification du Restionnaire : SAS \u00ab Les Amandiers \u00bb\nN\u00b0 FINESS Entit\u00e9 Juridique : 34 000 146 0\nAdresse : Rue Pierre Coubertin - 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS\nIdentification de l'\u00e9tablissement : EHPAD \u00ab Yves Couzy \u00bb\nN\u00b0 FINESS de l'Etablissement : 34 078 679 7\nAdresse : Rue Pierre Coubertin - 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS\nCode cat\u00e9gorie \u00e9tablissement : 500 Etablissement d'H\u00e9bergement pour Personnes Ag\u00e9es D\u00e9pendantes \n(E.H.P.A.D).\nDisciplineMode de\nfonctionnementClient\u00e8le Capacit\u00e9s\nautoris\u00e9es\ncode libell\u00e9 code Libell\u00e9 code libell\u00e9\n924 Accueil pour personnes \u00e2g\u00e9es 11H\u00e9bergement\ncomplet\ninternat711Personnes\n\u00e2g\u00e9es\nd\u00e9pendantes46\n\nDiscipline Vue ee Client\u00e9le Capacit\u00e9s\nfonctionnement \u00e0\ncode | libell\u00e9 code | Libell\u00e9 code | libell\u00e9 eee\nPersonnes\n711 | \u00e2g\u00e9es 46\nH\u00e9bergement d\u00e9pendantes\n924 Accueil pour personnes \u00e2g\u00e9es 11 complet Personnes\ninternat 436 Alzheimer ou 12\nmaladies\napparent\u00e9es\nPersonnes\nP\u00f4le d'Activit\u00e9 de soins Adapt\u00e9s : ; Alzheimer ou\n961 (Dont 12 places) al. | Rocuell ae Jour ASE maladies .\napparent\u00e9es\nPersonnes\n924 Accueil pour personnes ag\u00e9es 21 Accueil de jour | 436 menelnat ii 6\nmaladies\napparent\u00e9es\nAccueil temporaire Heheigement PAUSE\n657 pour personnes \u00e2g\u00e9es 11 complet 711 | \u00e2g\u00e9es 1\ninternat d\u00e9pendante\nFait \u00e0 Montpelier, le 7 novembre 2024ARTICLE 4 : conform\u00e9ment \u00e0 l'article L.313-1 du CASF, au moins deux mois avant sa mise en\n\u0153uvre, tout changement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le\nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0\nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\nARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent parvenir au secr\u00e9tariat du\ntribunal administratif comp\u00e9tent dans le d\u00e9lai franc de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0\nl'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. Le tribunal\nadministratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab t\u00e9l\u00e9recours citoyen \u00bb accessible par\nle site internet www.telerecours.fr\nARTICLE 6 : Le Directeur de la d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9partementale de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale\nde Sant\u00e9 Occitanie, le Directeur G\u00e9n\u00e9ral des Services du Conseil d\u00e9partemental de l'H\u00e9rault\ncharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au\ngestionnaire et publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de l'Etat et du Conseil\nd\u00e9partemental.\nLe Directeur g\u00e9n\u00e9ral de\nl'ARS OccitanieLe Pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental\nde l'H\u00e9rault\nKl\u00e9ber MESQUIDADisciplineMode de\nfonctionnementClient\u00e8le Capacit\u00e9s\nautoris\u00e9escode libell\u00e9 code Libell\u00e9 code libell\u00e9\n924 Accueil pour personnes \u00e2g\u00e9es 11H\u00e9bergement\ncomplet\ninternat711Personnes\n\u00e2g\u00e9es\nd\u00e9pendantes46\n436Personnes\nAlzheimerou\nmaladies\napparent\u00e9es12\n961P\u00f4le d'Activit\u00e9 de soins Adapt\u00e9s \n(Dont 12 places)21 Accueil de jour 436Personnes\nAlzheimerou\nmaladies\napparent\u00e9es0\n924 Accueil pour personnes \u00e2g\u00e9es 21 Accueil de jour 436Personnes\nAlzheimerou\nmaladies\napparent\u00e9es6\n657Accueil temporaire \npour personnes \u00e2g\u00e9es11H\u00e9bergement\ncomplet\ninternat711Personnes\n\u00e2g\u00e9es\nd\u00e9pendante1\nARTICLE 4 : conform\u00e9ment \u00e0 l'article L.313-1 du CASF, au moins deux mois avant sa mise en \n\u0153uvre, tout changement important dans l'activit\u00e9, l'installation, l'organisation, la direction ou le \nfonctionnement d'un \u00e9tablissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis \u00e0 \nautorisation est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente ayant d\u00e9livr\u00e9 l'autorisation.\nARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 doivent parvenir au secr\u00e9tariat du \ntribunal administratif comp\u00e9tent dans le d\u00e9lai franc de deux mois \u00e0 compter de sa notification \u00e0 \nl'int\u00e9ress\u00e9 ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. Le tribunal \nadministratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab t\u00e9l\u00e9recours citoyen \u00bb accessible par \nle site internet www.telerecours.fr\nARTICLE 6 : Le Directeur de la d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9partementale de l'H\u00e9rault pour l'Agence R\u00e9gionale \nde Sant\u00e9 Occitanie, le Directeur G\u00e9n\u00e9ral des Services du Conseil d\u00e9partemental de l'H\u00e9rault \ncharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera notifi\u00e9 au \ngestionnaire et publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de l'Etat et du Conseil \nd\u00e9partemental.\nFait \u00e0 Montpelier, le 7 novembre 2024\nLe Pr\u00e9sident du Conseil d\u00e9partemental \nde l'H\u00e9raultLe Directeur g\u00e9n\u00e9ral de \nl'ARS Occitanie\nDidier JAFFRE Kl\u00e9ber MESQUIDA\n\nAL\n\nCENTRE\nHOSPITALIER\nBEZIERSCentre\nHospitalier\nP\u00e9zenas\nDECISION N\u00b009/PhB/2025\nPORTANT DELEGATION DE SIGNATURE\nMonsieur Philippe BANYOLS,\nDirecteur G\u00e9n\u00e9ral du Centre Hospitalier de B\u00e9ziers\nDirecteur G\u00e9n\u00e9ral du Centre Hospitalier de P\u00e9zenas\nDirecteur de l'\u00e9tablissement support du GHT Ouest H\u00e9rault\nVU l'article L 6143-7 du Code de la Sant\u00e9 Publique relatif aux attributions des directeurs d'\u00e9tablissement public de\nsant\u00e9,\nVU les articles D. 6143-33 \u00e0 D. 6143-35 et R. 6143-38 du Code de la Sant\u00e9 Publique relatif aux attributions des\ndirecteurs d'\u00e9tablissement public de sant\u00e9,\nVU le d\u00e9cret n\u00b0 2005-921 du 2 ao\u00fbt 2005 modifi\u00e9 portant statut particulier des grades et emplois des personnels\nde direction des \u00e9tablissements mentionn\u00e9s,\nVU le d\u00e9cret 2007-1930 du 26 d\u00e9cembre 2007 modifi\u00e9 portant statut particulier du corps des directeurs\nd'\u00e9tablissements sanitaires, sociaux et m\u00e9dico-sociaux de la fonction publique hospitali\u00e8re\nVU l'arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b02017-4349 du 27 d\u00e9cembre 2017 de la Directrice G\u00e9n\u00e9rale de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nOccitanie et du Pr\u00e9sident du Conseil D\u00e9partemental de l'H\u00e9rault, portant acceptation de la cession et transfert de\nl'autorisation de l'Etablissement d'H\u00e9bergement pour Personnes Ag\u00e9es D\u00e9pendantes (EHPAD) public autonome\nSimone de Beauvoir \u00e0 Cazouls-les-B\u00e9ziers, au Centre Hospitalier de B\u00e9ziers.\nVU l'arr\u00eat\u00e9 de la Directrice G\u00e9n\u00e9rale du Centre National de Gestion, article 2, \u00e0 compter du 1\u00ae' janvier 2019, pla\u00e7ant,\nMonsieur Philippe BANYOLS, directeur d'h\u00f4pital (hors classe) en position de d\u00e9tachement dans l'emploi\nfonctionnel de directeur du Centre Hospitalier de B\u00e9ziers (H\u00e9rault), appartenant au groupe Il, pour une dur\u00e9e de\nquatre ans.\nVU la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de B\u00e9ziers et le Centre Hospitalier de P\u00e9zenas\nen date du 30 septembre 2019,\nVU le courrier de l'Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9 Occitanie en date du 6 d\u00e9cembre 2019 \u00e9mettant un avis favorable\n\u00e0 la nomination de Monsieur Philippe BANYOLS, Directeur du Centre Hospitalier de P\u00e9zenas \u00e0 compter du\n{er octobre 2019,\nVU la convention constitutive du GHT Ouest H\u00e9rault compos\u00e9 du Centre Hospitalier de B\u00e9ziers, \u00e9tablissement\nsupport, du Centre Hospitalier de P\u00e9zenas et du Centre Hospitalier de B\u00e9darieux et ses avenants,\nConsid\u00e9rant l'organigramme de direction commune entre le Centre Hospitalier de B\u00e9ziers et le Centre Hospitalier\nde P\u00e9zenas,\nD\u00e9cision n\u00b0 09/PhB/2025 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature Page 1 sur 3\nCENTRE HOSPITALIER - 2, Rue Valentin Ha\u00fcy - BP 740 - 34525 BEZIERS CEDEX - @ 04.67.35.73.26. - e-mail : direction@ch-beziers.fr\n\nDECIDE\nARTICLE 1 :\nMonsieur Philippe BANYOLS se r\u00e9serve la signature des affaires indiqu\u00e9es ci-apr\u00e8s :\n- Correspondances avec :\n= les autorit\u00e9s de tutelle ;\n\"le pr\u00e9sident du Conseil de Surveillance et les Administrateurs du Centre Hospitalier de B\u00e9ziers et du Centre\nHospitalier de P\u00e9zenas ;\n- Notes de service g\u00e9n\u00e9rales ;\n- Actes juridiques concernant le patrimoine des deux \u00e9tablissements ;\n- Actes juridiques li\u00e9s \u00e0 la d\u00e9fense des deux \u00e9tablissements en mati\u00e8re de litige de personnel ;\n- Extrait du registre des d\u00e9lib\u00e9rations des Conseils de Surveillance et des Conseils d'Administration des deux\n\u00e9tablissements ;\n- Contrats dans le domaine de la commande publique.\nARTICLE 2 :\nD\u00e9l\u00e9gation pour l'Institut de Formation aux M\u00e9tiers de la Sant\u00e9\nD\u00e9l\u00e9gation permanente est donn\u00e9e \u00e0 Madame Nathalie FAVIER, directrice de l'Institut de Formation aux M\u00e9tiers de la Sant\u00e9\n(IFMS), \u00e0 l'effet de signer les conventions de stage et actes pr\u00e9paratoires relevant de ses attributions pr\u00e9vues par le d\u00e9cret\n2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitali\u00e8re.\nARTICLE 3 :\nDurant les p\u00e9riodes o\u00f9 elle assure une garde de direction, d\u00e9l\u00e9gation est donn\u00e9e \u00e0 Madame Nathalie FAVIER, \u00e0 l'effet de\nsigner au nom du Directeur G\u00e9n\u00e9ral, dans les cas o\u00f9 l'impr\u00e9vu et l'urgence le justifient :\n- Tout acte n\u00e9cessaire \u00e0 la continuit\u00e9 du service public hospitalier,\n- Tout acte conservatoire n\u00e9cessaire \u00e0 la sauvegarde des personnes et des biens ainsi qu'au maintien en\nfonctionnement des installations de l'\u00e9tablissement,\n- Tout acte n\u00e9cessaire \u00e0 la prise en charge des malades,\n- Les d\u00e9p\u00f4ts de plainte aupr\u00e8s des autorit\u00e9s de police et de justice.\nARTICLE 4:\nCette d\u00e9l\u00e9gation est assortie de l'obligation pour la titulaire de rendre compte des op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es \u00e0 l'autorit\u00e9 d\u00e9l\u00e9gante.\nARTICLE 5 :\nCette d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux mois qui\nsuivent la date de publication de la d\u00e9cision.\nCette d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours gracieux dans le d\u00e9lai maximum de deux mois \u00e0 compter de la date de publication\nde la d\u00e9cision.\nARTICLE 6 :\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision est transmise aux comptables et aux Conseils de Surveillance du Centre Hospitalier de B\u00e9ziers et du\nCentre Hospitalier de P\u00e9zenas. En outre, elle fait l'objet des mesures de publicit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 6143-38 du Code de la\nSant\u00e9 Publique.\nLes signatures des titulaires des d\u00e9l\u00e9gations vis\u00e9es par la pr\u00e9sente d\u00e9cision figurent en annexe et valent cemmunication aux\nint\u00e9ress\u00e9s.\nD\u00e9cision n\u00b0 09/PhB/2025 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature Page 2 sur 3\nCENTRE HOSPITALIER - 2, Rue Valentin Ha\u00fcy - BP 740 - 34525 BEZIERS CEDEX - \u00ae 04.67.35.73.26. - e-mail : direction@ch-beziers.fr\n\nANNEXE\nInstitut de Formation aux M\u00e9tiers de la Sant\u00e9\nPr\u00e9nom et Nom Grade Notifi\u00e9e le Signature\nNathalie FAVIER Directrice de I' FMS od lo4| a5\nD\u00e9cision n\u00b0 09/PhB/2025 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature Page 3 sur 3\nCENTRE HOSPITALIER - 2, Rue Valentin Ha\u00fcy - BP 740 - 34525 BEZIERS CEDEX - @ 04.67.35.73.26. - e-mail : direction@ch-beziers.fr\n\nExREPUBLIQUE a 4\nFRANCAISE\n@ ) Agence R\u00e9gionale de Sant\u00e9\nLibert\u00e9 Occitanie\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nCONSEIL NATIONAL\n\u20ac DE LA REFONDATION\n. . ccitanieOccitanie Poufle Prete \u00e0 Herat _\u2014\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut dans le d\u00e9lai maximal de deux mois faire l'objet d'un recours administratif, soit\ngracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault \u2014 34 place des Martyrs de la R\u00e9sistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit\nhi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Ministre de l'Int\u00e9rieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de r\u00e9ponse dans\nun d\u00e9lai de deux mois vaut d\u00e9cision implicite de rejet.\nUn recours contentieux peut \u00e9galement \u00eatre introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot\n- 34063 MONTPELLIER cedex 2 dans le d\u00e9lai maximal de deux mois , ou \u00e0 compter de la r\u00e9ponse de\nl'administration si un recours administratif a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement d\u00e9pos\u00e9. Le tribunal administratif peut \u00e9galement\n\u00eatre saisi par l'application informatique \"T\u00e9l\u00e9recours citoyens\" accessible via le site www.telerecours.fr\nDML 34-30\nBP 472\n34207 SETE cedex\n2/2\n\nPREFET Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer\nDE L'H\u00c9RAULT Service eau risques et nature\nibert\u00e9Healit\u00e9\nFraternit\u00e9\nAffaire suivie par : PF .\nT\u00e9l\u00e9phone : 04 34 46 60 00 Montpellier, le 2 1 JAN, 2025\nM\u00e9l : ddtm-mise@herault.gouv.fr 7\nARR\u00caT\u00c9 PREFECTORAL N\u00b0DDTM34- 2075 _ \u00a9.\\ _ A552 3\nInstituant des servitudes d'utilit\u00e9 publique en application de l'article L.566-12-2 du\ncode de l'environnement sur les syst\u00e8mes d'endiguement de protection contre les\ninondations des communes de Cazouls-d'H\u00e9rault, Florensac et Saint-Thib\u00e9ry\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative \u00e0 l'\u00e9valuation et la gestion des risques\nd'inondations, dite \u00ab directive inondation \u00bb, \u00e9tablissant un cadre pour une politique\ncommunautaire dans le domaine de la pr\u00e9vention des inondations ;\nVU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7 et L566-12-2 ;\nVU le code de l'urbanisme notamment les articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L151-1 et suivants, L.153-\n60, L161-1 et L.163-10 ;\nVU le code de I'expropriation pour cause d'utilit\u00e9 publique ;\nVU le code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales notamment ses articles L.5214-16, L.5216-5, et\nL.1111-8 ;\nVU le code des relations entre le public et l'administration ;\nVU la loi n\u00b02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des\nm\u00e9tropoles (Loi MAPTAM) ;\nVU la loi n\u00b02017-1838 du 30 d\u00e9cembre 2017 relative \u00e0 l'exercice des comp\u00e9tences des collectivit\u00e9s\nterritoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la pr\u00e9vention des\ninondations (Loi FESNEAU-FERRAND) ; |\nVU le d\u00e9cret du 13 septembre 2023 portant nomination de monsieur Fran\u00e7ois-Xavier LAUCH,\npr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral N\u00b02023-10-DRCL-519 du 09 octobre 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature\ndu pr\u00e9fet du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault \u00e0 Monsieur Fabrice LEVASSORT, directeur d\u00e9partemental\ndes territoires et de la mer de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0DDTM34-2022-12-13484 du 19 d\u00e9cembre 2022 portant prescriptions\nDDTM 34\nB\u00e2t. Ozone, 181 place Ernest Granier\nCS60556\n1/14 34064 MONTPELLIER Cedex 2\n\ncompl\u00e9mentaires et concernant la r\u00e9gularisation du syst\u00e8me d'endiguement de Cazouls-\nd'H\u00e9rault de classe C;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0DDTM34-2022-12-13483 du 19 d\u00e9cembre 2022 portant prescriptions\ncompl\u00e9mentaires et concernant la r\u00e9gularisation du systeme d'endiguement de Florensac de\nclasse C;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0DDTM34-2024-06-15006 du 17 juin 2024 portant prescriptions\ncompl\u00e9mentaires et concernant la r\u00e9gularisation du syst\u00e8me d'endiguement de Saint-Thib\u00e9ry de\nclasse C;\n_ VU la demande d'institution de servitudes d'utilit\u00e9 publique pour les syst\u00e8mes d'endiguement de\nFlorensac, Cazouls-d'H\u00e9rault et Saint-Thib\u00e9ry, d\u00e9pos\u00e9e par la communaut\u00e9 d'agglom\u00e9ration\nH\u00e9rault M\u00e9diterran\u00e9e, enregistr\u00e9e le 25 mars 2024 au guichet unique de l'eau sous le n\u00b034-2024-\n00010 ;\nVU l'avis de la direction des Risques Naturels/ D\u00e9partement Ouvrages Hydrauliques et\nConcessions de la DREAL Occitanie du 24 avril 2024 ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024.08.DRCL.0439 du 30 ao\u00fbt 2024 portant ouverture d'enqu\u00eates\npubliques conjointes pr\u00e9alables \u00e0 l'\u00e9tablissement de servitudes d'utilit\u00e9 publique sur les digues\nde protection contre les inondations des communes de Cazouls-d'H\u00e9rault, Florensac et Saint-\nThib\u00e9ry du 14 octobre au 15 novembre 2024 inclus ;\nVU l'ensemble des pi\u00e8ces du dossier de la demande sus-vis\u00e9e ;\nVU les registres d'enqu\u00eate, le rapport et les conclusions du commissaire enqu\u00eateur en date du 13\nd\u00e9cembre 2024 ;\nVU l'avis du p\u00e9titionnaire sur le projet d'arr\u00e9t\u00e9 en date du 15/01/2025 ;\nConsid\u00e9rant qu'en tant qu'autorit\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e au Il de l'article R.562-12 du code de\nl'environnement, la communaut\u00e9 d'agglom\u00e9ration H\u00e9rault M\u00e9diterran\u00e9e est comp\u00e9tente pour la\nd\u00e9fense contre les inondations et assure la surveillance des ouvrages de protection contre les\ninondations de Cazouls-d'H\u00e9rault, Florensac et Saint-Thib\u00e9ry ;\nConsid\u00e9rant que selon l'article L.566-12-2 du code de l'environnement, une servitude peut \u00eatre\ncr\u00e9\u00e9e sur les terrains d'assiette ou d'acc\u00e9s a des ouvrages construits en vue de pr\u00e9venir les\ninondations et les submersions, au sens de l'article L.562-8-1, ainsi qu'\u00e0 des ouvrages ou\ninfrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L.566-12-1 ;\nConsid\u00e9rant que la communaut\u00e9 d'agglom\u00e9ration H\u00e9rault M\u00e9diterran\u00e9e est comp\u00e9tente pour\ncr\u00e9er des servitudes sur le domaine priv\u00e9 aux fins d'acc\u00e8s, de surveillance, d'entretien et de\nxtravaux n\u00e9cessaires \u00e0 la gestion et l'exploitation des ouvrages composant les syst\u00e8mes\nd'endiguement ;\nConsid\u00e9rant que l'\u00e9tablissement de servitudes est n\u00e9cessaire afin :\n- d'assurer la conservation des ouvrages existants construits ou \u00e0 r\u00e9habiliter, en vue de pr\u00e9venir les\ninondations et les submersions ;\n- de r\u00e9aliser les ouvrages compl\u00e9mentaires n\u00e9cessaires ;\n- d'effectuer les am\u00e9nagements n\u00e9cessaires \u00e0 l'adaptation des ouvrages et des infrastructures\npr\u00e9cit\u00e9s qui contribuent \u00e0 la pr\u00e9vention des inondations et des submersions ;\n- de maintenir ces ouvrages ou am\u00e9nagements en bon \u00e9tat de fonctionnement ;\n- d'assurer un passage permettant la surveillance et l'auscultation des ouvrages, leur exploitation,\nleur entretien ainsi que l'ex\u00e9cution de travaux ;\nConsid\u00e9rant que la demande d'instauration de servitude, repose sur des syst\u00e8mes d'endiguement\n2/14\n\nautoris\u00e9s par les arr\u00e9t\u00e9s pr\u00e9fectoraux susvis\u00e9s et reconnus d'int\u00e9r\u00e9t g\u00e9n\u00e9ral ;\nConsid\u00e9rant que le recours \u00e0 la servitude a pour objectif de garantir la protection des biens et des\npersonnes et permet de limiter l'atteinte au droit de propri\u00e9t\u00e9 ;\nConsid\u00e9rant que l'institution des servitudes projet\u00e9es est d'utilit\u00e9 publique, eu \u00e9gard aux motifs\nqui pr\u00e9c\u00e8dent ;\nSur proposition du directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer de l'H\u00e9rault ;\nARRETE :\nARTICLE 1 : Objet\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 porte, en application de l'article L.566-12-2 code de l'environnement, institution\nde servitudes d'utilit\u00e9 publique sur les syst\u00e8mes d'endiguement de protection contre les\ninondations des communes de Cazouls-d'H\u00e9rault, Florensac et Saint-Thib\u00e9ry au profit de la\ncommunaut\u00e9 d'agglom\u00e9ration H\u00e9rault M\u00e9diterran\u00e9e.\nARTICLE 2: B\u00e9n\u00e9ficiaire\nLa communaut\u00e9 d'agglom\u00e9ration H\u00e9rault M\u00e9diterran\u00e9e (n\u00b0 SIRET 243 400 819 00013), repr\u00e9sent\u00e9e\npar son pr\u00e9sident, dont le si\u00e8ge est ZI \"Le Causse\", 22 Avenue du IIl\u00e9me Mill\u00e9naire - BP 26 a Saint\nThib\u00e9ry, est le b\u00e9n\u00e9ficiaire des pr\u00e9sentes servitudes.\nARTICLE 3 : Nature et P\u00e9rim\u00e8tre des servitudes\nLes servitudes institu\u00e9es par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 comprennent :\n* une servitude portant sur les ouvrages constitutifs des syst\u00e8mes d'endiguement :\nUne servitude sur l'emprise des ouvrages du syst\u00e8me d'endiguement est institu\u00e9e. L'emprise est\nconstitu\u00e9e par tout \u00e9l\u00e9ment de b\u00e2ti ou d'infrastructure naturel ou artificiel dont au moins une\npartie est construite en \u00e9l\u00e9vation au-dessus du terrain naturel, et destin\u00e9 ou ayant pour effet de\ncontenir \u00e9pisodiquement un flux d'eau, afin de prot\u00e9ger les zones inondables. Ces \u00e9l\u00e9ments\nconstitutifs des syst\u00e8mes d'endiguement sont d\u00e9finis dans les arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9fectoraux :\n- n\u00b0DDTM34-2022-12-13484 du 19 d\u00e9cembre 2022 portant prescriptions compl\u00e9mentaires et\nconcernant la r\u00e9gularisation du syst\u00e8me d'endiguement de Cazouls-d'H\u00e9rault de classe C ;\n- n\u00b0DDTM34-2022-12-13483 du 19 d\u00e9cembre 2022 portant prescriptions compl\u00e9mentaires et\nconcernant la r\u00e9gularisation du syst\u00e8me d'endiguement de Florensac de classe C ;\n- n\u00b0DDTM34-2024-06-15006 du 17 juin 2024 portant prescriptions compl\u00e9mentaires et concernant\nla r\u00e9gularisation du syst\u00e8me d'endiguement de Saint-Thib\u00e9ry de classe C.\n* une servitude de passage et d'acc\u00e8s aux \u00e9l\u00e9ments constitutifs du syst\u00e8me d'endiguement :\nUne servitude de passage et d'acc\u00e8s est institu\u00e9e \u00e0 partir du pied de digue (mur ma\u00e7onn\u00e9 ou\ntalus) sur une bande de 3 m\u00e8tres. Ces servitudes ne sont pas directement dans l'emprise fonci\u00e8re\ndes ouvrages mais doivent permettre l'acc\u00e8s aux \u00e9l\u00e9ments constitutifs du syst\u00e8me d'endiguement\npour la surveillance visuelle, l'entretien et l'auscultation des ouvrages par le b\u00e9n\u00e9ficiaire ou ses\nmandataires.\nLes localisations des diff\u00e9rents types de servitude d'utilit\u00e9 publique sont d\u00e9limit\u00e9es selon les plans\nparcellaires figurant en annexe du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 et sur les parcelles des communes list\u00e9es dans\nles tableaux ci-apr\u00e8s.\n3/14\n\nSyst\u00e8me d'endiguement de Florensac :\nSection | Num\u00e9ro | Commune | Contenance en m\u00b0 | Surface impact\u00e9e Type servitude\nAD 3 Florensac 2540 357 Ouvrage\nAD 9 Florensac 18993 2415 Ouvrage\nAD 2 Florensac 1561 1561 Ouvrage\nAL 8 Florensac 931 24 Acc\u00e8s\nAL 7 Florensac 1605 286 Acc\u00e8s\nAL 9 Florensac 51 22 Acc\u00e8s\nAL 10 Florensac 12584 466 Acc\u00e8s\nAM 2 Florensac 951 111 Acc\u00e8s\nAM 6 : Florensac 3603 258 Acc\u00e8s\nAN 30 Florensac 373 52 Acc\u00e8s\nAN 27 Florensac 450 83 Acc\u00e8s\nAN 32 Florensac 6105 200 Acc\u00e8s\nAN 28 Florensac 15425 421 Acc\u00e8s\nAN 31 Florensac 8809 250 Acc\u00e8s\nSyst\u00e8me d'endiguement de Cazouls d'H\u00e9rault :\nSection | Num\u00e9ro Commune Ones = Surface impact\u00e9e eem servitude\nAB 283 Cazouls 13900 154 Acc\u00e8sd'H\u00e9rault\nAB 400 azouls 17390 136 Acc\u00e8sd'H\u00e9rault\nAB 280 Crus 13510 202 Acc\u00e8s\nd'H\u00e9rault\nCazouls 'AC 40 d'H\u00e9rault 1500 30 Acc\u00e8s\nCazouls 'AC 255 d'H\u00e9rault 1250 94 Acc\u00e8s\nCazouls |\nAC 39 d'H\u00e9rault 690 64 Acc\u00e8s\nCazouls xAC 254 d'H\u00e9rault 1250 93 Acc\u00e8s\nCazouls l\nAC 26 d'H\u00e9rault 600 125 Acc\u00e8s\nCazouls 5\nAC 31 d'H\u00e9rautt 1380 185 Acc\u00e8s\nCazouls |\nAC 28 d'H\u00e9rault 530 64 Acc\u00e8s\nCazouls |\nAC 33 d'b\u00e9cutt 500 44 Acces\nCazouls 'AD 86 d'H\u00e9rault 5330 151 Acc\u00e8s\nCazouls ;\nAD 113 d'H\u00e9rault 2386 34 Acc\u00e8s\nCazoulsAD 114 d'H\u00e9rault 2496 36 Acc\u00e8s\n4/14\n\nSysteme d'endiguement de Saint-Thib\u00e9ry :\nSection Num\u00e9ro Commune HANEE \u00a9\" | surface impact\u00e9e | Type servitude\nAB 902 Saint-Thib\u00e9ry 67 75 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 752 Saint-Thib\u00e9ry 410 65 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 907 Saint-Thib\u00e9ry 6 6 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 906 Saint-Thib\u00e9ry 49 29 Acc\u00e8s\nAB 904 Saint-Thib\u00e9ry 644 64 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 908 Saint-Thib\u00e9ry 1124 18 Acc\u00e8s\nAB 985 Saint-Thib\u00e9ry 180 194 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 982 Saint-Thib\u00e9ry 96 29 Acc\u00e8s\nAB 901 Saint-Thib\u00e9ry 313 309 Ouvrage\nAB 903 Saint-Thib\u00e9ry 206 208 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 905 Saint-Thib\u00e9ry 391 399 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 936 Saint-Thib\u00e9ry 477 475 Ouvrage+acc\u00e8s\nAB 931 Saint-Thib\u00e9ry 170 166 Ouvrage\nAB 987 Saint-Thib\u00e9ry 320 320 . Ouvrage\nAB | 876 Saint-Thib\u00e9ry 530 18 Acc\u00e8s\nAB 777 Saint-Thib\u00e9ry 1970 181 Acc\u00e8s\nAC 162 Saint-Thib\u00e9ry 130 130 Ouvrage\nAC 404 Saint-Thib\u00e9ry 170 170 Ouvrage+acc\u00e8s\nAC 406 Saint-Thib\u00e9ry 207 197 Ouvrage\nChemin devon de) Saint-Thib\u00e9ry 1695 . 1695 Ouvrage+Acc\u00e9s\nan ire Pont Saint-Thib\u00e9ry 253 | 253 Ouvrage+Acc\u00e8s\nARTICLE 4: Obligations du b\u00e9n\u00e9ficiaire exploitant des syst\u00e8mes d'endiguement\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire des servitudes doit maintenir les surfaces concern\u00e9es en \u00e9tat d'enherbement ras\nhors strates arbustives et arbor\u00e9s dans l'emprise de la servitude portant sur les ouvrages\nconstitutifs des syst\u00e8mes d'endiguement. L'enherbement ras est d\u00e9fini comme l'\u00e9tat\nd'enherbement compris entre 3 cm et 40 cm de hauteur mesur\u00e9e \u00e0 partir du sol naturel. La\nv\u00e9g\u00e9tation arbor\u00e9e et arbustive pr\u00e9sente en l'\u00e9tat sera conduite via un plan de gestion sp\u00e9cifique.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire s'engage \u00e0 respecter les obligations r\u00e9glementaires ayant trait aux ouvrages de\nprotection contre les inondations (visite annuelle, visite technique approfondie, rapport de\nsurveillance...). Il s'engage \u00e9galement \u00e0 entretenir toutes les parties constitutives de la digue (talus,\nmur ma\u00e7onn\u00e9, cr\u00e9te...). |\nLes portails d'acc\u00e8s aux emprises grev\u00e9es devront toujours \u00eatre referm\u00e9s apr\u00e8s leur ouverture\npour permettre l'exercice du droit de passage pr\u00e9sentement conc\u00e9d\u00e9 par la servitude de passage\net d'acc\u00e8s. \u00c0 d\u00e9faut d'une fermeture imm\u00e9diate aussit\u00f4t le passage intervenu, le b\u00e9n\u00e9ficiaire sera\npersonnellement responsable des dommages de toute nature pouvant r\u00e9sulter du non-respect,\n5/14\n\npar elle-m\u00eame ou par ceux ayant exerc\u00e9 le droit de passage, de l'obligation de fermeture desdits\nportails.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire s'engage pour des op\u00e9rations de surveillance et d'entretien courant (fauchage,\nentretien des organes hydrauliques annexes) \u00e0 pr\u00e9venir le propri\u00e9taire par t\u00e9l\u00e9phone ou par mail\ndu jour et de l'heure de passage 1 semaine \u00e0 l'avance. Pour des travaux plus complexes (reprise de\ntalus, dessouchage...), un d\u00e9lai de 14 jours minimum sera respect\u00e9 avec la prise d'un ma\u00eetre\nd'\u0153uvre \u00ab digues et barrages \u00bb.\nEn cas de dommages caus\u00e9s au fond servant lors de l'utilisation des servitudes de passage, le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire s'engage \u00e0 remettre le fond dans l'\u00e9tat dans lequel il se trouvait avant son\nintervention.\nARTICLE 5 : Mesures de restriction des usages et du sol\nLe propri\u00e9taire des parcelles concern\u00e9es par les pr\u00e9sentes servitudes d'utilit\u00e9 publique doit laisser\nl'acc\u00e8s au terrain d'assiette de l'ouvrage afin de permettre au b\u00e9n\u00e9ficiaire d'assurer la\nconservation des ouvrages existants ou des infrastructures, r\u00e9aliser des adaptations ou des\nouvrages compl\u00e9mentaires.