{"administration":"pref973","administration_name":"Pr\u00e9fecture de Guyane","content":"GUYANE\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS\nN\u00b0R03-2025-244\nPUBLI\u00c9 LE 26 AO\u00dbT 2025\nSommaire\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire /\nR03-2025-08-25-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du budget\nprimitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral (4 pages) Page 3\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer / Direction de\nl'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique\nR03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue\ndu raccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot (12 pages) Page 8\n2\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de\nl'Animation du Territoire\nR03-2025-08-25-00001\nArr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du budget\nprimitif 2025 de l'office du tourisme du centre\nlittoral\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-08-25-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du\nbudget primitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral 3\nPREFETDE LA GUYANELibert\u00e9\u00c9galit\u00e9Fraternit\u00e9\nARR\u00caT\u00c9 n\u00b0portant r\u00e9glement d'office du budget primitif 2025de l'office du tourisme du centre littoralLE PREFETVU l'article L1612-14, alin\u00e9a 2 du code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales ;VU le d\u00e9cret n\u00b0 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 I'organisation et \u00e0 l'action desservices de l'\u00c9tat, dans les r\u00e9gions et d\u00e9partements ;VU le d\u00e9cret n\u00b02019-894 du 28 ao\u00fbt 2019 relatif \u00e0 l'organisation et aux missions des services de l'\u00c9tat enGuyane;VU le d\u00e9cret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'\u00c9tat dudeuxi\u00e8me grade, en qualit\u00e9 de pr\u00e9fet de la r\u00e9gion Guyane, pr\u00e9fet de la Guyane ;VU le courrier du 3 juin 2025, enregistr\u00e9 au greffe de la chambre le 24 juin 2025, par laquelle le pr\u00e9fet deGuyane a transmis \u00e0 la chambre r\u00e9gionale des comptes Antilles-Guyane le budget primitif 2025 de l'officedu tourisme du centre littoral en application des dispositions de l'article L1612-2 du code g\u00e9n\u00e9ral descollectivit\u00e9s territoriales ;VU l'avis n\u00b0 2025-0029 du 12 ao\u00fbt 2025 de la chambre r\u00e9gionale des comptes des Antilles et de la Guyane,rendu sur le budget primitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral ;Sur proposition de la secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale des services de l'\u00c9tat ;ARR\u00caTE :Article 1\u00b0: Le budget primitif pour l'exercice 2025 de l'office du tourisme du centre littoral est r\u00e9gl\u00e9 etrendu ex\u00e9cutoire conform\u00e9ment aux propositions de la chambre r\u00e9gionale des comptes annex\u00e9es aupr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, \u00e0 hauteur de :1) Pour la section de fonctionnement :\u00b0 726 424 \u20ac pour les d\u00e9penses de fonctionnement ;\u00b0 1093 238 \u20ac pour les recettes de fonctionnement.2) Pour la section d'investissement :* 2759 \u20ac pour les d\u00e9penses d'investissement ;\u00bb 2759 \u20ac pour les recettes d'investissement.Article 2: La ventilation des d\u00e9penses et recettes par sous-chapitres et articles sera assur\u00e9e parl'ordonnateur de l'\u00e9tablissement dans la limite des cr\u00e9dits ouverts par chapitre budg\u00e9taire.Article 3 : La secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale des services de l'\u00c9tat et le pr\u00e9sident de l'office du tourisme du centrelittoral sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 aurecueil des actes administratifs.cayenne;le 9 5 AT 9005Le Pr\u00e9fet,\nAntoine POUSSIER\nR03-2025-08-25-00001\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-08-25-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du\nbudget primitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral 4\nANNEXE 1 \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0SECTION DE FONCTIONNEMENT\u2014 VUE D'ENSEMBLE (en euros arrondis)D\u00e9penses de fonctionnement Proposition CRC Budgetr\u00e9gl\u00e9 par le pr\u00e9fet011 Charges \u00e0 caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral 315 200 315 200012 Charges de personnel 407 400 407 400014 Att\u00e9nuation de produits 0 0016 APA 0 0017 RSA/R\u00e9gularisation RMI 0 065 Autres charges de gestion courante 3 400 3 4006586 Frais de fonctionnement de groupes 0 0d'\u00e9lus66 Charges financieres 0 067 Charges sp\u00e9cifiques 0 Q68 Dotations aux amortissements, 0 Qd\u00e9pr\u00e9ciations, provisions023 Virement \u00e0 la section d'investissement 424 424042 Op\u00e9r. ordre de transferts entre sections 0 0043 Op\u00e9r. ordre de transferts int\u00e9rieur de 0 0, sectionsD002 _ R\u00e9sultat report\u00e9 ou anticip\u00e9 0 0Total 726 424 726 424Recettes de fonctionnement Proposition CRC Budgetr\u00e9gl\u00e9 par le pr\u00e9fet013 Att\u00e9nuations de charge 0 0016 APA 0 0017 RSA/R\u00e9gularisation RMI 0 070 Produits services, domaines et ventes 0 073 Imp\u00f4ts et taxes 0 0731 Fiscalit\u00e9 locale 0 074 Dotation et participation 806 924 806 92475 Autres produits de gestion courante 0 076 Produits financiers 0 077 Produits sp\u00e9cifiques 0 078 Reprises sur provisions semi-budg\u00e9taires O 0042 Op\u00e9r. ordre de transferts entre sections 0 0043 Op\u00e9r. ordre de transferts int\u00e9rieurs de 0 0sectionsROO2 _ R\u00e9sultat report\u00e9 ou anticip\u00e9 286 315 286 315Total 1093 238 1093 238\nVu pour \u00eatre annex\u00e9 \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0\nAntoine P\nLe Pr\u00e9fet\nSSIER\nR03-2025-08-25-00001\nR03-2025-08-25-00001\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-08-25-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du\nbudget primitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral 5\nANNEXE 2 \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0SECTION D'INVESTISSEMENT \u2014 VUE D'ENSEMBLE (en euros arrondis)D\u00e9penses d'investissement Proposition CRC |Budgetr\u00e9gl\u00e9 par le pr\u00e9fet018 RSA o 020 Immobilisations incorporelles (sauf 204) O O204 Subventions d'\u00e9quipement vers\u00e9es ) 0 ) 021 __ Immobilisations corporelles 1  2759\u2014 . 275922 __ Immobilisations re\u00e7ues en affectation B 0 023 Immobilisations en cours (sauf 2324) I  0  010 Dotations, fonds diversetr\u00e9serves _  0 013 Subventions d'investissement __ 0 016 Emprunts et dettes assimil\u00e9es 0  018 Compte de liaison affectation \u00e0 0  _ - 026 _ Participations et cr\u00e9ances rattach\u00e9es \u00e0 des part. _ _@ __ - 027 _ Autres immobilisations _ 0 __ 045 Op\u00e9rations pour compte de tiers IR E E 0 _0040 _ Op\u00e9rations ordre de transfert entre sections 0  _ _0041 _ Op\u00e9rations patrimoniales 0\u2014  -0D001 Solde d'ex\u00e9cution n\u00e9gatif report\u00e9 ou anticip\u00e9 0  OTotal 2 759 2759Recettes d'investissement Proposition CRC |Budgetr\u00e9gl\u00e9 par le pr\u00e9fet018 RSA == 0 913 Subventions d'investissement (hors 138) 0 ) 016 Emprunts et dettes assimil\u00e9es (hors 16 449,165, O O20_ Immobilisations incorporelles WL A 0 _ A 0204 Subventions d'\u00e9quipementre\u00e7ues 0 021 Immobilisations corporelles -  0 02:;_2;_'_:';:':_.Immoblllsatlonvs'rei;ues en affectatlon T \u00ca)v :23 Immobilisations en cours es E . 