EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2026-167
PUBLIÉ LE 8 JUIN 2026
Sommaire
Direction régionale des routes nord ouest /
27-2026-06-01-00010 - Arrêté temporaire prorogatif - RN27 - du
PR37+350 au PR24+350 - Travaux de chaussée dans le sens Dieppe vers
Rouen - Communes de Biville la Baignarde et Tôtes. (2 pages) Page 3
27-2026-06-05-00001 - Arrêté temporaire - A131 - Basculement de
circulation pour reconstitution suite accident mortel sur A131 sens Le Havre
/ Tancarville (Réquisition du substitut du procureur) - Communes de
Saint Vigor d'Ymonville, La Cerlangue, Tancarville. (3 pages) Page 6
27-2026-06-01-00008 - Arrêté temporaire - A28 - du PR 54+000 au
PR 75+200 dans les deux sens de circulation - Entretien des
dépendances vertes - communes de Ménonval,
Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel en Bray, Neuville-Ferrières,
Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil,
Saint-Martin-Osmonville, Saint Saëns. (3 pages) Page 10
27-2026-06-02-00007 - Arrêté temporaire - RN28 - du PR 2+000 au
PR 6+650 - Travaux de chaussée et de maintenance trimestrielle du
tunnel dit de « la Grand'Mare » - Communes de Darnétal, Rouen,
Bois-Guillaume et Bihorel. (3 pages) Page 14
2
Direction régionale des routes nord ouest
27-2026-06-01-00010
Arrêté temporaire prorogatif - RN27 - du
PR37+350 au PR24+350 - Travaux de chaussée
dans le sens Dieppe vers Rouen - Communes de
Biville la Baignarde et Tôtes.
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00010 - Arrêté temporaire prorogatif - RN27 - du PR37+350 au PR24+350 -
Travaux de chaussée dans le sens Dieppe vers Rouen - Communes de Biville la Baignarde et Tôtes. 3
| = Direction interdépartementalePREFET des routes Nord-OuestDE LA SEINE-MARITIMELibertéEgalitéFraternité
District de Rouen Le Préfet de la Région NormandiePréfet de la Seine-MaritimePréfet coordonnateur des itinéraires routiersOfficier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteChevalier des Arts et des LettresARRÊTÉ TEMPORAIREPROROGATIF N°1Objet : RN27 Travaux de chaussée du PR37+350 au PR24+350 dans le sens Dieppe vers Rouen - Communes deBiville la Baignarde et Tôtes.
+ le Code de la route,- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation desservices de l'État dans les régions et départements,- le décret n° 2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier na-tional,- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des auto-routes,- l'arrêté du 06 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière temporaire,- l'arrêté ministériel du 22 juin 2022 portant nomination du directeur interdépartementaldesroutes Nord-Ouest,- _ l'arrêté préfectoral n°25-044 du 15 septembre 2025 portant délégation de signature aM. Pascal GABET, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,- l'arrêté n° 2025-24 du 16 septembre 2025 portant subdélégation de signature en matièrede gestion du domaine public et police de la circulation dans le département de la Seine-Maritime,- la note technique en date du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur leréseau routier national,CONSIDÉRANT :Que pour assurer la sécurité des usagers de RN27, ainsi que celle du personnel des entreprises, char-gées de l'exécution des travaux et des agents de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, il est nécessaire de mettre en place les restrictions de circulation suivantes.
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00010 - Arrêté temporaire prorogatif - RN27 - du PR37+350 au PR24+350 -
Travaux de chaussée dans le sens Dieppe vers Rouen - Communes de Biville la Baignarde et Tôtes. 4
ARRETEARTICLE 1:L'arrêté temporaire en date du lundi 13 avril 2026 est prorogé jusqu'au vendredi 19 juin 2026.
ARTICLE 2:Les autres articles ne sont pas modifiés.
Fait a RouenPour le préfet de la Seine-Maritime,et par subdélégationL'adjoint a la cheffe du district de Rouen.z . Signature numériqueSébastien de Sébastien HARDYHARDY sebastien.hardysebastien.hardy each noted
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00010 - Arrêté temporaire prorogatif - RN27 - du PR37+350 au PR24+350 -
Travaux de chaussée dans le sens Dieppe vers Rouen - Communes de Biville la Baignarde et Tôtes. 5
Direction régionale des routes nord ouest
27-2026-06-05-00001
Arrêté temporaire - A131 - Basculement de
circulation pour reconstitution suite accident
mortel sur A131 sens Le Havre / Tancarville
(Réquisition du substitut du procureur) -
Communes de Saint Vigor d'Ymonville, La
Cerlangue, Tancarville.