\nLe propri\u00e9taire du fond servant s'engage \u00e0 autoriser le passage d'engins de chantier, des agents\ntechniques, du b\u00e9n\u00e9ficiaire ou de ses prestataires sur les bandes de terrain grev\u00e9es par les\nservitudes.\nLe propri\u00e9taire du fond servant s'abstient de tout acte de nature \u00e0 nuire au bon fonctionnement,\n\u00e0 l'entretien et \u00e0 la conservation de la digue et de ses annexes.\nA ce titre :\n* tous travaux ou am\u00e9nagements sont interdits sur l'ouvrage ou l'un de ses \u00e9l\u00e9ments\nconstitutifs, en zone \u00e9merg\u00e9e, immerg\u00e9e ou en sous-sol, quelle que soit sa consistance ou\nson ampleur ;\n* tout peuplement arbustif ou arbor\u00e9, ou plantation quelconque dans la surface grev\u00e9e de\nservitude, est interdit ;\n+ la v\u00e9g\u00e9tation arbor\u00e9e et arbustive pr\u00e9sente en l'\u00e9tat dans l'emprise de la servitude de -\npassage sera g\u00e9r\u00e9e via les pr\u00e9conisations r\u00e9alis\u00e9es par un bureau d'\u00e9tude agr\u00e9\u00e9 \u00ab Digues et\nbarrages \u00bb par le minist\u00e8re de l'environnement dans le cadre de visite technique\napprofondie ou par un plan de gestion sp\u00e9cifique. Sur la base de ces pr\u00e9conisations, le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire de la servitude aura toute latitude pour entreprendre les travaux jug\u00e9s\nn\u00e9cessaires \u00e0 la pr\u00e9servation de l'ouvrage, suppression de la v\u00e9g\u00e9tation y compris par\ndessouchage, lequel comprend la purge de l'ensemble des syst\u00e8mes racinaires existants ;\n* en cas de propri\u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e sur laquelle le droit de passage est instaur\u00e9, le propri\u00e9taire\ns'engage \u00e0 donner acc\u00e8s au b\u00e9n\u00e9ficiaire et ses prestataires \u00e0 la demande du b\u00e9n\u00e9ficiaire de\nla servitude.\nLa mise en place d'un \u00e9cran occultant destin\u00e9 \u00e0 supprimer ou \u00e0 r\u00e9duire les vues sur l'int\u00e9rieur des\npropri\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es est autoris\u00e9e sous validation du b\u00e9n\u00e9ficiaire de la servitude. Tout dispositif\noccultant susceptible d'\u00eatre ainsi mis en \u0153uvre doit cependant rester compatible, en tout temps,\navec la fonction de surveillance visuelle et d'auscultation de l'ouvrage. Ce dispositif doit pouvoir\n\u00eatre enlev\u00e9, en cas de n\u00e9cessit\u00e9, \u00e0 la demande de l'autorit\u00e9 administrative b\u00e9n\u00e9ficiaire de la\nservitude.\nDans le cas o\u00f9 le propri\u00e9taire des parcelles concern\u00e9es par les pr\u00e9sentes servitudes d'utilit\u00e9\npublique d\u00e9cide de mettre \u00e0 disposition d'un tiers, \u00e0 titre gratuit ou on\u00e9reux, tout ou partie de\ncette parcelle, le propri\u00e9taire informe les \u00e9ventuels occupants des pr\u00e9sentes servitudes.\nDe m\u00eame, en cas de mutation \u00e0 titre gratuit ou on\u00e9reux, le propri\u00e9taire informe le nouveau\npropri\u00e9taire des pr\u00e9sentes servitudes.\nLes occupants et les nouveaux propri\u00e9taires concern\u00e9s doivent autoriser l'acc\u00e8s au b\u00e9n\u00e9ficiaire ou\n\u00e0 toute autre personne mandat\u00e9e par ce dernier.\n6/14\n\nARTICLE 6 : Modalit\u00e9s d'utilisation\nLes servitudes d'ouvrage seront utilis\u00e9es \u00e0 minima 5 fois par an en tout temps et \u00e0 toute heure\nsans aucune restriction par le b\u00e9n\u00e9ficiaire ou des prestataires de ce dernier pour :\n- la surveillance de l'ouvrage ;\n- l'entretien de la v\u00e9g\u00e9tation ou des ouvrages hydrauliques annexes (station de pompage, vanne\nmartelli\u00e8re).\nSi des travaux de confortement sont \u00e0 effectuer sur les ouvrages de protection, les propri\u00e9taires\nen seront avertis dans un d\u00e9lai de 14 jours avant l'intervention avec une description de\nl'intervention et des moyens employ\u00e9s. Sur les parcelles viticoles, les travaux seront r\u00e9alis\u00e9s hors\np\u00e9riode de vendanges.\nLes servitudes de passage seront utilis\u00e9es 3 fois par an pour :\n. la surveillance ;\n\u00ab l'entretien des parties constitutives de l'ouvrage (mur maconn\u00e9, pied de talus).\nARTICLE 7 : Transcription\nLes servitudes sont annex\u00e9es aux documents d'urbanisme en vigueur par les autorit\u00e9s\ncomp\u00e9tentes en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l'urbanisme.\nARTICLE 8 : Indemnisation\nLes servitudes d'utilit\u00e9 publique d\u00e9finies par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peuvent ouvrir droit \u00e0 indemnit\u00e9 s'il\nen r\u00e9sulte pour le propri\u00e9taire du terrain ou l'exploitant un pr\u00e9judice direct, mat\u00e9riel et certain.\nCette indemnit\u00e9 est \u00e0 la charge du b\u00e9n\u00e9ficiaire de la servitude. La demande d'indemnit\u00e9 doit,\nsous peine de forclusion, parvenir \u00e0 l'autorit\u00e9 mentionn\u00e9e au premier alin\u00e9a du III de l'article\nL.566-12-2 du code de l'environnement dans un d\u00e9lai d'un an \u00e0 compter de la date o\u00f9 le\ndommage a \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 ou r\u00e9v\u00e9l\u00e9.\nARTICLE 9 : Lev\u00e9e ou modification des servitudes\nLa lev\u00e9e ou la modification des restrictions et servitudes institu\u00e9es par le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peuvent\n\u00eatre demand\u00e9es par le b\u00e9n\u00e9ficiaire.\nA cette fin, une demande doit \u00eatre adress\u00e9e au pr\u00e9fet, accompagn\u00e9e de tous les \u00e9l\u00e9ments\nd'appr\u00e9ciation d\u00e9montrant que les modifications propos\u00e9es assorties d'\u00e9ventuelles mesures ne\nsont pas contraires aux principes de s\u00e9curit\u00e9 et de protection, objet des pr\u00e9sentes servitudes et\nn'entrainent pas des r\u00e8gles de servitudes plus contraignantes ou une extension sur des p\u00e9rim\u00e8tres\nnon d\u00e9finis dans le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nARTICLE 10 : publication et ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9\nSont charg\u00e9s de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault,\nle pr\u00e9sident de la communaut\u00e9 d'agglom\u00e9ration H\u00e9rault M\u00e9diterran\u00e9e, les maires des communes\nde Cazouls-d'H\u00e9rault, Florensac et Saint-Thib\u00e9ry, le directeur d\u00e9partemental des territoires et de\nla mer de l'H\u00e9rault et le directeur r\u00e9gional de l'environnement de l'am\u00e9nagement et du logement\nde la r\u00e9gion Occitanie. -\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera :\n- notifi\u00e9 au demandeur,\n- notifi\u00e9 aux maires des communes de Cazouls-d'H\u00e9rault, Florensac et Saint-Thib\u00e9ry,\n- publi\u00e9 au recueil des actes administratifs,\n- publi\u00e9 sur le site internet de la pr\u00e9fecture,\n- adress\u00e9 \u00e0 la commission locale de l'eau du SAGE du fleuve H\u00e9rault.\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera affich\u00e9 pendant une dur\u00e9e minimale de 1 mois en mairies de Cazouls-\nd'H\u00e9rault, Florensac et Saint-Thib\u00e9ry. L'accomplissement de cette d\u00e9marche incombe aux maires\n7/14\n\nqui \u00e9tabliront un certificat d'affichage. Une mention de cet affichage sera ins\u00e9r\u00e9e en caract\u00e8res\napparents, et au frais du b\u00e9n\u00e9ficiaire, dans un journal de diffusion d\u00e9partementale.\nConform\u00e9ment au III de l'article L566-122 du code de l'environnement, le dossier de la servitude\nest tenu \u00e0 la disposition du public pendant un mois \u00e0 la mairie des communes concern\u00e9es.\nLe pr\u00e9fet,\nvo.\n\"te 6\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, dans le d\u00e9lai maximal de deux mois, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux\naupr\u00e8s du Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault - 34 place des Martyrs de la R\u00e9sistance \u2014 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit\nhi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Ministre de l'Int\u00e9rieur \u2014 Place Beauvau \u2014 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de r\u00e9ponse dans\nun d\u00e9lai de deux mois vaut d\u00e9cision implicite de rejet.\nUn recours contentieux peut \u00e9galement \u00eatre introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier \u2014 6 rue Pitot\n_ 34000 MONTPELLIER dans le d\u00e9lai maximal de deux mois \u00e0 compter de la r\u00e9ponse de l'administration si un\nrecours administratif a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement d\u00e9pos\u00e9. Le tribunal administratif peut \u00e9galement \u00eatre saisi par\n\" l'application informatique \"T\u00e9l\u00e9recours citoyens\" accessible via le site www.telerecours fr\n8/14\n\nFlorensac - Plan section AD\nL\u00e9gende\nAcc\u00e9s\n3 CAHM a installer\nM Propri\u00e9taire (existant)\nEmprise propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e\nSECTION, NUMERO\n(EN 20. 0002\n{| AD, 0003\nON 40. 0009\n\u2014\u2014 Emprise servitude\nMERE GEMAPI\n14/02/2024 | VersionANNEXE\nPlans parcellaires\n=\u00a7 jee] rs\ni:\nfey\nci\nD\nA \u00e0\n=\nL 4\n4\n+\nty\nas :\nPa ps]\nSource : \u00a9 DGFIP\nSection AD ; ao\nooa!\n9/14\n\nFlorensac -Plan section AL :\nEmprise propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e\nSECTION, NUMERO\nA. 007\nI AL. c008\n_ | AL. 0009\n| AL. 0010\n\u2014\u2014 Emprise servitude\nAcc\u00e8s\n% CAHM\u00e0 installer\nPropri\u00e9taire (existant)\n: \u00a9 DGFIPSec GEMAPI . -Section AL i\n14/02/2024 [Version \u2014\u2014\u2014 \u2014_\u2014\nFlorensac - Plan section AM :\nL\u00e9gende\nAcc\u00e9s\n% CAHMa installer\nPropri\u00e9taire (existant}\nEmprise propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e\nSECTION, NUMERO\nD AM. 0002\nan. 0006\n\u2014\u2014 Emprise servitude\n14/02/2024 ]__ Version a :\n10/14\n\nFlorensac - Plan section AN :\n3 CAHM \u00e0 installer\nPropri\u00e9taire (existant)\nSECTION, NUMERO\nan, 0027\nEN an. 0028\n| AN, 0030\nAN, 0031\nAN. 0032\n\u2014\u2014 Emprise servitude\nbi\na Source : \u00a9 DGFIP } j\nsy SEMARI Section AN co ae ~ | Caren \u00e0 s 19\n14/02/2024 [Version . RS :\nCazouls d'H\u00e9raut - Section AB:\nEmprise propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e\nSECTION, NUMERO i\n48. 0280\nM AB, 0283\nM 15, 0400\n\u2014\u2014 emprise servitude\nNET GEMAPI | RLSection AB | FT 184 u He\n14/02/2024 | Version\n11/14\n\nCazouls d'H\u00e9raut - Section AC:\nEmprise propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e \u00c0 \\\nSECTION, NUMERO\nUN Ac. 0026\nOP ac. ooze\nWy) ac. 0031\nM ac.0033\nAC. 0039\nD 4c. 0040\nAC. 0254\nAC. 0255\n\u2014\u2014 emprise servitude\nSource : \u00a9 DGFIPQueue GEMAPI\n_ Section AC\n14/02/2024 [Version ta\nCazouls d'H\u00e9raut - Section AD:\nEmprise propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e\nSECTION, NUMERO\nFT AD. 0086\n[) AD. 0113\n: AD. 0114\n\u2014 emprise servitude\nSource : \u00a9 DGFIP\n1710\n35Gyssno GEMAPI\nSection AD\n14/02/2024 [_ Version me\n12/14\n\nSaint-Thib\u00e9ry - Section AB :\nfic | Gil SP eee\nAB. 0752\nAB, 0777\nAB. 0876\nM as. 0901\n| AB, 0902\nAB, 0903\nAB. 0904\nAB, 0905\nAB. 0906\nAB, 0907\nAB, 0908\n(EN 8. 0931\nAB. 0936\n(EN 25 0982\nAB, 0983\nAB. 0995\nAB, 0987\n\u2014\u2014 Emprise servitude\nAcc\u00e8s\nType\nCAHM\n2 Propri\u00e9taire\nRE GEMAPI\n14/02/2024 [VersionSection ABSource : \u00a9 DGFIP\nCarte n\u00b0\nSaint-Thib\u00e9ry - Section AC\nL\u00e9gende\nSECTION, NUMERO\n| AC. 0406\n__ |AC.0404\nPEN Ac. 0162\n\u2014\u2014\u00ab\u2014 Emprise servitude\nAcc\u00e9s\nType\nCAHM\nHE Propri\u00e9taire\nSpeo GEMAPI\n14/02/2024 [__ VersionSection AC\n13/14\n\nSaint-Thib\u00e9ry - Section non cadastr\u00e9e\nL\u00e9gende\nEn Non cadastr\u00e9\n=\u2014\u2014 Emprise servitude\nAcc\u00e8s\nType\n\u00a9 CAHM\n2 Propri\u00e9taire\nQueen GEMAPI \u00e0 ue \u2014\nNon cadastr\u00e9 a 5 Py\n14/02/2024 [Version Se\n14/14\n\nPREFET Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer\nDE L'H\u00c9RAULT Service d\u00e9l\u00e9gation \u00e0 la mer et au littoral\nbert\u00e9pare\nFraternit\u00e9\nAffaire suivie par : R.LEBRESNE | 2 3 DEC 2024\nT\u00e9l\u00e9phone : 04 34 46 61 19 Montpellier, le\nM\u00e9l : ddtm-dml-dpm@herault.gouv.fr\nARR\u00caT\u00c9 PREFECTORAL N\u00b0 DDTM34 - 2024-9 1)\nportant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel,\nsitu\u00e9 sur la commune de S\u00e8te, secteur \u00ab parc aquatechnique \u00bb, au profit de la SAS\nVuREFLEX\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nla demande initiale d'AOT au nom de la soci\u00e9t\u00e9 REFLEX, de la part M. Bernard MALLARET son\nrepr\u00e9sentant, en date du 26 mai 2024 ;\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nVu\nde\nVu\nVule code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques ;\nle code de l'urbanisme :\nle code de l'environnement ;\nla loi n\u00b0 86 - 2 du 03 janvier 1986, relative \u00e0 l'am\u00e9nagement, la protection et la mise en valeur\ndu littoral;\nle d\u00e9cret n\u00b0 2004 - 374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisation et a\nl'action des services de l'\u00c9tat et organismes publics dans les r\u00e9gions et d\u00e9partements ;\nle d\u00e9cret du 13 septembre 2023 portant nomination du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault - M. Francois Xavier\nLAUCH ;\nl'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b055/2009 du 15 mai 2009, r\u00e9glementant le mouillage et la circulation des\nnavires et engins sur l'\u00e9tang de Thau ;\nl'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 344/2024 du 4 septembre 2024, portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du\npr\u00e9fet maritime de la M\u00e9diterran\u00e9e au directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer\nl'H\u00e9rault ;\nl'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral N\u00b02023-10-DRCL-516 du 9 octobre 2023, portant d\u00e9l\u00e9gation de signature\ndu pr\u00e9fet du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault \u00e0 Monsieur Fabrice LEVASSORT, directeur\nd\u00e9partemental des Territoires et de la Mer de l'H\u00e9rault ;\nl'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral DDTM34 N\u00b02024-10-15309 du 03/10/2024, portant subd\u00e9l\u00e9gation de\nsignature du pr\u00e9fet du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault \u00e0 Messieurs Thierry DURAND et C\u00e9dric\nINDJIRDJIAN, directeurs adjoints d\u00e9partemental des Territoires et de la Mer de l'H\u00e9rault ;\nDDTM 34\nB\u00e2t. Ozone, 181 place Ernest Granier\nCS60556\n1/5 34064 MONTPELLIER Cedex 2\n\nVu l'avis conforme favorable du Pr\u00e9fet Maritime en date du 6 ao\u00fbt 2024 :\nVu la d\u00e9cision du directeur d\u00e9partemental des finances publiques du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault sur\nles conditions financi\u00e8res en date du 18 juillet 2024 :\nVu l'avis d\u00e9favorable de la prud'homie S\u00e8te-\u00e9tang de Thau en date du 25 juillet 2024 ;\nVu l'avis du service eau, risques et nature de la direction d\u00e9partementale des territoires et de la\nmer de l'H\u00e9rault du 16 septembre 2024 ;\nVu l'avis favorable de la mairie de S\u00e8te en date du 15 octobre 2024 ;\nVu le rapport du chef de l'unit\u00e9 cultures marines et littoral en date du 6 d\u00e9cembre 2024 ;\nConsip\u00e9rant que la demande d'AOT de Monsieur Bernard MALLARET pour pratiquer son activit\u00e9 de\nport a sec sur le secteur du parc aquatechnique sur la commune de S\u00e8te, n'est pas incompatible\navec les activit\u00e9s maritimes exerc\u00e9es sur la lagune de Thau ;\nConsip\u00e9rant que les conditions de cette demande d'AOT sont identiques \u00e0 celle accord\u00e9e depuis\n2014 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SARL X-MER dont Monsieur MALLARET est \u00e9galement le repr\u00e9sentant :\nConsip\u00e9rant la d\u00e9rogation accord\u00e9e \u00e0 l'absence de mise en concurrence en raison de la proximit\u00e9 du\nponton, faisant l'objet de la demande, avec la parcelle occup\u00e9e dans le cadre de l'activit\u00e9 de port \u00e0\nsec de la soci\u00e9t\u00e9 ;\nSur proposition de Monsieur le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 la mer et au littoral de la direction d\u00e9partementale des\nterritoires et de la mer de l'H\u00e9rault ;\nARRETE:\nArticle 1 : La soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e REFLEX (SIRET n\u00b0881 765 937 000 19) dont le si\u00e9ge se\nsitue 9 rue Cantegril 34470 PEROLS, repr\u00e9sent\u00e9e par Monsieur Bernard MALLARET, d\u00e9sign\u00e9 par le\nterme de \u00ab b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00bb, est autoris\u00e9e aux fins de sa demande \u00e0 occuper temporairement le\ndomaine public maritime de la commune de S\u00e8te, sur le rivage de l'\u00e9tang de Thau, secteur \u00ab Parc\naquatechnique \u00bb au droit de son \u00e9tablissement.\nCette autorisation est accord\u00e9e afin d'y exercer son activit\u00e9 de port \u00e0 sec \u00e0 l'ann\u00e9e, sous les\nconditions suivantes :\nSurface d'occupation du Domaine Public Maritime :\n- ponton d'une dimension de 30 m x 1,5 m soit 45 m2,\n- zone de mouillage de 30 m x 12 m soit 360 m',\n- 4 pieux d'amarrage,\nP\u00e9riode d'occupation du Domaine Public Maritime :\n- \u00e0 l'ann\u00e9e\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire ne pourra \u00e9tablir que des installations provisoires et d\u00e9montables qu'il supprimera\nsans indemnit\u00e9 \u00e0 la premi\u00e8re r\u00e9quisition de l'administration, il ne pourra apposer ou laisser\napposer par des tiers des pancartes ou panneaux-r\u00e9clames de quelque nature qu'ils soient dans\nles limites de son autorisation sauf pour l'identification des bateaux (logo et coordonn\u00e9es de\nl'entreprise).\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire sera responsable des installations et devra les maintenir en bon \u00e9tat.\n2/5\n\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire ne pourra en aucun cas \u00eatre \u00e0 l'origine d'un d\u00e9versement direct dans l'\u00e9tang ou sur\nle sable de produits polluants ou autre. |\nLa publicit\u00e9 sur le domaine public maritime est interdite. La signal\u00e9tique doit \u00eatre limit\u00e9e \u00e0 l'enseigne\npos\u00e9e \u00e0 l'accueil de l'activit\u00e9. Les portes drapeaux et oriflammes publicitaires sont proscrits.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire sera tenu de respecter l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b055/2009 du 15 mai 2009, r\u00e9glementant le\nmouillage et la circulation des navires et engins sur l'\u00e9tang de Thau, en particulier son article 7 alin\u00e9a 3 :\n\u00abil est interdit aux navires, bateaux et engins flottants de d\u00e9verser\ndes eaux noires ou grises \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'\u00e9tang de Thau. Les vannes de coque de leurs\ncircuits d'\u00e9vacuation d'eaux us\u00e9es doivent \u00eatre maintenues en position ferm\u00e9e pendant toute la\ndur\u00e9e de leur pr\u00e9sence sur l'\u00e9tang de Thau. \u00bb |\nArticle 2: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 autorise l'amarrage de navires au ponton uniquement de fa\u00e7on\ntemporaire, conform\u00e9ment \u00e0 la demande. |\nPour permettre un suivi des conditions d'utilisation du Domaine Public Maritime, le b\u00e9n\u00e9ficiaire\ndevra donc tenir un registre des navires qui y sont amarr\u00e9s.\nCe registre, c\u00f4t\u00e9 et paraph\u00e9 par le service D\u00e9l\u00e9gation \u00e0 la Mer et au Littoral de la DDTM34, sera\ntenu \u00e0 la disposition des services charg\u00e9s du contr\u00f4le et devra porter les indications. suivantes :\nNom du navire | Immatriculation | Identit\u00e9 du | Observations | Date d'entr\u00e9e | Date de sortie\npropri\u00e9taire\nArticle 3: La pr\u00e9sente autorisation est accord\u00e9e \u00e0 titre provisoire, pr\u00e9caire et r\u00e9vocable pour une\ndur\u00e9e de 5 (cinq) ann\u00e9es \u00e0 compter du 1\u00b0 avril 2024.\n\u00c0 l'expiration de l'occupation, sauf disposition contraire, les lieux devront \u00eatre libres de toute\noccupation.\nL'autorisation n'est pas renouvelable par tacite reconduction.\nAu cours de cette p\u00e9riode d'occupation, l'autorisation pourra \u00eatre modifi\u00e9e ou rapport\u00e9e, en tout\nou partie, pour cause d'int\u00e9r\u00eat public ou pour inex\u00e9cution d'une quelconque des conditions du\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 4: La superficie occup\u00e9e, conform\u00e9ment aux dispositions pr\u00e9vues \u00e0 l'article 1 du pr\u00e9sent\narr\u00eat\u00e9 et sur le plan annex\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9sente autorisation, ne pourront \u00eatre affect\u00e9s, par le\nb\u00e9n\u00e9ficiaire, \u00e0 aucun autre usage que celui indiqu\u00e9 \u00e0 l'article 1.\nTous travaux sur le ponton ou les navires qui y sont amarr\u00e9s devront faire l'objet, au pr\u00e9alable,\nd'une consultation du service police des eaux littorales de la DREAL Occitanie \u00e0 l'adresse\nsuivante : pel.de.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr\nCet usage reste soumis \u00e0 tous les r\u00e8glements ou lois existants ou \u00e0 intervenir sur la mati\u00e8re. Aucune\nd\u00e9rogation n'est apport\u00e9e \u00e0 ces lois ou r\u00e8glements par la pr\u00e9sente autorisation.\nLe p\u00e9rim\u00e8tre du terrain occup\u00e9 a \u00e9t\u00e9 trac\u00e9 et arr\u00eat\u00e9 sur les lieux par un agent de l'administration,\nd\u00e9l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 cet effet, par la DDTM de l'H\u00e9rault.\nSi les installations du b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u00e9passaient le p\u00e9rim\u00e8tre qui lui aurait \u00e9t\u00e9 trac\u00e9, il serait passible\ndes p\u00e9nalit\u00e9s \u00e9dict\u00e9es par les r\u00e8glements de la grande voirie pour les occupations illicites du\ndomaine public.\n3/5\n\nArticle 5: Le b\u00e9n\u00e9ficiaire devra acquitter \u00e0 la direction d\u00e9partementale des finances publiques de\nl'H\u00e9rault (DDFiP 34) une redevance fix\u00e9e par le directeur d\u00e9partemental des finances publiques, et\nexigible, pour la premi\u00e8re ann\u00e9e, dans les 10 jours de la notification du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, ensuite\nannuellement et d'avance.\nLa redevance domaniale pour l'ann\u00e9e 2024 est fix\u00e9e \u00e0 4545 \u20ac (quatre mille cinq cent quarante cing\neuros).\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u00e9clarera au service du domaine de la DDFiP 34 en d\u00e9but de chaque ann\u00e9e le\nchiffre d'affaires de l'ann\u00e9e n-1 n\u00e9cessaire au calcul du montant de la redevance de l'ann\u00e9e n.\nLa redevance sera r\u00e9vis\u00e9e chaque ann\u00e9e par la DDFiP 34 selon le dernier bar\u00e8me en vigueur\n(TPO2) connu \u00e0 la date de signature du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9. La nouvelle redevance prend effet un mois\napr\u00e8s le jour o\u00f9 elle a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e.\nEn cas de retard dans le paiement d'un seul terme, et sans qu'il soit n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 une\nmise en demeure quelconque, les sommes pay\u00e9es porteront int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal, quelle que soit la cause\ndu retard : les fractions de mois seront n\u00e9glig\u00e9es pour le calcul des int\u00e9r\u00eats.\nArticle 6: Il est interdit sous peine de r\u00e9siliation imm\u00e9diate de l'autorisation :\n- de louer ou sous-louer, la totalit\u00e9 ou partie de la d\u00e9pendance objet de l'autorisation,\n- de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e,\n- de laisser les engins de plage et les engins non immatricul\u00e9s sur le plan d'eau en dehors de la\np\u00e9riode d'exploitation.\nArticle 7 : Cette autorisation \u00e9tant accord\u00e9e \u00e0 titre provisoire, pr\u00e9caire et toujours r\u00e9vocable,b\u00e9n\u00e9ficiaire sera tenu de vider les lieux et les r\u00e9tablir dans leur \u00e9tat primitif sans avoir EE \u00e0\naucune indemnit\u00e9, sur la simple notification d'une d\u00e9cision pronon\u00e7ant la r\u00e9siliation de\nl'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette d\u00e9cision.\nArticle 8 : Dans le cas o\u00f9 pour quelque cause que ce soit, la pr\u00e9sente autorisation serait r\u00e9sili\u00e9e, la\nredevance impos\u00e9e au b\u00e9n\u00e9ficiaire cessera de courir \u00e0 partir du jour de la notification de la\nd\u00e9cision de r\u00e9vocation de son titre, et le b\u00e9n\u00e9ficiaire ne pourra se pourvoir \u00e0 fin de restitution de\nce qu'il aurait pay\u00e9 en exc\u00e9dent.\nArticle 9: Si apr\u00e8s un an, \u00e0 partir de la date de la pr\u00e9sente autorisation, le b\u00e9n\u00e9ficiaire n'ayant fait\naucun acte apparent d'occupation, l'administration disposait en faveur d'un tiers de la totalit\u00e9 ou\nd'une partie de |' emplacement ci-dessus d\u00e9sign\u00e9, le b\u00e9n\u00e9ficiaire ne pourra formuler aucune\nr\u00e9clamation \u00e0 ce sujet, lors m\u00eame qu'il aurait continu\u00e9 de payer la redevance stipul\u00e9e.\nArticle 10 : Les conditions d'occupation se font aux risques et p\u00e9rils du b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente,\nautorisation. L'\u00c9tat est d\u00e9gag\u00e9 de toute responsabilit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 la destruction, quelle qu'en soit la\ncause, des installations autoris\u00e9es.\nArticle 11 : Les agents charg\u00e9s de la gestion du domaine public maritime ont la facult\u00e9 d'acc\u00e9der \u00e0\ntout moment sur la zone, objet de la pr\u00e9sente autorisation.\nArticle 12 : Les droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s.\nArticle 13 : Le b\u00e9n\u00e9ficiaire a la facult\u00e9 de demander la r\u00e9siliation de son autorisation, annuellement\n\u00e0 la date anniversaire avec un pr\u00e9avis de 3 mois. En l'absence de pr\u00e9avis, le b\u00e9n\u00e9ficiaire sera tenu\nde payer la totalit\u00e9 de la redevance d'occupation de l'ann\u00e9e suivante.\nArticle 14: Le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente autorisation devra seul supporter directement la charge\nde tous les imp\u00f4ts et notamment de l'imp\u00f4t foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient\n\u00e9ventuellement \u00eatre assujettis les terrains, am\u00e9nagements et installations quels qu'en soient\nl'importance et la nature, qui seraient exploit\u00e9s en vertu du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nArticle 15 : Les plans de toutes les modifications apport\u00e9es aux installations provisoires devront\n\u00eatre, au pr\u00e9alable, communiqu\u00e9s au service charg\u00e9 de la gestion du domaine public maritime qui\n4/5\n\nse r\u00e9serve la facult\u00e9 de les faire modifier. L'inex\u00e9cution de cette prescription pourra entra\u00eener le\nretrait d'office de l'autorisation.\nArticle 16 : La pr\u00e9sente autorisation est personnelle, non cessible et n'est pas constitutive de droits\nr\u00e9els.\nArticle 17: Toute transgression d'une des obligations contenues dans cet arr\u00eat\u00e9 entra\u00eenera la\nr\u00e9siliation imm\u00e9diate de l'autorisation apr\u00e8s mise en demeure non suivie d'effet.\nArticle 18 : \u00c0 la cessation de la pr\u00e9sente autorisation, les installations r\u00e9alis\u00e9es, vis\u00e9es \u00e0 l'article 1\u00b0\ndevront \u00eatre enlev\u00e9es et les lieux remis en leur \u00e9tat primitif par le b\u00e9n\u00e9ficiaire. \u00c0 d\u00e9faut, de s'\u00e9tre\nacquitt\u00e9 de cette obligation dans le d\u00e9lai de trois (3) mois \u00e0 dater de la cessation de l'autorisation,\nil pourra y \u00eatre pourvu d'office a ses frais et risques par l'administration.\nSans pr\u00e9judice d'autres dispositifs, une redevance pour occupation sans titre sera appliqu\u00e9e\ncomme indemnit\u00e9 jusqu'au jour de la remise en \u00e9tat d\u00fbment constat\u00e9e.\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire devra informer, par \u00e9crit, le service charg\u00e9 de la gestion du domaine public\nmaritime de la remise des lieux en leur \u00e9tat initial, lequel pourra exiger la r\u00e9alisation d'un constat\ncontradictoire de remise en \u00e9tat du domaine dans un d\u00e9lai d'un mois apr\u00e8s r\u00e9ception du courrier ;\n\u00e0 d\u00e9faut d'avoir inform\u00e9 l'administration, toute r\u00e9paration de d\u00e9gradation du domaine public\nmaritime incombera au titulaire de l'autorisation. \u2014\nToutefois, si \u00e0 la demande du b\u00e9n\u00e9ficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout\nou partie, ne soient pas enlev\u00e9es, celles-ci deviendront la propri\u00e9t\u00e9 de l'\u00c9tat, sans que ce dernier\nsoit tenu au versement d'une quelconque indemnit\u00e9 \u00e0 ce titre.\nArticle 19 : Ampliation du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 publi\u00e9 au recueil des actes administratifs, sera adress\u00e9e \u00e0\nMonsieur le directeur des finances publiques du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault, \u00e0 Monsieur le directeur\nd\u00e9partemental des territoires et de la mer de l'H\u00e9rault, au Colonel commandant le groupement de\ngendarmerie du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault, aux fins de son ex\u00e9cution.