0 _ 010 Dotations fonds divers et r\u00e9serves A 0 . 01068 Exc\u00e9dents de fonctionnement capltallse _ 0 0138 _'_Autres subventions d'inv. non transferables 0 018 Compte de liaison affectationa.. o 026 Participation et cr\u00e9ances rattachees\u00e0 des 0 O__ participations ) e27 _ Autres |mmob|l|sat|ons flnanCIeres 0 0024 Produis des cessions 0 045 Operatlons pour compte de tiers 0 0021 Virement de la section de fonctionnement 424 424040 Op\u00e9r. Ordre de transferts ehtresectlons 0 Q041 'Operatlons patnmonlales O 0RO01 Solde d'ex\u00e9cution report\u00e9 ou ant|C|pe 2 335 2335Total 2 759 2 759Vu pour \u00e9tre annex\u00e9 \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0Le pr\u00e9fet\nAntoine POUSSIER\nR03-2025-08-25-00001\nR03-2025-08-25-00001\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-08-25-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du\nbudget primitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral 6\nANNEXE 3 \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0BALANCE G\u00c9N\u00c9RALEDU BUDGET (en euros arrondis) -D\u00e9penses 726 424 726 424Recettes 1093 238 1093 238R\u00e9sultat 366 814 366 814\nD\u00e9penses | 2 759 2 759Recettes | 2759 2 759R\u00e9sultat\nVu pour \u00eatre annex\u00e9 a l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b0Le pr\u00e9fet\n\"Antoine POUSSIER\nR03-2025-08-25-00001R03-2025-08-25-00001\nDirection G\u00e9n\u00e9rale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-08-25-00001 - Arr\u00eat\u00e9 portant r\u00e8glement d'office du\nbudget primitif 2025 de l'office du tourisme du centre littoral 7\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer\nR03-2025-08-22-00010\nAP portant approbation de projet d'ouvrage en\nvue du raccordement \u00e9lectrique de la centrale\ndu Larivot\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 8\nPREFETDE LA GUYANEL_t'bert\u00e9Egalit\u00e9Fraternit\u00e9\nARRETE n\u00b0portant approbation de projet d'ouvrage en vue du raccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot\nLE PREFETVU le Code de I'\u00e9nergie et notamment ses articles L.323-11 \u00e0 L.323-13, R.323-23 \u00e0 R.323-39 et R.323-43 \u00e0R.323-48;VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L122-1, L123-19 et R123-46-1, L.211-1 et suivants,L.214-1 \u00e0 L.214-6 et L.411-1 et suivants ;VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article R.425-29-1 ;VU le d\u00e9cret du 29 avril 2004 modifi\u00e9 relatif aux pouvoirs des pr\u00e9fets, \u00e0 l'organisation et \u00e0 l'action desservices de l'\u00c9tat dans les r\u00e9gions et d\u00e9partements ;VU le d\u00e9cret du 28 ao\u00fbt 2019 relatif \u00e0 l'organisation et aux missions des services de l'\u00c9tat en Guyane ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'\u00c9tat en Guyane ;VU le d\u00e9cret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'\u00c9tat dudeuxi\u00e8me grade, en qualit\u00e9 de pr\u00e9fet de la r\u00e9gion Guyane, pr\u00e9fet de la Guyane ;VU le d\u00e9cret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale desservices de l'\u00c9tat, responsable de la coordination des politiques publiques aupr\u00e9s du pr\u00e9fet de la r\u00e9gionGuyane;VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 24 juillet 2025 portant renouvellement de la nomination de M. Ivan MARTIN,directeur g\u00e9n\u00e9ral des territoires et de la mer ;VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 15 mai 1986, \u00ab fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures deprotection des mammif\u00e8res repr\u00e9sent\u00e9s dans le d\u00e9partement de la Guyane \u00bb ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 9 avril 2001 relatif \u00e0 la liste des esp\u00e8ces v\u00e9g\u00e9tales prot\u00e9g\u00e9es en r\u00e9gion Guyane ;VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 25 mars 2015, \u00ab fixant la liste des oiseaux repr\u00e9sent\u00e9s dans le d\u00e9partement de laGuyane prot\u00e9g\u00e9s sur I'ensemble du territoire et les modalit\u00e9s de leur protection \u00bb ;VU l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles repr\u00e9sent\u00e9s dans led\u00e9partement de la Guyane prot\u00e9g\u00e9s sur l'ensemble du territoire national et les modalit\u00e9s de leurprotection ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 7 ao\u00fbt 2006 modifiant l'arr\u00eat\u00e9 du 11 septembre 2003 portant application du d\u00e9cret n\u00b0 96-102du 2 f\u00e9vrier 1996 et fixant les prescriptions g\u00e9n\u00e9rales applicables aux sondage, forage, cr\u00e9ation de puits oud'ouvrage souterrain soumis \u00e0 d\u00e9claration en application des articles L. 214-1 \u00e0 L. 214-6 du code del'environnement et relevant de la rubrique 11.0 de la nomenclature annex\u00e9e au d\u00e9cret n\u00b0 93-743 du 29 mars1993 modifi\u00e9\n12\nR03-2025-08-22-00010\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 9\nVU l'arr\u00eat\u00e9 du 29 ao\u00fbt 2022 portant approbation du sch\u00e9ma directeur d'am\u00e9nagement et de gestion deseaux (SDAGE) du bassin de Guyane (2022-2027) et arr\u00e9tant le programme pluriannuel de mesurescorrespondant ;VU l'arr\u00eat\u00e9 du 25 mai 2024 portant d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e0 Madame Florence GHILBERT, secr\u00e9taireg\u00e9n\u00e9rale des services de l'Etat en Guyane ;VU les dossiers de demandes et arr\u00eat\u00e9s concernant le projet de centrale thermique du Larivot portant sur :- autorisation environnementale (D.D.A.E)- autorisation d'exploiter une canalisation de transport (D.A.C.E)- demande de d\u00e9claration d'utilit\u00e9 publique (D.U.P)- d\u00e9claration de projet (D.P) pour mise en compatibilit\u00e9 du PLU de Matoury;VU le dossier d'EDF, gestionnaire de r\u00e9seau d'\u00e9lectricit\u00e9, en date du 20 f\u00e9vrier 2025, portant demanded'approbation de projet d'ouvrage en vue de la construction de lignes \u00e9lectriques a\u00e9riennes de 90 000 voltsainsi que la construction de lignes \u00e9lectriques souterraines de 90 000 volts pour le raccordement au r\u00e9seau\u00e9lectrique de la centrale et portant actualisation de l'\u00e9tude d'impact du projet au sens de l'article L122-1 duCode de l'environnement ;VU la consultation des maires et des services du 26 f\u00e9vrier 2025 au 26 mars 2025 conform\u00e9ment auxdispositions de l'article R.323-25 du code de l'\u00e9nergie;VU l'avis favorable de la CTG en date du 26 mars 2025 exprimant le souhait que les travaux pr\u00e9vus sur laRD19 et RD191 pour l'enfouissement de la ligne \u00e9lectrique 90 000 volts soient effectu\u00e9s concomitamment \u00e0ceux de I'implantation des canalisations pour le transport des biocarburants r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 EDF PEI ;VU le courrier de la DGTM en date du 27 mars 2025 reprenant l'avis favorable du service gestionnaire de laRoute Nationale 1 et rappelant la n\u00e9cessit\u00e9 d'\u00e9changes r\u00e9guliers avec le gestionnaire de la route nationale ;VU la saisine de l''inspection g\u00e9n\u00e9rale du d\u00e9veloppement durable (IGEDD) en date du 3 avril 2025 ;VU le dossier de d\u00e9claration au titre de la loi sur l'eau d\u00e9pos\u00e9 le 14 avril 2025 sur la plateforme GUN Env sousle num\u00e9ro IOTA 0100038392 