ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2026-093
PUBLIÉ LE 4 MAI 2026
Sommaire
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier /
Secrétariat de Direction
03-2026-05-04-00004 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026
du 04 mai 2026 concernant le réglementant de la circulation sur
l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du
viaduc de la Sioule -PR346+431 (4 pages) Page 3
2
03_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Allier
03-2026-05-04-00004
Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04
mai 2026 concernant le réglementant de la
circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les
travaux de remise à niveau du viaduc de la Sioule
-PR346+431
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-04-00004 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04
mai 2026 concernant le réglementant de la circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la
Sioule -PR346+431
3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ALLIER
Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04 mai 2026 concernant le réglementant de la
circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la Sioule -
PR346+431
Article 1 – Nature des travaux
Dans le cadre des travaux de remise à niveau du viaduc de la Sioule, la circulation sera réglementée sur
l'A71, dans les deux sens de circulation, entre les PR344.7 et 348.4, conformément aux articles suivants.
Article 2 – Dates des travaux
Les travaux sont prévus du 4 mai 2026 jusqu'au vendredi 3 juillet 2026 – 10h00 et pourront être reportés
jusqu'au vendredi 10 juillet 08h00 en cas de retard de chantier ou de problème technique ou
météorologique uniquement pour le sens Clermont-Ferrand=>Paris.
Article 3 – Mesures d'exploitation
Deux modes d'exploitation sont retenus pour ce chantier
- Soit une circulation sur une seule voie dévoyée sur la partie gauche de la chaussée
- Soit une circulation sur deux voies dévoyées sur la partie gauche de la chaussée
L'alternance des deux modes d'exploitation est précisé ci-dessous :
Par convention :
A71 sens 1 = Paris vers Clermont // A71 sens 2 = Clermont vers Bourges / Paris
VD = Voie de Droite // VG = Voie de Gauche
Se-
maine Mode d'exploitation Se
ns
Date phasage Balisage
ReportDé-
but Fin PR
Début
PR
Fin
S19 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
1 Lun
04/05
Jeu
07/05
344+700 346+900
S28
pour le S2
uniquement
2 348+400 345+950
S19/S20 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche
1 Jeu
07/05
Lun
11/05
346+100 346+900
2 346+950 345+950
S20 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
1 Lun
11/05
Mer
13/05
344+700 346+900
2 348+400 345+950
S20/S22 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche 2 Mer
13/05
Mar
26/05 346+950 345+950
S20/S21 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche
1
Mer
13/05
Lun
18/05 346+100 346+900
S21 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
Lun
18/05
Ven
22/05 344+700 346+900
S21/S22 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche Ven
22/05
Mar
26/05 346+100 346+900
S22/S25 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche 2 Mar
26/05
Ven
19/06 348+400 345+950
S22 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
1
Mar
26/05
Ven
29/05 344+700 346+900
S22/S23 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche Ven
29/05
Lun
01/06 346+100 346+900
S23 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
Lun
01/06
Ven
05/06 344+700 346+900
S23/S24 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche Ven
05/06
Lun
08/06 346+100 346+900
S24 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
Lun
08/06
Ven
12/06 344+700 346+900
S24/S25 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche Ven
12/06
Lun
15/06 346+100 346+900
S25 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
Lun
15/06
Ven
19/06 344+700 346+900
S25/S26 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche
1 Ven
19/06
Lun
22/06
346+100 346+900
2 346+950 345+950
S26 Neutralisation de la voie de droite puis
circulation dévoyée côté gauche
1
Lun
22/06
Ven
26/06
344+700 346+900
2 348+400 345+950
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-04-00004 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04
mai 2026 concernant le réglementant de la circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la
Sioule -PR346+431
4
S26/S27 circulation sur 2 voies dévoyées côté gauche
1 Ven
26/06
Lun
29/06
346+100 346+900
2 346+950 345+950
S27
Retrait du dévoiement
Neutralisation de la voie de gauche puis
voie de droite avec circulation dévoyée côté gauche
pour la remise en place de la signalisation horizontale
permanente
1 Lun
29/06
Ven
03/07 344+700 346+900
2 Lun
29/06
Ven
03/07 348+400 345+950
Ce phasage ne décrit pas les phases transitoires inhérentes à la pose/dépose de la signalisation
temporaire.
Les Points Repères (PR) de balisage mentionnés sont indicatifs, ils sont susceptibles d'ajustement lors de
la pose sur le terrain (+ ou – 1 km).
La pose des neutralisations de voie pourra être anticipée, dès que le trafic le permet.
Lors de la mise en place, de la maintenance et du retrait de la signalisation de chantier, des restrictions
ponctuelles complémentaires et des interruptions courtes de la circulation pourront être imposées, de
manière à sécuriser les opérations.