\nArticle 20 : Conform\u00e9ment \u00e0 l'article R.421-1 du Code de justice administrative, le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9\npeut faire l'objet, dans un d\u00e9lai de deux mois, d'un recours gracieux aupr\u00e8s du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault,\n\u00e0 compter de la date de notification ou de la publication au recueil des actes administratifs de la\npr\u00e9fecture.\nAU terme de ce d\u00e9lai, le silence de l'Administration vaut rejet implicite.\nIl peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de\nMontpellier, soit par courrier, soit via la plateforme d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e https://www.telerecours.fr/. Le\nd\u00e9lai du recours contentieux ne court qu'\u00e0 compter du rejet explicite ou implicite du recours\ngracieux.\nUn exemplaire du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 au b\u00e9n\u00e9ficiaire par les soins de la direction\nd\u00e9partementale des territoires et de la mer de l'H\u00e9rault.\nPour Le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\n_k\u00e9 Directeur\ndes Territoires et della Merde l'H\u00e9rault\nFabrice LEVASSORT\n5/5\n\n\nweozlsafva | comsadiuip mea = mms | 55/68/8012S8b'HdQ7 LOW TAINS 19/01 - 3DIAU3S - Mes Farm a wy 900 \u00a300 py JeU104* 1 Bsr $ 4 CNSTEONV ETES OV,. + . i << tt / 7 a1 + DE Em | er / REV 72\" * LTp0ov \u00bb*60b00V = 904000: \u00e0 JL- oe aed \u20ac0DV Aj te. 6EE0OV pee GUNrf f it VP > DEms 3 = \u00e0 a he .PTE ee aE +4 J i88s0v@ |) - LeSEEOOV ES PS0 k L\u00c9 Et | |D pce vy OEE0OV rea =i) Neem 8ZEODW! \u00c0 ZZE09V 54| ge ot 9Z\u00a300v: La =a L= 3Ti\"is0004,3X1343y 919005 e] sed s#dn950 ajjeaiey [|JeW X LOV 2lPn2e uolednsso ssudu: opus8397; : i ; MS Vara Ps. prausreuga - Er: a L == \u2014 LNVU3HA 3G3929S Sp suNWIWIOS 'gawdsnbaigsesenbe ped -X31114 9291908 Wdd Np asesodway uonedn330,p uonesn1ojn\n\n\nEx\nPR\u00c9FET\nDE L'H\u00c9RAULT\nLibert\u00e9 |\n\u00c9galit\u00e9 Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer\nFraternit\u00e9 112 : N .\nD\u00e9l\u00e9gation a la mer et au littoral\nS\u00e8te, le 22 janvier 2025\nAffaire suivie par : P\u00f4le P\u00eache Profesionnelle\nT\u00e9l\u00e9phone : 04 34 46 63 38\nM\u00e9l : ddtm-effort-peche@herault.gouv.fr\nARR\u00caT\u00c9 PR\u00c9FECTORAL N\u00b0 D\nFixant la liste des titulaires d'une autorisation individuelle nominative de p\u00eache\nprofessionnelle dans le port de S\u00e8te - Frontignan pour l'ann\u00e9e 2025\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU le code des transports et notamment ses articles R5333-1 \u00e0 R5333-6 et R5333-24 ;\nVU le code rural et de la p\u00eache maritime et notamment ses articles L921-1 et suivants, et\nR921-66 ;\nVU le d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisation et \u00e0\nl'action des services de l'\u00c9tat dans les r\u00e9gions et d\u00e9partements ; ;\nVU le d\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique en date du 13 septembre 2023 portant nomination\nde Monsieur Fran\u00e7ois-Xavier LAUCH en qualit\u00e9 de pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 conjoint de la pr\u00e9sidente de r\u00e9gion Occitanie et du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault n\u00b0DDTM34-\n* 2024-08-15188 du 6 ao\u00fbt 2024 portant r\u00e8glement particulier de police du port de plaisance\nde S\u00e8te ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 conjoint de la pr\u00e9sidente de r\u00e9gion Occitanie et du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault n\u00b0DDTM34-\n2022-12-13493 portant r\u00e8glement particulier de police du port SETE-FRONTIGNAN\napplicable aux sites affect\u00e9s aux activit\u00e9s de commerce et de p\u00eache ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2022-02-12656 du 1\u00b0 d\u00e9cembre 2021 portant cr\u00e9ation d'un r\u00e9gime\nd'autorisations individuelles de p\u00eache professionnelle dans le port de S\u00e8te - Frontignan ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02023-10-DRCL-516 du 09 octobre 2023 du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault donnant d\u00e9l\u00e9gation\nde signature \u00e0 Monsieur Fabrice LEVASSORT, directeur d\u00e9partemental des territoires et de\nla mer de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0DDTM34- 2024- 10-15309 du 3 octobre 2024 ae subd\u00e9l\u00e9gation. de signet\n\u00ab pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault \u00bb ;\nDDTM34 / DML 34-30\n4, rue Hoche\nBP 472\n1/3 34 207 SETE cedex\n/0 /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /6 /8 /5 /7 /9 /5 /9 /8 /8 /9 /3 \nConsid\u00e9rant la d\u00e9lib\u00e9ration du comit\u00e9 r\u00e9gional des p\u00e9ches maritimes. et des \u00e9levages marins\nd'Occitanie no 032-2024 en date du 16 d\u00e9cembre 2024 fixant la liste des titulaires :\nd'une autorisation individuelle pour l'ann\u00e9e 2025 ;\nSUR proposition du directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer de l'H\u00e9rault ;\nARR\u00caTE :\nARTICLE 1 : La p\u00eache professionnelle est autoris\u00e9e en 2025 dans le port de S\u00e8te-Frontignan pour\nles couples marins professionnels et navires tels que d\u00e9sign\u00e9s nominativement en annexe 1 du\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 la. d\u00e9lib\u00e9ration du comit\u00e9 r\u00e9gional des p\u00eaches maritimes et des\n\u00e9levages marins d'Occitanie en date du 16 d\u00e9cembre 2024 (n\u00b0032-2024).\nARTICLE 2: Les autorisations individuelles sont fix\u00e9es dans les conditions d\u00e9finies par l'arr\u00eat\u00e9\npr\u00e9fectoral n\u00b0 DDTM34-2022-12656 portant cr\u00e9ation d'un r\u00e9gime d'autorisations individuelles de\np\u00eache professionnelle dans le port de S\u00e8te - Frontignan ;\nARTICLE 3 : La pr\u00e9sidente du Conseil r\u00e9gional Occitanie, le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de\nl'H\u00e9rault, le commandant du port de S\u00e8te et le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer\nde l'H\u00e9rault sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'application du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera\npubli\u00e9 au recueil des actes administratifs de l'H\u00e9rault, et affich\u00e9 dans les locaux du conseil\nr\u00e9gional Occitanie et de la capitainerie du port de S\u00e8te ;\nPar d\u00e9l\u00e9gation, ee\n'Le Dire ae \" |\n6 Pic cy\nSs D A Ce\nC\u00e9dric AU N\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, dans le d\u00e9lai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet\nd'un recours administratif, soit gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault - 34 place des Martyrs de la R\u00e9sistance \u2014\n34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Ministre de l'Int\u00e9rieur \u2014 Place Beauvau \u2014 75008 PARIS\nCEDEX 08. L'absence de r\u00e9ponse dans un d\u00e9lai de deux mois vaut d\u00e9cision implicite de rejet.\nUn recours contentieux peut \u00e9galement \u00eatre introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier \u2014 6 rue Pitot \u2014\n34000 MONTPELLIER dans le d\u00e9lai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la pr\u00e9sente\nd\u00e9cision ou \u00e0 compter de la r\u00e9ponse de l'administration si un recours administratif a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement d\u00e9pos\u00e9. Le\n. tribunal administratif peut \u00e9galement \u00eatre saisi par l'application informatique \"T\u00e9l\u00e9recours citoyens\" accessible via\nle site www.telerecours.fr .\nDDTM34 / DML 34-30\n4, rue Hoche\nBP 472\n2/3 34 207 SETE cedex\n\nAnnexe | : Liste nominative des couples capitaines - navires autoris\u00e9s en 2025\nCapitaine(s)\nPIERROT Jordan\n| BERNARD Auguste\nGIORDANO Jean-Fran\u00e7ois\nHENRI Kevin\nMAURAN Teddy\nD'AQUINO VincentN\u00b0 ENIM\n2019 4958\n2023 5698\n1985 4208\n2008 6234\n2000 7030\n1999 2941nom du navire\nSABRINA FRANCK\nII\nLEA MONICA\nSAINT FRANCOIS\nPERE II\nMARIE 3\nCAP ENZO 2\nMAGALI LUCIE\nMANON\n3/3ST 931350\nST 669303\nST 701739\nST 819523\nST 929490\nST 938787immatriculation du navire\nDDTM34 / DML 34-30\n4, rue Hoche\nBP 472\n34 207 SETE cedex\n\n\nPR\u00c9FET Direction d\u00e9partementale des territoires et de la mer\nDE L'HERAULT |\nHed Service eau, risques et nature\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nAffaire suivie par : EP : 1T\u00e9l\u00e9phone : 04 34 46 62 23 Montpellier, le \u00ce 7 JAN, 2025\nM\u00e9l : ddtm-eau@herault.gouv.fr\nARRETE PREFECTORAL N\u00b0 DDTM34-2025-01-15481\nportant r\u00e9vision de l'autorisation de pr\u00e9l\u00e8vement d'eau\nr\u00e9alis\u00e9 par la SCI B\u00e9gude de Jordy \u00e0 partir du\nforage lieu-dit \u00abLa B\u00e9gude de Jordy\u00bb sur la commune de SERVIAN\nen application des articles L-214.1 \u00e0 L-214.6 du code de l'environnement\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU la directive 2000/60/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 23 octobre 2000 \u00e9tablissant\nun cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;\nVU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 \u00e0 4, L.214-6, R181-45\nR.214-1, R.214-39, R.214-53, R.214-54 et 55 ;\nVU le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales et notamment son article L.2224-9 ;\nVU le d\u00e9cret du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Fran\u00e7ois-Xavier LAUCH\npr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nVU le Sch\u00e9ma Directeur d'Am\u00e9nagement et de Gestion des Eaux du bassin Rh\u00f4ne-M\u00e9diterran\u00e9e\n(SDAGE RM) 2022-2027 approuv\u00e9 par le pr\u00e9fet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022, et\nnotamment ses dispositions 7-01 et 7-05 ;\nVU le Sch\u00e9ma d'Am\u00e9nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe astienne, approuv\u00e9 par\nles pr\u00e9fets de l'H\u00e9rault et de l'Aude le 17 ao\u00fbt 2018, et le Plan de Gestion de la Ressource en\nEau (PGRE), valid\u00e9 par la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE de la nappe astienne le 28\nseptembre 2017 ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux sondage,\nforage, cr\u00e9ation de puits ou d'ouvrage souterrain soumis \u00e0 d\u00e9claration en application des\narticles L. 214-1 \u00e0 L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 111.0 de la\nnomenclature annex\u00e9e \u00e0 l'article R.214-1 du m\u00eame code;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux pr\u00e9l\u00e8vements\nsoumis \u00e0 autorisation en application des articles L. 214-1 \u00e0 L. 214-3 du code de l'environnement\net relevant des rubriques 11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0, 1.31.0 de la nomenclature annex\u00e9e \u00e0 l'article\nR.214-1 du m\u00eame code;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02010-01-2499 du 9 ao\u00fbt 2010 fixant la Zone de R\u00e9partition des Eaux (ZRE)\nde l'aquif\u00e9re des sables astiens de Valras-Agde ;\n1/5\n\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02017-06-08512 de d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre du SAGE de la nappe\nastienne approuv\u00e9 par les Pr\u00e9fets de l'H\u00e9rault et de l'Aude le 8 juin 2017 ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02023-10-DRCL-516 du 9 octobre 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du\npr\u00e9fet du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault \u00e0 Monsieur Fabrice LEVASSORT, directeur d\u00e9partemental\ndes territoires et de la mer de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 cadre d\u00e9partemental n\u00b0DDTM34-2024-04-14846 du 30 avril 2024 relatif aux restrictions\nen p\u00e9riode de s\u00e9cheresse ;\nVU les dispositions A9, A10, A11, A15, A16, D35 et D36 du Plan d'Am\u00e9nagement et de Gestion\nDurable de la ressource en eau, ainsi que les r\u00e8gles R1, R2, R3 et R7 opposables \u00e0\nl'administration et aux tiers issues du r\u00e8glement du SAGE de la nappe astienne ;\nVU le courrier en date du 24 janvier 2011 portant r\u00e9gularisation du pr\u00e9l\u00e8vement d'eau effectu\u00e9\npar la SCI B\u00e9gude de Jordy, soumis \u00e0 proc\u00e9dure loi sur l'eau suite au classement de la nappe\nastienne en zone de r\u00e9partition des eaux ;\nVU le courrier de la SCI B\u00e9gude de Jordy, adress\u00e9 le 07 f\u00e9vrier 2019 en r\u00e9ponse \u00e0 la demande de\nrenseignements des services de la DDTM en date du 19 novembre 2018 ;\nVU l'absence de r\u00e9ponse de la SCI B\u00e9gude de Jordy, sur le projet d'arr\u00eat\u00e9 qui lui a \u00e9t\u00e9\ncommuniqu\u00e9 le 22 f\u00e9vrier 2023 ;\nVU l'avis et remarques de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE de la nappe astienne en\ndate du 20 d\u00e9cembre 2024 ;\nConsid\u00e9rant que le pr\u00e9l\u00e8vement de la SCI B\u00e9gude de Jordy, est r\u00e9put\u00e9 autoris\u00e9 au sens des\ndispositions des articles L.214-6 et R.214-53 du code de l'environnement ;\nConsid\u00e9rant que l'ouvrage de la SCI B\u00e9gude de Jordy, pr\u00e9l\u00e8ve dans l'aquif\u00e8re des sables astiens de\nValras-Agde (unit\u00e9 de gestion n\u00b06) caract\u00e9ris\u00e9 en d\u00e9ficit quantitatif depuis 2010, et contribue \u00e0 la\ntension quantitative chronique de la Zone de R\u00e9partition des Eaux ;\nConsid\u00e9rant que la masse d'\u00e9au souterraine n\u00b0 FRDG224 (aquif\u00e8re des sables astiens de Valras-Agde),\nest identifi\u00e9e, dans le SDAGE RM approuv\u00e9 le 21 mars 2022, comme territoire sur lequel des actions\nde r\u00e9sorption du d\u00e9s\u00e9quilibre quantitatif de la ressource en eau sont n\u00e9cessaires \u00e0 l'atteinte du bon\n\u00e9tat des eaux ;\nConsid\u00e9rant que la disposition n\u00b07-01 du SDAGE pr\u00e9cise que les services de l'\u00c9tat r\u00e9visent\nnotamment les autorisations de pr\u00e9l\u00e8vements existants afin de les mettre en ad\u00e9quation avec les\nobjectifs quantitatifs fix\u00e9s dans le PGRE ;\nConsid\u00e9rant que le PGRE int\u00e9gr\u00e9 au SAGE de l'aquif\u00e9re des sables astiens de Valras-Agde d\u00e9finit les\nactions n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9sorption du d\u00e9s\u00e9quilibre quantitatif de cette ressource en eau, dont la\nr\u00e9vision des autorisations de pr\u00e9l\u00e8vements par l'autorit\u00e9 administrative en conformit\u00e9 avec le\nvolume pr\u00e9levable identifi\u00e9 sur l'unit\u00e9 de gestion n\u00b06 (UG6) de l'aquif\u00e8re des sables astiens de Valras\nAgde ;\nConsid\u00e9rant que les volumes r\u00e9siduels pr\u00e9lev\u00e9s par la SCI B\u00e9gude de Jordy, sont destin\u00e9s \u00e0 satisfaire\ndes usages en alimentation en eau potable et pour le fonctionnement d'une structure \u00e9questre\n(abreuvement des animaux, valorisation et entretien des \u00e9quipements) ne pouvant \u00eatre substitu\u00e9s\npar les apports d'eau brute du r\u00e9seau Aqua Domitia situ\u00e9 \u00e0 proximit\u00e9;\nConsid\u00e9rant qu'il appartient \u00e0 l'autorit\u00e9 administrative de modifier en cons\u00e9quence cette\nautorisation, sans indemnit\u00e9 de la part de l'\u00c9tat exer\u00e7ant ses pouvoirs de police, dans l'int\u00e9r\u00eat de la\n2/5\n\nsalubrit\u00e9 publique et afin de r\u00e9tablir des conditions hydrauliques compatibles avec la pr\u00e9servation\nde cette ressource en eau ;\nSur proposition du directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer;\nARRETE:\nARTICLE 1 : OBJET\nL'autorisation de pr\u00e9l\u00e8vement d'eau r\u00e9alis\u00e9 dans l'aquif\u00e8re des sables astiens de Valras-Agde par la\nSCI B\u00e9gude de Jordy, sur la commune de Servian dont la situation administrative est rappel\u00e9e en :\narticle 2 est autoris\u00e9e dans les conditions pr\u00e9cis\u00e9es dans le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nARTICLE 2 : SITUATION R\u00c9GLEMENTAIRE DU PR\u00c9L\u00c8VEMENT\nLes rubriques du tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnement concern\u00e9e et le r\u00e9gime du\npr\u00e9l\u00e8vement pr\u00e9c\u00e9demment autoris\u00e9 sont les suivants :\nArr\u00eat\u00e9 de\nRubrique [intitul\u00e9 R\u00e9gime prescriptions\ng\u00e9n\u00e9rales\ncorrespondant\nSondage, forage, y compris les essais de pompage, cr\u00e9ation de\npuits ou d'ouvrage souterrain, non destin\u00e9 \u00e0 un usage\ndomestique, ex\u00e9cut\u00e9 en vue de la recherche ou de la\nArr\u00eat\u00e9 du 11 1110 surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un D\u00e9claration\npr\u00e9l\u00e8vement temporaire ou permanent dans les eaux\nsouterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de\ncours d'eauseptembre 2003\nA l'exception des pr\u00e9l\u00e8vements. faisant l'objet d'une\nconvention avec l'attributaire du d\u00e9bit affect\u00e9 pr\u00e9vu par\nl'article L.214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un\npr\u00e9l\u00e8vement total d'eau dans une zone o\u00f9 des mesures\n1310 permanentes de r\u00e9partition quantitative institu\u00e9es, | Autorisation | ATM\u00caT\u00c9 du 11\nnotamment au titre de l'article L.211-2 ont pr\u00e9vu l'abaissement septembre 2003\ndes seuils :\n1\u00b0 Capacit\u00e9 sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 8 m3/h (A);\n2\u00b0 Dans les autres cas (D).\nARTICLE 3: LOCALISATION ET R\u00c9F\u00c9RENCES ADMINISTRATIVES DE L'OUVRAGE DE PR\u00c9L\u00c8VEMENT\nCONCERN\u00c9\nParcelle Coordonn\u00e9es Lambert | N\u00b0 cascade\nCommune Nom captage Il ou III ou 93\nn\u00b0 sect X Y\nSERVIAN LA BEGUDE DE JORDY-| BN 99 727206,79 |6255872,02 | 34-2010-00222\n144\nCet ouvrage est soumis aux prescriptions g\u00e9n\u00e9rales de l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 applicables aux\nsondage, forage, cr\u00e9ation de puits ou d'ouvrage souterrain soumis \u00e0 d\u00e9claration en application des\narticles L.214-1 \u00e0 L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 111.0 de la\nnomenclature annex\u00e9e \u00e0 l'article R.214-1 du m\u00eame code.\n3/5\n\nARTICLE 4 : VOLUME DE PR\u00c9L\u00c8VEMENT AUTORIS\u00c9 AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT\nLe volume de pr\u00e9l\u00e8vement d'eau effectu\u00e9 par la SCI B\u00e9gude de Jordy suite au classement de la\nnappe astienne en zone de r\u00e9partition des eaux ne peut exc\u00e9der un volume maximal annuel de\n4 000 m\"/an.\nARTICLE 5 : MOYENS D'\u00c9VALUATION ET DE ET COMMUNICATION DES VOLUMES PR\u00c9LEV\u00c9S\n5-1 Suivi de l'ouvrage et des pr\u00e9l\u00e8vements\nLa SCI B\u00e9gude de Jordy, assure le suivi. de l'ouvrage et des pr\u00e9l\u00e8vements conform\u00e9ment aux\ndispositions des articles R.214-57 \u00e0 R.214-60 du code de l'environnement et de l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du\n11 septembre 2003 fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux pr\u00e9l\u00e8vements soumis \u00e0\nautorisation. L'ouvrage de pr\u00e9l\u00e8vement est \u00e9quip\u00e9 d'un dispositif de comptage fonctionnel et\nr\u00e9guli\u00e8rement v\u00e9rifi\u00e9.\n5-2 Communication des donn\u00e9es issues de l'exploitation de l'ouvrage\nLa SCI B\u00e9gude de Jordy, au plus tard le 1er mars de chaque ann\u00e9e, communique au service de police\nde l'eau, \u00e0 l'agence de l'eau Rh\u00f4ne M\u00e9diterran\u00e9e Corse (RMC) ainsi qu'au syndicat mixte d'\u00e9tudes et\nde travaux de l'astien (S.M.E.T.A), les donn\u00e9es de comptage des pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s au cours de\nl'ann\u00e9e \u00e9coul\u00e9e (N-1).\nAussi, d\u00e8s lors qu'il existe une ressource de substitution, l'EARL La B\u00e9gude de Jordy est \u00e9galement\ntenue de transmettre les volumes mensuels et annuels consomm\u00e9s sur ladite ressource pour ses\nbesoins, au service de police de l'eau et au syndicat mixte d'\u00e9tudes et de travaux de l'astien\n(S.M.E.T.A).\n5-3 Contr\u00f4le et sanction administratifs\nLe suivi des prescriptions de la pr\u00e9sente autorisation peut \u00eatre contr\u00f4l\u00e9 sur pi\u00e8ces ou sur site par les\nfonctionnaires et agents charg\u00e9s des contr\u00f4les dans les conditions pr\u00e9vues par les articles L171-1 a\nL171-5 du code de l'environnement. En cas de manquement constat\u00e9, \u00e0 l'expiration d'une mise en\ndemeure rest\u00e9e sans effet, et sans pr\u00e9judice des poursuites p\u00e9nales qui peuvent \u00eatre exerc\u00e9es, des\nsanctions administratives de consignation, suspension, travaux d'office, amende et astreinte\npeuvent \u00eatre mises en \u0153uvre par le pr\u00e9fet, dans les conditions pr\u00e9vues aux articles L171-6 \u00e0 L171-12\ndu code de l'environnement.\nARTICLE 6 : DISPOSITIONS EN CAS DE S\u00c9CHERESSE\nEn cas de restrictions d'usage d\u00e9cid\u00e9es par le pr\u00e9fet dans le cadre de la s\u00e9cheresse, et comme\nindiqu\u00e9 dans l'arr\u00eat\u00e9-cadre d\u00e9partemental publi\u00e9 sur le site Internet de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault, la\nSCI B\u00e9gude de Jordy est tenue de se conformer aux dispositions et aux restrictions correspondant \u00e0\nson usage et au niveau de gravit\u00e9 fix\u00e9 pour la nappe astienne.\nARTICLE 6 : EX\u00c9CUTION\nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault, le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la\nmer, le directeur de l'agence r\u00e9gionale de la sant\u00e9, le pr\u00e9sident du syndicat mixte d'\u00e9tudes et de\ntravaux de l'astien (S.M.ET.A), la SCI B\u00e9gude de Jordy et le maire de la commune de Servian sont\ncharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera :\n@ notifi\u00e9 \u00e0 la SCI B\u00e9gude de Jordy,\n+ notifi\u00e9 au pr\u00e9sident du S.M.ET.A,\n4/5\n\n\u00ae adress\u00e9 au maire de la commune de Servian pour affichage en mairie,\n\u00a9 adress\u00e9 au directeur de l'agence r\u00e9gionale de la sant\u00e9 d'Occitanie,\n\u00a9 publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault,\nLa ins\u00e9r\u00e9 sur le site internet de la pr\u00e9fecture.\nLe pr\u00e9fet\nTT ne [\na \\ ' ,ef Pour le pr\u00e9fet el'H\u00e9rault\n=e ~~ et par eecation\nLe Directeur D\u00e9catemental\ndes Territoires et de la Mer\nFabrice LEVASSORT\nCette d\u00e9cision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement\ncomp\u00e9tent et dans les conditions d\u00e9finies aux articles L.214-10 et R181-50 du code de l'environnement :\n- par le demandeur ou l'exploitant dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle la d\u00e9cision lui a\n\u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e,\n- par les tiers dans un d\u00e9lai de 2 mois \u00e0 compter de la publication ou de l'affichage de la d\u00e9cision.\nL'\u00e9ventuel recours gracieux n'interrompt pas le d\u00e9lai de recours contentieux et les droits des tiers sont et\ndemeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s. Ce recours peut s'effectuer par l'application informatique \"T\u00e9l\u00e9recours\ncitoyen\" accessible par le site internet www.telerecours.fr.\n5/5\n\n\nPREFET\nDE L'HERAULT\nLibert\u00e9 |\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9 Service eau, risques et natureDirection d\u00e9partementale des territoires et de la mer\nAffaire suivie par: NV / SL\nT\u00e9l\u00e9phone : 04 34 46 62 23\nM\u00e9l : ddtm-eau@herault.gouv.fr Montpellier, le { 7 JAN 2025\nARRETE PREFECTORAL N\u00b0 DDTM34-2025-01-15494\nportant r\u00e9vision de l'autorisation de pr\u00e9l\u00e8vement d'eau\nr\u00e9alis\u00e9 par le GFA de la Grange Rouge \u00e0 partir du _\nforage lieu dit \u00ab La Magdelaine \u00bb sur la commune d'AGDE\nen application des articles L-214.1 \u00e0 L-214.6 du code de l'environnement\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU la directive 2000/60/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 23 octobre 2000 \u00e9tablissant\nun cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; :\nVU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 \u00e0 4, L.214-6, R181-45\nR.214-1, R.214-39, R.214-53, R.214-54 et 55 ; ;\nVU le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales et notamment son article L.2224-9 ;\nVU le Sch\u00e9ma Directeur d'Am\u00e9nagement et de Gestion des Eaux du bassin Rh\u00e9ne-M\u00e9diterran\u00e9e\n' (SDAGE RM) 2022-2027 approuv\u00e9 par le pr\u00e9fet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022, et\nnotamment ses dispositions 7-01 et 7-05 ;\nVU le Sch\u00e9ma d'Am\u00e9nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe astienne, approuv\u00e9 par\nles pr\u00e9fets de l'H\u00e9rault et de l'Aude le 17 ao\u00fbt 2018, et le Plan de Gestion de la Ressource en\nEau (PGRE), valid\u00e9 par la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE de la nappe astienne le 28\nseptembre 2017 ;\nVU le d\u00e9cret du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Francois-Xavier LAUCH\npr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux sondage,\nforage, cr\u00e9ation de puits ou d'ouvrage souterrain soumis \u00e0 d\u00e9claration en application des\narticles L. 214-1 \u00e0 L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 111.0 de la\nnomenclature annex\u00e9e \u00e0 l'article R.214-1 du m\u00eame code; .\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux pr\u00e9l\u00e8vements\nsoumis \u00e0 autorisation en application des articles L. 214-1 \u00e0 L. 214-3 du code de l'environnement\net relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la nomenclature annex\u00e9e \u00e0 l'article\nR.214-1 du m\u00eame code;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02010-01-2499 du 9 ao\u00fbt 2010 fixant la Zone de R\u00e9partition des Eaux (ZRE)\nde l'aquif\u00e9re des sables astiens de Valras-Agde ;\n1/5\n\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02023-10-DRCL-516 du 9 octobre 2023 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature du\npr\u00e9fet du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault \u00e0 Monsieur Fabrice LEVASSORT, directeur d\u00e9partemental\ndes territoires et de la mer de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 cadre d\u00e9partemental n\u00b0DDTM34-2024-04-14846 du 30avril 2024 relatif aux restrictions\nen p\u00e9riode de s\u00e9cheresse ;\nVU les dispositions A9, A10, A11, A15, A16, D35 et D36 du Plan d'Am\u00e9nagement et de Gestion\nDurable de la ressource en eau, ainsi que les r\u00e8gles R1, R2, R3 et R7 opposables \u00e0\nl'administration et aux tiers issues du r\u00e8glement du SAGE de la nappe astienne ;\nVU le courrier en date du 8 f\u00e9vrier 2011 portant r\u00e9gularisation du pr\u00e9l\u00e8vement d'eau effectu\u00e9 par\nle groupement foncier agricole (GFA) de la Grange Rouge, soumis \u00e0 proc\u00e9dure loi sur l'eau suite\nau classement de la nappe astienne en zone de r\u00e9partition des eaux ;\nVU le projet d'arr\u00eat\u00e9 qui a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9 au GFA de la Grange Rouge le 18 avril 2024 ;\nVU l'avis et remarques de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE de la nappe astienne en\ndate du 20 d\u00e9cembre 2024 ;\nConsid\u00e9rant que le pr\u00e9l\u00e8vement du GFA de la Grange Rouge est r\u00e9put\u00e9 autoris\u00e9 au sens des\ndispositions des articles L.214-6 et R.214-53 du code de l'environnement ;\nConsid\u00e9rant que l'ouvrage du GFA de la Grange Rouge pr\u00e9l\u00e8ve dans l'aquif\u00e8re des sables astiens de\nValras-Agde (unit\u00e9 de gestion n\u00b08) caract\u00e9ris\u00e9 en d\u00e9ficit quantitatif depuis 2010, et contribue \u00e0 la\ntension quantitative chronique de la Zone de R\u00e9partition des Eaux ;\nConsid\u00e9rant que la masse d'eau souterraine n\u00b0 FRDG224 (aquif\u00e8re des sables astiens de Valras-\nAgde), est identifi\u00e9e, dans le SDAGE RM approuv\u00e9 le 21 mars 2022, comme territoire sur lequel des\nactions de r\u00e9sorption du d\u00e9s\u00e9quilibre quantitatif de la ressource en eau sont n\u00e9cessaires \u00e0 l'atteinte\ndu bon \u00e9tat des eaux;\nConsid\u00e9rant que la disposition n\u00b07-01 du SDAGE pr\u00e9cise que les services de l'\u00c9tat r\u00e9visent\nnotamment les autorisations de pr\u00e9l\u00e8vements existants afin de les mettre en ad\u00e9quation avec les\nobjectifs quantitatifs fix\u00e9s dans le PGRE ;\nConsid\u00e9rant que le PGRE int\u00e9gr\u00e9 au SAGE de l'aquif\u00e8re des sables astiens de Valras-Agde d\u00e9finit les\nactions n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9sorption du d\u00e9s\u00e9quilibre quantitatif de cette ressource en eau, dont la\nr\u00e9vision des autorisations de pr\u00e9l\u00e8vements par l'autorit\u00e9 administrative en conformit\u00e9 avec le\nvolume pr\u00e9levable identifi\u00e9 sur l'unit\u00e9 de gestion n\u00b08 (UG8) de l'aquif\u00e8re des sables astiens de Valras\nAgde ;\nConsid\u00e9rant que les volumes pr\u00e9lev\u00e9s par le GFA de la Grange Rouge sont destin\u00e9s \u00e0 satisfaire des\nusages en alimentation en eau potable et en irrigation du domaine ;\nConsid\u00e9rant que les volumes pr\u00e9lev\u00e9s par le GFA de la grange Rouge sont optimis\u00e9s et par\ncons\u00e9quent compatibles avec les r\u00e8gles d'allocation de la ressource \u00e9nonc\u00e9es par les dispositions\nA.9 et A10 du SAGE de la nappe astienne ;\nConsid\u00e9rant qu'il appartient \u00e0 l'autorit\u00e9 administrative de modifier en cons\u00e9quence cette\nautorisation, sans indemnit\u00e9 de la part de l'\u00c9tat exer\u00e7ant ses pouvoirs de police, dans l'int\u00e9r\u00eat de la\nsalubrit\u00e9 publique et afin de r\u00e9tablir des conditions hydrauliques compatibles avec la pr\u00e9servation\nde cette ressource en eau ;\nSur proposition du directeur d\u00e9partemental des territoires et de la mer ;\n2/5\n\nARRETE:\nARTICLE 1 : OBJET\nLe pr\u00e9l\u00e8vement d'eau r\u00e9alis\u00e9 dans l'aquif\u00e8re des sables astiens de Valras-Agde par le GFA de la\nGrange Rouge sur la commune d'Agde dont la situation administrative est rappel\u00e9e en article 2 est\nautoris\u00e9 dans les conditions pr\u00e9cis\u00e9es dans le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nARTICLE 2 : SITUATION R\u00c9GLEMENTAIRE DU PR\u00c9L\u00c8VEMENT\nLes rubriques du tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnement concern\u00e9es et le r\u00e9gime du\npr\u00e9l\u00e8vement autoris\u00e9 sont les suivants : |\nArr\u00eat\u00e9 de\nRubrique Intitul\u00e9 R\u00e9gime prescriptions\ng\u00e9n\u00e9rales\ncorrespondant\nSondage, forage, y compris les essais de pompage, cr\u00e9ation de\npuits ou d'ouvrage souterrain, non destin\u00e9 \u00e0 Un usage\ndomestique, ex\u00e9cut\u00e9 en vue de la recherche ou de la\n1110 surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer Un | D\u00e9claration\npr\u00e9l\u00e8vement temporaire ou permanent dans les eaux\nsouterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de\ncours d'eauArr\u00eat\u00e9 du 11\nseptembre 2003\nA l'exception des pr\u00e9l\u00e8vements faisant l'objet d'une\nconvention avec l'attributaire du d\u00e9bit affect\u00e9 pr\u00e9vu par\nl'article L.214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un\npr\u00e9l\u00e8vement total d'eau dans une zone o\u00f9 des mesures\nArr\u00eat\u00e9 du 111310 permanentes de r\u00e9partition quantitative institu\u00e9es, | Autorisation\n; or Z tas bea septembre 2003:notamment au titre de l'article L.211-2 ont pr\u00e9vu l'abaissement\ndes seuils :\n1\u00b0 Capacit\u00e9 sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 8 m3/h (A);\n2\u00b0 Dans les autres cas (D).