pour le raccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot port\u00e9 par EDF au titredes rubriques 2230 et 3310 de la nomenclature loi sur l'eau pr\u00e9vue aux articles L.214-1 \u00e0 L.214-6 du code del'environnement ;VU l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b022 en date du 22 avril 2025 portant permission de voirie sur la RN1 pour une dur\u00e9ede deux ans ;VU l'avis d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 de l'IGEDD en date du 26 juin 2025 pour un avis attendu le 03 juin 2025 ;VU le m\u00e9moire en r\u00e9ponse d'EDF \u00e0 titre informatif en date du 11 juillet 2025 ;VU l'accomplissement des formalit\u00e9s d'affichage de l'avis de lancement de participation du public par voie\u00e9lectronique (PPVE) le 26 juin 2026, r\u00e9alis\u00e9 au sein de la mairie de Matoury, au sein de l'autorit\u00e9administrative, ainsi que sur le lieu des travaux ;VU l'accomplissement des formalit\u00e9s de publication sur le site internet de la pr\u00e9fecture ;VU les publications de cet avis dans les journaux Guyaweb et l'Apostille le 26 juin 2025 et dans la pressepapier du journal l'Apostille le 27 juin 2025 ;VU la PPVE organis\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 l'article L123-19 du code de l'environnement du 11 juillet 2025 au 10ao\u00fbt 2025 inclus ;CONSID\u00c9RANT la synth\u00e8se de !a PPVE publi\u00e9e au format num\u00e9rique sur le site de la pr\u00e9fecture et qu'il n'y apas eu d'avis \u00e9mis par le public sur le projet de raccordement \u00e9lectrique de la centrale durant la dur\u00e9e de 30jours de la PPVE;\n212\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 10\nCONSIDERANT que le dossier d'\u00e9tude d'impact pr\u00e9sentant des mesures d'\u00e9vitement et de r\u00e9duction apermis d'exempter le projet du d\u00e9p\u00f4t d'un dossier de d\u00e9rogation du fait de l'absence d'impacts r\u00e9siduelssur les esp\u00e8ces ;CONSID\u00c9RANT l'accord tacite de la police de l'eau en date du 25 juin 2025 \u00e0 la d\u00e9claration loi sur l'eaunum\u00e9ro I0TA 0100038392 ;CONSID\u00c9RANT les mesures d''\u00e9vitement, de r\u00e9duction et de compensation propos\u00e9es dans le dossierd'\u00e9tude d'impact consultable sur le site https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/CONSID\u00c9RANT qu'il est n\u00e9cessaire d'assurer le suivi de la mise en \u0153uvre des mesures afin de maintenirdans un \u00e9tat de conservation favorable, les populations des esp\u00e8ces prot\u00e9g\u00e9es, dans leur aire de r\u00e9partitionnaturelle;CONSIDERANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consult\u00e9s dans le d\u00e9laiimparti, leurs avis sont r\u00e9put\u00e9s donn\u00e9s ;CONSID\u00c9RANT que les conditions l\u00e9gales de d\u00e9livrance de l'autorisation sont r\u00e9unies ;SUR proposition du directeur g\u00e9n\u00e9ral des territoires et de la mer ;ARR\u00caTE :Article 1* _: Le projet d'ouvrage qui pr\u00e9voit la construction de lignes a\u00e9riennes de 90 000 volts ainsi que laconstruction de lignes \u00e9lectriques souterraines de 90 000 volts pour le raccordement au r\u00e9seau \u00e9lectriquede la centrale du Larivot sur la commune de Matoury, est approuv\u00e9.En application de l'article R. 425-29-1 du code de l'urbanisme, la pr\u00e9sente approbation dispense l'ouvrage depermis de construire.En application de l'article R 323-26 du code de l'\u00e9nergie, la pr\u00e9sente approbation vaut approbation duprojet de d\u00e9tail.Cette approbation est d\u00e9livr\u00e9e sans pr\u00e9judice des autres l\u00e9gislations et r\u00e9glementations applicables.Article 2 : Les travaux seront r\u00e9alis\u00e9s dans le respect des engagements figurant dans les r\u00e9ponses d'EDF auxconsultations administratives ou dans les autres documents fournis par EDF en lien avec l'instruction del'approbation du projet d'ouvrage (APO) et l'actualisation de l'\u00e9tude d'impact.Les travaux sont ex\u00e9cut\u00e9s sous la responsabilit\u00e9 d'EDF, conform\u00e9ment au projet approuv\u00e9, et dans lerespect de la r\u00e9glementation en vigueur et notamment l'arr\u00eat\u00e9 du 17 mai 2001 fixant les conditionstechniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'\u00e9nergie \u00e9lectrique.La ligne sera construite conform\u00e9ment aux r\u00e8gles d'urbanisme applicables.L'exploitant doit \u00e9galement, conform\u00e9ment \u00e0 l'article R.323-29 du code de l'\u00e9nergie, enregistrer la pr\u00e9sencedes ouvrages dans son Syst\u00e8me d'Information G\u00e9ographique.Article 3 : En vertu de l'article 4 de l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 dud\u00e9cret n\u00b02011-1697 du 1 d\u00e9cembre 2011 relatif aux ouvrages des r\u00e9seaux publics d'\u00e9lectricit\u00e9 et des autresr\u00e9seaux d'\u00e9lectricit\u00e9 et au dispositif de surveillance et de contr\u00f4le des ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques, le projetn'est pas soumis aux plans de contr\u00f4le et de surveillance.En cas de modifications de la ligne (renforcement, augmentation du nombre de circuits, modification de lag\u00e9om\u00e9trie de la ligne...), d'\u00e9volutions susceptibles d'augmenter l'exposition des personnes situ\u00e9es dans lesbandes d'exposition, ou apr\u00e8s la remise en service \u00e0 la suite d'un arr\u00eat prolong\u00e9 d'une dur\u00e9e de deux ans ouplus, de nouvelles mesures d'exposition du public aux champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques (CEM) devront \u00eatreeffectu\u00e9es.Article 4 : Forage dirig\u00e9 sous le cours d'eau (ligne souterraine Balata \u2014 Malouin)\n3h2\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 11\nLe ma\u00eetre d'ouvrage s'engage \u00e0 fournir au service en charge de la police de l'eau, une note d\u00e9taill\u00e9e sur led\u00e9roulement du forage dirig\u00e9 (emplacement des Puits, essais, type de foreuse, dispositions pr\u00e9ventives deprotection ou mesures mises en place pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zonesrivulaires pendant et apres les travaux et pour r\u00e9duire les risques de pollution accidentelles, dur\u00e9e du forage,traitement des eaux et de r\u00e9sidus de forage, \u00e9vacuation des boues de forage...) au moins 15 jours avant led\u00e9marrage des travaux.Un rapport final de conduite et de conformit\u00e9 de I'op\u00e9ration est transmis au service en charge de la policede l'eau \u00e0 la DGTM de Guyane au plus tard 30 jours apr\u00e8s la fin des travaux de forage dirig\u00e9.Les travaux de forage dirig\u00e9 sont r\u00e9alis\u00e9s, en saison s\u00e8che (ao\u00fbt \u00e0 novembre), dans de bonnes conditions des\u00e9curit\u00e9 et de pr\u00e9cision par une entreprise sp\u00e9cialis\u00e9e et \u00e9quip\u00e9e de mat\u00e9riel adapt\u00e9.Le service en charge de la police de l'eau, est inform\u00e9 au moins 15 jours avant, par courrier ou par courriel,de la date de d\u00e9but et de fin des travaux de forage.Article 5 : Protection des ressources en eau et des milieux aquatiquesAvant tout d\u00e9marrage de travaux, le ma\u00eetre d'ouvrage propose les emplacements d\u00e9finitifs des points derejet, pour visa, au service en charge de la Police de l'eau et de la Nature de la DGTM de Guyane.Pendant la totalit\u00e9 de la phase des travaux, une surveillance de la turbidit\u00e9 sera effectu\u00e9e en aval imm\u00e9diatde chaque rejet dans un foss\u00e9 ou un cours d'eau. Le protocole d'auto-surveillance sera soumis \u00e0 validationaupr\u00e8s du service de la Police des eaux ;- Origine et r\u00e9glementation des approvisionnements en eau :les pr\u00e9l\u00e8vements d'eau en milieu naturel, non li\u00e9s \u00e0 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,ou aux travaux de drainage ne sont pas autoris\u00e9s.