CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°16-2026-088
PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2026
Sommaire
DIRA / MIMO
16-2026-04-20-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif
à la réfection de chaussée sur la RN141 sens Cognac/Angoulême, du
PR 71+000 au PR 70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril
2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente (3 pages) Page 3
16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif
à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10
au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur
Charente (11 pages) Page 7
2
DIRA
16-2026-04-20-00001
Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif à la réfection de chaussée sur la RN141
sens Cognac/Angoulême, du PR 71+000 au PR
70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30
avril 2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente
DIRA - 16-2026-04-20-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif à la réfection de chaussée sur la RN141 sens Cognac/Angoulême, du PR 71+000 au PR 70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au
jeudi 30 avril 2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente
3
=mPREFETDE LACHARENTELibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale des routes
Atlantique
Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif à la réfection de chaussée sur la RN141 sens Cognac/Angoulême, du PR 71+000 au
PR 70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente
Le préfet de la Charente
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui
l'ont modifié ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;
Vu le décret du 3 juillet 2024 nommant monsieur Jérôme HARNOIS, préfet de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 du préfet de la Charente donnant délégation de signature à la
directrice interdépartementale des routes Atlantique ;
Vu l'arrêté n°sub-2024-16-07 du 25 octobre 2024 p ortant subdélégation de signature par madame Virginie
AUDIGE, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de la
circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
Vu l'avis réputé favorable au 20 avril 2026 de monsieur le commandant de gendarmerie de la Charente ;
Vu l'avis favorable du 14 avril 2026 de monsieur le président du conseil départemental de la Charente ;
Vu l'avis favorable du 17 avril 2026 de monsieur le maire de la commune de Saint Yrieix sur Charente ;
Vu le dossier d'exploitation ;
Considérant qu'en raison de la réfection de chaussée sur la RN141, du PR 71+000 au PR 70+600 sens
Cognac/Angoulême du 27 avril 2026 au 30 avril 2026, sur le territoire de la commune de Saint Yrieix sur
Charente dans le département de la Charente , il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires
d'exploitation,
Cité Administrative-Tour B
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
Tel : 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 1/3
DIRA - 16-2026-04-20-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif à la réfection de chaussée sur la RN141 sens Cognac/Angoulême, du PR 71+000 au PR 70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au
jeudi 30 avril 2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente
4
Arrête
Article 1 : afin de réaliser les travaux ci-dessus cités et en fonction de leur avancement,
du lundi 27 avril 2026 à 08h00 au jeudi 30 avril 2026 à 17h30, y compris le jour hors chantier du 30 avril
2026.
Basculement de circulation du PR 71+890 au PR 69+770
La circulation peut être interdite sur la RN141 dans le sens Cognac/Angoulême entre les PR 71+890 et le PR
69+770, sauf besoins du chantier. Les usagers circulant sur la RN141 dans le sens Cognac/Angoulême sont
basculés entre le PR 71+890 et le PR 69+770 sur la voie de gauche de la chaussée opposée (sens
Angoulême/Cognac) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation. La vitesse maximale autorisée sera
fixée à 80 km/h sur toute cette section sauf au droit des basculements où elle sera fixée à 50 km/h dans le sens
Cognac/Angoulême.
Fermeture bretelle d'entrée de l'échangeur n°85 Villsèche sens Cognac/Angoulême
La bretelle d'entrée de l'échangeur n°85 Villesèche (sens Cognac/Angoulême) peut être fermée à la circulation.
Les usagers sont déviés par la bretelle d'entrée de la RN141 sens Angoulême/Cognac de l'échangeur n°85
Villesèche, la RN141 sens Angoulême/Cognac, un demi-tour à l'échangeur n°86 La Vigerie via la RD37 et la
RN141 sens Cognac/Angoulême.
Fermeture bretelle de sortie de l'échangeur n°85 Villsèche sens Cognac/Angoulême
La bretelle de sortie de l'échangeur n°85 Villesèche (sens Cognac/Angoulême) peut être fermée à la circulation.
Les usagers sont déviés par la RN141 sens Cognac/Angoulême, un demi-tour à l'échangeur n°84 Les Rochers
via la RD737, la RN141 sens Angoulême/Cognac et la bretelle de sortie de la RN141 sens Angoulême/Cognac
de l'échangeur n°85 Villesèche.
Chantier connexe : entretien du fossé béton du PR 69+770 au PR 68+1000. Neutralisation de la voie de
droite pour une durée de deux jours compris entre le 27 avril 2026 et le 30 avril 2026.