\nARTICLE 3 : LOCALISATION ET R\u00c9F\u00c9RENCES ADMINISTRATIVES DE L'OUVRAGE DE PR\u00c9L\u00c8VEMENT\nCONCERN\u00c9\nParcelle Coordonn\u00e9es Lambert\nIl ou Il! ou 93 N\u00b0 cascade\nCommune Nom captage\nn\u00b0 | section X js\nAGDE Grange Rouge (150) 17 HW 738939 | 6249277 34-2010-00261\nCet ouvrage est soumis aux prescriptions g\u00e9n\u00e9rales de l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 applicables aux\nsondage, forage, cr\u00e9ation de puits ou d'ouvrage souterrain soumis \u00e0 d\u00e9claration en application des\narticles L.214-1 \u00e0 L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 111.0 de la\nnomenclature annex\u00e9e \u00e0 l'article R.214-1 du m\u00eame code.\nARTICLE 4 : VOLUME DE PR\u00c9L\u00c8VEMENT AUTORIS\u00c9 AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT\nLe volume de pr\u00e9l\u00e8vement d'eau effectu\u00e9 par le GFA de la Grange Rouge suite au classement de la\nnappe astienne en zone de r\u00e9partition des eaux ne peut exc\u00e9der un volume maximal annuel de\n3 000 m3/an.\n3/5\n\nARTICLE 5 : MOYENS D'\u00c9VALUATION ET DE COMMUNICATION DES VOLUMES PRELEVES\n5-1 Suivi de l'ouvrage et des pr\u00e9l\u00e8vements\nLe GFA de la Grange Rouge assure le suivi de l'ouvrage et des pr\u00e9l\u00e9vements conform\u00e9ment aux\ndispositions des articles R.214-57 \u00e0 R.214-60 du code de l'environnement et de l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du\n11 septembre 2003 fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux pr\u00e9l\u00e8vements. L'ouvrage de\npr\u00e9l\u00e8vement est \u00e9quip\u00e9 d'un dispositif de comptage fonctionnel et r\u00e9guli\u00e8rement v\u00e9rifi\u00e9, .\n5-2 Communication des donn\u00e9es issues de l'exploitation de l'ouvrage\nLe GFA de la Grange Rouge, au plus tard le 1er mars de chaque ann\u00e9e, communique au service de\npolice de l'eau, \u00e0 l'agence de l'eau Rh\u00f4ne M\u00e9diterran\u00e9e Corse (RMC) ainsi qu'au syndicat mixte\nd'\u00e9tudes et de travaux de l'astien (S.M.E.T.A), les donn\u00e9es de comptage des pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s\nau cours de l'ann\u00e9e \u00e9coul\u00e9e (N-1). La fr\u00e9quence de comptage des pr\u00e9l\u00e8vements se fait tous les\nmois.\nAussi, d\u00e8s lors qu'il existe une ressource de substitution, le GFA de la Grange Rouge est \u00e9galement\ntenue de transmettre les volumes mensuels et annuels consomm\u00e9s sur ladite ressource pour ses\nbesoins, au service de police de l'eau et au syndicat mixte d'\u00e9tudes et de travaux de l'astien\n(S.M.ET.A).\n5-3 Contr\u00f4le et sanction administratifs\nLes prescriptions de la pr\u00e9sente autorisation peuvent \u00eatre contr\u00f4l\u00e9es sur pi\u00e8ces ou sur site par lesfonctionnaires et agents charg\u00e9s des contr\u00f4les dans les conditions pr\u00e9vues par les articles L171-1 \u00e0\nL.171-5 du code de l'environnement. En cas de manquement constat\u00e9, \u00e0 l'expiration d'une mise en\ndemeure rest\u00e9e sans effet, et sans pr\u00e9judice des poursuites p\u00e9nales qui peuvent \u00eatre exerc\u00e9es, des\nsanctions administratives de consignation, suspension, travaux d'office, amende et astreinte\npeuvent \u00eatre mises en \u0153uvre par le pr\u00e9fet, dans les conditions pr\u00e9vues aux articles L171-6 \u00e0 L171-12\ndu code de l'environnement.\nARTICLE 6 : DISPOSITIONS EN CAS DE S\u00c9CHERESSE\nEn cas de restrictions d'usage d\u00e9cid\u00e9es par le pr\u00e9fet dans le cadre de la s\u00e9cheresse, et comme\nindiqu\u00e9 dans l'arr\u00eat\u00e9-cadre d\u00e9partemental publi\u00e9 sur le site Internet de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault, le\nGFA de la Grange Rouge est tenu de se conformer aux dispositions et aux restrictions correspondant\n\u00e0 son usage et au niveau de gravit\u00e9 fix\u00e9 pour la nappe astienne.\nARTICLE 7 : EX\u00c9CUTION\nLe secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault, le directeur d\u00e9partemental des territoires et de la\nmer de l'H\u00e9rault, le directeur de l'agence r\u00e9gionale de la sant\u00e9 d'Occitanie, le pr\u00e9sident du syndicat\nmixte d'\u00e9tudes et de travaux de l'astien (S.M.ET.A), le GFA de la Grange Rouge et le maire de la\ncommune d'AGDE sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui\nsera:\n\u00a9 notifi\u00e9 au GFA de la Grange Rouge,\nnotifi\u00e9 au pr\u00e9sident du S.M.ET.A,\nadr\u00e8ss\u00e9 au maire de la commune d'AGDE pour affichage en mairie,\nadress\u00e9 au directeur de l'agence r\u00e9gionale de la sant\u00e9 d'Occitanie, + + + + publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault,\n4/5\n\n\u00a9 ins\u00e9r\u00e9 sur le site internet de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault.\nLe pr\u00e9fet,\net-de l'H\u00e9rault\net'parid\u00e9l\u00e9gation\nLe Directeu D\u00e9partemental\ndes Territoires et de la Mer\nFabrice LEVASSORT\nCette d\u00e9cision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement\ncomp\u00e9tent et dans les conditions d\u00e9finies aux articles L.214-10 et R181-50 du code de l'environnement :\n- par le demandeur ou l'exploitant dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle la d\u00e9cision lui a\n\u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e,\n- par les tiers dans un d\u00e9lai de 4 mois \u00e0 compter de la publication ou de l'affichage de la d\u00e9cision.\nL'\u00e9ventuel recours gracieux n'interrompt pas le d\u00e9lai de recours contentieux et les droits des tiers sont et\ndemeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s. Ce recours peut s'effectuer par l'application informatique \"T\u00e9l\u00e9recours\n' citoyen\" accessible par le site internet www.telerecours.fr.\n5/5\n\n\nEn Direction D\u00e9partementale des\nPR\u00c9FET Territoires et de la Mer\nDE L'AUDE\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nE |\nPR\u00c9FET Direction D\u00e9partementale des\nDE L'H\u00c9RAULT Territoires et de la Mer\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral n\u00b0 DDTM-SAFEB-UGMA-2024-070\nportant d\u00e9claration d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral relative aux travaux de gestion de la ripisylve,\ntraitement des atterrissements et confortement de berges par g\u00e9nie v\u00e9g\u00e9tal sur le\nterritoire du Syndicat Mixte Aude Centre.\nLe Pr\u00e9fet de l'Aude Le Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nChevalier de la L\u00e9gion d'Honneur,\nChevalier de l'Ordre National du M\u00e9rite,\nVu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, L.215-15, L.215-18 ;\nVu le Code rural et notamment ses articles L.151-36 et L.151-40 relatifs aux travaux\nprescrits ou ex\u00e9cut\u00e9s par les d\u00e9partements, les communes, leurs groupements et les\nsyndicats mixtes ;\nVu le d\u00e9cret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur POUGET Christian en\nqualit\u00e9 de Pr\u00e9fet de l'Aude ;\nVu le d\u00e9cret du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur LAUCH Fran\u00e7ois-\nXavier en qualit\u00e9 de Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nVu le d\u00e9cret n\u00b0 2023-907 du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des\ninstallations, ouvrages, travaux et activit\u00e9s relevant de la police de l'eau annex\u00e9e \u00e0\nl'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;\nVu les arr\u00eat\u00e9s minist\u00e9riels du 30 mai 2008 et 30 septembre 2014 fixant les prescriptions\ng\u00e9n\u00e9rales applicables aux travaux soumis \u00e0 autorisation ou d\u00e9claration et relevant des\nrubriques 3.2.1.0 et 3.1.5.0 ;\nVu le sch\u00e9ma directeur d'am\u00e9nagement et de gestion des eaux du bassin Rh\u00f4ne-\nM\u00e9diterran\u00e9e (SDAGE), approuv\u00e9 le 21 mars 2022 ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02013352-0003 relatif \u00e0 la pr\u00e9vention des incendies d'espaces\nnaturels combustibles, emploi du feu dans l'Aude en date du 02 janvier 2014 ;\n1/12\n\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02013268-0005 relatif au brilage \u00e0 l'air libre des d\u00e9chets verts\ndans l'Aude en date du 07 octobre 2013 ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 permanent relatif \u00e0 la pr\u00e9vention des incendies de for\u00eats n\u00b02002.01.1932\ndans l'H\u00e9rault du 25 avril 2002 ;\nVu la d\u00e9lib\u00e9ration du Comit\u00e9 Syndical du Syndicat Mixte Aude Centre en date du 03\noctobre 2023 ;\nVu le dossier transmis par le Syndicat Mixte Aude Centre le 18 mars 2024, compl\u00e9t\u00e9 le\n22 mai 2024, enregistr\u00e9 sous le N\u00b011-2024-00008 ;\nVu les avis recueillis au cours de l'instruction ;\nVu l'arr\u00eat\u00e9 inter-pr\u00e9fectoral du 22 juillet 2024 portant ouverture, du 26 ao\u00fbt 2024 au 25\nseptembre 2024 inclus, de l'enqu\u00eate publique pr\u00e9alable \u00e0 la demande de D\u00e9claration\nd'Int\u00e9r\u00eat G\u00e9n\u00e9ral des travaux de gestion de la ripisylve, traitement des atterrissements\net confortement de berges par g\u00e9nie v\u00e9g\u00e9tal sur le territoire du Syndicat Mixte Aude\nCentre ;\nVu le registre d'enqu\u00eate et les pi\u00e8ces attestant de son bon d\u00e9roulement dans les mairies\ndes communes concern\u00e9es par le projet ;\nVu le rapport du commissaire-enqu\u00eateur en date du 21 octobre 2024 par lequel il \u00e9met\nun avis favorable \u00e0 la demande de D\u00e9claration d'Int\u00e9r\u00eat G\u00e9n\u00e9ral des travaux de gestion\nde la ripisylve, traitement des atterrissements et confortement de berges par g\u00e9nie\nv\u00e9g\u00e9tal sur le territoire du Syndicat Mixte Aude Centre ;\nVu les observations \u00e9mises par le Syndicat Mixte Aude Centre en date du 21 novembre\n2024 sur le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 dont il a \u00e9t\u00e9 destinataire le 18 novembre 2024 ;\nConsid\u00e9rant que l'analyse de l'\u00e9tat initial des cours d'eau et des zones humides situ\u00e9s\nsur le bassin versant du Syndicat Mixte Aude Centre met en \u00e9vidence le d\u00e9faut\nd'entretien par les propri\u00e9taires riverains ;\nConsid\u00e9rant que le d\u00e9faut d'entretien a des cons\u00e9quences sur le fonctionnement\nhydraulique des cours d'eau pouvant engendrer un risque en p\u00e9riode de crue ou sur le\nfonctionnement hydraulique et biologique des zones humides par fermeture des milieux\net ass\u00e8chement ;\nConsid\u00e9rant que les travaux envisag\u00e9s par le Syndicat Mixte Aude Centre visent \u00e0\nretirer les emb\u00e2cles, \u00e0 g\u00e9rer la ripisyive et entretenir les atterrissements des cours d'eau\net en cons\u00e9quence \u00e0 r\u00e9tablir des conditions \u00ab normales \u00bb d'\u00e9coulement des eaux ;\nConsid\u00e9rant que ces travaux visent en outre \u00e0 pr\u00e9server la qualit\u00e9, l'\u00e9quilibre et le\nmaintien de la diversit\u00e9 des \u00e9cosyst\u00e8mes aquatiques et \u00e0 contribuer au bon \u00e9tat\n\u00e9cologique des masses d'eau ;\nConsid\u00e9rant l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral du projet pr\u00e9sent\u00e9 par le Syndicat Mixte Aude Centre\nconfirm\u00e9 par l'avis favorable du commissaire enqu\u00eateur ;\nSur proposition des secr\u00e9taires g\u00e9n\u00e9raux des pr\u00e9fectures de l'H\u00e9rault et de l'Aude,\n2/12\n\nARRETE\nArticle 1\nSont d\u00e9clar\u00e9s d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, aux conditions \u00e9nonc\u00e9es aux articles ci-dessous, les\nop\u00e9rations de gestion de la ripisylve, traitement des atterrissements et confortement de\nberges par g\u00e9nie v\u00e9g\u00e9tal sur le territoire du Syndicat Mixte Aude Centre conform\u00e9ment\naux plans et donn\u00e9es techniques du plan de gestion pr\u00e9sent\u00e9 dans le dossier soumis \u00e0\nl'enqu\u00eate publique.\nCe plan de gestion pourra faire l'objet d' adaptation apr\u00e8s accord des services instructeurs\nde la DDTM concern\u00e9e, en particulier pour prendre en compte des interventions\nponctuelles, non pr\u00e9visibles, et rendues n\u00e9cessaires \u00e0 la suite d'une crue ou de tout autre\n\u00e9v\u00e9nement naturel majeur et des interventions destin\u00e9es \u00e0 garantir la s\u00e9curit\u00e9 des engins\nnautiques non motoris\u00e9s ainsi que toute op\u00e9ration s'int\u00e9grant dans un plan d'action et de\npr\u00e9vention des inondations.\nArticle 2\nLe projet rel\u00e8ve. des rubriques suivantes mentionn\u00e9es \u00e0 l'article R.214-1 du Code de\nl'environnement :\nRubrique Intitul\u00e9 de la rubrique ee de R\u00e9gime\nInstallations, ouvrages, travaux ou activit\u00e9s, dans le lit mineur\nd'un cours d'eau, \u00e9tant de nature \u00e0 d\u00e9truire les fray\u00e9res, les T \u00e9tant de nature \u00e0\nzones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune Me a ant GR hal pi\npiscicole, des crustac\u00e9s et des batraciens \u00ab ou dans le lit majeur d\u00e9truire les fray\u00e9res, 7 7 :\n3.1.5.0 d'un cours d'eau, \u00e9tant de nature a d\u00e9truire les fray\u00e9res de zones de i aed ou D\u00e9claration\nbroches\" les zones d alimentation\ne 1\u00b0 Destruction de plus de 200 m? de fray\u00e8res (A) de Ja faune piscicole.\n@ 2\u00b0 Dans les autres cas (D)\nEntretien de cours d'eau ou de canaux, \u00e0 l'exclusion de\nl'entretien vis\u00e9 \u00e0 l'article L. 215-14 r\u00e9alis\u00e9 par le propri\u00e9taire\nriverain, du maintien et du r\u00e9tablissement des caract\u00e9ristiques\ndes chenaux de navigation (supprim\u00e9 \u00e0 compter du ler janvier\n2012), des dragages vis\u00e9s \u00e0 la rubrique 4.1.3.0 et de entretien\ndes ouvrages vis\u00e9s \u00e0 la rubrique 2.1.5.0, le volume des\n3.2.1.0 | s\u00e9diments extraits \u00e9tant au cours d'une ann\u00e9e : Entretien de cours d'eau | D\u00e9claration\ne 1\u00b0 Sup\u00e9rieur \u00e0 2 000 m? (A)\ne 2\u00b0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 2000m\u00b0 dont la teneur de\ns\u00e9diments extraits est sup\u00e9rieure ou \u00e9gale au niveau d\nr\u00e9f\u00e9rence S1 (A)\ne 3\u00b0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 2000m\u00b0 dont la teneur de\ns\u00e9diments extraits est inf\u00e9rieure au niveau de r\u00e9f\u00e9rence S1 (D)\n3.3.5.0 Travaux mentionn\u00e9s ci-apr\u00e8s ayant uniquement pour objet lal Rev\u00e9g\u00e9talisation des D\u00e9claration\nrestauration des fonctionnalit\u00e9s naturelles des milieux! berges ou reprofilage\naquatiques, y compris les ouvrages n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9alisation: am\u00e9liorant leurs\nde cet objectif (D) : fonctionnalit\u00e9s\n1\u00b0 Arasement ou d\u00e9rasement d'ouvrages relevant de la naturelles ;\npr\u00e9sente nomenclature, notamment de son titre ITT, lorsque : Rem\u00e9andrage ou\ne a) Ils sont implant\u00e9s dans le lit mineur des cours d'eau, restauration d'une\nsauf s'il s'agit de barrages class\u00e9s en application de l'article R. g\u00e9om\u00e9trie plus\n3/12\n\n214-112;\ne b) Ii s'agit d'ouvrages lat\u00e9raux aux cours d'eau, sauf s'ils\nsont int\u00e9gr\u00e9s \u00e0 un syst\u00e8me d'endiguement, au sens de l'article\nR. 562-13, destin\u00e9 \u00e0 la protection d'une zone expos\u00e9e au\nrisque d'inondation et de submersion marine ;\ne c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'\u00e9coulement de\nl'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionn\u00e9s\naux a et b, sauf s'ils sont int\u00e9gr\u00e9s \u00e0 des am\u00e9nagemen\nhydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pou\nvocation la diminution de l'exposition aux risque\nd'inondation et de submersion marine ; fonctionnelle du lit du\n2\u00b0 Autres travaux : cours d'eau ;\ne a) D\u00e9placement du lit mineur pour am\u00e9liorer | Reconstitution du\nfonctionnalit\u00e9 du cours d'eau ou r\u00e9tablissement de celui-ci] Matelas alluvial du lit\ndans son talweg ; mineur du cours d'eau ;\ne b) Restauration de zones humides ou de marais ; Restauration de zones\n\u00a9 c) Mise en d\u00e9rivation ou suppression d'\u00e9tangs ; naturelles d'expansion\ne d) Rev\u00e9g\u00e9talisation des berges ou reprofilage am\u00e9liorant] desicrues\nleurs fonctionnalit\u00e9s naturelles ;\ne e) Rem\u00e9andrage ou restauration d'une g\u00e9om\u00e9trie plus\nfonctionnelle du lit du cours d'eau ;\ne f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours\nd'eau ;\n*\u00ae g) Remise \u00e0 ciel ouvert de cours d'eau artificiellement\ncouverts ;\ne h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 vaut d\u00e9cision au titre de la proc\u00e9dure de d\u00e9claration conform\u00e9ment \u00e0\nl'article R.214-101 du Code de l'environnement.\nIl ne pr\u00e9-juge en rien de l'obtention d'autres autorisations n\u00e9cessaires au titre d'autres\nr\u00e9glementations le cas \u00e9ch\u00e9ant.\nArticle 3\nLes travaux sur la ripisylve consistent essentiellement en :\nl'enl\u00e8vement des emb\u00e2cles et des bois morts ;\nl'abattage s\u00e9lectif d'arbres morts, malades ou instables et mena\u00e7ants de tomber, en\nlaissant les souches garantissant la stabilit\u00e9 des berges ;\nl'\u00e9lagage des branches basses susceptibles de freiner l'\u00e9coulement ;\nle rec\u00e9page des c\u00e9p\u00e9es trop denses ou vieillissantes ;\nles travaux n\u00e9cessaires pour acc\u00e9der aux sites concern\u00e9s et l'\u00e9limination des\nr\u00e9manents de coupe.\nLes travaux sur les atterrissements comprennent :\nele traitement de la v\u00e9g\u00e9tation: coupe et dessouchage, d\u00e9broussaillage ou\n\u00e9vacuation des emb\u00e2cles ;\nle d\u00e9compactage par griffage sans extraction des mat\u00e9riaux, mais avec r\u00e9galage ou\nd\u00e9placement en lit mineur, des atterrissements susceptibles de g\u00eaner les\n\u00e9coulements ou d'accentuer des \u00e9rosions.\nEn amont de ces travaux, les projets d'intervention sont soumis au service instructeur de\nla DDTM concern\u00e9e pour validation, en pr\u00e9sentant les pr\u00e9conisations prises pour limiter\nl'impact sur les milieux.\nLes travaux sur les berges sont en g\u00e9nie v\u00e9g\u00e9tal et consistent en :\nun reprofilage des berges en pente douce ;\nune pose de pieux avec tressage ou fascinage en pied de berge ;\n4/12\n\n* une protection de berge alliant bois et v\u00e9g\u00e9taux vivants ;\n* une plantation d'arbres, arbustes, plantes h\u00e9lophytes ou gramin\u00e9es selon le cas.\nLes travaux de reprofilage de berges en pente douce (en g\u00e9nie v\u00e9g\u00e9tal) peuvent relever\ndes rubriques 3.1.5.0 et 3.1.2.0 et n\u00e9cessiter un dossier de d\u00e9claration au titre de l'article\nR.214-1 du Code de l'environnement. Ces projets d'am\u00e9nagement sont port\u00e9s \u00e0 la\nconnaissance des services instructeurs de la DDTM concern\u00e9e pour fixer le cadre\nr\u00e9glementaire.\nLes travaux hydro-morpholmogiques consistent \u00e0 la mise en \u0153uvre de micro-\u00e9pis\nd\u00e9flecteurs, de cache en berge, de blocs rocheux ou de micro-risberme.\nEn amont de ces travaux, les projets d'intervention sont soumis au service instructeur de\nla DDTM concern\u00e9e pour validation.\nLes travaux de r\u00e9ouverture et de gestion de zones humides font l'objet d'un dossier\nsoumis au service instructeur de la DDTM concern\u00e9e pour validation.\nArticle 4\nLes travaux de gestion sont p\u00e9rennis\u00e9s par un entretien r\u00e9gulier r\u00e9alis\u00e9 sous ma\u00eetrise\nd'ouvrage du Syndicat Mixte Aude Centre, dans les m\u00eames conditions que la premi\u00e8re\ntranche de travaux.\nUn technicien de rivi\u00e8re affect\u00e9 sur le territoire de comp\u00e9tence du Syndicat Mixte Aude\nCentre assurera \u00e9galement une surveillance de mani\u00e8re \u00e0 traiter rapidement les d\u00e9sordres\ncons\u00e9cutifs notamment aux al\u00e9as climatiques.\nArticle 5\nLes travaux font l'objet en fonction du site, de la p\u00e9riode des travaux et des esp\u00e8ces\npr\u00e9sentes, de mesures d'interdictions, de pr\u00e9cautions, d'\u00e9vitements, de r\u00e9ductions et\nd'informations suivantes :\n@ Information aupr\u00e8s des propri\u00e9taires :\nAvant chaque intervention, le Syndicat Mixte Aude Centre proc\u00e8de \u00e0 un recensement des\nparcelles concern\u00e9es par l'entretien puis \u00e0 une information en mairie et un envoi de\ncourrier directement aux propri\u00e9taires riverains, visant \u00e0 expliquer la d\u00e9marche et la date\nde commencement des travaux, la nature de ceux-ci et le devenir des r\u00e9manents.\nEn cas de refus des travaux, le Syndicat Mixte Aude Centre n'intervient pas sur les\nparcelles concern\u00e9es en application de l'article L.215-18 du Code de l'environnement.\nAu titre de son pouvoir de police, il appartient au Maire de la commune concern\u00e9e de\nmettre en demeure le ou les propri\u00e9taires concern\u00e9s, puis de faire r\u00e9aliser les travaux \u00e0\nleur charge en cas de non-intervention de leur part.\ne Acc\u00e8s et plateforme de traitement :\nLes acc\u00e8s potentiels aux chantiers et les plateformes de traitement sont identifi\u00e9s avant\nchaque phase de travaux.\nSont privil\u00e9gi\u00e9s :\n* les chemins ruraux et pistes carrossables ;\n. les acc\u00e8s existants ;\n\u00ab+ les acc\u00e8s am\u00e9nageables.\nUne autorisation est demand\u00e9e \u00e0 chaque propri\u00e9taire. Une remise en \u00e9tat est effectu\u00e9e\napr\u00e8s chaque chantier et un \u00e9tat des lieux pourra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 avant et apr\u00e8s le chantier.\n5/12\n\ne Captages d'eau potable :\nPour les zones situ\u00e9es au niveau de P\u00e9rim\u00e8tres de Protection Rapproch\u00e9e (PPR), les\nmesures suivantes s'appliquent :\n+ interdiction de d\u00e9p\u00f4t d'ordure ainsi que le d\u00e9p\u00f4t de tous produits susceptibles\nd'alt\u00e9rer la qualit\u00e9 des eaux souterraines et superficielles ;\n+ interdiction de stockage de mati\u00e8res et produits toxiques et polluants, en particulier\nhydrocarbures liquides ou gazeux ;\n* interdiction de parking et de stationnement de v\u00e9hicule.\nPour les P\u00e9rim\u00e8tres de Protection Imm\u00e9diate (PPI), toute activit\u00e9 autre que celles\nn\u00e9cessaires au captage y est interdite.\ne Traitement du bois :\nLes bois provenant des travaux seront enst\u00e9r\u00e9s en 2 m\u00e8tres de long et mis en d\u00e9p\u00f4t hors\nd'atteinte de l'emprise de la crue d\u00e9cennale. Le ma\u00eetre d'ouvrage prendra soin d'informer\nle riverain de la pr\u00e9sence de ces bois pour qu'il puisse \u00e9mettre le souhait de les r\u00e9cup\u00e9rer.\nDans le cas o\u00f9 le propri\u00e9taire riverain souhaite r\u00e9cup\u00e9rer le bois, celui-ci sera laiss\u00e9 en\nhaut de berge \u00e0 la disposition du riverain. Sinon, les bois non br\u00fbl\u00e9s, non r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s par\nles riverains seront \u00e0 \u00e9vacuer de mani\u00e8re qu'aucun bois ne subsiste sur place.\nDans les secteurs o\u00f9 aucune m\u00e9canisation et aucun acc\u00e8s motoris\u00e9 n'est possible, les\nbois seront coup\u00e9s en tron\u00e7ons de 50 cm et entass\u00e9s hors du champ de crue, bien cal\u00e9s\n(contre les arbres) afin qu'ils ne puissent glisser dans la pente ou \u00eatre mobilis\u00e9s par les\neaux.\ne Dispositions environnementales :\n* concernant les poissons :\nLa p\u00e9riode de non-intervention s'\u00e9tend :\n\u00a2 du 15 octobre au 31 mars inclus pour les cours d'eau de premi\u00e8re cat\u00e9gorie,\n\u00a2 du 1er avril au 30 juin inclus pour les cours d'eau de deuxi\u00e8me cat\u00e9gorie.\nLa p\u00e9riode de non-intervention, pour les travaux n\u00e9cessitant des intrusions en lit mineur et\nle remaniement du substrat (notamment le traitement atterrissement) s'\u00e9tend du 15\noctobre au 31 mai sur les tron\u00e7ons suivants : |\n* [Orbiel de Miraval Cabard\u00e9s \u00e0 Conques sur Orbiel (tron\u00e7ons Orbi_24, 23, 22, 19,\n16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7 et Orbi_6),.\n\u00a2 le Rieutort \u00e0 Roquef\u00e9re (tron\u00e7on Rieut_3),\n* la Clamoux de Cabrespine \u00e0 Villeneuve Minervois (tron\u00e7ons Clam_17, 16, 15, 12,\n11, et Clam_9)\n+ {Argent Double de Lespinassi\u00e9re \u00e0 Peyriac-Minervois (tron\u00e7ons ArgD_19, 18, 17,.\n16, 11, 10, 9 et ArgD7)\n+ le Ruisseau du Cros de Notre Dame du Cros \u00e0 la confluence avec l'Argent Double\n(tron\u00e7on Cros_4)\nLa p\u00e9riode de non-intervention pour les travaux n\u00e9cessitant une travers\u00e9e du cours d'eau\ns'\u00e9tend du 15 octobre au 30 juin inclus pour les cours d'eau de premi\u00e9re cat\u00e9gorie.\nUn port\u00e9 a connaissance pr\u00e9sentant les caract\u00e9ristiques de la travers\u00e9e du cours d'eau\nsera transmis au service instructeur de la DDTM concern\u00e9e pour validation.\n6/12\n\n* concernant les oiseaux :\nAfin de respecter la nidification des oiseaux, la p\u00e9riode de non-intervention s'\u00e9tend du 15\nmars au 30 juin inclus sur tout le p\u00e9rim\u00e8tre de la DIG.\nAfin de respecter la nidification de l'Aigle royal, la p\u00e9riode de non-intervention s'\u00e9tend du\nder mars au 31 ao\u00fbt inclus sur les tron\u00e7ons suivants :Cros-4, Cros-5, Cros-6, Cros-7,\nSosa-2 et Sosa-3.\nSur les tron\u00e7ons o\u00f9 la pr\u00e9sence des martins-p\u00e9cheurs, du rollier d'Europe et du gu\u00e9pier\nd'Europe est av\u00e9r\u00e9e lors de la visite du technicien avant l'ouverture du chantier, la p\u00e9riode\nde non-intervention s'\u00e9tend du 1er mars au 31 ao\u00fbt inclus.\nLes habitats de roseli\u00e8res abritant de nombreux oiseaux nicheurs seront pr\u00e9serv\u00e9s.\n* concernant la loutre :\n\u00c0 l'ouverture d'un chantier, un rep\u00e9rage de la pr\u00e9sence de la Loutre est fait sur les\nsecteurs susceptibles de l'accueillir et notamment les catiches. En cas de pr\u00e9sence\nav\u00e9r\u00e9e, les travaux sont effectu\u00e9s sur de petites portions de la ripisylve, espac\u00e9es dans le\ntemps. Aucune modification de la berge n'est entreprise au niveau de la catiche et ses\nenvirons imm\u00e9diats sont laiss\u00e9s en l'\u00e9tat.\n* concernant les chiropt\u00e8res :\nL'absence d'individu de chauves-souris est constat\u00e9e par'un technicien de rivi\u00e8re form\u00e9 et\nsensibilis\u00e9 pour toutes interventions sur les arbres \u00e0 cavit\u00e9, arbres \u00e0 g\u00eetes et arbres morts.\nEn cas de suspicion de pr\u00e9sence d'individu, un passage d'un chiropt\u00e9rologue est r\u00e9alis\u00e9\nqui \u00e9mettra des prescriptions concernant les modalit\u00e9s d'intervention \u00e0 respecter dans un\nrapport qui est transmis au service en charge de la police de l'eau de la DDTM du\nd\u00e9partement concern\u00e9.