- Conception et gestion des r\u00e9seaux et points de rejet :aucun rejet dans le milieu naturel n'est autoris\u00e9 sans traitement pr\u00e9alable pour les eaux autres que cellesexclusivement pluviales, et ceux pour tout \u00e9v\u00e8nement pluvial inf\u00e9rieur ou \u00e9gale \u00e0 la centennale.\u00ab Points de rejet :le ma\u00eetre d'ouvrage est en mesure de distinguer les diff\u00e9rentes cat\u00e9gories d'effluents suivantes :1. les eaux exclusivement pluviales, non susceptibles d'\u00e9tre pollu\u00e9es ;2. les eaux pluviales susceptibles d'\u00eatre pollu\u00e9es (exemple : eaux des surfaces de parking) ;3. les eaux r\u00e9siduaires.* Conception, am\u00e9nagement et \u00e9quipement des ouvrages de rejet :les dispositifs de rejet des effluents sont am\u00e9nag\u00e9s de mani\u00e8re \u00e0 r\u00e9duire autant que possible la perturbationapport\u00e9e au milieu r\u00e9cepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau \u00e0 proximit\u00e9imm\u00e9diate et \u00e0 I'aval de celui-ci. ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans lemilieu r\u00e9cepteur.- Gestion des eaux en p\u00e9riode de chantier :- le ma\u00eetre d'ouvrage met en place un dispositif de collecte, de d\u00e9cantation et de traitement des eaux(foss\u00e9s, noues, bassin de d\u00e9cantation, pi\u00e8ge \u00e0 s\u00e9diments, \u00e9quipements...) afin de lutter contrel'\u00e9rosion, g\u00e9rer la modification des \u00e9coulements, traiter les s\u00e9diments et autres pollutions avant rejetdans le milieu r\u00e9cepteur, et aussi \u00e9viter tout d\u00e9g\u00e2t sur les personnes et les biens avoisinants ;\u00ab les ouvrages provisoires de gestion des eaux pluviales et les points de rejet font l'objet d'unesurveillance et d'un entretien r\u00e9gulier durant toute la phase travaux y compris durant les p\u00e9riodes defermetures du chantier ;\u00ab |a continuit\u00e9 des chemins hydrauliques est assur\u00e9e pendant les travaux.- Surveillance des eaux de surface en phase travaux :le p\u00e9titionnaire fait proc\u00e9der \u00e0 l'analyse des eaux de surface dans les conditions suivantes :\naf12\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 12\np ) Code SANDRE Points de Fr\u00e9quence Transmission desaram\u00e8tre 4mesures r\u00e9sultats / analyses\npH 1302 |Hydrocarbures 7009 |totaux :Conductivit\u00e9 !1303Mati\u00e8res en 25 Mensuelle pendant la | Mensuelle pendantsuspension ; 1305 F phase de travaux puis | la p\u00e9riode detotales \u00cb ; Tous mensuelle pendant travaux (sauf! trois mois apr\u00e8s anomalie qui doitpco Lo - ach\u00e9vement des \u00eatre signal\u00e9eDBO5 ! 4313 travaux imm\u00e9diatement)Phosphoretotal 1350Azote global | 1551| Conductivit\u00e9 | 1303 |Les points de mesure seront g\u00e9or\u00e9f\u00e9renc\u00e9s (RGFG 95 UTM 22 Nord) et serviront de r\u00e9f\u00e9rence pour lespr\u00e9l\u00e8vements futurs.Article 6 : Mesures d'\u00e9vitementM.EV.01 : \u00c9vitement d'une population d'Ouratea cardiospermaLe raccordement a \u00e9t\u00e9 d\u00e9vi\u00e9 vers l'est, avec la mise en place d'une ligne a\u00e9rienne afin d'\u00e9viter les impacts ausol et ainsi de traverser la zone o\u00f9 se trouve la population d'Ouratea cardiosperma. Le raccordement passeen cons\u00e9quence, \u00e0 65 m\u00e8tres de la station d'Ouratea cardiosperma.M.EV.02 : \u00c9vitement de la travers\u00e9e du marais\u00c9vitement du marais \u00e0 fort int\u00e9r\u00eat patrimonial au niveau de la crique Fouill\u00e9 : le d\u00e9roulage de la c\u00e2blette sefait \u00e0 partir de la piste existante qui relie les pyl\u00f4nes 12 et 13 et permet d'\u00e9viter le remblaiement de la zonede marais. Entre les pyl\u00f4nes 13 et 17, une piste de 3 m\u00e8tres de largeur est cr\u00e9\u00e9e le long de la RN1, juxtapos\u00e9e\u00e0 la bande d'arr\u00eat d'urgence, un habitat d\u00e9j\u00e0 anthropis\u00e9 ;Article 7 : Mesures de r\u00e9ductionArticle 71 : Mesures sp\u00e9cifiques au milieu naturelArticle 711 : phase conceptionM.RE.01 : R\u00e9duction de l'emprise du raccordement sur les milieux sensiblesR\u00e9duction de l'emprise du projet sur les milieux sensibles : les liaisons souterraines ont \u00e9t\u00e9 favoris\u00e9es lorsquecela \u00e9tait possible afin de limiter l'emprise travaux. Apr\u00e8s la fin des travaux, la v\u00e9g\u00e9tation reprendra sur lesanciennes zones naturelles ce qui permettra \u00e9galement la recolonisation par la faune. Les tranch\u00e9es serontfaites principalement sous chauss\u00e9e, r\u00e9duisant ainsi les emprises sur les habitats naturels afin de favoriser larepousse sur la zone impact\u00e9e ;Article 71.2 : phase travauxM.RE.02 : Phasage des travaux pour r\u00e9duire les impactsLe phasage des travaux les plus impactants (d\u00e9friche, d\u00e9blayage, enterrement de la ligne, construction despyl\u00f4nes......) en saison s\u00e8che permet de limiter les risques de destruction de nids ou de juv\u00e9niles (avifaune etbatrachofaune). Un phasage en saison s\u00e8che permet de limiter l'exposition de la terre mise \u00e0 nu aux fortespluies. Des ouvrages temporaires (foss\u00e9s p\u00e9riph\u00e9riques \u00e9quip\u00e9s de filtres \u00e0 paille) seront n\u00e9anmoinsn\u00e9cessaires pour limiter la migration de particules fines vers les habitats humides. Certains travaux au niveaude la ligne souterraine auront lieu en saison des pluies, notamment pour l'entr\u00e9e en coupure Balata-Malouin.M.RE.03 : Balisage de la flore remarquable avant les travauxLes populations d'esp\u00e8ces remarquables identifi\u00e9es sur les abords des zones des travaux sont balis\u00e9es enamont des travaux afin de pr\u00e9venir toute destruction par un \u00e9cologue. Les individus d'esp\u00e8ces arbor\u00e9es\n52\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 13\nidentifi\u00e9es\u00e0 proximit\u00e9 de l'emprise (jusqu'a 15 m\u00e9tres) sont balis\u00e9s pour les esp\u00e8ces suivantes: Ourateacardiosperma, Crudia tomentosa, Aristolochia stahelii, Matelea cremersii, Rosenbergiodendron densiflorum,Astrocaryum murumuru. Les agents de terrain de la ma\u00eetrise d'\u0153uvre et de la ma\u00eetrise d'ouvrage sont form\u00e9set sensibilis\u00e9s \u00e0 l'identification de ces esp\u00e8ces. Si un individu d'esp\u00e8ces cit\u00e9es plus haut est contact\u00e9 dans lecadre des travaux et sur l'emprise projet, la police de l'eau et de la nature devra en \u00eatre inform\u00e9e et un pland'action devra \u00eatre propos\u00e9.M.RE.O5 : Lutte contre les esp\u00e9ces exotiques envahissantesLes \u00e9quipes de chantiers seront form\u00e9es \u00e0 la probl\u00e9matique des esp\u00e8ces exotiques envahissantes, auxtechniques sp\u00e9cifiques d'abattage et de destruction et devront porter une attention particuli\u00e8re \u00e0 ne pasdiss\u00e9miner de graines.La formation d\u00e9di\u00e9e devra \u00eatre suivie par chaque chef de chantier, et des r\u00e9unions de sensibilisationdevront \u00eatre