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-05-00001 - Arrêté temporaire - A131 - Basculement de circulation pour
reconstitution suite accident mortel sur A131 sens Le Havre / Tancarville (Réquisition du substitut du procureur) - Communes de Saint
Vigor d'Ymonville, La Cerlangue, Tancarville.
6
| | Direction interdépartementalePREFET des routes Nord-OuestDE LA SEINE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
District de Rouen Rouen, 05juin 2026Le Préfet de la Région NormandiePréfet de la Seine-MaritimePréfet coordonnateur des itinéraires routiersOfficier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteChevalier des Arts et des LettresARRÊTÉ TEMPORAIREObjet : A131 — Basculement de circulation pour reconstitution suite accident mortel sur A131 sens LeHavre / Tancarville (Réquisition du substitut du procureur) - Communes de Saint Vigor d'Ymonville, LaCerlangue, Tancarville.VU:¢ le Code de la route,+ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des ser-vices de l'État dans les régions et départements,* le décret n° 2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,+ __ l'arrêté du 06 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière temporaire,+ l'arrêté ministériel du 22 juin 2022 portant nomination du directeur interdépartemental desroutes Nord-Ouest,+ __ l'arrêté préfectoral n°25-044 du 15 septembre 2025 portant délégation de signature à M. PascalGABET, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,+ __ l'arrêté n° 2025-37 du 1 juin 2026 portant subdélégation de signature en matière de gestion dudomaine public et police de la circulation dans le département de la Seine-Maritime,+ la note technique en date du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseauroutier national,
CONSIDÉRANT :Que pour assurer la sécurité des usagers de |'A131, ainsi que celle du personnel des entreprises, char-gées de l'exécution des travaux et celle des agents de la direction interdépartementale des routesNord-Ouest, il est nécessaire de mettre en place les restrictions de circulation suivantes.
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-05-00001 - Arrêté temporaire - A131 - Basculement de circulation pour
reconstitution suite accident mortel sur A131 sens Le Havre / Tancarville (Réquisition du substitut du procureur) - Communes de Saint
Vigor d'Ymonville, La Cerlangue, Tancarville.
7
ARRETEARTICLE 1:À compter du mardi 9 juin 2026 de 14H00 à 16H00, la circulation sur l'A131 dans le sens de circulationLe Havre vers Tancarville est soumise aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.ARTICLE 2:Dpt| Axe Sens Restriction PR PR Commentairesdébut fin
Neutralisation de la 26+400 | 26+200voie de gaucheLe HavreversTancarville Fermeture de l'échangeur duBasculement de circu Hode dans le sens76 | A131 26+300 | 16+500 Le Havre / Tancarvillelation eeDéviation par la route Indus-trielle puis RD982Tancarville avers le Neutralisation de la 16+500 | 26+200Havre voie de gauche
Autres mesures de policesDpt| Axe Sens Restriction PR PR Commentairesdébut fin
vers76 | A131 |Tancarville S0km/h 26+600 | 26+40070 km/h 26+400 | 16+500Tancarvillevers Le 70km/h 16+500 | 26+200Havre
L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » ou « non courants » pourra être in-férieure à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3:La signalisation temporaire est conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,notamment la huitième partie relative à la signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté du6 novembre 1992 modifié.
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-05-00001 - Arrêté temporaire - A131 - Basculement de circulation pour
reconstitution suite accident mortel sur A131 sens Le Havre / Tancarville (Réquisition du substitut du procureur) - Communes de Saint
Vigor d'Ymonville, La Cerlangue, Tancarville.