\n* pour Natura 2000 :\nLes travaux sur les cours d'eau du bassin versant sont situ\u00e9s sur 5 sites Natura 2000 :\n+ FR9101451 : Gorges de la Clamoux\n+ FR9101444 : Les Causses du Minervois\n+ FR9101436 : Cours inf\u00e9rieur de l'Aude\n+ FR9112003 : Minervois\n+ FR9112027 : Corbi\u00e8res Occidentales\nHormis lors d'interventions d'urgences, les prescriptions suivantes sont respect\u00e9es :\n\u00a2 des rep\u00e9rages des esp\u00e8ces prot\u00e9g\u00e9es sont faits avant chaque intervention sur les\nportions de cours d'eau couvert par les Plans Nationaux d'Actions Loutre et\nChiropt\u00e8res et sur les zonages Natura 2000 ;\n\u00ab le technicien de rivi\u00e8re form\u00e9 et sensibilis\u00e9 aux enjeux des esp\u00e8ces en pr\u00e9sence\ndoit faire un rep\u00e9rage des arbres \u00e0 cavit\u00e9s, arbres \u00e0 g\u00eetes et arbres morts et des\nindices de pr\u00e9sence de la Loutre (catiches et \u00e9preintes).\n* pour les esp\u00e8ces invasives :\nDurant les travaux, toutes les mesures sont prises afin de limiter la propagation des\nesp\u00e8ces invasives (la Canne de Provence, le Bambou, ainsi que la Renou\u00e9e du Japon).\nLes engins de chantier sont nettoy\u00e9s minutieusement avant et apr\u00e8s chaque chantier.\nIl est interdit de d\u00e9placer sur d'autres sites, la terre issue de sols infest\u00e9s par les graines,\nles racines ou les rhizomes, ainsi que le transport sans pr\u00e9caution de branches porteuses\nde graines en particulier lors des trajets afin de ne pas cr\u00e9er de semis involontaire.\nDes barrages filtrants peuvent \u00eatre mis en place afin de limiter la dispersion de fragments\nde plantes et de graines. Si le risque de propagation est trop \u00e9lev\u00e9, le secteur o\u00f9 sont\nsitu\u00e9e(s) la (ou les) plante(s) est balis\u00e9 et \u00e9vit\u00e9.\n7/12\n\nLe Syndicat Mixte Aude Centre adapte, pour chacune des esp\u00e8ces cit\u00e9es ci-dessus, la\nm\u00e9thodologie des moyens mis en \u0153uvre pour lutter contre leurs propagations (p\u00e9riode\nd'intervention, arrachage, coupe, encerclage, b\u00e2chage opaque, broyage, \u00e9vacuation,\nbr\u00fb\u00fclage, etc.).\nLe Syndicat Mixte Aude Centre informe la DDTM et l'OFB de la pr\u00e9sence d'esp\u00e8ces\nexotiques envahissantes nouvelles, diff\u00e9rentes que celles nomm\u00e9es ci-dessus.\n* pour les esp\u00e8ces allergisantes :\nEn bordure de cours d'eau, vecteurs importants de diss\u00e9mination des graines\nd'ambroisies, le Syndicat Mixte Aude Centre participe \u00e0 la lutte contre les ambroisies,\nnotamment par des actions d'arrachage.\nEn particulier, toutes mesures doivent \u00eatre prises sur les zones de berges \u00e0 proximit\u00e9 des\nzones de baignades ou de fr\u00e9quentation du public afin de limiter le risque allerg\u00e8ne, en\nintervenant par arrachage, broyage ou fauchage avant la p\u00e9riode d'\u00e9mission de pollens.\nUn rep\u00e9rage de la pr\u00e9sence d'ambroisie est effectu\u00e9.\nEn cas de pr\u00e9sence, il convient de le signaler sur la plate-forme www.signalement-\nambroisie.fr. Dans ce cas, les mesures de lutte doivent \u00eatre adapt\u00e9es en fonction des\np\u00e9riodes de travaux. Pour les travaux, entre ao\u00fbt et octobre correspondant \u00e0 la p\u00e9riode de\nfloraison et de grenaison de l'ambroisie, les d\u00e9bris v\u00e9g\u00e9taux et terres doivent \u00eatre laiss\u00e9s\nsur place afin d'\u00e9viter de diss\u00e9miner involontairement les graines. Pour les travaux de mai\n\u00e0 juillet (avant la p\u00e9riode de floraison), il convient d'arracher les plants, tout en les laissant\nsur place. |\n* pour les maladies :\nLes arbres et arbustes pr\u00e9sents sur le bassin versant peuvent \u00eatre atteints de plusieurs\nmaladies, notamment le Phytophtora pour l'aulne et la Chalarose du fr\u00eane.\nAfin de ne pas contaminer les arbres avec ces maladies, les engins et mat\u00e9riels utilis\u00e9s\ndurant les travaux sont nettoy\u00e9s et d\u00e9sinfect\u00e9s avant l'arriv\u00e9e sur le secteur de travaux et\napr\u00e8s la fin du chantier.\n* pour le moustique tigre :\nil s'agit d'anticiper sa prolif\u00e9ration locale en appliquant les recommandations pour la\npr\u00e9vention d\u00e9s g\u00eetes lors de travaux d'am\u00e9nagement :\n* \u00e9viter ou limiter la dur\u00e9e de stock\u00e4ge en ext\u00e9rieur de mat\u00e9riels et mat\u00e9riaux\npouvant retenir l'eau de pluie ;\n+ _ \u00e9liminer rapidement tous les d\u00e9chets et mat\u00e9riels inutiles \u00e0 la fin des travaux ;\n* veiller au bon \u00e9coulement local des eaux pluviales. |\n* pour les mati\u00e8res en suspension (MES) :\nDurant les travaux, la mise en suspension de mati\u00e8re dans le cours d'eau peut \u00eatre\nprovoqu\u00e9e par la d\u00e9stabilisation de berges, le traitement d'emb\u00e2cles ou la travers\u00e9e\nd'engins dans le lit mouill\u00e9. Cela peut entra\u00eener le colmatage des fonds du cours d'eau,\nendommager les branchies des esp\u00e8ces aquatiques, et/ou diminuer la luminosit\u00e9.\nAfin de limiter ce risque, les travers\u00e9es des cours d'eau par les engins de chantier sont\nlimit\u00e9es au strict minimum. Les travaux sont r\u00e9alis\u00e9s en dehors des zones mouill\u00e9es en\nutilisant pr\u00e9f\u00e9rentiellement les berges, les atterrissements ou les parties de lit exond\u00e9es.\nLe taux de mati\u00e8re en suspension satisfaisant pour le bon \u00e9tat du milieu aquatique doit\n\u00eatre inf\u00e9rieur \u00e0 25 mg/l. Des contr\u00f4les de turbidit\u00e9 peuvent \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s lors des phases de\nchantiers par le service en charge de la police de l'eau de la DDTM et de l'OFB du\nd\u00e9partement concern\u00e9.\n8/12\n\n@ Validation du planning annuel :\nChaque ann\u00e9e, l'organisation des travaux est transmise dans le courant du mois de\nnovembre \u00e0 la DDTM du d\u00e9partement concern\u00e9.\nCe planning est instruit et une validation de ce dernier est adress\u00e9e au Syndicat Mixte\nAude Centre d\u00e9but janvier au plus tard.\ne Mesures pr\u00e9ventives :\nUne r\u00e9union pr\u00e9alable \u00e0 l'ouverture d'un chantier est organis\u00e9e par le Syndicat Mixte Aude\nCentre avec l'entreprise. Le service en charge de la police de l'eau de la DDTM concern\u00e9e\net le service d\u00e9partemental de l'OFB sont invit\u00e9s \u00e0 cette r\u00e9union. Ces services sont\n\u00e9galement destinataires des comptes-rendus de chantier.\nLes entreprises veillent au bon \u00e9tat de leurs mat\u00e9riels. Les aires de stationnement sont\nd\u00e9finies en dehors du lit du cours d'eau et en dehors d'une zone inondable. L'entretien, le\nravitaillement et le nettoyage des engins s'effectuent sur des aires pr\u00e9vues \u00e0 cet effet. Les\ncoupes de v\u00e9g\u00e9tation sont \u00e9vacu\u00e9es r\u00e9guli\u00e8rement en particulier en cas d'alerte de crue.\nUne remise en \u00e9tat du site est effectu\u00e9e \u00e0 la lev\u00e9e du chantier (enl\u00e8vement des v\u00e9g\u00e9taux,\nnettoyage des voies d'acc\u00e8s et des plateformes de stationnement et de stockage).\nLa travers\u00e9e des cours d'eau par des engins est limit\u00e9e au strict minimum et s'effectue\napr\u00e8s validation du service en charge de la police de l'eau de la DDTM du d\u00e9partement.\nAucun engin de chantier ne doit circuler dans le lit mouill\u00e9 du cours d'eau sans\nl'autorisation du service de la police de l'eau de la DDTM du d\u00e9partement.\nLes engins de chantiers sont imp\u00e9rativement nettoy\u00e9s avant d'acc\u00e9der \u00e0 la zone de\ntravaux, le but est de limiter les risques de pollution, de propagation et de diss\u00e9mination\ndes plantes invasives.\nDes mesures de pr\u00e9caution sont prises en phase chantier afin de pr\u00e9venir toute pollution\nm\u00e9canique \u00e9ventuellement caus\u00e9e par le lessivage des voies d'acc\u00e8s qui pourrait \u00eatre\ncr\u00e9\u00e9, ainsi que par les interventions directes dans les cours d'eau. Un dispositif de filtrage\nest mis en place en aval imm\u00e9diat des chantiers susceptibles de g\u00e9n\u00e9rer des mati\u00e8res en\nsuspension.\n@ Suivi et \u00e9valuation des travaux r\u00e9alis\u00e9s :\nLe Syndicat Mixte Aude centre r\u00e9dige annuellement un document de synth\u00e8se rappelant\nnotamment les travaux annuels programm\u00e9s du dossier de d\u00e9claration et d\u00e9crivant ceux\nr\u00e9alis\u00e9s.\nLe descriptif des travaux r\u00e9alis\u00e9s comprend notamment un \u00e9tat initial et un \u00e9tat apr\u00e8s\ntravaux sur la base d'un suivi photographique pris ann\u00e9e apr\u00e8s ann\u00e9e et repr\u00e9sentant les\nm\u00eames prises de vues afin de permettre le suivi de l'\u00e9volution des lieux au droit des\ntravaux r\u00e9alis\u00e9s. |\nPour les travaux de gestion s\u00e9dimentaire, un rapport compl\u00e9t\u00e9 de planches\nphotographiques sera r\u00e9dig\u00e9 apr\u00e8s les crues morphog\u00e8nes.\nUn exemplaire papier et une version informatique de ce document sont transmis\nannuellement, au mois d'avril, aupr\u00e8s du service de la police de l'eau de la DDTM apr\u00e8s\nchaque campagne annuelle.\n@ Travaux urgents :\nLes travaux destin\u00e9s \u00e0 pr\u00e9venir un danger grave et pr\u00e9sentant un caract\u00e8re d'urgence\npeuvent \u00eatre entrepris sans que soient pr\u00e9sent\u00e9es les demandes d'autorisation ou les\nd\u00e9clarations auxquelles ils sont soumis, \u00e0 condition que le service en charge de la police\nde l'eau de la DDTM du d\u00e9partement concern\u00e9 en soit imm\u00e9diatement inform\u00e9. Celui-ci\nd\u00e9termine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas\nd'incident ou d'accident dont doit disposer le ma\u00eetre d'ouvrage ainsi que les mesures\n9/12\n\nconservatoires n\u00e9cessaires \u00e0 la pr\u00e9servation des int\u00e9r\u00eats mentionn\u00e9s \u00e0 l'article L.211-1 du\nCode de l'environnement. Un compte rendu lui est adress\u00e9 \u00e0 l'issue des travaux.\nUn rappel des obligations d'entretien est fait \u00e0 tous les propri\u00e9taires par le Syndicat Mixte\nAude Centre lors de l'animation fonci\u00e8re.\nArticle 6\nPendant la dur\u00e9e des travaux de gestion et d'entretien, les propri\u00e9taires sont tenus, et ce\nsans indemnit\u00e9, de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents charg\u00e9s\nde la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins m\u00e9caniques\nstrictement n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9alisation des travaux.\nLes terrains b\u00e2tis ou clos de murs \u00e0 la date du 3 f\u00e9vrier 1995 ainsi que les cours et les\njardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le\npassage des engins. |\nCe droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les\narbres et les plantations existants.\nArticle 7\nLes \u00e9quipes en r\u00e9gie et les entreprises engag\u00e9es par le p\u00e9titionnaire prendront toutes les\nmesures n\u00e9cessaires pour qu'aucune substance polluante ne soit rejet\u00e9e dans le cours\nd'eau. Le traitement des d\u00e9chets \u00e9ventuels sera r\u00e9alis\u00e9 dans les r\u00e8gles de l'art.\nLe chantier sera arr\u00eat\u00e9, le personnel et le mat\u00e9riel \u00e9vacu\u00e9s du lit du cours d'eau en cas de\nrisque important de mont\u00e9e des eaux.\nLe p\u00e9titionnaire (ou l'entreprise) sera tenu(e) de d\u00e9clarer dans les meilleurs d\u00e9lais aux\nservices charg\u00e9s de la police de l'eau les incidents ou avaries de nature \u00e0 porter atteinte\nau milieu aquatique.\nArticle 8\nPour des questions de qualit\u00e9 de l'air relatif au br\u00fblage des d\u00e9chets verts \u00e0 l'air libre, les\nincin\u00e9rations ne pourront \u00eatre engag\u00e9es que sur la base de d\u00e9rogations accord\u00e9es par\narr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral.\nLe p\u00e9titionnaire effectuera cette demande de d\u00e9rogation aupr\u00e8s des services de la DDTM\ndu d\u00e9partement o\u00f9 sont r\u00e9alis\u00e9s les travaux.\nLe br\u00fblage des d\u00e9chets verts \u00e0 l'air libre est interdit dans le lit mineur d'un cours d'eau.\nArticle 9\nLa dur\u00e9e de validit\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est de six ans \u00e0 compter de la date de sa signature.\nToutefois, il deviendrait caduc au cas o\u00f9 les travaux ne feraient pas l'objet d'un\ncommencement \u00ab substantiel \u00bb d'ex\u00e9cution dans un d\u00e9lai de un an \u00e0 compter de cette\nm\u00eame date.\nArticle 10\nConform\u00e9ment \u00e0 l'article L.435-5 du Code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un\ncours d'eau non domanial est financ\u00e9 majoritairement par des fonds publics, le droit de\np\u00eache du propri\u00e9taire riverain est exerc\u00e9, hors les cours attenantes aux habitations et les\njardins, gratuitement, pour une dur\u00e9e de cinq ans, par l'association de p\u00eache et de\nprotection du milieu aquatique agr\u00e9\u00e9e pour cette section de cours d'eau ou, \u00e0 d\u00e9faut, par\nla f\u00e9d\u00e9ration d\u00e9partementale ou interd\u00e9partementale des associations agr\u00e9\u00e9es de p\u00eache\net de protection du milieu aquatique.\n10/12\n\nArticle 11\nLe pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9 sera publi\u00e9 au Recueil des Actes Administratifs des pr\u00e9fectures de\nl'Aude et de l'H\u00e9rault, pendant quatre mois \u00e0 compter de la publication du pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9.\nUn extrait du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, indiquant notamment les motifs qui l'ont fond\u00e9 ainsi que les\nprincipales prescriptions auxquelles cette op\u00e9ration est soumise, est affich\u00e9 pendant une\ndur\u00e9e minimale d'un mois dans chacune des mairies concern\u00e9es.\nUn dossier sur les travaux concern\u00e9s est mis \u00e0 la disposition du public dans les\npr\u00e9fectures de l'Aude et de l'H\u00e9rault, pendant deux mois \u00e0 compter de la publication du\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision est mise \u00e0 disposition du public par publication sur le site Internet\ndes pr\u00e9fectures de l'Aude et de l'H\u00e9rault pendant une dur\u00e9e d'au moins 1 an.\nArticle 12\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Montpellier,\nsoit par courrier adress\u00e9 au 6 rue Pitot - CS 99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 02,\nsoit par voie \u00e9lectronique sur le site https:/Awww.citoyens.telerecours.fr conform\u00e9ment \u00e0\nl'article R. 181-50 du Code de l'environnement :\n1\u00b0 par les tiers int\u00e9ress\u00e9s en raison des inconv\u00e9nients ou des dangers que le\nfonctionnement de l'installation pr\u00e9sente pour les int\u00e9r\u00eats mentionn\u00e9s \u00e0 l'article L. 181-3\ndu Code de l'environnement dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter du 1er jour de la\npublication ou de l'affichage de cet arr\u00eat\u00e9 ;\n2\u00b0 par le p\u00e9titionnaire dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle le\npr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 lui a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9.\nLe pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours gracieux ou hi\u00e9rarchique dans\nle d\u00e9lai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les d\u00e9lais\nmentionn\u00e9s aux 1\u00b0 et 2\u00b0.\nArticle 13\nLes secr\u00e9taires g\u00e9n\u00e9raux des pr\u00e9fectures de l'Aude et de l'H\u00e9rault, la Directrice\nd\u00e9partementale des territoires de l'Aude, le Directeur d\u00e9partemental des territoires et de la\nmer de l'H\u00e9rault, les chefs des services d\u00e9partementaux de l'Office fran\u00e7ais de la\nbiodiversit\u00e9 de l'Aude et de l'H\u00e9rault, le Pr\u00e9sident du Syndicat Mixte Aude Centre et les\nmaires des communes concern\u00e9es (liste en annexe) sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le\nconcerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nCarcassonne, le {15 JAN 2025\nLe Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault, Le Pr\u00e9fet de l'Aude,\nFran\u00e7ois -Xavier LAUCH\n11/12\n\nANNEXE\nListe des communes concern\u00e9es par l'arr\u00eat\u00e9 interpr\u00e9fectoral n\u00b0 DDTM-SAFEB-UGMA-2024-070, Communaut\u00e9 d'agg'ome\u00e9ration \"Carcassonne Agglo (48 communes):ALGUESAAVES | CASTANSARAGON : CAUMES MINER VOISAJILLE CHOUHACGEMS COMENTBAGKOLES CONQUTS SUR OABIELJARIAIR A DCRIFENMSAERRIAC FLOUREBLOMAC : FONTIES SAUDE| BOLILHON MAC \"LA REDOATECABRESPINE LAURE MINEAVGIECAFENON LESFINASSIEREDMREAESONNE LIMOUSIS| Communaut\u00e9 c'agglome\u00e9ration Le Grand Narbonne (10 communes? :GHMISTAS POAIZOLS MINEAVOISPAAILH AS SAINT VALIERIE_MIRESEISSES SAINT: MARCEL UR AU: Cortmurant\u00e9 de communes de la Montagne Noire (15 carmenes) :CUS AC CAHANLIES(FRA SSE CABARRES LASTOUASFOURKES gs LES ILHES CASRAGESJA MOURETTE CANAR LES MSRTYSLABASSIGE CSPARBAIRENCUEMALVES EN MINERVCESWARSEILLETTEMONTIRATWONZEBALAIPERNALTIERPEPIEUXPEYRIAC MINERMOISPUICHERICFEUX MINERVOIS,RUB QUESSAINT FRICHCAIXSALLELES CARARDESSAUNT AZ AIRE L'AUDESALLELES DALEVENTER AT EA MEINERSMAS CABARDESMRAVAL CASAR DESPRADELLES CABARDESROGIER ERECommunut\u00e9 de communes R\u00e9gion L\u00e9zignanaise, Corbi\u00e8res et Minervols (4 communes] :ARE SENS MUNER WIS HOMES| Communaut\u00e9 de communes du Minervais au Caroux (20 communes) :AGEL BOSSI TAIGA CASIAGNOLES: MIGUCS VIVES CESSERAS[AS LLANET FIRMES MINER VOS| BEALIF CRT FERRALS LES MONTAGNES| Communaut\u00e9 de communes Sud Hi \u00e9rault (3 commusies} etASS GNaby MON TOULIERSLA CAUNET TE\u00c0 LIVIRICREPRBERYEUGTA,PABDAIL HALWILLESFASSANSTRASSANELTRALSSETRESESWAL DE DAGNEVILLAMIERVILLAAZEL CARAREESVILLEQUBERTVILLEGAILBENSWILLEMOUSTAUBSDLVILCENEOVE MINER WOIS\"EALSISN\u00c9VREBR EREVILLARCONNELPOURSRIELUISSEE:SAUNT JEAN CL YONERYEHSSIAN\nVTLIEUX\n12/12\n\n| = Direction r\u00e9gionale de l'environnement,\nPR\u00c9FET de l'am\u00e9nagement et du logement\nDE L'HERAULT d'Occitanie\neat\nFraternit\u00e9\nArr\u00eat\u00e9 n\u00b02025-34-01 portant modification de l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02024-34-06\nportant d\u00e9rogation aux interdictions de capture ou d'enl\u00e8vement\nde sp\u00e9cimens d'esp\u00e8ces animales prot\u00e9g\u00e9es\nau b\u00e9n\u00e9fice de la r\u00e9serve naturelle nationale du Bagnas\nLE PREFET DE L'HERAULT,\nVu le Code de l'environnement, notamment ses articles L411-1, L411-2 4\u00b0, L414-11 \u00e0 L415-3, et R.411-\n1 \u00e0 R.411-14 ;\nvu le d\u00e9cret n\u00b0 97-34 du 15 janvier 1997 relatif \u00e0 la d\u00e9concentration des d\u00e9cisions administratives\nindividuelles et le d\u00e9cret n\u00b0 971204 du 19 d\u00e9cembre 1997 pris pour son application ;\nvu le d\u00e9cret du 13 septembre 2023 nommant M.Fran\u00e7ois-Xavier LAUCH pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nvu l'arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel du 19 f\u00e9vrier 2007 modifi\u00e9, fixant les conditions de demande et\nd'instruction des d\u00e9rogations d\u00e9finies au 4\u00b0 de l'article L411-2 du Code de l'environnement\nportant sur des esp\u00e8ces de faune et de flore prot\u00e9g\u00e9es ;\nvU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 18 d\u00e9cembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des\nd\u00e9rogations \u00e0 l'interdiction de capture de sp\u00e9cimens d'esp\u00e8ces animales prot\u00e9g\u00e9es peuvent\n\u00eatre accord\u00e9es par les pr\u00e9fets pour certaines op\u00e9rations pour lesquelles la capture est suivie\nd'un rel\u00e2cher imm\u00e9diat sur place ;\nvu l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 18 octobre 2019 de la ministre de la transition \u00e9cologique et solidaire et\nde la coh\u00e9sion des territoires et des relations avec les collectivit\u00e9s territoriales, d\u00e9signant\nMonsieur Patrick BERG directeur r\u00e9gional de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et du\nlogement de la r\u00e9gion Occitanie \u00e0 compter du 1\u00b0 d\u00e9cembre 2019 ;\nvu l'arr\u00eat\u00e9 du 12 novembre 2024 de la ministre de la Transition \u00e9cologique, de l'\u00e9nergie, du climat\net de la pr\u00e9vention des risques, renouvelant dans ses fonctions M. Patrick BERG, directeur\nr\u00e9gional de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et du logement de la r\u00e9gion Occitanie \u00e0\ncompter du 1\u00b0 d\u00e9cembre 2024 ;\nvu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral en date du 20 d\u00e9cembre 2024 de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault donnant\nd\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 Monsieur Patrick BERG, directeur r\u00e9gional de l'environnement, de\nl'am\u00e9nagement et du logement de la r\u00e9gion Occitanie ;\nvu l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles repr\u00e9sent\u00e9s\nsur le territoire m\u00e9tropolitain et prot\u00e9g\u00e9s sur l'ensemble du territoire national et les modalit\u00e9s\nde leur protection ;\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\n34 Place Matyrs de la R\u00e9sistance\n34000 Montpellier\nwww.herault.gouv.fr\nvu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 AS 34-2024-12-23 portant subd\u00e9l\u00e9gation de signature du directeur\naux agents de la DREAL Occitanie ;\nvu la demande de modification de la d\u00e9rogation \u00e0 la protection stricte des esp\u00e8ces\nprot\u00e9g\u00e9es au titre du L411-1 du code de l'environnement d\u00e9pos\u00e9e le 11 d\u00e9cembre 2024\npar SALVARELLI Benjamin, chef de projet \u00e9cologue chez ADENA,\nconsid\u00e9rant que l'association ADENA applique sur le territoire de la RNN du Bagnas une\ngestion visant \u00e0 maintenir et am\u00e9liorer la biodiversit\u00e9 pr\u00e9sente sur ces sites,\nconsid\u00e9rant que cette gestion s'inscrit dans l'int\u00e9r\u00eat de la protection de la faune et de la flore\nsauvages et de la conservation des habitats naturels,\nconsid\u00e9rant les pr\u00e9cautions sanitaires prises lors de la capture des amphibiens et les\ncomp\u00e9tences des b\u00e9n\u00e9ficiaires,\nconsid\u00e9rant les impacts faibles occasionn\u00e9s par le pi\u00e9geage sur les Cistudes d'Europe,\nconsid\u00e9rant que les donn\u00e9es recueillies seront transmises \u00e0 l'op\u00e9rateur de la d\u00e9clinaison du\nPNA Cistude, le CEN Occitanie,\nconsid\u00e9rant qu'il y a lieu d'adapter la liste des personnes en charge de cette action aux\nmouvements de personnels d'ADENA,\nconsid\u00e9rant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour la r\u00e9alisation de cette gestion,\nconsid\u00e9rant que la d\u00e9rogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux esp\u00e8ces prot\u00e9g\u00e9es\nconcern\u00e9es, et est sans effet significatif sur l'environnement, elle ne requiert donc pas\nde participation du public pr\u00e9alable \u00e0 l'octroi de la d\u00e9rogation, en application de\nl'article L123-19-2 du Code de l'environnement,\nconsid\u00e9rant que la d\u00e9rogation ne nuira pas au maintien de | '\u00e9tat de conservation de ces\nesp\u00e8ces dans leur aire de r\u00e9partition naturelle et qu'elle ne remet pas en cause le bon\n\u00e9tat de conservation de ces esp\u00e8ces dans la r\u00e9gion Occitanie,\nsur proposition du directeur r\u00e9gional de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et du logement\nd'Occitanie,\nARR\u00caTE\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\n34 Place Martyrs de la R\u00e9sistance\n34000 Montpellier\nwww.herault.gouv.fr\np2/4\nArticle 1er - Modification de la liste des personnes autoris\u00e9es\nL'article 11 de l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02024-34-06 est modifi\u00e9 comme suit :\n11 B\u00e9n\u00e9ficiaires de la d\u00e9rogation\nLe b\u00e9n\u00e9ficiaire de la pr\u00e9sente d\u00e9rogation est l'association ADENA -RNN du Bagnas dont le si\u00e8ge se\nsitue route de S\u00e8te - Domaine du Grand Clavelet 34300 AGDE. Les personnes, sous la responsabilit\u00e9\nl'association ADENA d\u00e9sign\u00e9es ci-apr\u00e8s, messieurs Benjamin SALVARELLI Xavier FORTUNY, Antoine\nCORNET, Dimitri ARNAUD ainsi que les stagiaires qu'ils peuvent avoir sous son contr\u00f4le sont char-\ng\u00e9s de la r\u00e9alisation des captures conditionn\u00e9es \u00e0 l'article 2 de la d\u00e9rogation.\n1.2 Esp\u00e8ce(s) concern\u00e9e(s)\nLa d\u00e9rogation est donn\u00e9e pour :\n- Cistude d'Europe Emys orbicularis - P\u00e9lodyte ponctu\u00e9 Pelodytes punctatus\n- Crapaud Calamite Bufo calamita - Rainette m\u00e9ridionale Hyla meridionalis\n- Crapaud commun Bufo bufo - Triton palm\u00e9 Lissotriton helveticus\n- Complexe Grenouille verte Pelophylax kl. - Triton marbr\u00e9 Triturus marmoratus\nArticle 2- Autres mesures\nLes autres dispositions de l'arr\u00eat\u00e9 initial sont inchang\u00e9es.\nArticle 3 - Transmission des donn\u00e9es et publication des r\u00e9sultats\nLes b\u00e9n\u00e9ficiaires de l'article 1\" du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9cise dans le cadre de communications diverses\nque ces activit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es sous couvert d'une autorisation pr\u00e9fectorale, s'agissant d'esp\u00e8ces\nprot\u00e9g\u00e9es.\nLes donn\u00e9es brutes d'observations et/ou de pr\u00e9l\u00e8vement (esp\u00e8ce, date, lieu, nombre de sp\u00e9cimens\nobserv\u00e9s ou captur\u00e9s, observateurs) recueillies lors de ces activit\u00e9s, sur esp\u00e8ces prot\u00e9g\u00e9es ou non,\nsont transmises par la b\u00e9n\u00e9ficiaire de la d\u00e9rogation aux t\u00eates de r\u00e9seau du Syst\u00e8me d'Information\nsur la Nature et les Paysages en Occitanie.\nArticle 4 - Autres accords ou autorisations\nLa pr\u00e9sente autorisation ne dispense pas d'autres accords ou autorisations qui pourraient \u00eatre par\nailleurs n\u00e9cessaires pour la r\u00e9alisation de ces activit\u00e9s.\nArticle 5 - Modification de la demande - Incidents\nToute modification substantielle est port\u00e9e \u00e0 la connaissance de la DREAL par le demandeur. Le cas\n\u00e9ch\u00e9ant, ces modifications peuvent faire l'objet d'arr\u00eat\u00e9s modificatifs. Elles ne deviennent\neffectives qu'apr\u00e8s leur approbation par la DREAL ou la notification d'un arr\u00eat\u00e9 modificatif.\nLes b\u00e9n\u00e9ficiaires de la pr\u00e9sente d\u00e9rogation sont tenus de d\u00e9clarer aux services de l'Etat mentionn\u00e9s\n\u00e0 l'article 9, d\u00e8s qu'ils en ont connaissance, les accidents ou incidents survenus dans les activit\u00e9s du\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\n34 Place Martyrs de la R\u00e9sistance\n34000 Montpellier\nwww.herault.gouv.fr\np3/4\nprojet faisant l'objet de la pr\u00e9sente d\u00e9rogation, qui sont de nature a porter atteinte aux esp\u00e8ces\nprot\u00e9g\u00e9es.\nArticle 6\u2014 Mesures de contr\u00f4le\nLa mise en \u0153uvre du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet de contr\u00f4le par les agents charg\u00e9s de\nconstater les infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l'article L415-3 du Code de l'environnement.\nArticle 7 \u2014 Sanctions\nLe non-respect du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est puni des sanctions d\u00e9finies \u00e0 l'article L415-3 du Code de\nl'environnement.\nArticle 8 \u2014 D\u00e9lais et voies de recours \u2014 Informations des tiers\nLes droits des tiers sont et demeurent express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9s. Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 est notifi\u00e9 au\ndemandeur et publi\u00e9 aux recueils des actes administratifs de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault.\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet, dans le d\u00e9lai des deux mois suivant sa publication aux\nrecueils des actes administratifs, d'un recours contentieux soit par courrier devant le pr\u00e9fet de\nl'H\u00e9rault ou un recours hi\u00e9rarchique devant le ministre de la transition \u00e9cologique et de la coh\u00e9sion\ndes territoires \u2014 direction g\u00e9n\u00e9rale de l'am\u00e9nagement, du logement et de la nature - tour S\u00e9quoia -\n92055 La D\u00e9fense CEDEX soit par l'application informatique t\u00e9l\u00e9-recours accessible sur le site\nhttps://www.telerecours.fr..\nEn cas de rejet (le silence gard\u00e9 pendant deux mois vaut rejet de la demande) un recours\ncontentieux pourra \u00eatre introduit dans les deux mois suivant la r\u00e9ponse devant le tribunal\nadministratif de Montpellier.