organis\u00e9es avec tout le personnel (protocole GEPOG). Ces r\u00e9unions avec les agents sur lestechniques d'\u00e9radication des EEE peuvent \u00eatre organis\u00e9es par des prestataires externes ou par les chefs dechantier pr\u00e9alablement form\u00e9s et concernent notamment l'Acacia mangium. En cas de renouvellementd'\u00e9quipe, les formations doivent \u00eatre \u00e0 nouveau dispens\u00e9es.L'intervention d'un \u00e9cologue se fera en d\u00e9but de chantier (pour sensibiliser) \u00e0 chaque emplacement depyl\u00f4ne, et il y aura \u00e9galement l'intervention d'un \u00e9cologue en cours de chantier pour contr\u00f4ler.Article 71.3 : phase exploitationM.RE.04: R\u00e9duction des risques de collision et d'\u00e9lectrocution pour la faune volanteDes balises spirales jaunes sont install\u00e9es sur les lignes \u00e9lectriques tous les 10 m\u00e8tres afin de r\u00e9duire le risquede collision. Des d\u00e9flecteurs\u00e0 clapet pourront \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s.Un suivi sera mis en place pour voir l'efficacit\u00e9 de la mise en place des dispositifs de visibilit\u00e9 sur les cort\u00e8gesguyanais.Les c\u00e2bles \u00e9lectriques seront espac\u00e9s de plus de 3 m\u00e8tres.Un accompagnement de la mesure M.RE.05 relative \u00e0 la lutte contre les esp\u00e8ces exotiques envahissantesdevra \u00e9galement \u00eatre assur\u00e9._Article 7.2. : Mesures g\u00e9n\u00e9rales et concernant le milieu physique et humain (phase travaux)MR. 1. Adaptation du planning de travaux, dur\u00e9e de chantier et horaires de travailLes p\u00e9riodes de travaux ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9finies afin de respecter :- les contraintes du milieu naturel : p\u00e9riode de travaux adapt\u00e9e aux fen\u00eatres environnementales les moinsimpactantes pour la faune et la flore: phasage des travaux en saison s\u00e8che pour limiter les risques dedestruction de nids ou de juv\u00e9niles et l'apport de mati\u00e8res en suspension et mise en place d'ouvragestemporaires (foss\u00e9s p\u00e9riph\u00e9riques, dispositifs de filtration, etc.) pour limiter le risque de pollution de milieuhumide r\u00e9cepteur;- les riverains : Les travaux auront lieu en journ\u00e9e pour respecter le cadre de vie des riverains et limiter les\u00e9ventuelles nuisances visuelles.Des ajustements pourront n\u00e9anmoins \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s pour certaines cat\u00e9gories de travaux ou selon le secteurou le site.Si des travaux devaient tout de m\u00eame \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s de nuit, un \u00e9clairage adapt\u00e9 \u00e0 la circulation sur les RD191et 19 ainsi que sur la RN1 sera mis en place en accord avec les services de |'\u00e9tat.MR. 2. D\u00e9finition pr\u00e9cise et r\u00e9duction au maximum des zones de chantier et des pistesd'acces- L'ensemble des activit\u00e9s li\u00e9es aux am\u00e9nagements des deux raccordements (y compris les d\u00e9blais, sites destockage de mat\u00e9riels et d'engins, bases vie, ...) devront \u00eatre incluses au sein des emprises de chantier ;- un plan de circulation sera arr\u00eat\u00e9 par l'entreprise, en accord avec le ma\u00eetre d'ouvrage et la maitrise d'\u0153uvreet en concertation avec un \u00e9cologue, afin de d\u00e9limiter les axes de circulation qui pourront \u00eatre utilis\u00e9s. Lesaires de retournement des engins devront \u00eatre pr\u00e9vues dans ce plan de circulation afin d'\u00e9viter touteman\u0153uvre sur les milieux (naturels et agricoles) conserv\u00e9s ;- I'ensemble des aires d'installation de chantier et des zones de travaux sera cl\u00f4tur\u00e9 et une signalisationclaire et mise \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8rement sera pr\u00e9vue pour \u00e9viter tous risques d'accident avec les riverains etusagers;- la terre v\u00e9g\u00e9tale d\u00e9cap\u00e9e sera entrepos\u00e9e durant toute la dur\u00e9e des travaux sur une aire de stockaged\u00e9di\u00e9e. La zone de chantier et d'installation base vie sera remise en \u00e9tat en fin de travaux ;- concernant le raccordement Balata-Malouin, afin de limiter les longueurs de route impact\u00e9es, la lignesouterraine sera pos\u00e9e avec un phasage progressif. Les travaux du raccordement souterrain seront r\u00e9alis\u00e9s\n6/12\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 14\npar trongon et demi-chauss\u00e9e afin de ne pas couper la circulation sur la RD191 et 19. Une circulationaltern\u00e9e sera mise en ceuvre.MR. 3. Etanch\u00e9it\u00e9 des zones de parkingLa ou les zone(s) de parking non existante(s) qui seront cr\u00e9\u00e9e(s) pour les travaux sera(ont) \u00e9tanch\u00e9ifi\u00e9e(s) parune membrane synth\u00e9tique qui sera retir\u00e9e en fin de chantier.MR. 4. Limiter les nuisances sonores li\u00e9es au chantier- Le choix des horaires et le plan de circulation seront d\u00e9finis afin de limiter les nuisances sonores li\u00e9es \u00e0 lacirculation. Les mesures concerneront :\u00ab _ Une limitation des travaux dans le temps ;\u00ab un d\u00e9roul\u00e9 des travaux en journ\u00e9e uniquement ;- Un respect des normes d'insonorisation des engins et mat\u00e9riels de chantier ;- les engins de chantier devront r\u00e9pondre aux normes en vigueur, demandant notamment de respecter desniveaux de bruit admissibles de certains engins de chantier (pelles hydrauliques, chargeuses), conform\u00e9ment\u00e0 la l\u00e9gislation en vigueur.MR. 5. Application du protocole \u00ab Chantier propre \u00bbL'atteinte au paysage du chantier est temporaire. Elle sera att\u00e9nu\u00e9e par l'application d'une charte \u00ab chantierpropre \u00bb,qui sera mise en place par l'entreprise de travaux :\u00bb maintien des voiries en \u00e9tat de propret\u00e9 permanent : une attention particuli\u00e8re sera apport\u00e9e aunettoyage r\u00e9gulier des voiries et du site en g\u00e9n\u00e9ral tout au long du chantier ;* le nettoyage r\u00e9gulier et l'arrosage/brumisation seront effectu\u00e9s lorsque n\u00e9cessaire pendant toute ladur\u00e9e du chantier. Des dispositifs de nettoyage des roues des camions seront mis en place au niveaudes entr\u00e9es de voiries publiques sensibles. En outre, les bas-c\u00f4t\u00e9s des voies et les chauss\u00e9es serontnettoy\u00e9s par les entreprises.MR. 6. Limiter les \u00e9missions de polluants atmosph\u00e9riques- Les camions et les engins de chantier seront conformes \u00e0 la r\u00e9glementation en vigueur concernant les\u00e9missions de gaz d'\u00e9chappement : le carburant utilis\u00e9 sera pr\u00e9f\u00e9rentiellement le carburant le moinspolluant ;- le nombre de d\u00e9placements et temps d'attente des engins et des camions pour le transport des mat\u00e9riaux,les itin\u00e9raires et les conditions de leurs parcours seront optimis\u00e9s au maximum ;- le ma\u00eetre d'ceuvre informera ses ouvriers sur la n\u00e9cessit\u00e9 d'\u00e9viter toute consommation superflue decarburant (couper le contact des engins d\u00e8s que possible) ;- en cas d'\u00e9mission de poussi\u00e8res trop importante en raison des conjonctures climatiques : temps tr\u00e9s sec etvent fort, un arrosage des sols sera effectu\u00e9. La quantit\u00e9 d''eau utilis\u00e9e sera limit\u00e9e mais suffisante pour\u00e9viter les poussi\u00e8res, la mise en place de r\u00e9serves d'eau dans cet objectif