Un abaissement de la limitation de vitesse effective sera en place du 4 mai 2026 jusqu'au vendredi 3
juillet 2026 – 10h00. Il sera mis en place selon les dispositions suivantes :
Dans la configuration avec 2 voies circulées :
- Dans le sens Paris/Clermont (sens1) :
o Du PR 345+900 au PR 346+900 : Limitation de vitesse à 90Km/h
- Dans le sens Clermont/Paris (sens2) :
o Du PR 347+200 au PR 345+950 : Limitation de vitesse à 90Km/h
Dans la configuration avec 1 seule voie circulée :
- Dans le sens Paris/Clermont (sens1) :
o Du PR 345+900 au PR 346+900 : Limitation de vitesse à 90Km/h
- Dans le sens Clermont/Paris (sens2) :
o Du PR 347+200 au PR 345+950 : Limitation de vitesse à 90Km/h
Lors des phases de pose et dépose du dévoiement la vitesse pourra être abaissée à 70Km/h (en protection
de l'atelier de signalisation horizontale).
L'abaissement de la limitation de vitesse pourra être maintenu selon les modalités prévues à l'article 4
(ci-dessous).
Article 4 – Report
Le phasage défini à l'article 3 est un phasage prévisionnel .
En cas de problèmes techniques, d'aléas météorologiques ou de retard du chantier, les travaux du sens
Clermont-Paris uniquement et les mesures d'exploitation associées définies à l'article 3 pourront-être
reportés jusqu'au vendredi 10 juillet 08h00.
La DDT de l'Allier, les personnes chargées de faire appliquer l'arrêté ainsi que les personnes ayant un
intérêt à connaître les décisions prises (cf. article 13) seront avertis, 48h00 à l'avance, de ce report.
Article 5 – Mesures de police
Les forces de l'ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société APRR afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires à la mise en place des balisages et des signalisations
temporaires (arrêt ou ralentissement de la circulation, ouverture/fermeture de bretelles) ainsi qu'à la
réalisation des travaux.
Toutefois, dans l'hypothèse où, une fois requises, les forces de l'ordre, seraient dans l'impossibilité
d'être présentes, les agents d'APRR seront autorisés à réaliser seuls ces opérations.
Article 6 – Signalisation
La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier à celles de
l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8 ème partie – Signalisation Temporaire)
ainsi qu'aux guides techniques du SETRA subséquents :
- Signalisation temporaire - Routes à chaussées séparées – Manuel du chef de chantier,
- Choix d'un mode d'exploitation.
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire du chantier seront assurés sous le contrôle
et la responsabilité des services d'APRR.
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-04-00004 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04
mai 2026 concernant le réglementant de la circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la
Sioule -PR346+431
5
La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier.
Les signalisations, permanente et temporaire, ne devront pas constituer d'obstacles latéraux et ne devront
pas nuire à la visibilité.
Article 7 – Dérogations
En dérogation à l'arrêté permanent d'exploitation sous chantier des autoroutes A71, A714, A79 et A719
n° 2 982 / 2025 en date du 16 décembre 2025 :
- Article 4 - le chantier pourra entraîner une réduction de capacité pendant les jours dits « hors
chantiers »,
- Article 5 – le chantier pourra entraîner une diminution du nombre de voies même si le débit est
supérieur ou égal à 1200 véhicules /heure
- Article 6 – le chantier pourra entraîner une largeur de voie réduite sans pour autant être
inférieure à 2.80m
- Article 9 – le chantier pourra entraîner un dévoiement de la circulation sur la Bande de Gauche
(BDG)
- Article 12 - L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers courants ou non courants
pourra être inférieure à la réglementation sans être toutefois inférieure à 3 kms.
Article 8 – Communication
Les informations relatives à la date et à la nature de l'opération seront portées à la connaissance des
usagers avant et pendant l'opération au moyen de :
- panneaux à messages variables situés en section courante et en entrées des gares de péage,
- radio Autoroute Info,
Article 9 – Fin des travaux
Les dispositions du présent arrêté cesseront leurs effets à la fin des travaux, y compris si ces derniers
sont terminés avant la fin des périodes ci-dessus définies. La chaussée sera alors rendue aux usagers dans
les conditions de circulation qui étaient celles applicables avant les travaux.
Si les travaux devaient être annulés, les dispositions du présent arrêté seraient alors caduques.
Article 10 – infractions :
Toute infraction au présent arrêté pourra être constatée par procès-verbal dressé par les forces de l'ordre.
Article 11 – Abrogation :
L'arrêté n° 413/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de la circulation sur l'autoroute A71
pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la Sioule – PR 346+431 est abrogé.
Article 12 – publication :
Le présent arrêté sera publié et inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de
l'Allier.
Article 13
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Allier,
Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Allier,
Monsieur le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Allier,
Monsieur le directeur d'APRR – région Rhône,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée :
A Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Allier,
A Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Allier,
A Monsieur le chef du service d'aide médicale urgente (SAMU) de l'Allier,
A Monsieur le sous-directeur de la Gestion du Domaine Autoroutier Concédé.
À Moulins, le 04 mai 2026
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Olivier MAUREL
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-04-00004 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04
mai 2026 concernant le réglementant de la circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la
Sioule -PR346+431
6
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet de l'Allier ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administra -
tive, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif – 6, cours Sablon - 63033 Clermont-Fer -
rand Cedex. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par l'application « télé recours
citoyens » accessible par le site internet http://www. telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet
explicite ou implicite de l'un de ces recours.
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-04-00004 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°992/2026 du 04
mai 2026 concernant le réglementant de la circulation sur l'autoroute de l'A71 pendant les travaux de remise à niveau du viaduc de la
Sioule -PR346+431
7