\nArticle 9 \u2014 Ex\u00e9cution\nLe directeur r\u00e9gional de l'environnement, de l'am\u00e9nagement et du logement d'Occitanie, le\ndirecteur d\u00e9partemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de\ngendarmerie et le chef de service d\u00e9partemental de l'office fran\u00e7ais pour la biodiversit\u00e9 sont\ncharg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nPour le pr\u00e9fet\nLe directeur r\u00e9gional de l'environnement\nde l'am\u00e9nagement et du logement\nPar d\u00e9l\u00e9gation\nLe directeur r\u00e9gional adjoint\nSignature\n( num\u00e9rique de\naM _GREGORY\n/ // | Date : 2025.01.22\n11:56:07 +01'00'\nMatthieu GREGORY\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\n34 Place Martyrs de la R\u00e9sistance\n34000 Montpellier\nwww.herault.gouv.fr\np 4/4\n\nEx\nPR\u00c9FET\nDE L'H\u00c9RAULT\nLibert\u00e9\nEgalit\u00e9\nFraternit\u00e9\nAffaire suivie par\u00a0: JGT \u00e9l\u00e9phone\u00a0: 04 67 61 61 61M\u00e9l : pref-collectivites-locales@herault.gouv.frMontpellier, le 14 janvier 2025\nARRETE PREFECTORAL N\u00b020 25-01-DRCL-0003 \nModifiant l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b02024-09-DRCL-0464 du 18 septembre 2024 portant renouvellement de la\ncomposition du Conseil D\u00e9partemental de l'Environnement \net des Risques Sanitaires et Technologiques de l'H\u00e9rault\nLe Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU le Code de la sant\u00e9 publique ;\nVU le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;\nVU le Code de l'environnement ;\nVU l'ordonnance n\u00b0 2004-637 du 1er juillet 2004 relative \u00e0 la simplification de la composition et du\nfonctionnement des commissions administratives et \u00e0 la r\u00e9duction de leur nombre ;\nVU l'ordonnance n\u00b02005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives \u00e0 la\nsimplification des commissions administratives ;\nVU le d\u00e9cret n\u00b0 2006-665 du 7 juin 2006 relatif \u00e0 la r\u00e9duction du nombre et \u00e0 la simplification de\nla composition de diverses commissions administratives, fixant dans son article 9 pour une dur\u00e9e\nde trois ans renouvelables le mandat des membres du Conseil d\u00e9partemental de l'environnement\net des risques sanitaires et technologiques ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02006-I-010488 du 21 juillet 2006 portant cr\u00e9ation du conseil\nd\u00e9partemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'H\u00e9rault ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n \u00b0 2024-09-DRCL-0464 du 18 septembre 2024 , renouvelant la composition\ndu Conseil d\u00e9partemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de\nl'H\u00e9rault pour une dur\u00e9e de trois ans renouvelables ;\nVU le courriel de la CARSAT Languedoc-Roussillon en date du 7 janvier 2025 informant de la\nd\u00e9signation de Mme Francoise CALLET, ing\u00e9nieur conseil, titulaire en remplacement de M.\nFr\u00e9d\u00e9ric JEAN, titulaire ;\nCONSIDERANT qu'il y a lieu de modifer l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2024-09-DRCL-0464 du 18\nseptembre 2024 ayant renouvel\u00e9 le mandat des membres du Coderst pour une dur\u00e9e de trois\nans :\n1/2Pr\u00e9fecture de l'H\u00e9raultPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance34062 MONTPELLIER Cedex 2Modalit\u00e9s d'accueil du public \u00a0: www.h erault. gouv.fr/ @Prefet34\nARRETE\nArticle 1 er : \nLe COnseil D\u00e9partemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques\n(CODERST) de l'H\u00e9rault est pr\u00e9sid\u00e9 par Monsieur le Pr\u00e9fet ou son repr\u00e9sentant, est modifi\u00e9 comme\nsuit :\nC \u2013 3 Experts dans les domaines de comp\u00e9tence du conseil : \n- 1 ing\u00e9nieur en hygi\u00e8ne et s\u00e9curit\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 par la Caisse R\u00e9gionale d'Assurance Maladie :\nTitulaire : Mme Fran\u00e7oise CALLET, Ing\u00e9nieur-conseil\nLe reste sans changement\n \nArticle 2 : \nLe Secr\u00e9taire G\u00e9n\u00e9ral de la Pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault est charg\u00e9 de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, qui\nsera notifi\u00e9 aux membres du COnseil D\u00e9partemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et\nTechnologiques de l'H\u00e9rault et publi\u00e9 au Recueil des Actes Administratifs.\n Pour le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\n Le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral\n SIGNE\n Fr\u00e9d\u00e9ric POISOT.\n 2/2\n| | Cabinet\nOEE RAULT _ Direction des s\u00e9curit\u00e9s\nLibert\u00e9 Bureau des pr\u00e9ventions et des polices administratives\n\u00c9galit\u00e9 Section pr\u00e9vention\nFraternit\u00e9\n. M 3 h\nMontpellier, le ! JAN.\nAffaire suivie par : CM\nM\u00e9l : pref-manifestations-sportives@herault.gouv.fr\nARR\u00caT\u00c9 PREFECTORAL N\u00b0 2025-01-DS- 20 33\nAutorisant le d\u00e9roulement de l'\u00e9preuve motoris\u00e9e d\u00e9nomm\u00e9e\n\u00ab Endurance des volcans \u00bb\nle dimanche 26 janvier 2025\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU le Code de la route et notamment les articles L. 411-7, R. 411-10 \u00e0 R. 411-12 et R. 411-29 aR.\n411-32 ;\nVU le Code du sport et notamment les articles A. 331-20 \u00e0 A. 331-32 et R. 331-6 a R. 331-45 ;\nVU le Code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;\nVU la circulaire interminist\u00e9rielle du 13 mars 2018 portant simplification r\u00e9glementaire de\nl'organisation des \u00e9preuves sportives et clarification des conditions d'indemnisation des\nservices d'ordre ;\nVU le r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de la F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise de Motocyclisme (FFM) ;\nVU les r\u00e8gles techniques et de s\u00e9curit\u00e9 de la discipline endurance tout terrain de la FFM ;\nVU le r\u00e8glement particulier de la manifestation approuv\u00e9 par la FFM ;\nVU le permis d'organisation n\u00b0 25/0005 d\u00e9livr\u00e9 par la FFM pour cette manifestation le 12\nd\u00e9cembre 2024 ; |\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 2023.06.DS.0336 du 27 juin 2023, homologuant la piste de motocross\nsise lieu dit \u00ab La Vi\u00e8re \u00bb \u00e0 Saint Thibery (34 630), pour une dur\u00e9e de quatre ans ;\nVU la demande d\u00e9pos\u00e9e en ligne sur la plateforme d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e des manifestations sportives\nle 23 octobre 2024 par M. Jo\u00ebl CARRIER, pr\u00e9sident du moto club de Saint Thib\u00e9ry, en vue\nd'organiser le dimanche 26 janvier 2025, sur la commune de Saint Thib\u00e9ry, une \u00e9preuve\nd'endurance moto tout terrain d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab Endurance des Volcans \u00bb ;\nVU les autorisations du directeur de la carri\u00e8re des Roches Bleues, de M. FERRIE, propri\u00e9taire\npriv\u00e9 de la parcelle n\u00b0401 et de M.ASSET propri\u00e9taire priv\u00e9 des parcelles C0870, 0871 et\n0872 ;\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n1/5 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/\n@Prefet34\n\nVU l'attestation d'assurance souscrite aupr\u00e8s de la compagnie AXA France IARD ;\nVU l'avis favorable de la Commission D\u00e9partementale de S\u00e9curit\u00e9 Routi\u00e8re du 15 janvier 2025 ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b02024-06-DRCL-229 du 7 juin 2024 donnant d\u00e9l\u00e9gation de signature\na Monsieur Thibaut FELIX, sous-pr\u00e9fet, directeur de cabinet du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ;\nSUR proposition du sous-pr\u00e9fet, directeur de cabinet du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault :\n-ARRETE\nARTICLE 1:\nM. Jo\u00ebl CARRIER, Pr\u00e9sident du Motoclub de Saint-Thib\u00e9ry, est autoris\u00e9, sous son enti\u00e8re\nresponsabilit\u00e9 et dans les conditions fix\u00e9es par les textes susvis\u00e9s et le pr\u00e9sent arr\u00e9t\u00e9, a organiser\nle dimanche 26 janvier 2025, au lieu-dit \u00ab La Vi\u00e9re \u00bb a Saint-Thib\u00e9ry, une \u00e9preuve d'endurance tout\nterrain d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab Endurance des Volcans \u00bb sur le plan annex\u00e9 au pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nARTICLE 2 :\nLa pr\u00e9sente autorisation demeure subordonn\u00e9e \u00e0 la stricte observation des mesures destin\u00e9es \u00e0\nprot\u00e9ger le public et les coureurs, pr\u00e9vues par le plan de s\u00e9curit\u00e9 \u00e9tabli par l'organisateur et les\ntextes susvis\u00e9s.\nL'organisateur devra se conformer au r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral et au r\u00e8glement standard de la F\u00e9d\u00e9ration\nFran\u00e7aise de Motocyclisme, ainsi qu'aux r\u00e8gles techniques et de s\u00e9curit\u00e9 de la discipline\nEndurance Tout Terrain de la F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise de Motocyclisme.\nLes concurrents devront respecter les conditions de participation fix\u00e9es par l'organisateur dans son\nr\u00e8glement particulier, en vue de garantir le bon ordre et la s\u00e9curit\u00e9 publique. Il est rappel\u00e9 que la\ns\u00e9curit\u00e9 des concurrents rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence exclusive de l'organisateur : c'est \u00e0 ce dernier et\n\u00e0 lui seul qu'il appartient de s'assurer que la manifestation se d\u00e9roule dans le respect strict des\nr\u00e8gles qui lui sont applicables.\nARTICLE 3 :\nLa manifestation empruntera pour partie la piste de motocross homologu\u00e9e et pour partie des\nparcelles privatives pour lesquelles l'organisateur a produit les autorisations de passage des\npropri\u00e9taires. Le trac\u00e9 sp\u00e9cifique \u00e0 la manifestation ne pourra \u00eatre modifi\u00e9 et restera conforme au\nplan annex\u00e9 au pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nARTICLE 4 :\nL'organisateur prendra \u00e0 sa charge les frais entra\u00een\u00e9s par l'organisation du service d'ordre et la\nmise en place du service de s\u00e9curit\u00e9.\nLes organisateurs devront rappeler au public qu'il est tenu de respecter les consignes du service\nd'ordre.\nLes services de s\u00e9curit\u00e9 seront en place 3/4 d'heure avant le d\u00e9but de l'\u00e9preuve.\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n2/5 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.qouv.fr/\n@Prefet34\n\nLa pr\u00e9sence de spectateurs ne sera autoris\u00e9e que sur les zones pr\u00e9vues \u00e0 cet effet par\nl'organisateur, indiqu\u00e9es par des panneaux fl\u00e9ch\u00e9s, conform\u00e9ment au plan annex\u00e9.\nToutes les autres zones du circuit seront interdites aux spectateurs, et notamment les parcs pilotes\net les chemins d'acc\u00e9s d\u00e9bouchant directement sur la piste. Ces chemins seront identifi\u00e9s,\nbarri\u00e9r\u00e9s et surveill\u00e9s.\nToute personne ne participant pas directement a la course doit imp\u00e9rativement \u00e9tre consid\u00e9r\u00e9e\ncomme spectateur, et ainsi se positionner dans les emplacements r\u00e9serv\u00e9s au public.\nTout spectateur qui stationne dans une zone interdite au public doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un incident\ndonnant lieu a un arr\u00e9t de course.\nUne demi-heure avant le d\u00e9but de la manifestation, le service d'ordre s'assurera de l'\u00e9vacuation\ntotale de la piste par le public.\nDes commissaires munis de radios seront dispos\u00e9s en nombre suffisant pour pr\u00e9venir les\nconcurrents de tout incident qui pourrait se produire. Le nombre de commissaires de piste devra\npermettre une surveillance permanente des pilotes et du public en tout Rem du circuit (liste en\nannexe).\nARTICLE 5 :\nLa couverture m\u00e9dicale sera assur\u00e9e par deux m\u00e9decins r\u00e9animateurs, deux ambulances VPSP, 9\nsecouristes et 1 v\u00e9hicule de secours tout terrain, conform\u00e9ment au dossier d\u00e9pos\u00e9 par\nl'organisateur.\nToutes les dispositions n\u00e9cessaires devront \u00eatre prises pour qu'aucun obstacle ne g\u00eane l'acc\u00e8s des\nmoyens de secours.\nL'aire d'atterrissage pour h\u00e9licopt\u00e8re (Drop Zone) est situ\u00e9e \u00e0 l'emplacement bitum\u00e9 mat\u00e9rialis\u00e9\nsur le plan annex\u00e9 au pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9.\nL'organisateur mettra \u00e0 la disposition de l'\u00e9quipe m\u00e9dicale un v\u00e9hicule tout terrain de type 4X4\npermettant d'acheminer les secours en tout point du circuit.\nM. Jean-Louis CALVET (T\u00e9l : 06 30 37 38 60) est d\u00e9sign\u00e9 en qualit\u00e9 de responsable s\u00e9curit\u00e9. Il devra\n\u00eatre en mesure d'alerter les secours publics pendant toute la dur\u00e9e de la manifestation. Une heure :\navant le d\u00e9part de la course, les organisateurs devront communiquer ce num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone au\nCODIS 34 (T\u00e9l. 04.99.06.70.00 ou 18).\nEn cas d'accident, et en rapport avec le m\u00e9decin responsable de la manifestation, le responsable\ndes secours contactera le SAMU centre 15 (T\u00e9l.15) ou le CODIS 34 et les services de Gendarmerie\n(17). Il pr\u00e9cisera le lieu et les circonst\u00e4nces exactes de l'accident, afin que l'intervention des\nsecours puisse se faire dans les meilleurs d\u00e9lais, avec les moyens adapt\u00e9s \u00e0 la situation.\nLe responsable de la s\u00e9curit\u00e9 et l'organisateur technique arr\u00eateront imm\u00e9diatement le d\u00e9roulement\nde la manifestation concern\u00e9e et en informeront les forces de s\u00e9curit\u00e9 publique (T\u00e9l. 18) ainsi que\nles services pr\u00e9fectoraux (pref-manifestations-sportives@herault.qouv.fr).\nARTICLE 6 :\nLes propri\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es doivent \u00eatre respect\u00e9es ainsi que la tranquillit\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9 des riverains,\nconform\u00e9ment aux dispositions d\u00e9crites dans le dossier des organisateurs. Les organisateurs\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n3/5 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/\n@Prefet34\n\ndevront \u00e9galement rappeler au public qu'il est tenu de respecter la propri\u00e9t\u00e9 d'autrui ainsi que les\nconsignes du service d'ordre.\nLes organisateurs seront responsables des dommages et d\u00e9gradations de toute nature pouvant\n\u00eatre caus\u00e9s par eux-m\u00eames, leurs pr\u00e9pos\u00e9s et les concurrents, \u00e0 la voie publique ou \u00e0 ses\nd\u00e9pendances, aux biens et lieux domaniaux.\nLes niveaux sonores des motos devront correspondre aux r\u00e8glements de la F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise de\nMotocyclisme susvis\u00e9s.\nARTICLE 7 :\nLes organisateurs devront rappeler aux spectateurs et aux concurrents les consignes de prudence\nrelatives aux fumeurs dans la zone o\u00f9 ils seront amen\u00e9s \u00e0 circuler et \u00e0 stationner.\nLes feux sont interdits sur la totalit\u00e9 de la zone utilis\u00e9e pour la manifestation.\nConform\u00e9ment aux r\u00e8gles techniques et de s\u00e9curit\u00e9 de la f\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise de motocyclisme,\nchaque poste de commissaire et chaque pilote seront \u00e9quip\u00e9s d'un extincteur.\nARTICLE 8 :\nLes six poteaux d'\u00e9clairage pr\u00e9sents sur le circuit homologu\u00e9 devront imp\u00e9rativement \u00eatre\nprot\u00e9g\u00e9s par des protections de type \u00ab rugby \u00bb, sur une hauteur de deux m\u00e8tres par rapport \u00e0 la\npiste.\nARTICLE 9 :\nToute implantation de d\u00e9bit de boissons temporaire, toute vente d'articles (revues, photos, tee-\nshirts, casquettes, ou autres), qui ne devront par ailleurs pas \u00eatre impos\u00e9s aux spectateurs, ne\npourront \u00eatre effectu\u00e9s qu'apr\u00e8s obtention pr\u00e9alable par les organisateurs d'une autorisation\nmunicipale.\nAucun d\u00e9bit de boissons temporaire, pr\u00e9vu \u00e0 l'article L. 3334-2 du Code de la sant\u00e9 publique, ne\ndevra \u00eatre autoris\u00e9 sur le parcours de l'\u00e9preuve.\nARTICLE 10 :\nLa manifestation ne pourra d\u00e9buter que lorsque l'organisateur technique aura produit au Pr\u00e9fet ou \u00e0\nson repr\u00e9sentant une attestation \u00e9crite confirmant que toutes les prescriptions mentionn\u00e9es dans la :\npr\u00e9sente autorisation ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es.\nAinsi que mentionn\u00e9 au dossier d\u00e9pos\u00e9 par l'organisateur, le r\u00f4le de l'organisateur technique sera\nrempli par M. Jo\u00ebl CARRIER, joignable au n\u00b0 de t\u00e9l\u00e9phone 06.09.88.70.74.\nL'attestation sera communiqu\u00e9e avant le d\u00e9part de la manifestation pr\u00e9f\u00e9rentiellement via la\nplateforme de t\u00e9l\u00e9d\u00e9claration des manifestations sportives, le cas \u00e9ch\u00e9ant par courriel \u00e0 (pref-\nmanifestations-sportives@herault.gouv.fr).\nARTICLE 11:\nAvant le d\u00e9part de la comp\u00e9tition ou au cours du d\u00e9roulement de celle-ci, s'il apparait que les\nconditions de s\u00e9curit\u00e9 ne se trouvent plus r\u00e9unies du fait d'\u00e9v\u00e9nements majeurs tels que, par\nexemple, des ph\u00e9nom\u00e8nes m\u00e9t\u00e9orologiques exceptionnels, les organisateurs seront tenus de\nsuspendre ou d'annuler sans d\u00e9lai la manifestation et d'en informer imm\u00e9diatement l'autorit\u00e9\npr\u00e9fectorale comp\u00e9tente (Pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault - 04 67 61 61 61 et pref-manifestations-\nsportives@herault.qouv.fr).\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n4/5 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/\n@Prefet34\n\nDans ce contexte, et dans |'\u00e9ventualit\u00e9 o\u00f9 les organisateurs, malgr\u00e9 la mise en demeure qui leur a\n\u00e9t\u00e9 faite par l'autorit\u00e9 administrative, ne respectent plus ou ne font plus respecter les dispositions\nque le r\u00e8glement particulier de la manifestation pr\u00e9voyait en vue de la protection du public ou des\nconcurrents, l'autorisation de d\u00e9roulement de l'\u00e9preuve pourra \u00e9galement \u00eatre rapport\u00e9e \u00e0\nl'autorit\u00e9 comp\u00e9tente sur proposition du Commandant du groupement de gendarmerie de l'H\u00e9rault\nou son repr\u00e9sentant. Dans ce cas, les forces de s\u00e9curit\u00e9 publique informeront sans d\u00e9lai l'autorit\u00e9\npr\u00e9fectorale comp\u00e9tente aux coordonn\u00e9es sus-cit\u00e9es.\nARTICLE 12 :\nToute infraction aux prescriptions du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 seront constat\u00e9es et poursuivies,\nconform\u00e9ment aux dispositions de l'article R. 610-5 du code p\u00e9nal, sans pr\u00e9judice des p\u00e9nalit\u00e9s\nplus graves pr\u00e9vues, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par les lois et r\u00e8glements en vigueur.\nARTICLE 13 :\nLe directeur de cabinet du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault, le g\u00e9n\u00e9ral, commandant le groupement de\ngendarmerie de l'H\u00e9rault, le pr\u00e9sident du conseil d\u00e9partemental de l'H\u00e9rault, le directeur du\nservice d\u00e9partemental d'incendie et de secours, le maire de Saint-Thib\u00e9ry et le maire de Bessan,\nsont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 au\nregistre des actes administratifs de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault.\nPour le pr\u00e9fet et par d\u00e9l\u00e9gation,\nLe sous-pr\u00e9fet, directeur de cabinet,\n=\nThibault FELIX\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut, dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification, faire l'objet d'un recours\nadministratif gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault - 34 place des Martyrs de la R\u00e9sistance - 34 062\nMONTPELLIER CEDEX 2 ou: hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du Ministre de l'Int\u00e9rieur - Place Beauvau - 75 008 PARIS\nCEDEX 08. L'absence de r\u00e9ponse dans un d\u00e9lai de deux mois vaut d\u00e9cision implicite de rejet.\nUn recours contentieux peut \u00e9galement \u00eatre introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue\nPitot - 34 000 MONTPELLIER dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de la notification de l'arr\u00eat\u00e9 ou \u00e0 compter\nde la r\u00e9ponse de l'administration si un recours administratif a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement d\u00e9pos\u00e9. Le tribunal\nadministratif peut \u00e9galement \u00eatre saisi par l'application informatique \u00ab T\u00e9l\u00e9recours citoyens \u00bb accessible par\nle site internet www.telerecours.fr\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n5/5 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.qouv.fr/\n@Prefet34\n\neuueiqoid ap Seo PeeJ8 Sajojid se! nod aBesde UOJAUS SalJjewWJOS Sel sno} sagoedsa PMIna | ins seesodsip [Ress$axlj S01n10]9Li eouenpuz yinowgees1n099S ap sa}S0daisid ap salessiluWiog39v1:132 # saniaoR see | SIHOOU Sep aYaINYVONIVHYIL LNOL- FONVHNONZ= tll JSIVOINYUAAUSEIHL LNIVS oF 3 | NOllvuagasaGNID CLOW x. oe oe. :. r\u00e9 |rh} vd 7 . \u00e0 ou : \u00e9ox 4 . 6 \\ FR)ae Pee 7. DOW 71 SE\n\nmoro) '7\nFEDERATION\nFRANCAISE\n| Us\nCOMMISSAIRES de PISTE\nNoms Pr\u00e9noms N\u00b0 Licence Equipement pour tous les commissaires\nAFFRE Lucas 264025 Gilet fluo, drapeaux et radio ou t\u00e9l portable\nARGENTO Jo\u00ebl 407675 :\nASSEMAT J\u00e9r\u00f4me 411937\nASSIDI Daniel 238873\nBEGARD Patrice 220252\nBOFILL Didier 004232\nBROS Bernard 235880\nCALVET Jean-Louis 145724\nCARRIER Jo\u00ebl 078853\nGOMEZ Jean-Pierre 296708\nGREGOIRE Christian 037499\nGUIBBERT Pierre 467650\nINCHELIN Thomas 207235\nLAVEDAN Herv\u00e9 415572\nLAVEDAN Nathalie 415574\nLEVEQUE Roland 287523\nLEVEQUE Martine 347372\nLOPEZ Christophe 148819\nLOPEZ Fanny 321930\nLOPEZ David 373581\nLOUAPRE Emmanuel 031424\nLUCA J\u00e9r\u00e9my 421737\nMARIOGE Jean-Fran\u00e7ois 169931\nMILLON Patrice 321259\nOLACIA Jos\u00e9 373595\n: PARDON G\u00e9rard 018706\nRAJAUT G\u00e9rard 298967\nRINALDI Francis 020883\nSIMON Mathieu 380550\nTAURINES Eric 048958\nTENZA Alexis 147884\nTENZA Florian 238871\nTENZA J\u00e9sus 238880\nVIGUIER Christophe 023970\nVITTELI Lionel 208913\nYVONNE Marc 025640\n\nPR\u00c9FET Pr\u00e9fecture,\nDE L'H ERAULT Secr\u00e9tariat G\u00e9n\u00e9ral,\ntodas Commission D\u00e9partementale d'Am\u00e9nagement Commercial\nFraternit\u00e9\nAffaire suivie par : Tania PAUL\nT\u00e9l\u00e9phone : 04 67 61 6158 Montpellier, le 13 janvier 2025\nM\u00e9l : tania.fredj@herault.gouv.fr\nArr\u00e9t\u00e9 PREF34 CDAC n\u00b02025-01-SGA-06\nportant habilitation d'un organisme pour r\u00e9aliser l'analyse d'impact\nmentionn\u00e9e au III de l'article L.752-6 du Code de commerce\nHabilitation n\u00b0 Al-01-2025-34\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVU le Code de commerce :\nVU la loi n\u00b02018-1021 du 23 novembre 2018 portant \u00e9volution du Logement de l'Am\u00e9nagement et\ndu Num\u00e9rique ;\nVU le d\u00e9cret n\u00b02019-331 du 17 avril 2019 relatif \u00e0 la composition et au fonctionnement des\ncommissions d\u00e9partementales d'am\u00e9nagement commercial et aux demandes d'autorisation\nd'exploitation commerciale ;\nVU le d\u00e9cret n\u00b02019-563 du 07 juin 2019 relatif \u00e0 la proc\u00e9dure devant la Commission Nationale\nd'Am\u00e9nagement Commercial et au contr\u00f4le des autorisations d'exploitation commerciale ;\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du ministre de l'\u00c9conomie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du\nformulaire de demande d'habilitation pour r\u00e9aliser l'analyse d'impact mentionn\u00e9e du III de l'article\nL.752-6 du Code de commerce ;\nVU la demande du 06 janvier 2025, formul\u00e9e par M. Fran\u00e7ois-Xavier FRAPPIER, g\u00e9rant de la\nS.A.R.L. URBANISTICA, sise 16 avenue des Atr\u00e9bates, 62 000 ARRAS ;\nSur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault :\nARRETE :\nARTICLE 1: L'habilitation de la S.A.R.L. URBANISTICA est accord\u00e9e pour les projets situ\u00e9s sur\nl'ensemble du d\u00e9partement de l'H\u00e9rault, pour une dur\u00e9e de cing ans, non renouvelable par tacite\nreconduction. La demande de renouvellement devra \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e trois mois avant la date\nd'expiration. :\n' Pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n1/2 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/\n@Prefet34\n\n* identit\u00e9 des personnes affect\u00e9es \u00e0 l'activit\u00e9 faisant l'objet de la demande d'habilitation :\n> Fran\u00e7ois-Xavier FRAPPIER\n* num\u00e9ro d'identification de l'organisme habilit\u00e9 : 539 767 749 00010\nARTICLE 2 : Le num\u00e9ro d'habilitation devra figurer sur l'analyse d'impact au m\u00eame titre que la date\net la signature de l'auteur de l'analyse.\nARTICLE 3 : L'organisme habilit\u00e9 ne peut \u00e9tablir l'analyse d'impact d'un projet :\n1\u00b0 dans lequel lui-m\u00eame, ou l'un de ses membres est intervenu, \u00e0 quel titre ou stade que ce soit ;\n2\u00b0 s'il a des liens de d\u00e9pendance juridique avec le p\u00e9titionnaire. Une d\u00e9claration sur l'honneur de\nce chef devra \u00eatre annex\u00e9e \u00e0 l'analyse d'impact par son auteur ;\nARTICLE 4: L'habilitation peut \u00eatre suspendue ou retir\u00e9e par le pr\u00e9fet si l'organisme ne remplit\nplus les conditions d'obtention, de mise \u00e0 jour ou d'exercice vis\u00e9es \u00e0 l'article R.752-6-1 du Code de\ncommerce ;\nARTICLE 5 : Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 peut faire l'objet dans un d\u00e9lai de deux mois courant \u00e0 compter de\nsa notification :\n> d'un recours gracieux aupr\u00e8s du pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault ; |\n> d'un recours hi\u00e9rarchique aupr\u00e8s du secr\u00e9tariat de la Commission Nationale de\nl'Am\u00e9nagement Commercial ;\n> d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Montpellier.\nARTICLE 6 : Le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault est charg\u00e9 de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent\narr\u00e9t\u00e9 qui sera publi\u00e9 au recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture et dont copie sera\nnotifi\u00e9e \u00e0 M. Fran\u00e7ois-Xavier FRAPPIER.\nFr\u00e9d\u00e9ric POISOT \u00a9\nPr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault\nPlace des Martyrs de la R\u00e9sistance\n34062 MONTPELLIER Cedex 2\n2/2 Modalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/\n@Prefet34\n\n| 3 Sous-pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve\nPR\u00c9FET Bureau relations avec les collectivit\u00e9s locales\nDE L'HERAULT et ing\u00e9nierie territoriale\nLibert\u00e9\n\u00c9galit\u00e9\nFraternit\u00e9\nAffaire suivie par : Anne Aubignat Lod\u00e8ve, le 9 4 JAN. 2025\nT\u00e9l\u00e9phone : 04 67 88 34 26\nM\u00e9l : anne.aubignat@herault.gouv.fr\nArr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b0 25-II-003\nportant convocation des \u00e9lecteurs de la commune de Brissac\n\u00c9lections municipales partielles compl\u00e9mentaires\nLe pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nVu le code \u00e9lectoral ;\nVu le code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;\nVu la d\u00e9mission de Mme V\u00e9ronique KRALL de son mandat de conseill\u00e8re municipale le 21 juin\n2022 ;\nVu la d\u00e9mission de M. Jean-Paul ITIE de son mandat de conseiller municipal le 2 juillet 2022 ;\nVu la d\u00e9mission de Mme Carole ATHANASSARAS de son mandat de conseill\u00e8re municipale le 14\nnovembre 2022 ;\nVu la d\u00e9mission de Monsieur Jean-Claude RODRIGUEZ de son mandat de maire, de conseiller\nmunicipal de la commune de Brissac et de conseiller communautaire de la communaut\u00e9 de\ncommunes des C\u00e9v\u00e8nes Gangeoises et Sum\u00e9noises accept\u00e9e par Monsieur le pr\u00e9fet de l'H\u00e9rault\nle 12 d\u00e9cembre 2024 ;\nConsid\u00e9rant qu'en application de l'article L. 2122-8 du code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales, le\nconseil municipal doit \u00eatre au complet pour pouvoir \u00e9lire un nouveau maire ;\nConsid\u00e9rant qu'il convient de proc\u00e9der aux \u00e9lections pour pourvoir les quatre si\u00e8ges vacants ;\nSur proposition du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la sous-pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve\narr\u00eate\nArticle 1\nLes \u00e9lecteurs de la commune de Brissac sont convoqu\u00e9s le dimanche 9 mars 2025 pour proc\u00e9der \u00e0\nl'\u00e9lection de quatre conseillers municipaux.\nArticle 2\nLe scrutin sera ouvert \u00e0 8 heures et clos \u00e0 18 heures.\nArticle 3\nSi un second tour est n\u00e9cessaire, il y sera proc\u00e9d\u00e9 le dimanche 16 mars 2025 aux m\u00eames heures de\nscrutin.\nArticle 4\nL'\u00e9lection sera acquise au premier tour pour le candidat qui obtient la majorit\u00e9 absolue des suffrages\nexprim\u00e9s et recueille au moins un quart des voix des \u00e9lecteurs inscrits. Si tous les si\u00e8ges ne sont pas\nle\nMaison de l'\u00c9tat/Sous-pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve\n120, all\u00e9e de Verdun\n34700 LODEVE\nModalit\u00e9s d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/\n@Prefet34\n\npourvus, il sera n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 un second tour de scrutin. L'\u00e9lection pour le ou les si\u00e8ges\nrestant \u00e0 attribuer sera acquise au second tour pour le candidat qui obtient la majorit\u00e9 relative quel\nque soit le nombre de votants. En cas d'\u00e9galit\u00e9 de suffrages, le plus \u00e2g\u00e9 des candidats est \u00e9lu.\nLes suffrages sont d\u00e9compt\u00e9s individuell\u00e8ment par candidat, y compris en cas de candidature\ngroup\u00e9e.\nArticle 5Les d\u00e9clarations de candidatures sont individuelles et obligatoires. La date limite de d\u00e9p\u00f4t des\ncandidatures est le jeudi 20 f\u00e9vrier 2025 \u00e0 18h00.