pourra \u00eatre d\u00e9ploy\u00e9e.MR. 7. Gestion des d\u00e9chets de chantier- Les d\u00e9chets produits par le chantier seront stock\u00e9s dans des contenants sp\u00e9cifiques, si besoin surr\u00e9tention en effectuant Un tri selon la nature des d\u00e9chets. Tout d\u00e9p\u00f4t sauvage sera interdit ;- UN plan d'\u00e9limination des d\u00e9chets de chantier sera r\u00e9alis\u00e9 par l'entreprise. Cette derni\u00e8re devra conserveret fournir au ma\u00eetre d'ouvrages les bordereaux d'\u00e9limination des d\u00e9chets.MR. 8. Stockage des produits dangereux sur des espaces d\u00e9di\u00e9s, adapt\u00e9s et ferm\u00e9sTous les bidons contenant un produit (produits dangereux, produits d'entretien des engins...) seront rang\u00e9sdans un local adapt\u00e9 et \u00e9quip\u00e9 d'un syst\u00e8me de r\u00e9tention ad\u00e9quat, dans des zones ferm\u00e9es en dehors desheures de fonctionnement du chantier afin d'\u00e9viter tout risque d'intrusion et de pollution suite \u00e0 un acte demalveillance. Le sol sur lesquels ces dispositifs seront entrepos\u00e9s ne devra pas \u00eatre Un sol nu, mais Un solimperm\u00e9abilis\u00e9. Les zones de chantier seront par ailleurs interdites au public.MR. 9. R\u00e9cup\u00e9ration des eaux us\u00e9esEn cas d'vtilisation d'installations fixes, les locaux de chantier seront \u00e9quip\u00e9s d'un dispositif de fosses\u00e9tanches pour la r\u00e9cup\u00e9ration des eaux us\u00e9es et de toilettes chimiques et seront vidang\u00e9s aussi souvent quen\u00e9cessaire.MR. 10. Encadrement des op\u00e9rations d'entretien des engins- Le mat\u00e9riel et les engins feront l'objet d''une maintenance pr\u00e9ventive portant en particulier sur l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9des r\u00e9servoirs et des circuits de carburants et de lubrifiants : ils seront soumis \u00e0 Un entretien r\u00e9gulier tr\u00e8sstrict, de mani\u00e8re \u00e0 diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture de flexibleou fuite d'un r\u00e9servoir d'un engin par exemple) ;\n712\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 15\n- les op\u00e9rations d'entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront r\u00e9alis\u00e9es sur des aires\u00e9tanches am\u00e9nag\u00e9es (exemple : bache \u00e9tanche) et munies d'un d\u00e9shuileur. Les d\u00e9shuileurs seront cur\u00e9s d\u00e8sque n\u00e9cessaire et les produits de curage seront \u00e9vacu\u00e9s vers les fili\u00e8res de traitement adapt\u00e9es. Lesentreprises s'engageront dans la v\u00e9rification du parfait \u00e9tat d'entretien des engins.MR. 11. Kits anti-pollution et proc\u00e9dure d'intervention en cas de d\u00e9versement accidente- Une proc\u00e9dure d'intervention en cas de pollution accidentelle ou incident sera \u00e9labor\u00e9e par l'entreprisecharg\u00e9e de la construction dans le but de r\u00e9agir rapidement, m\u00e9thodiquement et efficacement si unepollution superficielle survenait sur le chantier. Il s'agit d'annihiler ou de limiter le plus efficacementpossible les effets potentiels sur le sol et la nappe ;- les produits absorbants (sable) et des kits antipollution (dans les v\u00e9hicules et les locaux de chantier) serontmis \u00e0 disposition pendant toute la dur\u00e9e des travaux afin de r\u00e9agir tr\u00e8s rapidement en cas de d\u00e9versementaccidentel.MR. 12. R\u00e9cup\u00e9ration des terres pollu\u00e9esEn cas de fuite accidentelle, les terres pollu\u00e9es seront racl\u00e9es et r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es, puis \u00e9vacu\u00e9es dans des fili\u00e8ressp\u00e9cialis\u00e9es par une entreprise agr\u00e9\u00e9e.MR. 13. Remise en \u00e9tat et entretien des lieux- La mesure de remise en \u00e9tat sur site et de ses alentours comprend la r\u00e9habilitation des surfacestemporairement occup\u00e9es, telles que les installations de chantier, d\u00e9p\u00f4ts provisoires, zones d'emprunt,voies de circulations ;- le repli du chantier consiste en la suppression des pistes d'acc\u00e8s, la d\u00e9construction d'installationstemporaires et de tout syst\u00e8me d'assainissement provisoire. Les voiries et terrains seront remis en \u00e9tat.Des prescriptions compl\u00e9mentaires pourront s'appliquer pour la remise en \u00e9tat d'habitat particuliers.MR. 14. Signalisation et information du public- Le public sera tenu inform\u00e9 de la finalit\u00e9 des travaux engag\u00e9s au moyen de panneaux de pr\u00e9sentationillustr\u00e9s dispos\u00e9s dans les lieux habituellement fr\u00e9quent\u00e9s et en tous points o\u00f9 les interventions en coursont n\u00e9cessit\u00e9 l'interruption d'un cheminement existant ;- les mesures de signalisation d'itin\u00e9raires de d\u00e9viation des itin\u00e9raires routiers ou de d\u00e9viation et der\u00e9tablissement des cheminements pi\u00e9tons permettront de r\u00e9duire la g\u00eane occasionn\u00e9e par les occupationstemporaires ;- les diff\u00e9rentes mesures concernant l'information des riverains seront mises en place. Les habitants descommunes concern\u00e9es, la population des quartiers travers\u00e9s, qui subiront directement les effets destravaux du projet d'am\u00e9nagement, seront tenus inform\u00e9s de leur d\u00e9roulement et de leur \u00e9volution ;- une signal\u00e9tique claire et en nombre suffisant sera install\u00e9e afin de garder un trafic fluide. Des feux decirculation pourront \u00eatre mis en place en cas de n\u00e9cessit\u00e9 ;- le chantier sera mobile et se d\u00e9placera au fur et \u00e0 mesure de |'avancement pour faciliter l'acc\u00e8s aux\u00e9tablissements recevant du public (ERP) ;- une signalisation provisoire sera install\u00e9e pour visualiser les commerces demeurant ouverts durant lestravaux et des acc\u00e8s provisoires seront mis en place. ;- pour le raccordement \u00e9lectrique a\u00e9rien, afin de permettre les entr\u00e9es/sorties des v\u00e9hicules et l'insertiondans le trafic de la RN1 en toute s\u00e9curit\u00e9, des am\u00e9nagements sp\u00e9cifiques pourront \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s en amontdu d\u00e9marrage des travaux en coordination avec les gestionnaires de voiries.MR. 15. Optimisation des distances de transport dans la limite des contraintes fonci\u00e8res ettechniques- Afin de minimiser autant que possible les \u00e9missions de GES en phase travaux, il est recommand\u00e9d'optimiser les distances de transport de mat\u00e9riaux et de personnel, dans la limite des contraintes fonci\u00e8reset techniques ;- pour r\u00e9duire les \u00e9missions li\u00e9es au fret des mat\u00e9riaux n\u00e9cessaires au chantier, des touts venants, il estpr\u00e9conis\u00e9 d'avoir recours \u00e0 des mat\u00e9riaux locaux autant que faire se peut.MR. 16. Pompages dans la tranch\u00e9e et rejetsSi n\u00e9cessaire, les rejets dans les milieux aquatiques de surface s'effectueront apr\u00e8s traitement des mati\u00e8resen suspension, par filtration ou suite \u00e0 la mise en place de bassins de d\u00e9cantation.MR. 17. Moyens de surveillance des travaux sur le milieu aquatique- EDF s'engage \u00e0 mettre en \u0153uvre l'ensemble des pr\u00e9conisations expos\u00e9es en mati\u00e8re de gestion des eaux,rejets et protection des milieux aquatiques, en concertation avec les services en charge de la Police de l'eau\n8f12\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 16\nde Guyane. De mani\u00e9re g\u00e9n\u00e9rale, les proc\u00e9dures des travaux et de surveillance de ces travaux serontsoumises \u00e0 validation aupr\u00e8s dudit service. Pour cela, I'entreprise charg\u00e9e des travaux r\u00e9alise, met en \u0153uvreet transmet au service charg\u00e9 de la police de I'eau, un Sch\u00e9ma d'Organisation du Plan d'AssuranceEnvironnement (SOPAE) et un Plan d'Assurance Environnement (PAE) correspondant avant le d\u00e9marrage destravaux.