8
La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par le District de Rouen - pôleexploitation — Centre d'Entretien et d'intervention de Gonfreville.ARTICLE 4 :Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règle-ment en vigueur.ARTICLE 5:Une copie du présent arrêté est adressée pour exécution :+ al'Escadron Départemental des Contrôles des Flux,¢ à la Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN),¢ au district de Rouen de la DIR Nord-Ouest.ARTICLE 6:Une copie du présent arrêté est adressée pour information :* au service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime,+ à la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime,° auSAMU,° alaFNTR.ARTICLE 7:Une copie du présent arrété est adressée pour publication et affichage :° ala mairie de Saint Vigor d'Ymonville,° ala mairie de La Cerlangue,¢ ala mairie de Tancarville.Fait a Rouen, lePour le Préfet de la Seine-Maritime,et par subdélégationLa cheffe du district de RouenLa cheffe du districtde Rouen«a 7##
; |
"Ophélie MOTTIER—
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du Code dejustice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recourscontentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. En application de l'article R414-6 duCode dejustice administrative, le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr/Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1www .dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
05/06/2026
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-05-00001 - Arrêté temporaire - A131 - Basculement de circulation pour
reconstitution suite accident mortel sur A131 sens Le Havre / Tancarville (Réquisition du substitut du procureur) - Communes de Saint
Vigor d'Ymonville, La Cerlangue, Tancarville.
9
Direction régionale des routes nord ouest
27-2026-06-01-00008
Arrêté temporaire - A28 - du PR 54+000 au PR
75+200 dans les deux sens de circulation -
Entretien des dépendances vertes - communes
de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne,
Neufchâtel en Bray, Neuville-Ferrières,
Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble,
Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint
Saëns.
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00008 - Arrêté temporaire - A28 - du PR 54+000 au PR 75+200 dans les deux
sens de circulation - Entretien des dépendances vertes - communes de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel en Bray,
Neuville-Ferrières, Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint Saëns.
10
| | Direction interdépartementalePREFET des routes Nord-OuestDE LA SEINE-MARITIMELibertéEgalitéFraternité
District de Rouen Rouen, le 01/06/2026Le Préfet de la Région NormandiePréfet de la Seine-MaritimePréfet coordonnateur des itinéraires routiersOfficier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteChevalier des Arts et des LettresARRETE TEMPORAIREObjet : A 28- du PR 54+000 au PR 75+200 dans les 2 sens de circulation — Entretien des dépendancesvertes - communes de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchatel en Bray, Neuville-Ferrières,Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint SaénsVU:- le Code de la route,+ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation des ser-vices de l'État dans les régions et départements,* le décret n° 2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,+ __ l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,+ l'arrêté du 06 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière temporaire,+ l'arrêté ministériel du 22 juin 2022 portant nomination du directeur interdépartemental desroutes Nord-Ouest,- l'arrêté préfectoral n°25-044 du 15 septembre 2025 portant délégation de signature à M. Pas-cal GABET, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,- l'arrêté n° 2025-24 du 16 septembre 2025 portant subdélégation de signature en matière degestion du domaine public et police de la circulation dans le département de la Seine-Maritime,+ la note technique en date du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseauroutier national.
CONSIDÉRANT :Que pour assurer la sécurité des usagers de l'A 28, ainsi que celle du personnel des entreprises char-gées de l'exécution des travaux et des agents de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, il est nécessaire de mettre en place les restrictions de circulation suivantes.
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1 1/3www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00008 - Arrêté temporaire - A28 - du PR 54+000 au PR 75+200 dans les deux
sens de circulation - Entretien des dépendances vertes - communes de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel en Bray,
Neuville-Ferrières, Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint Saëns.
11
ARRETE
ARTICLE 1:A compter du mercredi 10 juin 2026 et jusqu'au vendredi 19 juin 2026, pour une durée prévisionnellede 4 nuits (21h00 à 6h00), la circulation sur l'A 28 dans les 2 sens du PR 54+000 au PR 75+200 est sou-mise aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
ARTICLE 2:Restrictions de circulation : PR PRDpt | Axe Sens Restriction , . Commentairesdébut finRouen/Abbeville | Neutralisation de la voie de droite | 67+200 | 54+000Abbeville/Rouen | Neutralisation de la voie de droite | 54+900 | 67+00076 |A28 Schéma F213b (vitesseAbbeville/Rouen | Neutralisation de la voie de droite | 66+700 | 75+200 réduite à 90km/h)Rouen/Abbeville | Neutralisation de la voie de droite | 74+500 | 67+000
L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » ou « non courants » pourra être in-férieure à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,notamment la huitième partie relative à la signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté du 06 no-vembre 1992 modifié.La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par le district de Rouen - pôle exploita-tion — centre d'entretien et d'intervention de Maucomble.