\nLes candidats sont re\u00e7us \u00e0 la sous-pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve, bureau des relations avec les collectivit\u00e9s\nterritoriales, sur rendez-vous a prendre par courriel sp-elections-lodeve@herault.gouvfr ou par\nt\u00e9l\u00e9phone au 04.67.88.34.26 :\nPour le premier tour de scrutin :\n- le mercredi 5 f\u00e9vrier 2025 de 14h00 \u00e0 17h00 ;\n- le vendredi 14 f\u00e9vrier 2025 de 10h00 \u00e0 12h00 ;\n- le jeudi 20 f\u00e9vrier 2025 de 10h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 18h00.\nLes candidats au premier tour, s'ils n'ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9lus, sont automatiquement candidats au second\ntour. Pour ces candidats, il n'y a pas lieu \u00e0 nouveau d\u00e9p\u00f4t de candidature au second tour.\n'Dans le seul cas o\u00f9 le nombre de candidats au premier tour est inf\u00e9rieur au nombre de si\u00e8ges \u00e0\npourvoir, des candidats non pr\u00e9sents au premier tour peuvent se pr\u00e9senter au second. Dans cette\nhypoth\u00e8se, ces candidats seront re\u00e7us sur rendez-vous dans les m\u00eames conditions qu'au premier\ntour, avant le mardi 11 mars 2025 \u00e0 18h00 :\n- le lundi 10 mars de 14h00 \u00e0 17h00,\n- ou le mardi 11 mars de 10h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 2 a 18h00.\nArticle 6\nLa campagne \u00e9lectorale est ouverte \u00e0 partir du deuxi\u00e8me lundi qui pr\u00e9c\u00e8de la date du scrutin, soit le\nlundi 24 f\u00e9vrier 2025 \u00e0 00h00 et prend fin la veille du scrutin, soit le samedi 8 mars 2025 \u00e0 00h00.\nEn cas de second tour, la campagne \u00e9lectorale est ouverte le lundi 10 mars 2025 \u00e0 00h00 et prend fin\nle samedi 15 mars 2025 \u00e0 00h00.\nArticle 7\nLe d\u00e9pouillement des votes s'effectuera imm\u00e9diatement apr\u00e8s la cl\u00f4ture du scrutin.\nLe proc\u00e8s-verbal sera \u00e9tabli en deux exemplaires identiques. Un exemplaire sera conserv\u00e9 \u00e0 la mairie,\nl'autre sera adress\u00e9 \u00e0 la sous-pr\u00e9fecture de Lod\u00e8ve.\nD\u00e8s l'\u00e9tablissement du proc\u00e8s-verbal, le pr\u00e9sident du bureau de vote proclame les r\u00e9sultats du\nscrutin devant les \u00e9lecteurs pr\u00e9sents dans la salle o\u00f9 se sont d\u00e9roul\u00e9es les op\u00e9rations de vote. Le\nr\u00e9sultat du scrutin est \u00e9galement imm\u00e9diatement affich\u00e9 par le pr\u00e9sident du bureau de vote.\nArticle 8\nLe sous-pr\u00e9fet de Lod\u00e8ve et le premier adjoint exer\u00e7ant la fonction de maire de la commune de\nBrissac sont charg\u00e9s, chacun en ce qui les concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9\nau recueil des actes administratifs de la pr\u00e9fecture de l'H\u00e9rault.\nLe sous-pr\u00e9fet de Lod\u00e8ve,\n2/2\n\nSYNDICAT MIXTE\nDU PARC REGIONAL\nD'ACTIVITES ECONOMIQUES\nLa R\u00e9gion. : MICHEL CHEVALIER\nOc Cl ta nie . Communaut\u00e9 de Communes\nn\u00e9es - M\u00e9diterran\u00e9e\nCAHIER DES CHARGES DE CESSION\nOU DE LOCATION DE TERRAIN\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n1717\n\nCAHIER DES CHARGES DE CESSION\nOU DE LOCATION DES TERRAINS\n(CCCLT)\nSITUES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC MICHEL CHEVALIER\n(Le Bosc - H\u00e9rault)\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n2/17\n\n| SOMMAIRE\nPREAMBULE..cnnnnnneennennesennnsnne none rue ses 4\nARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES... \u00e9lire 4\nARTICLE 2 DIVISION DES TERRAINS PAR L'AMENAGEUR.............. 5\nTITRE Lee.ssssssssssssessecseenessssscsesnsssecnseseeaesussssssesesueacsucaseasesesusassaseuceusacsutsusaseacsucsucsucsussussusaceseencasaeeaseaesusseeaeeseseauanseeeaeseacsesesseseeasauscecseners 6\nARTICLE 3 OBJET DE LA CESSION... 6\nARTICLE 4 DELAIS D'EXECUTION............ccccccscccssccssecesseccssecseecsssecsseccsssecsaseseessuecsccsesssssceessecsare 6\nARTICLE 5 PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS........................ 6\nARTICLE 6 SANCTIONS A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR... 6\n6.1 Dommages-int\u00e9r\u00e9ts (cas particuliers)... 7\n6.2 R\u00e9solution de la cession... 7\n6.3 R\u00e9siliation de l'acte de location... ............. 7\n6.4 Charges des frais... ........................................ 7\nARTICLE 7 VENTE ; LOCATION ; MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES......8\nARTICLE 8 NULLITE sececacaeeseessaeeslaeesesecesseesesseccsseeesseessaccsseecsueecsseecsacecseeccssescssserseeseeeseseseserseerenreeeees 8\nTITRE Il....sssssesssssssesessssssesseestessessseasensecneesecasesessasassassssesussussucsasssesaseseessesussussesssscsassuessuesassncesesasesussussasssseasenesesesseaesussesasseeneacsceseaasuacsees 9\nCHAPITRE I - TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES A LA VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES\nPUBLICS... ccceccssessesesessssescescsceacsessesesesaessusssesscseusssesaesaenesessesessesesassesessesesascsesevsesavsssesaaececsssessesesesseseseeecscsceccsecevaverens 9\nARTICLE 9 OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR.............cccccccccecsscesecessececsecensecesecctsserscecsesenseeeeesats 9\nARTICLE 10 VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS... 9\n10.1 Utilisation :................................................. ses 9\n10.2 Entretien :.................................................... seen 9\nCHAPITRE II - TERRAINS DESTINES A ETRE VENDUS OU DONNES A BAIL... 10\nARTICLE 11 URBANISME ET ARCHITECTURE... iii 10\n11.1 PLU Lec cccceecsseseeeesesenesceeeseeesesescesesesesessssesesssesesevesavasasaesasenesasacaesesesesesesaeseatseeesesescssaciteneeeseacs 10\n11.2 Prescriptions architecturales et urbantstiques sasonuanentiey oxoveusnssvauaeneeannesevaveenastenceaene ss 10\nARTICLE 12 BORNAGE ; CLOTURES.................. D ewe NerRMDRNORNERTA Aaaies 10\n12.1 Bornage.......................................................... cn 10\n12.2 Cl\u00f4tures... RER EEE tetes 10\nARTICLE 13 DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES.................. 10\nARTICLE 14 SANCTIONS A L'EGARD DE L'AMENAGEUR........... 11\nARTICLE 15 BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS....................... 11\n15.1 Branchements........s sr rmmmrmnmennenmanvemannmnlnnhenn 11\n15.2 Electricit\u00e9.ssssssmenesersammnannragennsnnnmeemmmnananaune 12\n._. 15.3 R\u00e9seaux : Voix - Donn\u00e9es \u2014 Images (V.D.I.)............................................... 12\nARTICLE 16- ETABLISSEMENT DES PROJETS DU CONSTRUCTEUR ; COORDINATION DES\nTRAVAUX scsrrnrcrmmmemnrennnrensennnnennennnmennenannnneeanennnaan\u00e9teneetmedecennmnnnnnns 13\n16.1 Etablissement des projets du constructeur... 13\n16.2 Coordination des travaux... 14\nARTICLE 17 - EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU CONSTRUCTEUR\nD SG EP ER Tara g en ten nn\u00e9 een cosanneenanuenedenennnanneonnenanensanenen 14\nTITRE license annee eue En een rene nt en ere ait\u00e9 a anae ons nan 15\nARTICLE 18- ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT L'OBJET DE\nL'ARTICLE 10.........cccceccccccecscecsseccesceccsecessecesseesaeecsuecseecessecaaescsaseseecseecssessseesseessreees 15\nARTICLE 19- USAGE DES ESPACES LIBRES ; SERVITUDES........................ 15\nARTICLE 20- TENUE GENERALE.............ccccccccccccsccccscccsesesceesceesseecsseesssesessesesseecsesesseeessseseserseenseers 15\nARTICLE 21- STRUCTURE DE GESTION ET D'ANIMATION... 16\n21.1 Structure de gestion... 16\n21.2 Centre de vie et de services... 16\nARTICLE 225 ASSURANCES .srrmmemmmmeeennrnenenenenmne mate mur neene arte canons num 16\nARTICLE 23 MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES... 16\nARTICLE 24 LITIGES SUBROGATION ss sremememememenmemunennenmmenmemeanmannn 17\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n3/17\n\nPREAMBULE\nARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES\n1.0\n1.1\n1.2\n1.3\n1.4Documents d'urbanisme applicables :\nDans le cadre du pr\u00e9sent CCCLT, le document d'urbanisme applicable est le r\u00e8glement national\nd'urbanisme (RNU) tant que le PLU n'est pas approuv\u00e9.\nAux termes d'une concession d'am\u00e9nagement en date du 27 novembre 2012, pass\u00e9e en application\ndes articles L.300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, le Syndicat Mixte du Parc R\u00e9gional\nd'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier a confi\u00e9 \u00e0 Languedoc Roussillon Am\u00e9nagement (LRA),\nl'am\u00e9nagement de la zone d' am\u00e9nagement concert\u00e9 (ZAC) Michel Chevalier situ\u00e9e sur la Commune\ndu Bosc (34).\nConform\u00e9ment aux dispositions de l'article 12-3 du trait\u00e9 de concession et de l'article L. 311-6 du\ncode de l'urbanisme, l'am\u00e9nageur a \u00e9tabli le pr\u00e9sent cahier des charges de cession, de location ou\nde concession d'usage des terrains et immeubles b\u00e2tis situ\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur du p\u00e9rim\u00e8tre de ladite\nZAC.\nLe pr\u00e9sent cahier des charges est divis\u00e9 en trois titres :\n- le titre | comprend des dispositions d'ordre g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9terminant les prescriptions impos\u00e9es aux\nconstructeurs et aux utilisateurs des terrains pour satisfaire au respect de l'utilit\u00e9 publique ; elles\npr\u00e9cisent notamment : le but de la cession, les conditions g\u00e9n\u00e9rales dans lesquelles la cession\nest consentie et r\u00e9solue en cas d'inex\u00e9cution des obligations. Elles comportent notamment les\nclauses types approuv\u00e9es par le d\u00e9cret n\u00b0 55-216 du 3 f\u00e9vrier 1955 en application des\ndispositions de l'article L.21-3 du code de l'expropriation.\n- Le titre II d\u00e9finit les droits et obligations de l'am\u00e9nageur et du constructeur pendant la dur\u00e9e des\ntravaux d'am\u00e9nagement de la ZAC et de construction des b\u00e2timents. II fixe notamment les\nprescriptions techniques et architecturales impos\u00e9es aux constructeurs.\n- Le titre Ill fixe les r\u00e8gles et servitudes de droit priv\u00e9 impos\u00e9es aux constructeurs, \u00e0 leurs ayants-\ncause \u00e0 quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs, qui auraient d\u00e9clar\u00e9\nadh\u00e9rer au pr\u00e9sent cahier des charges par voie de convention avec l'am\u00e9nageur. I] d\u00e9termine\nnotamment les modalit\u00e9s de la gestion des ouvrages d'int\u00e9r\u00eat collectif.\nLes deux premiers titres contiennent des dispositions purement bilat\u00e9rales entre l'am\u00e9nageur et\nchaque constructeur. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne pourront, en\ncons\u00e9quence, ni \u00eatre oppos\u00e9es aux autres constructeurs ou \u00e0 tous tiers en g\u00e9n\u00e9ral, ni \u00eatre\ninvoqu\u00e9es par ceux-ci \u00e0 l'encontre des constructeurs, conform\u00e9ment aux dispositions de\nl'article 1165 du Code civil, sous r\u00e9serve toutefois, en ce qui concerne le titre |, des pr\u00e9rogatives\naccord\u00e9es au pr\u00e9fet par l'article L.21-3 (dernier alin\u00e9a) du code de l'expropriation.\nLe titre III s'impose a tous les constructeurs et plus g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 tous les utilisateurs de terrains\nou de b\u00e2timents, ainsi qu'\u00e0 leurs ayants-cause \u00e0 quelque titre que ce soit. Il s'impose \u00e9galement aux\npropri\u00e9taires ant\u00e9rieurs qui auraient d\u00e9clar\u00e9 adh\u00e9rer au cahier des charges par voie de convention\navec l'am\u00e9nageur. Chacun de ces assujettis aura le droit de se pr\u00e9valoir des dispositions de ce\ntroisi\u00e8me titre \u00e0 l'encontre des autres assujettis, l'am\u00e9nageur d\u00e9clarant \u00e0 ce sujet, en tant que de\nbesoin, stipuler au profit de chacun de ces assujettis.\nSauf disposition contraire pr\u00e9vues dans l'acte de cession ou de location, les dispositions du CCCLT\nseront caduques \u00e0 la suppression de la ZAC.\nA l'expiration de la concession d'am\u00e9nagement vis\u00e9e \u00e0 l'article 1.1 ci-dessus pour quelque raison\nque ce soit, le Syndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier sera\nsubstitu\u00e9 de plein droit \u00e0 l'am\u00e9nageur dans tous les droits et obligations r\u00e9sultant pour celui-ci du\npr\u00e9sent cahier des charges, sans que le constructeur ait le droit de s'y opposer.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n417\n\n1.5 Le pr\u00e9sent cahier des charges sera ins\u00e9r\u00e9 int\u00e9gralement par les soins du notaire ou de la partie la\nplus diligente dans tout acte translatif de propri\u00e9t\u00e9 ou locatif des terrains ou des constructions, quiil\ns'agisse soit d'une premi\u00e9re cession ou location, soit de cessions ou de locations successives.\n1.6 Par mesure de simplification et pour la clart\u00e9 du texte :\nd'une part, on d\u00e9signera sous le vocable de \"constructeur\" tout assujetti au pr\u00e9sent CCCLT, qu'il\nsoit propri\u00e9taire, acqu\u00e9reur, cessionnaire, b\u00e9n\u00e9ficiaire d'apport, copartageant, constructeur,\nlocataire, concessionnaire d'usage, ... etc.\nd'autre part, on d\u00e9signera sous le vocable g\u00e9n\u00e9ral \"acte de cession\" tout acte transf\u00e9rant la\npropri\u00e9t\u00e9 d'un terrain ou b\u00e2timent situ\u00e9 dans le p\u00e9rim\u00e8tre d'application du pr\u00e9sent CCCLT, que ce\nsoit une vente, un apport, un partage, une donation, ... etc, et par \"location\" ou \"bail\" tout acte\nconf\u00e9rant la jouissance temporaire de l'un des dits biens, que ce soit un bail \u00e0 construction, un\nbail emphyt\u00e9otique, ... etc.\nenfin, on d\u00e9signera indiff\u00e9remment sous le vocable \"LRA\" ou \"Am\u00e9nageur\" la Soci\u00e9t\u00e9 d'\u00e9conomie\nmixte (SEM) charg\u00e9e de l'am\u00e9nagement de la ZAC dans le cadre d'une concession\nd'am\u00e9nagement.\n1.7 Par ailleurs, il est rappel\u00e9 que, conform\u00e9ment \u00e0 l'article 12 du trait\u00e9 de concession d'am\u00e9nagement,\nle prix de cession ou de location du terrain est fix\u00e9 par l'am\u00e9nageur en accord avec le Syndicat Mixte\ndu Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier.\nCela expos\u00e9, l'am\u00e9nageur entend diviser et c\u00e9der les terrains de la ZAC Michel Chevalier dans les\nconditions pr\u00e9vues ci-dessous.\nARTICLE 2 DIVISION DES TERRAINS PAR L'AMENAGEUR\nLes terrains sus-indiqu\u00e9s feront l'objet d'une division entre, d'une part, les terrains destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre\nincorpor\u00e9s \u00e0 la voirie ou aux espaces libres publics, et d'autre part, ceux destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre c\u00e9d\u00e9s ou lou\u00e9s\naux constructeurs publics ou priv\u00e9s, d\u00e9sign\u00e9s ci-apr\u00e8s par le terme \"constructeur\".\nCette division ne constitue pas un lotissement et ne sera pas soumise aux formalit\u00e9s de lotissement en\nvertu des dispositions de l'article R.442-1-c du code de l'urbanisme.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n5/17\n\nTITRE 1\nARTICLE 3 OBJET DE LA CESSION\nLa cession ou la location est consentie en vue de la r\u00e9alisation du programme de batiments d\u00e9fini dans\nl'acte de cession ou de location.\nCes b\u00e2timents devront \u00eatre \u00e9difi\u00e9s conform\u00e9ment aux dispositions du r\u00e8glement national d'urbanisme\nactuellement en vigueur sur la commune et du titre II ci-apr\u00e8s.\nLe nombre de m\u00e8tres carr\u00e9s de surface de plancher dont la construction est autoris\u00e9e sur la parcelle c\u00e9d\u00e9e\nou lou\u00e9e est fix\u00e9e en annexe 1 au pr\u00e9sent CCCLT.\nARTICLE 4 _ DELAIS D'EXECUTION\nLe constructeur s'engage \u00e0 :\n1. commencer sans d\u00e9lai les \u00e9tudes de la totalit\u00e9 des b\u00e2timents autoris\u00e9s sur le terrain qui lui est c\u00e9d\u00e9\nou lou\u00e9 et \u00e0 communiquer \u00e0 l'am\u00e9nageur son projet d\u00e9finitif de construction un mois au moins avant\nle d\u00e9p\u00f4t de sa demande de permis de construire ;\nLe cas \u00e9ch\u00e9ant, pr\u00e9senter en m\u00eame temps \u00e0 l'approbation de l'am\u00e9nageur un programme\n\u00e9chelonn\u00e9 de r\u00e9alisation par tranches annuelles ;\n2. d\u00e9poser sa demande de permis de construire dans un d\u00e9lai fix\u00e9 par l'acte sous seing priv\u00e9. En cas\nde r\u00e9alisation par tranches, la demande de permis de construire aff\u00e9rente \u00e0 toute tranche autre que\nla premi\u00e8re devra \u00eatre d\u00e9pos\u00e9e au plus tard dans les six premiers mois de l'ann\u00e9e correspondant \u00e0\nla tranche consid\u00e9r\u00e9e ;\n3. entreprendre les travaux de construction dans un d\u00e9lai fix\u00e9 par l'acte sous seing priv\u00e9;\n4. avoir r\u00e9alis\u00e9 les constructions dans un d\u00e9lai fix\u00e9 par l'acte sous seing priv\u00e9. L'ex\u00e9cution de cette\nobligation sera consid\u00e9r\u00e9e comme remplie par la pr\u00e9sentation \u00e0 l'am\u00e9nageur d'une d\u00e9claration\nd'ach\u00e8vement d\u00e9livr\u00e9e par l'architecte du constructeur sous r\u00e9serve de sa v\u00e9rification par l'architecte\ncoordonnateur de la ZAC.\nDes d\u00e9lais diff\u00e9rents pourront \u00eatre stipul\u00e9s dans chaque acte de cession ou de location. L'am\u00e9nageur\npourra de m\u00eame accorder des d\u00e9rogations dans des cas exceptionnels et justifi\u00e9s.\nARTICLE 5 __ PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS\nLes d\u00e9lais fix\u00e9s \u00e0 l'article 4 ci-dessus seront, si leur inobservation est due a un cas de force majeure,\nprolong\u00e9s d'une dur\u00e9e \u00e9gale \u00e0 celle durant laquelle le constructeur a \u00e9t\u00e9 dans l'impossibilit\u00e9 de r\u00e9aliser ses\nobligations. La preuve de la force majeure et de la dur\u00e9e de l'emp\u00eachement est \u00e0 la charge du\nconstructeur.\nLes difficult\u00e9s de financement ne sont pas consid\u00e9r\u00e9es comme constituant des cas de force majeure.\nARTICLE 6 SANCTIONS A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR\nEn cas d'inobservation des obligations mises \u00e0 la charge du constructeur par le pr\u00e9sent cahier des\ncharges, l'acte de vente ou de location et leurs annexes, l'am\u00e9nageur pourra, selon la nature de l'infraction\ncommise, et \u00e0 son choix, obtenir des dommages-int\u00e9r\u00eats et r\u00e9soudre la vente, le cas \u00e9ch\u00e9ant\ncumulativement, dans les conditions suivantes :\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n6/17\n\n6.1\n6.2\n6.3\n6.4Dommages-int\u00e9r\u00e9ts (cas particuliers)\n- Si le constructeur n'a pas respect\u00e9 les d\u00e9lais pr\u00e9vus par l'article 4, l'am\u00e9nageur le mettra en\ndemeure de satisfaire \u00e0 ses obligations dans un d\u00e9lai de 10 jours en ce qui concerne les d\u00e9lais\ndu \u00a7 1\u00b0, 2\u00b0 et 3\u00b0 ou dans un d\u00e9lai de 3 mois en ce qui concerne celui du \u00a7 4\u00b0.\n- Si, pass\u00e9 ce d\u00e9lai, le constructeur n'a pas donn\u00e9 suite aux prescriptions de la mise en demeure,\nl'am\u00e9nageur pourra r\u00e9soudre la vente dans les conditions fix\u00e9es ci-apr\u00e8s \u00e0 moins qu'elle ne\npr\u00e9f\u00e8re recevoir une indemnit\u00e9 dont le montant est fix\u00e9 \u00e0 1/1000 du prix de cession hors taxes\npar jour de retard avec maximum de 10/100. (10 %). Lorsque le montant de l'indemnit\u00e9 due pour\nle retard aura atteint 10 %, l'am\u00e9nageur pourra prononcer la r\u00e9solution du contrat dans les\nconditions pr\u00e9vues ci-apr\u00e8s.\nR\u00e9solution de la cession\nLa cession pourra \u00eatre r\u00e9solue par d\u00e9cision de l'am\u00e9nageur, notifi\u00e9e par acte d'huissier, en cas\nd'inobservation d'un des d\u00e9lais fix\u00e9s \u00e0 l'article 4 ci-dessus.\nLa cession pourra \u00e9galement \u00eatre r\u00e9solue par d\u00e9cision de l'am\u00e9nageur, notifi\u00e9e par acte d'huissier,\nen cas de non paiement de l'une quelconque des fractions du prix \u00e0 son \u00e9ch\u00e9ance, et ce, un mois\napr\u00e8s une mise en demeure de payer rest\u00e9e sans effet, et plus g\u00e9n\u00e9ralement en cas d'inex\u00e9cution\nde l'une des obligations du pr\u00e9sent CCCLT, de l'acte de cession ou de leurs annexes.\nLe constructeur aura droit, en contrepartie, \u00e0 une indemnit\u00e9 de r\u00e9solution qui sera calcul\u00e9e ainsi qu'il\nsuit :\n1. Si la r\u00e9solution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnit\u00e9 sera \u00e9gale au prix\nde cession, ou le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 la partie du prix effectivement pay\u00e9e, d\u00e9duction faite du montant\ndu pr\u00e9judice subi par l'am\u00e9nageur, lequel sera r\u00e9put\u00e9 ne pas \u00eatre inf\u00e9rieur \u00e0 10 % du prix de\ncession hors taxes. Ce prix, en cas d'indexation, sera r\u00e9put\u00e9 \u00e9gal \u00e0 la somme des versements\nd\u00e9j\u00e0 effectu\u00e9s \u00e0 la date de la r\u00e9solution, augment\u00e9e d'une somme \u00e9gale au solde restant d\u00fb,\napr\u00e8s application \u00e0 ce solde du dernier indice connu 15 jours avant la date de la r\u00e9solution.\n2. Si la r\u00e9solution intervient apr\u00e8s le commencement des travaux, l'indemnit\u00e9 ci-dessus est\naugment\u00e9e d'une somme \u00e9gale au montant de la plus-value apport\u00e9e aux terrains par les travaux\nr\u00e9guli\u00e8rement r\u00e9alis\u00e9s, sans que cette somme puisse d\u00e9passer la valeur des mat\u00e9riaux et le co\u00fbt\nde la main d'\u0153uvre utilis\u00e9e. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, l'indemnit\u00e9 sera diminu\u00e9e de la moins-value due aux\ntravaux ex\u00e9cut\u00e9s.\nLa plus-value, ou la moins-value, sera fix\u00e9e par voie d'expertise contradictoire, l'expert de\nl'am\u00e9nageur \u00e9tant l'Administration des Domaines, celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit pas\n\u00e0 sa d\u00e9signation, \u00eatre d\u00e9sign\u00e9 d'office par le Pr\u00e9sident du Tribunal de Grande Instance sur la\nrequ\u00eate de l'am\u00e9nageur.\nEn cas de d\u00e9saccord entre les experts, un tiers arbitre sera d\u00e9sign\u00e9 par le Pr\u00e9sident du Tribunal de\nGrande Instance du lieu de l'immeuble \u00e0 la requ\u00eate du plus diligent des experts ou des parties.\nEn cas de r\u00e9alisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de b\u00e2timents\ndistincts, la r\u00e9solution de la vente pourra ne porter, au cnoix de l'am\u00e9nageur, que sur les parties de\nterrain non utilis\u00e9es dans les d\u00e9lais fix\u00e9s.\nR\u00e9siliation de l'acte de location\nEn cas de location, les conditions de la r\u00e9siliation seront fix\u00e9es dans l'acte de location.\nCharges des frais\nTous les frais seront \u00e0 la charge du constructeur. Les privil\u00e8ges et hypoth\u00e8ques ayant grev\u00e9\nl'immeuble ou le bail du chef du constructeur d\u00e9faillant seront report\u00e9s sur l'indemnit\u00e9 de r\u00e9solution\nou de r\u00e9siliation dans les conditions fix\u00e9es \u00e0 l'article L.21-3 du code de l'expropriation.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n7117\n\nARTICLE 7 _ VENTE ; LOCATION ; MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES\nLes terrains ou les baux ne pourront \u00eatre c\u00e9d\u00e9s par le constructeur qu'apr\u00e8s r\u00e9alisation des travaux\nd'am\u00e9nagement et constructions pr\u00e9vus au programme vis\u00e9 \u00e0 l'article 3 ci-dessus.\nToutefois, le constructeur pourra proc\u00e9der \u00e0 la cession globale de la propri\u00e9t\u00e9 des terrains ou \u00e0 la cession\n'du bail ou, si une partie des constructions a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e, \u00e0 la vente globale de la partie des terrains\nnon encore utilis\u00e9s, ou \u00e0 la cession partielle du bail, \u00e0 charge pour le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la cession de r\u00e9aliser\nou d'achever les travaux d'am\u00e9nagement et de construction. Avant toute cession, le constructeur devra\naviser l'am\u00e9nageur, au moins 3 mois \u00e0 l'avance, de ses intentions.\nL'am\u00e9nageur pourra, jusqu'\u00e0 l'expiration de ce d\u00e9lai, exiger que les terrains lui soient r\u00e9troc\u00e9d\u00e9s ou soient\nc\u00e9d\u00e9s \u00e0 un acqu\u00e9reur d\u00e9sign\u00e9 ou agr\u00e9\u00e9 par lui, ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, que le bail soit r\u00e9sili\u00e9 o\u00f9 ne soit c\u00e9d\u00e9\nqu'\u00e0 un cessionnaire agr\u00e9\u00e9 par lui.\nEn cas de r\u00e9trocession, le prix de r\u00e9trocession sera calcul\u00e9 dans les conditions pr\u00e9vues pour l'indemnit\u00e9 de\nr\u00e9solution, sans qu'il y ait lieu \u00e0 une r\u00e9duction de 10 %. En cas de vente, \u00e0 un acqu\u00e9reur d\u00e9sign\u00e9 ou agr\u00e9\u00e9\npar l'am\u00e9nageur, de la totalit\u00e9 des terrains ou d'une partie non encore enti\u00e8rement construite, l''am\u00e9nageur\npourra exiger que le prix de vente soit fix\u00e9 dans les m\u00eames conditions. En cas de cession de bail, le prix de\ncession ne pourra \u00eatre sup\u00e9rieur au montant des loyers d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9s \u00e0 l'am\u00e9nageur.\nLe constructeur est cependant autoris\u00e9 \u00e0 c\u00e9der le terrain ou le bail \u00e0 un organisme de cr\u00e9dit-bail, \u00e0 la\ncondition expresse que celui-ci consente le cr\u00e9dit-bail au profit du constructeur lui-m\u00eame.\nAucune location des terrains c\u00e9d\u00e9s ne pourra \u00eatre consentie tant qu'ils n'auront pas re\u00e7u l'affectation\npr\u00e9vue. Toutefois, le constructeur aura la possibilit\u00e9 de consentir des contrats de cr\u00e9dit-bail immobilier \u00e0 la\ncondition que les cr\u00e9dit-preneurs aient re\u00e7u l'agr\u00e9ment pr\u00e9alable de l'am\u00e9nageur.\nLes dispositions du pr\u00e9sent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropri\u00e9t\u00e9 des locaux dans\nles termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeuble \u00e0 construire.\nEn cas de cessions successives, les acqu\u00e9reurs successifs seront tenus par les dispositions du pr\u00e9sent\narticle.\nTout morcellement ult\u00e9rieur sera soumis \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur.\nARTICLE 8_ NULLITE\nLes actes de vente, de partage, de location ou de concession d'usage ... etc, qui seraient consentis par le\nconstructeur ou ses ayants-cause en m\u00e9connaissance des interdictions, restrictions, ou obligations\nstipul\u00e9es dans le titre 1er du pr\u00e9sent cahier des charges seraient nuls et de nul effet conform\u00e9ment aux\ndispositions de l'article L.21-3 du code de l'expropriation.\nCette nullit\u00e9 pourra \u00eatre invoqu\u00e9e pendant un d\u00e9lai de 5 ans \u00e0 compter de l'acte par l'am\u00e9nageur ou \u00e0\nd\u00e9faut par le pr\u00e9fet du d\u00e9partement, sans pr\u00e9judice, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des r\u00e9parations civiles.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n8/17\n\nTITRE Il\nCHAPITRE | - TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES A LA VOIRIE OU AUX\nESPACES LIBRES PUBLICS\nARTICLE9 _OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR\nL'am\u00e9nageur ex\u00e9cutera, en accord avec la collectivit\u00e9 publique cocontractante et conform\u00e9ment \u00e0 la\nr\u00e8glementation en vigueur sur la commune, au dossier de r\u00e9alisation, au programme des \u00e9quipements\npublics et \u00e0 leurs \u00e9ventuelles modifications, tous les ouvrages de voirie, d'am\u00e9nagement des espaces\nlibres et de r\u00e9seaux destin\u00e9s soit \u00e0 \u00eatre incorpor\u00e9s au domaine des collectivit\u00e9s, soit \u00e0 \u00eatre remis aux\norganismes concessionnaires ou \u00e0 l'association syndicale pr\u00e9vue \u00e9ventuellement au pr\u00e9sent cahier des\ncharges.\nLes limites des prestations dues \u00e0 ce titre par l'am\u00e9nageur sont d\u00e9finies dans le \"cahier des limites de\nprestations techniques\" (annexe 2).\nSous r\u00e9serve que d'autres d\u00e9lais ne soient pas fix\u00e9s dans l'acte de cession ou dans ses annexes,\nl'am\u00e9nageur s'engage \u00e0 ex\u00e9cuter dans les trois mois de la cession ou de la location de chaque parcelle,\nd'une part, une voirie provisoire suivant le trac\u00e9 de la voirie d\u00e9finitive et permettant l'acc\u00e8s \u00e0 la parcelle\nc\u00e9d\u00e9e, et, d'autre part, les canalisations d'eau et d'\u00e9lectricit\u00e9 permettant une alimentation satisfaisante de\nladite parcelle.\nARTICLE 10 ___ VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS\n10.1 Utilisation :\nJusqu'\u00e0 leur remise \u00e0 la collectivit\u00e9 int\u00e9ress\u00e9e ou \u00e0 une association syndicale, l'am\u00e9nageur pourra\ninterdire au public, et notamment aux constructeurs, la circulation et le stationnement sur tout ou\npartie des voies et places qu'elle aura r\u00e9alis\u00e9es.\nD\u00e8s leur ouverture au public, la police y sera assur\u00e9e par la personne publique comp\u00e9tente\nconform\u00e9ment \u00e0 la loi.\n10.2 Entretien :\nJusqu'\u00e0 leur remise \u00e0 la collectivit\u00e9 int\u00e9ress\u00e9e ou \u00e0 une association syndicale, chaque constructeur\nsera tenu de contribuer \u00e0 l'entretien des voies, espaces libres, r\u00e9seaux divers et le cas \u00e9ch\u00e9ant, aux\nfrais d'\u00e9clairage, d'arrosage, d'enl\u00e8vement des boues et neiges. etc, ainsi qu'au paiement des taxes\net imp\u00f4ts y aff\u00e9rent.