La voie de droite de la RN141, sens Cognac/Angoulême peut être neutralisée du PR PR 69+770 au PR
68+1000 sauf besoins du chantier. Les usagers circuleront alors sur la voie de gauche. La vitesse maximale
autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute cette section. La bretelle de sortie au droit de l'échangeur n°84 Les
Rochers, sens Cognac/Angoulême restera ouverte.
Inter-distances
L'inter-distance avec un autre chantier courant, notamment une neutralisation de voie, organisé sur la même
chaussée peut être réduite au minimum à 5 kilomètres.
En cas d'aléas techniques ou météorologiques, les dispositions relatives à l'article premier peuvent être
prolongées jusqu'au jeudi 07 mai 2026 à 17h30, y compris les jours hors chantier.
Article 2 : la signalisation de chantier est conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation sont assurées par la direction
interdépartementale des routes Atlantique (Cei d'Angoulême).
Article 3 : outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Cité Administrative-Tour B
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
Tel : 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 2/3
DIRA - 16-2026-04-20-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif à la réfection de chaussée sur la RN141 sens Cognac/Angoulême, du PR 71+000 au PR 70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au
jeudi 30 avril 2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente
5
Article 5 :
• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Charente ;
• Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique ;
• Monsieur le président du conseil départemental de la Charente ;
• Monsieur le commandant de la gendarmerie de la Charente ;
• Monsieur le maire de la commune de Saint Yrieix sur Charente
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le préfet et par délégation,
La directrice interdépartementale des routes Atlantique et par délégation,
L'adjoint au chef du district d'Angoulême
Cité Administrative-Tour B
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
Tel : 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 3/3
DIRA - 16-2026-04-20-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 24 du 20 avril 2026
relatif à la réfection de chaussée sur la RN141 sens Cognac/Angoulême, du PR 71+000 au PR 70+600 prévus du lundi 27 avril 2026 au
jeudi 30 avril 2026
Commune de Saint Yrieix sur Charente
6
DIRA
16-2026-04-20-00002
Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art
du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
7
\ + aaLignes joints de pont a
Direction
interdépartementale
des routes Atlantique
District d'Angoulême
Date 17/03/26
Direction interdépartementale des routes Atlantique
www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr

Dossier d'exploitation
Réparation des joints de
d'ouvrage d'art du RD 941 sur la
RN10(16) au PR 50+000 sens
Poitiers/Bordeaux
Travaux de nuit
Du lundi 27 avril 2026
au
jeudi 30 avril 2026
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
8
Historique des versions du document
Version Date Commentaire
0.1 17/03/26 Version 1 dossier d'exploitation
Affaire suivie par
Jean Christophe AUGIER - district d'Angoulême
Tél. : 05 45 94 52 64
Courriel : jean-christophe.augier@developpement-durable.gouv.fr
Vu et présenté par
le chargé d'entretien du patrimoine routier
Angoulême le :
Jean Christophe Augier
Vu et approuvé par
l'adjoint au chef du district d'Angoulême
Angoulême le :
David Clarissac
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
9
Table des matières
1 - PLAN DE SITUATION...................................................................................................................4
2 - DESCRIPTIF..................................................................................................................................5
3 - EXPLOITATION............................................................................................................................5
3.1 - Période des travaux....................................................................................................................5
3.2 - Trafic...........................................................................................................................................5
3.3 - Mode d'exploitation retenu.........................................................................................................5
3.3.1 - Fermeture totale de le RN10 sens Poitiers/Angoulême au PR 50+200 (du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026. Toutes les nuits de
20h00 à 06h00....................................................................................................................................................................................................................5
3.3.1.a - Neutralisation de la voie de gauche par FLR « bonne visibilité », schéma F,213c................................................................................5
3.3.1.b - Neutralisation de la voie de gauche par signalisation traditionnelle « pluie ou mauvaise visibilité », schéma F,213a..........................5
3.3.1.c - Fermeture totale de la RN10...................................................................................................................................................................6
3.3.2 - Inter-distances.........................................................................................................................................................................................................6
3.3.3 - Itinéraires de déviations..........................................................................................................................................................................................6
4 - MESURES D'INFORMATION.......................................................................................................7
5 - SCHÉMAS DE SIGNALISATION.................................................................................................7
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
3/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
10
st Temple 2!ie Bois de la GI \oles Labbes f44 POITIERS
"a Fr ae CHAMPNIERS
Grande liesles Mesniers
1 - Plan de situation
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
4/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
11
2 - Descriptif
Le présent dossier décrit les mesures d'exploitation à mettre en œuvre pour la réalisation de travaux de nuit
concernant la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941, sur la RN10(16) au PR 50+000 dans le sens
Poitiers/Bordeaux sur le territoire de la commune de Saint Yrieix sur Charente dans le département de la
Charente.