ARTICLE 4:Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règle-ments en vigueur.
ARTICLE 5:Une copie du présent arrêté est adressée pour exécution :* au groupement de gendarmerie nationale de Seine-Maritime,+ al'entreprise TERIDEAL,+ ala direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,* au conseil départemental de la Seine-Maritime,* au district de Rouen de la DIR Nord-Ouest.
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1 2/3www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00008 - Arrêté temporaire - A28 - du PR 54+000 au PR 75+200 dans les deux
sens de circulation - Entretien des dépendances vertes - communes de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel en Bray,
Neuville-Ferrières, Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint Saëns.
12
ARTICLE 6:Une copie du présent arrété est adressée pour information :* au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,* auSAMU,° alaFNTR.
ARTICLE 7:Une copie du présent arrété est adressée pour publication et affichage :* aux la mairies de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchatel en Bray, Neuville-Ferrières,Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint Saéns.
Fait à Rouen,Pour le préfet de la Seine-Maritimeet par subdélégationL' adjoint à la cheffe du district de RouenSignature numériqueSébastien de Sébastien HARDYHARDY sebastien.hardy. Date : 2026.06.01sebastien.hardy 15-96-09 +02'00
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du Code dejustice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recourscontentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. En application de l'article R414-6 duCode dejustice administrative, le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr/
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1 3/3www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-01-00008 - Arrêté temporaire - A28 - du PR 54+000 au PR 75+200 dans les deux
sens de circulation - Entretien des dépendances vertes - communes de Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel en Bray,
Neuville-Ferrières, Quiévrecourt, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil, Saint-Martin-Osmonville, Saint Saëns.
13
Direction régionale des routes nord ouest
27-2026-06-02-00007
Arrêté temporaire - RN28 - du PR 2+000 au PR
6+650 - Travaux de chaussée et de maintenance
trimestrielle du tunnel dit de « la Grand'Mare » -
Communes de Darnétal, Rouen, Bois-Guillaume
et Bihorel.
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-02-00007 - Arrêté temporaire - RN28 - du PR 2+000 au PR 6+650 - Travaux de
chaussée et de maintenance trimestrielle du tunnel dit de « la Grand'Mare » - Communes de Darnétal, Rouen, Bois-Guillaume et
Bihorel.
14
| | Direction interdépartementalePREFET des routes Nord-OuestDE LA SEINE-MARITIMELibertéEgalitéFraternité
District de Rouen Rouen, le 02 juin 2026Le Préfet de la région NormandiePréfet de la Seine-MaritimePréfet coordonnateur des itinéraires routiersOfficier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteChevalier des Arts et des LettresARRETE TEMPORAIREObjet : RN28 du PR 2+000 au PR 6+650 - Travaux de chaussée et de maintenance trimestrielle du tun-nel dit de « la Grand'Mare » - Communes de Darnétal, Rouen, Bois-Guillaume et Bihorel.
+ le code de la route,+ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des ser-vices de l'État dans les régions et départements,* le décret n° 2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,+ l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,+ __ l'arrêté du 06 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière temporaire,+ l'arrêté ministériel du 22 juin 2022 portant nomination du directeur interdépartemental desroutes Nord-Ouest,+ __ l'arrêté préfectoral n°25-044 du 15 septembre 2025 portant délégation de signature à M. PascalGABET, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,+ l'arrêté n° 2025-24 du 16 septembre 2025 portant subdélégation de signature en matière degestion du domaine public et police de la circulation dans le département de la Seine-Maritime,+ __ la note technique en date du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseauroutier national,* la demande d'avis en date du 18 mai 2026 à la Mairie de Bois-Guillaume,* la demande d'avis en date du 18 mai 2026 à la Mairie de Bihorel,* la demande d'avis en date du 18 mai 2026 à la mairie de Darnétal,+ __ l'avis favorable en date du 19 mai 2026 de la Mairie de Rouen,+ la demande d'avis en date du 18 mai 2026 à la Métropole Rouen Normandie,- l'avis favorable en date du 19 mai 2026 de la direction interdépartementale de la police natio-nale de la Seine-Maritime.