\nCette contribution sera proportionnelle au nombre de m? de surface de plancher hors \u0153uvre nette\ndes \u00e9difices construits \"hors eau\" sur la parcelle c\u00e9d\u00e9e par rapport \u00e0 la surface de plancher hors\n\u0153uvre nette de l'ensemble des immeubles construits \"hors eau\" sur la zone. Toutefois, au cas o\u00f9 il\nexisterait une association syndicale, la facture sera adress\u00e9e \u00e0 l'association et les d\u00e9penses seraient\nr\u00e9parties conform\u00e9ment aux statuts de l'association.\nLes sommes dues \u00e0 l'am\u00e9nageur seront comptabilis\u00e9es par celui-ci sur un compte sp\u00e9cial. Elles lui\nseront vers\u00e9es dans le mois suivant l'envoi de la facture.\nIl est pr\u00e9cis\u00e9 que les d\u00e9g\u00e2ts qui seraient occasionn\u00e9s par les entrepreneurs ne font pas partie des\nd\u00e9penses vis\u00e9es au pr\u00e9sent article. Ces d\u00e9g\u00e2ts seront rembours\u00e9s ainsi qu'il sera dit \u00e0 l'article 18 ci-\napr\u00e8s.\nD\u00e8s leur remise \u00e0 la collectivit\u00e9 publique int\u00e9ress\u00e9e, celle-ci en assurera l'entretien.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n9/17\n\nCHAPITRE II - TERRAINS DESTINES A ETRE VENDUS OU DONNES A BAIL\n: ARTICLE 11__ URBANISME ET ARCHITECTURE\n11.1 RNU\nLe constructeur et l'am\u00e9nageur s'engagent \u00e0 respecter les dispositions du r\u00e8glement national\nd'urbanisme.\n11.2 Prescriptions architecturales et urbanistiques\nLe Cahier des Prescriptions Architecturales et Urbanistiques est joint en annexe 3 et 4 au pr\u00e9sent\nCCCLT.\nCe cahier contiendra des dispositions architecturales et urbanistiques destin\u00e9es \u00e0 compl\u00e9ter ou\npr\u00e9ciser le RNU. En cas de contradiction entre le Cahier des Prescriptions Architecturales et\nUrbanistiques et le RNU, le RNU prime.\nARTICLE 12__ BORNAGE ; CLOTURES\n12.1 Bornage\nL'am\u00e9nageur proc\u00e9dera pr\u00e9alablement a la signature de l'acte authentique au bornage du terrain.\n12.2 Cl\u00f4tures\nTout cessionnaire d'une parcelle contig\u00fce \u00e0 des lots non encore c\u00e9d\u00e9s par l'am\u00e9nageur ne peut, en\naucun cas, r\u00e9clamer \u00e0 celui-ci la moiti\u00e9 du co\u00fbt d'\u00e9tablissement de la cl\u00f4ture.\nEn revanche, tout constructeur sur une parcelle b\u00e9n\u00e9ficiant d'une cl\u00f4ture mitoyenne d\u00e9j\u00e0 existante a\nl'obligation de rembourser au constructeur voisin qui aura support\u00e9 les frais d'\u00e9tablissement de cette\ncl\u00f4ture, la moiti\u00e9 de la d\u00e9pense engag\u00e9e, dans les conditions de droit commun en mati\u00e8re de\nmitoyennet\u00e9.\nARTICLE 13__ DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES\nLa limite des prestations dues par l'am\u00e9nageur et la d\u00e9finition des obligations du constructeur au titre des\ndivers r\u00e9seaux de desserte des terrains c\u00e9d\u00e9s ou lou\u00e9s sont pr\u00e9cis\u00e9es dans un \"cahier des prescriptions\ntechniques particuli\u00e8res\" qui sera annex\u00e9 \u00e0 l'acte de vente et dont le mod\u00e8le figure en annexe 2 au pr\u00e9sent\nCCCLT.\nLes ouvrages \u00e0 la charge de l'am\u00e9nageur seront r\u00e9alis\u00e9s par celui-ci dans le cadre de la concession\nd'am\u00e9nagement conclue avec le Syndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel\nChevalier, conform\u00e9ment aux prescriptions du RNU et dans les d\u00e9lais fix\u00e9s \u00e0 l'article 9 ci-dessus.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n10/17\n\nARTICLE 14__ SANCTIONS A L'EGARD DE L'AMENAGEUR\nEn cas d'inex\u00e9cution par l'am\u00e9nageur des travaux qui lui incombent, dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus, et sauf\ndispositions particuli\u00e8res de l'acte de cession, le constructeur est en droit, apr\u00e8s mise en demeure rest\u00e9e\nsans effet dans le d\u00e9lai d'un mois, de r\u00e9clamer \u00e0 l'am\u00e9nageur une indemnit\u00e9 pour le pr\u00e9judice direct,\nmat\u00e9riel et certain qui aura pu lui \u00eatre caus\u00e9 du fait de la d\u00e9faillance de l'am\u00e9nageur.\nARTICLE 15 _BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS\nJusqu'\u00e0 la remise des ouvrages par l'am\u00e9nageur \u00e0 la collectivit\u00e9 int\u00e9ress\u00e9e, aux soci\u00e9t\u00e9s\nconcessionnaires, le constructeur devra, suivant le planning des travaux et conform\u00e9ment aux dispositions\ndes plans joints au permis de construire, se brancher \u00e0 ses frais sur les canalisations d'eau, de gaz,\nd'\u00e9lectricit\u00e9, \u00e9gouts, ... etc, \u00e9tablis par l'am\u00e9nageur, et conform\u00e9ment aux avant-projets g\u00e9n\u00e9raux\napprouv\u00e9s par le service comp\u00e9tent.\nIl aura le droit d'ouvrir des tranch\u00e9es pour l'ex\u00e9cution de ces branchements. Ceux-ci, ainsi que les\ninstallations int\u00e9rieures correspondantes, devront respecter les lois et r\u00e8glements qui leur sont applicables\net que le constructeur est r\u00e9put\u00e9 conna\u00eetre.\nIl fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements \u00e0 passer avec les services publics.\nLe constructeur fera son affaire de la remise en \u00e9tat des sols et rev\u00eatements \u00e0 l'identique apr\u00e8s l'ex\u00e9cution\ndes travaux, ainsi que, \u00e9ventuellement, du versement des taxes et des indemnit\u00e9s de branchement \u00e0\nl'\u00e9gout susceptibles de lui \u00eatre r\u00e9clam\u00e9es par la collectivit\u00e9 ou le service public.\nApr\u00e8s remise des ouvrages par l'am\u00e9nageur, ceux-ci seront soumis au r\u00e8glement applicable \u00e0 chacun des\nr\u00e9seaux.\n15.1 Branchements\n- Rejet des eaux industrielles\nEn cas de rejet des eaux industrielles, celui-ci devra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 en conformit\u00e9 avec les dispositions\nr\u00e9glementaires, dont le constructeur est r\u00e9put\u00e9 avoir connaissance et celles fix\u00e9es dans le \"cahier\ndes limites de prescriptions techniques\"(cf annexe n\u00b0 2).\n- Branchements aux collecteurs d'\u00e9gout\nDans chaque b\u00e2timent, la s\u00e9paration devra \u00eatre assur\u00e9e entre les eaux pluviales (ruissellement des\ntoitures, des cours, drainages, ... etc), les eaux us\u00e9es et les eaux r\u00e9siduaires industrielles qui,\n\"suivant leur nature, devront \u00eatre soumises au pr\u00e9traitement pr\u00e9vu par les textes ou le r\u00e8glement\ntechnique, avant leur \u00e9vacuation dans le r\u00e9seau collectif.\nLe constructeur soumettra \u00e0 l'am\u00e9nageur les plans de ces dispositifs de pr\u00e9traitement, avant tout\ncommencement des travaux. L'am\u00e9nageur donnera son accord ou proposera au constructeur les\nmodifications n\u00e9cessaires. Les d\u00e9penses \u00e9ventuelles dues \u00e0 la modification des \u00e9quipements\npublics de traitement seront \u00e0 la charge du constructeur.\n- Branchement aux r\u00e9seaux \u00e9lectriques\nL'acqu\u00e9reur aura \u00e0 sa charge les frais de branchement sur les c\u00e2bles MT ou BT install\u00e9s par\nl'am\u00e9nageur, frais comprenant notamment la fourniture et la pose des bo\u00eetes de d\u00e9rivation, des\nc\u00e2bles de bouclage du raccordement, et, si besoin est, la construction, l'installation et l'entretien du\nposte de livraison \u00e0 \u00e9difier en bordure des voies et desserte.\nL'acqu\u00e9reur aura \u00e0 sa charge les frais aff\u00e9rents au r\u00e9gime \"bornes poste\" et notamment les\ncontributions d'\u00e9tablissement et c\u00e2bles de raccordement.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n11/17\n\n15.2\n15.3Un poste d'abonn\u00e9 pourra \u00e9tre \u00e9ventuellement jumel\u00e9 avec un poste de distribution publique ou\nd'alimentation de l'\u00e9clairage public ou avec un poste d'un autre abonn\u00e9.\nEn cas de desserte a\u00e9rienne, l'acqu\u00e9reur aura \u00e0 sa charge les frais de branchement a\u00e9ro-souterrain.\n- Branchement au r\u00e9seau gaz\nL'acqu\u00e9reur aura a sa charge les frais de branchement aux canalisations du r\u00e9seau gaz moyenne\npression install\u00e9 par l'am\u00e9nageur, frais comprenant notamment la construction, l'installation et\nl'entretien du poste de d\u00e9tente et de livraison.\n- Postes de transformation \"EDF\" ou des postes de d\u00e9tente de gaz\nLorsque des postes de transformation \"EDF\" ou des postes de d\u00e9tente de gaz seront pr\u00e9vus sur leur\nparcelle, et m\u00eame dans le cas o\u00f9 ces \u00e9quipements desserviraient plusieurs constructeurs, les\nconstructeurs devront mettre gratuitement \u00e0 la disposition des services publics int\u00e9ress\u00e9s le terrain\nn\u00e9cessaire ou les locaux \"ad hoc\" r\u00e9pondant aux contraintes techniques qui leur seront notifi\u00e9es par\nl'am\u00e9nageur.\nElectricit\u00e9\nLorsque des postes de transformation et de distribution publique d'\u00e9lectricit\u00e9 seront pr\u00e9vus sur leur\nterrain ou dans leurs b\u00e2timents, les constructeurs devront mettre \u00e0 la disposition du gestionnaire du\nr\u00e9seau public de distribution d'\u00e9lectricit\u00e9 les terrains ou les locaux n\u00e9cessaires. L'implantation et les\ncaract\u00e9ristiques de ceux-ci devront \u00eatre \u00e9tablies en accord avec le gestionnaire.\nCette mise \u00e0 disposition fera l'objet de conventions particuli\u00e8res entre le gestionnaire du r\u00e9seau\npublic de distribution et le constructeur. :\nDans le cas o\u00f9 le constructeur met \u00e0 disposition du gestionnaire du r\u00e9seau public un local ad\u00e9quat,\nle constructeur aura droit \u00e0 une indemnit\u00e9 vers\u00e9e par le gestionnaire du r\u00e9seau et dont le montant\nest fix\u00e9 par les textes r\u00e9glementaires.\nIl appartient au constructeur de se faire pr\u00e9ciser aupr\u00e8s du gestionnaire du r\u00e9seau public de\ndistribution les \u00e9l\u00e9ments techniques impos\u00e9s par les textes r\u00e9glementaires en vigueur.\nLe constructeur s'engage, en outre, \u00e0 consentir au gestionnaire du r\u00e9seau public de distribution, tous\n'les droits n\u00e9cessaires \u00e0 l'\u00e9quipement et \u00e0 l'exploitation de ces postes de transformation, notamment\ncelui d'\u00e9tablir et d'entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations de\nraccordement aux r\u00e9seaux, le libre acc\u00e8s, \u00e0 tout moment, de son personnel et celui de ses\nentreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et les d\u00e9gagements permanents permettant le\npassage du mat\u00e9riel.\nLes engagements du constructeur, ci-dessus d\u00e9finis, ont \u00e9t\u00e9 requis par l'am\u00e9nageur tant \u00e0 son profit\nqu'\u00e0 titre de stipulation pour autrui au profit du gestionnaire du r\u00e9seau public de distribution. En\ncons\u00e9quence, ce dernier pourra s'en pr\u00e9valoir pour obliger directement le constructeur, au besoin\npar voie de justice, au respect de ses engagements, \u00e0 moins que mieux ne lui plaise l'allocation de\ndommages-int\u00e9r\u00eats.\nR\u00e9seaux : Voix - Donn\u00e9es \u2014 Images (V.D.I.)\nL'am\u00e9nageur a r\u00e9alis\u00e9 jusqu'en limite de propri\u00e9t\u00e9 du constructeur une infrastructure de\nt\u00e9l\u00e9communication compos\u00e9e de fourreaux en attente, avec une chambre de tirage \u00e0 proximit\u00e9, de\nfa\u00e7on \u00e0 permettre la desserte des constructions par plusieurs op\u00e9rateurs distincts.\nIl appartient au constructeur de poursuivre cette infrastructure jusqu'\u00e0 son projet de construction\ndans la continuit\u00e9 et en conformit\u00e9 avec celle-ci-dessus.\nLe constructeur devra respecter les normes de construction en vigueur pour r\u00e9aliser la desserte\nint\u00e9rieure de l'immeuble.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n12/17\n\nARTICLE 16 - REGLES DE CONSTRUCTION LIEE A LA PRESENCE NATURELLE DU GAZ RADON\nLa sp\u00e9cificit\u00e9 g\u00e9ologique du site r\u00e9v\u00e9lant la pr\u00e9sence naturelle de gaz radon n\u00e9cessite de prendre\ndes pr\u00e9cautions sp\u00e9cifiques pour tous les nouveaux projets de construction selon les objectifs de\nl'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral 2004 compl\u00e9t\u00e9 par l'arr\u00eat\u00e9 2007-1-131 du 23 /01/2007. En particulier, le permis de\nconstruire devra d\u00e9crire les am\u00e9nagements pr\u00e9vus afin d'\u00ab \u00e9viter tout risque de concentration\nnaturelle de radon sup\u00e9rieure \u00e0 la valeur de 400 Bq/m3 fix\u00e9 par le d\u00e9cret du 31 Mars 2003 relatif \u00e0 la\nprotection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants \u00bb.\nLe p\u00e9titionnaire produira obligatoirement aux services instructeurs, avant d\u00e9p\u00f4t de la demande de\npermis de construire, une notice explicative (sign\u00e9e par le ma\u00eetre d'ouvrage et le ma\u00eetre d'\u0153uvre),\nd\u00e9crivant le proc\u00e9d\u00e9 technique projet\u00e9 pour r\u00e9pondre aux objectifs d\u00e9finis ci-avant. Ce document\nconstitue une pi\u00e8ce contractuelle du processus d'obtention du Permis de Construire. Sans ce\ndocument, aucun avis favorable ne pourra \u00eatre d\u00e9livr\u00e9 par l'am\u00e9nageur.\nLe p\u00e9titionnaire et son ma\u00eetre d'\u0153uvre consulteront utilement le guide publi\u00e9 par le CSTB et intitul\u00e9\n\u00ab Le radon dans les b\u00e2timents : guide pour la rem\u00e9diation dans les constructions existantes et la\npr\u00e9vention dans les constructions neuves \u00bb qui expose les solutions techniques pour atteindre\nl'objectif indiqu\u00e9 ci-dessus.\nLe p\u00e9titionnaire et son ma\u00eetre d'\u0153uvre devront, avant le d\u00e9marrage des travaux et jusqu'\u00e0 la\nd\u00e9claration d'ach\u00e8vement de chantier, obtenir les diff\u00e9rents avis ou autorisation relatifs \u00e0 la validation\ndes prescriptions constructives de protection contre les \u00e9missions de radon, en fonction des\nr\u00e8glementations aff\u00e9rentes \u00e0 leur \u00e9tablissement (avis des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, d'un organisme de\ncontr\u00f4le agr\u00e9\u00e9...).\nARTICLE 17 - ETABLISSEMENT DES PROJETS DU CONSTRUCTEUR ; COORDINATION DES\nTRAVAUX\n17.1 Etablissement des projets du constructeur.\nL'am\u00e9nageur pourra \u00e9tablir les documents d\u00e9finissant l'utilisation du sol pour les flots ou parcelles\nc\u00e9d\u00e9s ou lou\u00e9s. A cet effet, il pourra notamment \u00e9tablir des plans-masses d\u00e9finissant le parti\narchitectural et d'organisation, ainsi que les contraintes techniques particuli\u00e8res qui en proc\u00e8dent.\nL'am\u00e9nageur pourra \u00e9galement \u00e9tablir des esquisses de plans-masses, qu'il fournira au\nconstructeur, assorties des estimations comparatives sommaires pour les infrastructures\ncorrespondantes et de la d\u00e9finition graphique des limites physiques des prestations, conform\u00e9ment \u00e0\nl'annexe 2 du pr\u00e9sent cahier, dite \"programme des prestations techniques particuli\u00e8res\".\nLe constructeur devra \u00e9tablir ses projets en concertation \u00e9troite avec l'am\u00e9nageur et lui\ncommuniquera le projet d\u00e9finitif pour accord pr\u00e9alable, dans le d\u00e9lai fix\u00e9 \u00e0 l'article 4.1 ci-dessus.\nL'am\u00e9nageur s'assurera, sans que sa responsabilit\u00e9 puisse \u00eatre engag\u00e9e \u00e0 ce titre, que les\nprescriptions architecturales ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9es et que l'aspect ext\u00e9rieur des b\u00e2timents que le\nconstructeur se propose de construire ne peut nuire \u00e0 l'utilisation des terrains voisins.\nLe constructeur devra communiquer a l'am\u00e9nageur une copie du dossier complet de demande du\npermis de construire d\u00e9pos\u00e9 dans le d\u00e9lai pr\u00e9vu \u00e0 l'article 4.2 ci-dessus, pour que l'am\u00e9nageur\npuisse s'assurer que les travaux projet\u00e9s sont compatibles avec les ouvrages \u00e0 sa charge, qu'ils\npermettent une circulation normale et non dangereuse, une bonne desserte et d'assurer ais\u00e9ment la\ns\u00e9curit\u00e9 publique (\u00e9clairage). L'am\u00e9nageur pourra v\u00e9rifier que l'architecture du projet est compatible\navec l'environnement g\u00e9n\u00e9ral et la destination de la zone et pourra subordonner son accord aux\nmodifications qui s'av\u00e8reraient n\u00e9cessaires de ce chef.\nL'examen du dossier par l'am\u00e9nageur ne saurait engager sa responsabilit\u00e9, l'acqu\u00e9reur restant seul\nresponsable de ses \u00e9tudes et de ses choix comme du respect de ses obligations.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n13/17\n\n17.2 Coordination des travaux\nLe raccordement aux voies et r\u00e9seaux pourra \u00e9tre refus\u00e9 si les ouvrages ne sont pas compatibles ou\nsi les r\u00e8glements n'ont pas \u00e9t\u00e9 observ\u00e9s.\nEn aucun cas, l'am\u00e9nageur ne pourra \u00eatre tenu d'apporter des modifications aux ouvrages qui lui\nincombent ou d'en modifier les plans.\nARTICLE 18 - EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU CONSTRUCTEUR\nLes entrepreneurs du constructeur auront la charge financi\u00e8re des r\u00e9parations des d\u00e9g\u00e2ts caus\u00e9s par eux\naux ouvrages de voirie, de r\u00e9seaux divers et d'am\u00e9nagement en g\u00e9n\u00e9ral, ex\u00e9cut\u00e9s par l'am\u00e9nageur. Il sera\nproc\u00e9d\u00e9 contradictoirement, \u00e0 l'entr\u00e9e dans les lieux par le constructeur, \u00e0 un \u00e9tat des lieux entre le\nconstructeur et l'am\u00e9nageur. Le constructeur devra imposer ces obligations et charges aux entrepreneurs\nparticipant \u00e0 la r\u00e9alisation de ses b\u00e2timents et travaux par l'insertion des clauses n\u00e9cessaires dans les\nmarch\u00e9s. En cas de d\u00e9faillance des entrepreneurs pour le paiement, dans les trois mois, des sommes qui\nleur sont r\u00e9clam\u00e9es par l'am\u00e9nageur, celui-ci pourra se retourner contre l'acqu\u00e9reur qui sera tenu\nsolidairement responsable des d\u00e9g\u00e2ts occasionn\u00e9s par ses entrepreneurs.\nEn outre, pour garantir le remboursement a l''am\u00e9nageur des frais engag\u00e9s le cas \u00e9ch\u00e9ant pour r\u00e9parer ces\nd\u00e9g\u00e2ts, le constructeur versera \u00e0 ce dernier, lors de la signature de l'acte de vente du terrain, une somme\n\u00e9gale \u00e0 3 % du prix de cession correspondant TTC. Cette somme sera int\u00e9gralement rembours\u00e9e au\nconstructeur apr\u00e8s ach\u00e8vement de ses travaux si aucun d\u00e9g\u00e2t n'est \u00e0 imputer \u00e0 l'encontre des entreprises\nayant agi pour son compte \u00e0 cet \u00e9gard.\nDans le cas o\u00f9 l'auteur des d\u00e9g\u00e2ts n'aurait pas pu \u00eatre d\u00e9termin\u00e9, le montant de la r\u00e9paration sera r\u00e9parti\nentre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d'ex\u00e9cution \u00e0 l'\u00e9poque o\u00f9 les d\u00e9g\u00e2ts auront \u00e9t\u00e9\nconstat\u00e9s, et ce, au prorata du nombre de m? de plancher hors \u0153uvre net des programmes allou\u00e9s a\nchaque constructeur, tels qu'ils r\u00e9sulteront du permis de construire.\nLe paiement de cette indemnit\u00e9 est \u00e0 effectuer \u00e0 l'\u00e9mission de la facture \u00e9mise par l'am\u00e9nageur. Tout\nretard de paiement portera int\u00e9r\u00eat de droit.\nLe constructeur s'oblige \u00e0 respecter la r\u00e9glementation en vigueur en mati\u00e8re d'hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 sur\nles chantiers et \u00e0 adh\u00e9rer, \u00e0 ses frais au prorata des Surfaces de Planchers construites, \u00e0 l'organisme qui\nserait constitu\u00e9 dans ce cadre sur l'op\u00e9ration.\nLe constructeur s'engage \u00e0 faire respecter ces m\u00eames r\u00e8gles \u00e0 tous les entrepreneurs qui interviendront\npour la r\u00e9alisation de son programme.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n14/17\n\nTITRE Ill\nREGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL\nARTICLE 19 - ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT L'OBJET DE\nL'ARTICLE 10\nChaque constructeur devra entretenir ses espaces libres en bon \u00e9tat, de fa\u00e7on permanente et a ses frais,\nde mani\u00e8re a conserver le site dans un \u00e9tat satisfaisant et \u00e0 ne pas nuire a la bonne tenue des terrains\nvoisins. |] aura la charge de faire remplacer les arbres morts ou d\u00e9truits.\nARTICLE 20 - USAGE DES ESPACES LIBRES ; SERVITUDES\nLes parties non construites des terrains qui font l'objet du chapitre II du titre Il du pr\u00e9sent cahier des\ncharges de cession de terrain, sauf d'une part ceux c\u00e9d\u00e9s. pour la construction de b\u00e2timents publics ~\n(\u00e9coles, mairie ... etc) et sauf d'autre part les parties dites \"espaces privatifs\" express\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9es\ndans l'acte de cession ou de location, sont affect\u00e9es \u00e0 usage de parc, de passage et group\u00e9es en un\nensemble dont chaque partie servira \u00e0 l'utilit\u00e9 de tous les autres fonds indistinctement.\nLes constructeurs ou leurs ayants-cause auront droit d'usage \u00e0 titre de parc et de passage sur toutes les\nparties non construites de tous les terrains concern\u00e9s, sous r\u00e9serve des exclusions pr\u00e9cis\u00e9es \u00e0 l'alin\u00e9a ci-\ndessus.\nLes affectations ci-dessus ont lieu \u00e0 titre de servitude r\u00e9ciproque et sans indemnit\u00e9 de part ni d'autre.\nEn cons\u00e9quence, chacun des propri\u00e9taires de l'un des terrains ci-dessus d\u00e9finis sera r\u00e9put\u00e9, par le seul fait\nde son acquisition, consentir et accepter la constitution de toute servitude active et passive aux effets ci-\ndessus.\nLe constructeur sera tenu de subir, sans indemnit\u00e9, toutes les servitudes n\u00e9cessit\u00e9es par le passage sur\nson terrain, et \u00e9ventuellement dans les immeubles b\u00e2tis, des canalisations publiques d'eau, gaz, \u00e9lectricit\u00e9,\nr\u00e9seaux de t\u00e9l\u00e9communication, \u00e9clairage public, \u00e9gouts, cables ... etc, telles qu'elles seront r\u00e9alis\u00e9es par\nl'am\u00e9nageur, le Syndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier, les\nconcessionnaires ou toute autre personne publique ou priv\u00e9e, ou pour leur compte.\nARTICLE 21 - TENUE GENERALE\nIl ne pourra \u00eatre \u00e9tabli, sur les fa\u00e7ades des b\u00e2timents ni sur les terrains, rien qui puisse nuire \u00e0 la propret\u00e9,\nau bon aspect, \u00e0 la tranquillit\u00e9 et \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des habitants. Il ne pourra, notamment, \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 aucun\ntravail sur les b\u00e2timents ou sur les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction, tels qu'ils ont \u00e9t\u00e9\npr\u00e9vus dans le permis de construire.\nAucun dispositif ext\u00e9rieur de r\u00e9ception hertzienne ou satellite ne sera admis.\nIl est interdit, \u00e0 tout propri\u00e9taire ou locataire, de c\u00e9der pour publicit\u00e9 ou affichage ou d'employer soi-m\u00eame\n\u00e0 cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que ceux affect\u00e9s \u00e0 usage commercial.\nL'am\u00e9nageur pourra, toutefois, accorder des d\u00e9rogations et en fixer les conditions, mais seulement\npendant la dur\u00e9e de la concession.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n15/17\n\nARTICLE 22 - STRUCTURE DE GESTION ET D'ANIMATION\n22.1 Structure de gestion\nIl n'est pas pr\u00e9vu la cr\u00e9ation d'Associations Syndicales Libres entre les propri\u00e9taires de fonds situ\u00e9s\ndans la ZAC.\nLa propri\u00e9t\u00e9, la gestion, l'administration, la police et l'entretien de la voirie, des espaces libres, des\naires de jeux, des parkings, des parcs et espaces verts, des r\u00e9seaux de toute nature et\ng\u00e9n\u00e9ralement de tous ouvrages d'\u00e9quipement d'int\u00e9r\u00eat collectif seront assur\u00e9s par le Syndicat Mixte\ndu Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier, conc\u00e9dant, lequel se r\u00e9servera, le cas\n\u00e9ch\u00e9ant, le droit au transfert de tout ou partie de ces responsabilit\u00e9s \u00e0 d'autres collectivit\u00e9s ou aux\nconcessionnaires ad hoc.\nPour assurer ces t\u00e2ches au mieux de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, de celui des propri\u00e9taires et occupants de la\nZAC, le conc\u00e9dant constituera, conform\u00e9ment \u00e0 ses statuts, un conseil consultatif charg\u00e9 de donner,\nen particulier, tous avis pertinents \u00e0 cet \u00e9gard. Ce conseil consultatif pourra comprendre \u00e0 cet effet\nun ou plusieurs membres repr\u00e9sentatifs \u00e9clair\u00e9s selon les th\u00e9matiques rencontr\u00e9es.\n22.2 Centre de vie et de services\nAu cas o\u00f9 un centre de vie et de services serait r\u00e9alis\u00e9 dans la ZAC par le conc\u00e9dant et/ou\nl'am\u00e9nageur, celui-ci pourrait comprendre notamment un b\u00e2timent destin\u00e9 \u00e0 abriter divers services\nd'int\u00e9r\u00eat commun, et plus sp\u00e9cialement: restaurant interentreprises, service m\u00e9dical inter-\nentreprise. etc.\nLe constructeur s'engage \u00e0 ne r\u00e9aliser sur le terrain vendu aucun \u00e9quipement faisant double emploi\navec les \u00e9quipements collectifs du centre de vie, sauf autorisation \u00e9crite de l'am\u00e9nageur et pr\u00e9alable\nau d\u00e9p\u00f4t de la demande de permis de construire.\nARTICLE 23 - ASSURANCES\nTout constructeur devra faire assurer les constructions \u00e9lev\u00e9es sur son terrain \u00e0 une compagnie\nnotoirement solvable et pour leur valeur r\u00e9elle. La police devra contenir une clause d'assurance contre le\nrecours des voisins.\nLe pr\u00e9sent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public.\nARTICLE 24 MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES\nLes dispositions contenues dans le titre Ill du pr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrain, \u00e0\nl'exception de celles relatives aux servitudes (article 20), pourront \u00eatre modifi\u00e9es dans les conditions de\nmajorit\u00e9 pr\u00e9vues par la loi en mati\u00e8re de modification des documents d'un lotissement, sous la r\u00e9serve que\nla majorit\u00e9 en superficie soit calcul\u00e9e, pour l'application du pr\u00e9sent article, d'apr\u00e8s le nombre de m? de\nplancher hors \u0153uvre net que chaque constructeur est autoris\u00e9 \u00e0 construire. Toutefois, les modifications qui\nint\u00e9ressent les services publics distributeurs de fluides ou d'\u00e9nergie devront, en outre, recevoir l'accord\npr\u00e9alable du service concern\u00e9.\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n16/17\n\nARTICLE 25 _ LITIGES SUBROGATION\nLes dispositions contenues dans le titre II] du pr\u00e9sent cahier des charges de cession de terrain feront loi\ntant entre l'am\u00e9nageur et chaque constructeur qu'entre les diff\u00e9rents autres constructeurs.\nL'am\u00e9nageur subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits et actions, de\nfa\u00e7on que tout constructeur puisse exiger des autres l'ex\u00e9cution des dispositions en cause.\nAnnexe 1\nAnnexe 2\nAnnexe 3\nAnnexe 4Lu et approuv\u00e9\nCe CCCLT ne porte que sur le seul lot N\u00b0 1 11\nANNULE ET REMPLACE le CCCLT sign\u00e9\nle 25/11/2024\nA .Montpeflie\nLe ..4 ganvier do 25\nPour le Pr\u00e9fet par d\u00e9l\u00e9gation\nLa Cheffe du service territoire et urbanisme\nEe\nEmilie PERRIER\nAttestation de Surface de plancher de la parcelle c\u00e9d\u00e9e\nCahier des limites de prestations techniques.\nCahier des recommandations architecturales, paysag\u00e8res et environnementales -\nG\u00e9n\u00e9ralit\u00e9s\nCahier des recommandations architecturales, paysag\u00e8res et environnementales \u2014\nPhase 1 zone centrale\nOctobre 2020\nSyndicat Mixte du Parc R\u00e9gional d'Activit\u00e9s Economiques Michel Chevalier\n17/17\n\n\nANNEXE 1 AU CCCLT\n(CCCLT approuv\u00e9 par le Pr\u00e9fet en date du ............cccccsceeeeeenseeeseeneees )\nLOT N\u00b0 11 \u2014 SCI ABP / ONDUPACK\n' Article 1 : En application de l'article L. 311-6 du Code de l'urbanisme et du CCCLT concernant la\nZAC Michel Chevalier au Bosc, il est indiqu\u00e9 ci-apr\u00e9s le nombre de m\u00e9tres carr\u00e9s de surface de\nplancher dont la construction est autoris\u00e9e sur la parcelle c\u00e9d\u00e9e.\nNom de l'acqu\u00e9reur scl ABP / ONDUPACK\nAdresse du terrain c\u00e9d\u00e9 ZAC MICHEL CHEVALIER\nUrbanisme RNU\nR\u00e9f\u00e9rence(s) cadastrale(s) AC 19\nSuperficie du lot 12 379 m?\nSurface de Plancher autoris\u00e9e > REE\nNature du programme Industrie\nConcerne uniquement le lot | 11\nANNULE ET REMPLACE l'annexe 1 sign\u00e9e\nle 25/11/2024\nLu et approuv\u00e9\nA. Me. ntp eer...Le. ofl). amine Le 25\nPour le Pr\u00e9fet par d\u00e9l\u00e9gation\nla cheffe du service territoire et urbanisme\nhr\nEmilie PERRIER\npage 1/1\n\nLe 4yee 3 ing ry\na '\nmr. \u00c0 ER 2 = \u00c0 , CP ea A Se","date":"2025-01-24","first_seen_on":"2025-01-24T17:09:24+00:00","id":"ec6078828cc0d9d40591b499739d68fe55bb66f3442a658ac66e8e58459cfdd3","name":"Recueil n\u00b019 du 24 janvier 2025","pdf_creation_date":null,"pdf_modification_date":"2025-01-24T15:07:20+00:00","timezone":"CET","url":"https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51807/384084/file/2025-01-24-19_Recueil_n%C2%B019_du_24_janvier_2025.pdf"}