3 - Exploitation
3.1 - Période des travaux
Les travaux de réparation des joints de l'ouvrage d'art sont prévus les nuits entre le lundi 27 avril 2026 et le
jeudi 30 avril 2026, de 20h00 à 06h00, y compris le jour hors chantier du jeudi 30 avril 2026. En cas d'aléas
techniques ou météorologiques, la période pourrait être prolongée jusqu'au jeudi 07 mai 2026 à 06h00, y
compris le jour hors chantier du jeudi 07 mai 2026.
3.2 - Trafic
Le trafic moyen journalier annuel 2025 de la RN10 est de 54 248 véh./jour avec 22,33 % de poids lourds
(station de L'Epineuil).
3.3 - Mode d'exploitation retenu
Les travaux seront réalisés de nuit par neutralisation de voie de gauche et fermeture totale de la RN10 sens
Poitiers/Bordeaux, au droit de l'échangeur n°60 Les Planes.
3.3.1 - Fermeture totale de le RN10 sens Poitiers/Angoulême au PR 50+200 (du lundi
27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026. Toutes les nuits de 20h00 à 06h00.
Selon la visibilité, 2 types de balisage peuvent être mis en œuvre pour l'exploitation du
chantier :
3.3.1.a - Neutralisation de la voie de gauche par FLR « bonne visibilité », schéma F,213c
La circulation peut être interdite sur la voie de gauche de la RN10 du P R 49+850 au PR 50+200 d ans le sens
Poitiers/Bordeaux sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite. La vitesse maxi -
male autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute cette section.
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
5/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
12
La LA——+ DéviationPTE
3.3.1.b - Neutralisation de la voie de gauche par signalisation traditionnelle « pluie ou
mauvaise visibilité », schéma F,213a
La circulation peut être interdite sur la voie de gauche de la RN10 du PR 48+850 au PR 50+200 dans le sens
Poitiers/Bordeaux sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite. La vitesse maxi -
male autorisée sera fixée à 70 km/h sur toute cette section.
3.3.1.c - Fermeture totale de la RN10
La RN10 peut être fermée à la circulation dans le sens Poitiers/Bordeaux entre les PR 50+200 et 50+700, sauf
besoins du chantier. Les usagers circulant sur la RN10 dans le sens Poitiers/Bordeaux sont déviés par la bre-
telle de sortie et la bretelle d'insertion RN10 sens Poitiers/Bordeaux de l'échangeur n°60 Les Planes.
3.3.2 - Inter-distances
Dans le cadre du présent DESC, l'inter-distance avec un autre chantier courant, notamment une neutralisation
de voie, organisé sur la même chaussée pourra être réduite au minimum à 5 kilomètres.
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
6/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
13
3.3.3 - Itinéraires de déviations
Le jalonnement des déviations sera réalisé conformément au guide technique du SETRA volume 5
« Conception et mise en œuvre des déviations ».
Une surveillance de la signalisation de chantier sera assurée par le CEI d'Angoulême suivant les dispositions
suivantes :
– 1 fois chaque nuit par l'équipe de nuit.
4 - Mesures d'information
Le conseil départemental, les forces de l'ordre de la Charente ainsi que la mairie de Saint Yrieix sur Charente
seront informés des restrictions de circulation. Le panneau à message variable en amont du chantier sera
activé.
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
7/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
14
Commentaire(s):l'itinéraire de déviation doit comporter un guidage permettant à l'usager de retrouver l'itinéraire quill à quitté(itineratreS, Itinéraire de déviation).
5 - Schémas de signalisation
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
8/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
15
*
A ®ï1ni:'8 GPsa
*
Commentaire(s):L'inéraire de deviation doit comportes un guidage permettant à usage: de retrouver | itinéake quill à quitté(itnésaie$, Minéraire de déviation)Une presagnamsation pourra être mise en place à l'aide Ge panneaux ¢inak ation KC ow KIC.
gulriemon mpesame eeme à hen te Laparées Samet du hel de unter 1 beme :
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
9/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
16
als LaaPsJalonnement
Remarque(s) :- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée © Mention à occulter en totalité.de la déviation et le site de coupure.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000 81
dossier d'exploitation – Réparation joint OA RD 941 RN10(16) PR 50+000
10/11
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
17
Direction interdépartementale des routes Atlantique
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
district-angouleme.dira@developpement-durable.gouv.fr
www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr
DIRA - 16-2026-04-20-00002 - Arrêté n° 2026-ang-25 du 20 avril 2025
relatif à la réparation des joints de l'ouvrage d'art du RD 941 sur la RN10 au PR 50+000
sens Poitiers/Bordeaux
Commune de Saint Yrieix sur Charente
18