- le service de la Police de I'eau sera inform\u00e9 de toute augmentation importante de la turbidit\u00e9 et lestravaux seront temporairement arr\u00e9t\u00e9s. Des moyens de protection compl\u00e9mentaires seront alors mis en\u0153uvre, pour limiter la diffusion de fines dans le milieu aquatique;- l'entreprise de travaux retenue sera soumise au respect strict des pr\u00e9conisations mentionn\u00e9es dans lepr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9, dans le dossier d'ex\u00e9cution pr\u00e9alable aux travaux ainsi qu'aux \u00e9ventuelles mesuresdemand\u00e9es par les administrations consult\u00e9es. Une \u00e9quipe propre \u00e0 l'entreprise sera constitu\u00e9e afin depr\u00e9venir tout impact sur I'environnement.MR 18. Etablissement d'un plan d'organisation des travauxAfin de pr\u00e9venir les difficult\u00e9s que pourraient rencontrer les commer\u00e7ants, Un plan d'organisation destravaux est \u00e9tabli en concertation avec ces derniers et les partenaires du raccordement. !! permettrad'anticiper les dommages engendr\u00e9s et d'apporter des solutions concr\u00e8tes aux probl\u00e8mes potentiels quipourraient se poser.Les mesures g\u00e9n\u00e9riques ci-dessus s'appliquent \u00e9galement aux mesures de r\u00e9duction suivantes :- MR 1. Adaptation du planning de travaux, dur\u00e9e de chantier et horaires de travail ;- MR 2. D\u00e9finition pr\u00e9cise et r\u00e9duction au maximum des zones de chantier et des pistes d'acc\u00e8s.MR 19. Organisation de l'implantation des installations et du stockage de mat\u00e9riauxLes installations, les stockages de mat\u00e9riaux seront implant\u00e9s d'une fa\u00e7on organis\u00e9e.MR 20. Interdiction de l'emploi de mat\u00e9riels en mauvais \u00e9tat ou mal entretenusL'emploi de mat\u00e9riels visiblement en mauvais \u00e9tat ou mal entretenus sera proscrit.MR 21. Nettoyage du site et des voiries avoisinantesLe site et les voiries avoisinantes seront nettoy\u00e9s fr\u00e9quemment.MR 22. V\u00e9rification de la propret\u00e9 des v\u00e9hiculesLa propret\u00e9 des v\u00e9hicules sera contr\u00f4l\u00e9e avant le d\u00e9part du chantier.MR 23. Mise en place de filets et grillages pour limiter les envols au-del\u00e0 des limites duchantierDes filets et grillages permettant de limiter les envols au-del\u00e0 des limites du chantier seront mis en place.MR 24. Suppression des situations transitoires d'aspect surprenant ou inconfortableLes situations transitoires d'aspect surprenant ou inconfortable notamment en mati\u00e9re de g\u00eane visuelle li\u00e9e\u00e0 la pr\u00e9sence d'engins, d'outils, de d\u00e9chets ou de salissures, ne seront pas maintenues.MR 25. Limitation de la vitesse sur le chantierLa vitesse sur le chantier sera limit\u00e9e \u00e0 30 km/h.MR 26. Interdiction de bruler des d\u00e9chets sur le chantierIl sera interdit de br\u00fbler des d\u00e9chets sur le chantier.MR 27. Sensibilisation des ouvriers sur la qualit\u00e9 de l'airLe ma\u00eetre d'ceuvre informera ses ouvriers sur la n\u00e9cessit\u00e9 d'\u00e9viter toute consommation superflue decarburant ainsi que de respecter les r\u00e8gles \u00e9tablies sur le chantier, tels que l'arrosage r\u00e9gulier des sites partemps sec afin de limiter les \u00e9missions de poussi\u00e8res.MR 28. Limiter les \u00e9missions de poussi\u00e8res sur le chantier- Afin de limiter les \u00e9missions de poussi\u00e8res, dues \u00e0 la circulation des v\u00e9hicules et engins de chantier sur desroutes non rev\u00eatues, des dispositifs de nettoyage des roues de camions seront mis en place, et, en cas debesoin, les bas-c\u00f4t\u00e9s des voies et les chauss\u00e9es seront nettoy\u00e9s par les entreprises en charge des travaux ;- des pr\u00e9conisations seront int\u00e9gr\u00e9es au(x) cahier(s) des charges de l'entreprise r\u00e9alisant les travaux afin der\u00e9duire les \u00e9missions du fret des mat\u00e9riaux. !l s'agira d'optimiser les tourn\u00e9es de livraison des mat\u00e9riaux etd'inciter \u00e0 la bonne maintenance des v\u00e9hicules et des engins utilis\u00e9es pour ce transport de mat\u00e9riaux ;\n912\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 17\n- pour diminuer les \u00e9missions li\u00e9es au traitement des d\u00e9chets, il conviendra d'opter pour la r\u00e9utilisation demat\u00e9riaux sur place.MR 29. Choix de I'emplacement des installations de chantierLes travaux seront effectu\u00e9s en dehors des zones \u00e0 risques d'inondation. En cas de n\u00e9cessit\u00e9, desplateformes sur\u00e9lev\u00e9es hors zones inondables seront pr\u00e9vues.MR 30. Mise en place de mesures g\u00e9n\u00e9rales de lutte contre le risque de feu de for\u00eatL'objectif de cette mesure est d'\u00e9viter les incendies et feux de for\u00eat par la mise en place des r\u00e8gles de bonnepratique.MR 31. Strict respect des normes techniques des \u00e9quipements \u00e9lectriquesL'objectif de cette mesure est de permettre de limiter la probabilit\u00e9 de d\u00e9part d'incendie d'origine\u00e9lectrique.MR 32. Stockage des \u00e9quipements sources d'incendie loin de tout \u00e9l\u00e9ment inflammable,susceptible de propager les flammesMR 33. D\u00e9broussaillage du siteLe d\u00e9broussaillage du site est un \u00e9l\u00e9ment indispensable aux travaux et constituera d\u00e9j\u00e0 une mesured'\u00e9vitement en cr\u00e9ant une barri\u00e8re \u00ab naturelle \u00bb de propagation de flammes.MR 34. Choix de l'emplacement des installations de chantier \u00e0 distance des zones \u00e0 risqued'incendieUne zone de s\u00e9curit\u00e9 par rapport aux lisi\u00e8res bois\u00e9es sera respect\u00e9e.MR 35. Entretien du mat\u00e9riel et v\u00e9rification du ravitaillementMR 36. Mise en place d'une surveillance pendant les travaux notamment en cas de situations\u00e0 risque ou d'\u00e9ventuels d\u00e9parts de feuMR 37. \u00c9tablissement d'une proc\u00e9dure d'urgence en cas de d\u00e9part de feu.MR 38. Obligation pour les transporteurs d'hydrocarbures et autres produits dangereux, \u00e0 sedoter d'un plan d'intervention et de communication d'urgence en cas de d\u00e9versement accidentel.MR 39. Plan de circulation restreignant la circulation et le stationnement des v\u00e9hicules etengins motoris\u00e9s aux voies de circulation et aux aires de travail autoris\u00e9es.MR 40. Signalisation des zones de travaux pour avertir les engins de chantier des autresactivit\u00e9s alentours du potentiel danger.MR 41. Saisie des services de l'\u00e9tat en cas de d\u00e9couverte fortuite de vestiges arch\u00e9ologiquesToute d\u00e9couverte fortuite de vestiges arch\u00e9ologiques devra \u00eatre obligatoirement signal\u00e9e aupr\u00e8s desservices de la direction des affaires culturelles (DAC). Les mesures n\u00e9cessaires de conservation provisoire deces vestiges seront prises en \u00e9troite collaboration avec les organismes concern\u00e9s.MR 42. Plan particulier de s\u00e9curit\u00e9 et protection de la sant\u00e9 (PPASPS)Afin de pr\u00e9venir des risques pour la sant\u00e9, l'entreprise en charge des travaux r\u00e9alisera sp\u00e9cifiquement unPPSPS.