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1 1/3www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-02-00007 - Arrêté temporaire - RN28 - du PR 2+000 au PR 6+650 - Travaux de
chaussée et de maintenance trimestrielle du tunnel dit de « la Grand'Mare » - Communes de Darnétal, Rouen, Bois-Guillaume et
Bihorel.
15
CONSIDÉRANT :Que pour assurer la sécurité des usagers de la route nationale 28, ainsi que celle du personnel des en-treprises chargées des travaux de chaussée et de maintenance trimestrielle du tunnel de la Grand-Mareet des agents de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, il est nécessaire de mettreen place les restrictions de circulation suivantes.
ARTICLE 1:À compter du mercredi 8 juin 2026 et jusqu'au vendredi 19 juin 2026, de 20h30 à O6h00, la circulationsur la RN 28 dans les deux sens de circulation, du PR 2+000 au PR 6+550 est soumise aux prescriptionsdéfinies aux articles ci-dessous.
ARTICLE 2:
ARRETE
Restrictions et déviations de circulation :Travaux de chaussée + maintenance trimestrielleDu lundi 8 juin au vendredi 19 juin 2026 (durée prévisionnelle de 4 nuits).PR PRDpt | Axe Sens Restriction(s) ; . Commentairesdébut fin76 | RN28 Abbeville vers Neutralisation de la voie de 6+650 54660 Schéma F.231aRouen gauche76 | RN28 Abbeville vers Fermeture tube descendant 54660 Depuis | échangeur ditRouen tunnel de la « Grand'Mare » « Du Chapitre »Déviation « S2 » depuis76 | RN28 Abbeville vers Déviation 54660 | échangeur ditRouen « Du Chapitre » viaRD43,RD243A ,RD43A
Maintenance trimestrielle de 20h30 à 06h00Du mercredi 10 juin au vendredi 12 juin 2026.. PR PR .Dpt | Axe Sens Restriction(s) , , Commentairesdébut finRouen vers isati j76 | RN28 | Neutralisation de la voie de | 4.459 | 24000 Schéma F.231aAbbeville gauche76 | RN28 Rouen vers Fermeture tube montant 24000 Depuis I' échangeur ditAbbeville tunnel de la « Grand'Mare » « De Grieu »Déviation « S1 » depuisRouen vers 'é i76 | RN28 Déviation 2+000 l'échangeur ditAbbeville « De Grieu » viaRD43,RD243A ,RD43A
Les déviations sont signalées de façon permanente par de la signalisation S1 dans le sens Rouen — Ab-beville et S2 dans le sens Abbeville - Rouen.Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr2/3
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-02-00007 - Arrêté temporaire - RN28 - du PR 2+000 au PR 6+650 - Travaux de
chaussée et de maintenance trimestrielle du tunnel dit de « la Grand'Mare » - Communes de Darnétal, Rouen, Bois-Guillaume et
Bihorel.
16
L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » ou « non courants » pourra être in-férieure à la réglementation en vigueur.ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,notamment la huitième partie relative à la signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté du 06 no-vembre 1992 modifié.La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par le district de Rouen - Centre d'en-tretien et d'intervention d'IsneauvilleARTICLE 4:Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règle-ments en vigueur.ARTICLE 5:Une copie du présent arrêté est adressée pour exécution :* aux entreprises chargées des travaux+ à la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime,+ à la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime,* au district de Rouen de la DIR Nord-Ouest.ARTICLE 6:Une copie du présent arrêté est adressée pour information :* au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,° au SAMU,+ ala Métropole de Rouen,° alaFNTR.ARTICLE 7:Une copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage :* aux maires de Darnétal, Rouen, Bois Guillaume, Bihorel.Fait a Rouen,Pour le préfet de la Seine-Maritimeet par délégation,La cheffe du district de RouenLa cheffe du districtde Rouena Se"Ophélie MOTTIER
Immeuble Abaquesne97, boulevard de l'Europe — CS 61141 — 76175 ROUEN Cedex 1 3/3www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale des routes nord ouest - 27-2026-06-02-00007 - Arrêté temporaire - RN28 - du PR 2+000 au PR 6+650 - Travaux de
chaussée et de maintenance trimestrielle du tunnel dit de « la Grand'Mare » - Communes de Darnétal, Rouen, Bois-Guillaume et
Bihorel.
17