\nArticle 8 : Mesures de compensationIl n'est pas pr\u00e9vu de mesures de compensation du fait des faibles impacts r\u00e9siduels du raccordement. Eneffet, il n'est pas pr\u00e9vu d'intervention sous la future ligne autres que l'\u00e9lagage de certains arbres trop hautset l'utilisation de la piste existante. La surface de zones humides d\u00e9frich\u00e9es ou impact\u00e9es temporairementpar le raccordement sera de 0, 6563 ha en phase de chantier. Une fois les sols remis en place apr\u00e8s la fin destravaux, les zones humides devraient retrouver leur fonctionnalit\u00e9. Les seuls impacts permanents sur leszones humides seront les plateformes des pyl\u00f4nes, d'environ 50 m? chacune.Article 9 : Mesures d'accompagnement\n30412\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 18\nArticle 91 : phase travauxM.AC.01 : Suivi \u00e9cologique du chantier- Afin de veiller \u00e0 |\"\u00e9vitement des zones d'habitats naturels \u00e0 enjeu ainsi qu'\u00e0 l'\u00e9vitement des enjeuxfloristiques et faunistiques identifi\u00e9s sur site, un suivi de chantier \u00e9cologique doit \u00e9tre programm\u00e9.Pour cela, le d\u00e9roulement des travaux fera l'objet d'une concertation entre le(s) chef(s) de chantier de(s)entreprise(s) mandat\u00e9e(s) pour les travaux et un expert \u00e9cologue qui s'assurera du respect des contraintesenvironnementales. Cela permettra de veiller au respect des emprises des travaux valid\u00e9es par la DGTM ;- les entreprises intervenant sur site seront sensibilis\u00e9es par un ing\u00e9nieur \u00e9cologue aux enjeuxenvironnementaux en amont des travaux. Cela permettra de pr\u00e9server au mieux les enjeux trouv\u00e9s sur et \u00e0proximit\u00e9 directe du site. Une r\u00e9union de sensibilisation avec tout le personnel intervenant sur le terrainsera r\u00e9alis\u00e9e par l'ing\u00e9nieur \u00e9cologue avant le d\u00e9marrage du chantier;- un balisage des esp\u00e8ces et espaces sensibles sera r\u00e9alis\u00e9 par les \u00e9quipes du chantier sous la surveillanced'un botaniste ou d'un ing\u00e9nieur \u00e9cologue. La d\u00e9limitation pr\u00e9cise de ces esp\u00e8ces et espaces devra \u00eatremat\u00e9rialis\u00e9e sur le terrain par une signal\u00e9tique efficace (ex : rubalise et palettes) pour que ces derni\u00e8ressoient facilement identifiables par les \u00e9quipes techniques du chantier ;- des visites de chantier seront effectu\u00e9es tous les mois durant toute la dur\u00e9e des travaux et les comptesrendus seront transmis \u00e0 l'unit\u00e9 police de l'eau et de la nature . Une attention particuli\u00e8re sera port\u00e9e, aucours des visites, sur le potentiel de stabilisation des talus et leur \u00e9tat afin de s'assurer du bon maintien dansle temps de ces derniers.Article 9.2 : phase exploitationM.AC.02 : Suivi des incidents sur l'avifaune et premiers retours d'exp\u00e9rience guyanais de lamesure M.RE.04- Observation et enregistrement des incidents : mise en place de points d'observation le long de la lignea\u00e9rienne, particuli\u00e8rement sur le tron\u00e7on o\u00f9 des d\u00e9flecteurs \u00e0 clapet et des spirales auront \u00e9t\u00e9 install\u00e9s. Desobservateurs qualifi\u00e9s enregistreront les incidents de collision et d'\u00e9lectrocution, incluant les esp\u00e8cesimpliqu\u00e9es et les conditions de chaque incident. ;- contr\u00f4le de l'efficacit\u00e9 des dispositifs : \u00e9valuation de |'efficacit\u00e9 des d\u00e9flecteurs \u00e0 clapet et des spirales encomparant le taux de mortalit\u00e9 aviaire sur les tron\u00e7ons \u00e9quip\u00e9s avec des tron\u00e7ons non \u00e9quip\u00e9s(comparaison avec une autre ligne en Guyane sans d\u00e9flecteurs) ;- \u00e9tude comportementale : r\u00e9alisation d'une \u00e9tude comportementale pour analyser comment lesdiff\u00e9rentes esp\u00e8ces interagissent avec les dispositifs de visibilit\u00e9. Cette \u00e9tude comprendra l'observation destrajectoires de vol, les r\u00e9actions des oiseaux face aux lignes marqu\u00e9es, et l'identification des pyl\u00f4nes les plusfr\u00e9quent\u00e9s ;- analyse des donn\u00e9es : compilation et analyse des donn\u00e9es collect\u00e9es pour d\u00e9terminer la r\u00e9duction du tauxde collision et d'\u00e9lectrocution. Une comparaison sera faite avec les donn\u00e9es provenant de zones non\u00e9quip\u00e9es de dispositifs pour mesurer l'efficacit\u00e9 de ces mesures ;- fr\u00e9quence du suivi : le suivi sera r\u00e9alis\u00e9 semestriellement durant 5 ans. Un rapport sera r\u00e9dig\u00e9 au bout detrois ans et cinq ans pour \u00e9valuer l'\u00e9volution des incidents et ajuster les mesures si n\u00e9cessaire.Article 10: Le pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 sera notifi\u00e9 \u00e0 EDF, Gestionnaire de r\u00e9seau en Guyane. Une copie du pr\u00e9sentarr\u00eat\u00e9 sera affich\u00e9e, d\u00e8s r\u00e9ception, dans la mairie de Matoury pour une dur\u00e9e de deux mois.Article 11 : La secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9rale des services de l'\u00c9tat et le directeur g\u00e9n\u00e9ral des territoires et de la mersont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00e9 qui sera publi\u00e9 au recueil desactes administratifs de la pr\u00e9fecture de la Guyane.\nCayenne le3 3 AOUT 2025\nAntoine POUSSIER11/12\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 19\nLa pr\u00e9sente d\u00e9cision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux aupr\u00e8s du Pr\u00e9fet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne C\u00e9dex - soit hi\u00e9rarchique aupr\u00e9sdu ministre charg\u00e9 de l'environnement - H\u00f4tel de Roquelaure 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris - dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification ou de sa publication.L'absence de r\u00e9ponse de l'administration dans un d\u00e9lai de deux mois vaut d\u00e9cision implicite de rejet.Tout recours administratif doit \u00eatre adress\u00e9 en recommand\u00e9 avec accus\u00e9 de r\u00e9ception.La pr\u00e9sente d\u00e9cision peut \u00e9galement faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans und\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de sa notification, de sa publication ou \u00e0 compter de la d\u00e9cision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut \u00eatre saisi par l'application informatique \u00abT\u00e9l\u00e9recours Citoyen\u00bb accessible par le site Internet www.telerecours.fr .\n12/12\nDirection G\u00e9n\u00e9rale des Territoire et de la Mer - R03-2025-08-22-00010 - AP portant approbation de projet d'ouvrage en vue du\nraccordement \u00e9lectrique de la centrale du Larivot 20","date":"2025-08-26","first_seen_on":"2025-09-15T12:05:58+00:00","id":"fb0ce61a513618eeaee57baf11d99584d31688251548499a07520731fb90d0e3","name":"recueil-r03-2025-244-recueil-des-actes-administratifs-1","pdf_creation_date":"2025-08-26T23:39:07+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"America/Cayenne","url":"https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/31648/246645/file/recueil-r03-2025-244-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf"}