PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2024-101
PUBLIÉ LE 22 MAI 2024
Sommaire
Conseil Départemental de Mayotte /
R06-2024-05-21-00001 - Résumé des avis de réquisition d'immatriculation
délivrés par la Direction des Affaires Foncières RI:
8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842
-11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11901-11902-11903 -11907-20335 (3 pages) Page 4
R06-2024-05-21-00002 - Résumé des avis de clôture de bornage délivré par
la Direction des Affaires Foncières RI:
8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842
-11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11897-11901-11902 -11903-11907-20335
-11907-20335 (3 pages) Page 8
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer
de Mayotte /
R06-2024-04-08-00002 - Arrêté n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la
désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte (6
pages) Page 12
R06-2024-05-21-00003 - Arrêté n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation
aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le
cadre de la création d□un forage de recherche d□eau potable dans le
village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI (7 pages) Page 19
R06-2024-05-16-00002 - Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-122 Réglementant
la circulation sur la RN3 pour permettre la réalisation des travaux
d'entretien de la couche de roulement de la RN3 du PR14+00 au PR17+00 à
BAMBO EST (3 pages) Page 27
R06-2024-05-15-00001 - Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant
dérogation individuelle d'une courte durée à l'interdiction de circulation
des vehicules de transport de marchandises à certaines périodes (4 pages) Page 31
R06-2024-04-23-00001 - Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-115
réglementant la circulation sur la RD4 du PR11+600 au PR13+250 pour
permettre l'enfouissement du réseau HTA dans la commune de KANI-KELI
(3 pages) Page 36
R06-2024-05-16-00001 - Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-118
Réglementant la circulation sur la RD5 pour permettre la reprise des
travaux relatifs à la pose de réseau de distribution d'eau potable du
PR1+250 au PR6+400.pdf (3 pages) Page 40
R06-2024-05-22-00002 - Arrêté n°2024-DEALM-SIST-TS-125 relatif à
l'agrément d'un centre de formation professionnelle des conducteurs du
transport routier de marchandises (3 pages) Page 44
2
Direction Régionale des Finances publiques /
R06-2024-05-21-00004 - Tableau de clôture de bornage des RIN
40127-40325-40468 (1 page) Page 48
R06-2024-05-22-00001 - Tableau de clôture de bornage RI: 40537 (1 page) Page 50
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général /
R06-2024-05-21-00006 - Arrêté n°2024-SG-380 modifiant l'arrêté
n°2023-SG-701 du 23 août 2023 portant institution et localisation des
bureaux de vote pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
(2 pages) Page 52
R06-2024-05-21-00005 - Arrêté n°2024-SG-381 portant surclassement
démographique de la commune de MTSAMBORO (2 pages) Page 55
3
Conseil Départemental de Mayotte
R06-2024-05-21-00001
Résumé des avis de réquisition
d'immatriculation délivrés par la Direction des
Affaires Foncières RI:
8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842
-11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11901-11902-11903
-11907-20335
Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00001 - Résumé des avis de réquisition d'immatriculation délivrés par la
Direction des Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11901-11902-11903 -11907-203354
N°de la
RéquisitionNom du
requérantCommune Section cadastrale Superficie en m2
RI 8853 CDM M'TSANGAMOUJI AN N° 170 316
RI 11780 CDM CHICONI AO N° 393 317
RI 11781 CDM CHICONI AO N° 21/26 368
RI 11811 CDM CHICONI AO N° 344 129
RI 11826 CDM CHICONI AO 476 610Veuillez trouver ci-dessous, aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, le résumé des avis de réquisition d'immatriculation délivrés par la Direction des
Affaires Foncières. Le texte inégral de l'avis peut être consulté à la Direction des Affaires
Foncière, service régularisation foncière du lundi au vendredi de 8h à 12h. Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00001 - Résumé des avis de réquisition d'immatriculation délivrés par la
Direction des Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11901-11902-11903 -11907-203355
RI 11838 CDM CHICONI AO N° 444 162
RI 11842 CDM CHICONI AO N° 442 293
RI 11851 CDM CHICONI AO N° 448 306
RI 11852 CDM CHICONI AO N° 450 426
RI 11856 CDM CHICONI AO N° 441 790
RI 11862 CDM CHICONI AO N° 88 308
RI 11863 CDM CHICONI AO N° 111 106
RI 11874 CDM CHICONI AO N° 434 352
RI 11875 CDM CHICONI AO N° 130/131 612Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00001 - Résumé des avis de réquisition d'immatriculation délivrés par la
Direction des Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11901-11902-11903 -11907-203356
RI 11876 CDM CHICONI AO N° 87 316
RI 11879 CDM CHICONI AO N° 95 140
RI 11891 CDM CHICONI AO N° 424 3354
RI 11894 CDM CHICONI AO N° 425 566
RI 11901 CDM CHICONI AO N° 488 50
RI 11902 CDM CHICONI AO N° 487 143
RI 11903 CDM CHICONI AO N° 486 260
RI 11907 CDM CHICONI AO N° 428 1269
RI 20335 CDM SADAAP 843/846/ AR
560/5622098Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00001 - Résumé des avis de réquisition d'immatriculation délivrés par la
Direction des Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11901-11902-11903 -11907-203357
Conseil Départemental de Mayotte
R06-2024-05-21-00002
Résumé des avis de clôture de bornage délivré
par la Direction des Affaires Foncières RI:
8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842
-11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11897-11901-11902
-11903-11907-20335 -11907-20335
Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00002 - Résumé des avis de clôture de bornage délivré par la Direction des
Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11897-11901-11902 -11903-11907-20335 -11907-203358
N°de la
RéquisitionNom du
requérantCommuneSection
cadastraleSuperficie en
m2Date du
bornage
RI 8853 CDM M'TSANGAMOUJI AN N° 170 316 10-juil-06
RI 11780 CDM CHICONI AO N° 393 317 22-janv-08
RI 11781 CDM CHICONI AO N° 21/26 368 21-janv-08
RI 11811 CDM CHICONI AO N° 344 129 25-janv-08
RI 11826 CDM CHICONI AO N° 476 610 05-févr-08Veuillez trouver ci-dessous, aux fins de publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture, le résumé des avis de clôture de bornage délivrés par la Direction des
Affaires Foncières. Le texte inégral de l'avis peut être consulté à la Direction des Affaires
Foncière, service régularisation foncière du lundi au vendredi de 8h à 12h. Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00002 - Résumé des avis de clôture de bornage délivré par la Direction des
Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11897-11901-11902 -11903-11907-20335 -11907-203359
RI 11838 CDM CHICONI AO N° 444 162 28-janv-08
RI 11842 CDM CHICONI AO N° 442 293 28-janv-08
RI 11851 CDM CHICONI AO N° 448 306 29-janv-08
RI 11852 CDM CHICONI AO N° 450 426 24-janv-08
RI 11856 CDM CHICONI AO N° 441 790 28-janv-08
RI 11862 CDM CHICONI AO N° 88 308 29-janv-08
RI 11863 CDM CHICONI AO N° 111 106 23-janv-08
RI 11874 CDM CHICONI AO N° 434 352 29-janv-08
RI 11876 CDM CHICONI AO N° 87 316 29-janv-08Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00002 - Résumé des avis de clôture de bornage délivré par la Direction des
Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11897-11901-11902 -11903-11907-20335 -11907-2033510
RI 11879 CDM CHICONI AO N° 95 140 23-janv-08
RI 11891 CDM CHICONI AO N° 424 3354 30-janv-08
RI 11894 CDM CHICONI AO N° 425 566 30-janv-08
RI 11897 CDM CHICONI AO N° 426 1035 30-janv-08
RI 11901 CDM CHICONI AO N° 488 50 06-févr-08
RI 11902 CDM CHICONI AO N° 487 143 06-févr-08
RI 11903 CDM CHICONI AO N° 486 260 06-févr-08
RI 11907 CDM CHICONI AO N° 428 1269 30-janv-08
RI 20335 CDM SADAAP 843/846/ AR
560/5622098 01-déc-20Conseil Départemental de Mayotte - R06-2024-05-21-00002 - Résumé des avis de clôture de bornage délivré par la Direction des
Affaires Foncières RI: 8853-11780-11781-11811-11826-11838-11842 -11851-11852-11856-11862-11863-11874-11875
-11876-11879-11891-11894-11897-11901-11902 -11903-11907-20335 -11907-2033511
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-04-08-00002
Arrêté n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la
désignation du Conseil Scientifique du
Patrimoine Nature de Mayotte
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 12
Direction de l'Environnement
| = de l'Aménagement, du
z logement et de la MerPRÉFET "
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 2024/DEALM/SEPR/251 du 8 avril 2024
portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuLE PREFET DE MAYOTTE
Délégué du gouvernement
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le Code de l'Environnement et notamment pour la partie législative les articles L.411-1 et suivants et
notamment l'article L.411-5 III et pour la partie réglementaire les articles R.650-1 et R.411-22 à R.411-
30 3
le décret n° 2004-292 du 26 mars 2004, relatif au conseil scientifique régional du patrimoine naturel et
modifiant le code de l'environnement ;
le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 14 février 2024, portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement ;
l'arrété préfectoral n°2013-303/DEAL/SEPR portant désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine
Naturel de Mayotte ;
l'arrêté ministériel du 04 décembre 2023, portant nomination de M. Jérôme JOSSERAND, attaché
d'administration hors classe, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement, du
logement et de la Mer de Mayotte ;
l'arrêté ministériel du 27 décembre 2023, portant nomination de M. Christophe TROLLE, ingénieur des
travaux publics de l'Etat hors classe, en qualité de directeur adjoint de l'environnement, de
l'aménagement, du logement et de la Mer de Mayotte
l'arrêté préfectoral n° 2024/SG/089 du 27 février 2024 portant délégation de signature a M. Sabry
HANI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la
suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
l'arrêté préfectoral n° 2024-SG-DEALM-094 du 27 février 2024, portant délégation de signature à M.
Jérôme JOSSERAND, directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la Mer de
Mayotte ;
la circulaire DNP/CC n° 2004-1 du 26 octobre 2004, concernant la mise en œuvre du décret n° 2004-
292 du 26 mars 2004, relatif au conseil scientifique régional du patrimoine naturel et modifiant le code
de l'environnement ;
l'avis réputé favorable du Conseil Départemental de Mayotte en date du 22 novembre 2018 ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 13
Vu l'arrêté N°2018-365-DEAL-SEPR portant renouvellement du Conseil Scientifique du Patrimoine
Naturel de Mayotte
Considérant :
- la caducité de l'arrêté N°2018-365-DEAL-SEPR au 31 décembre 2023 et l'impossibilité de renouveler les
membres du CSPN dans les temps, il convient de maintenir temporairement la composition actuelle
du CSPN.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
ARRÊTÉ
Article 1°" Liste des membres du CSPN de Mayotte
A compter de la date de publication du présent arrêté, le Conseil Scientifique du Patrimoine
Naturel (CSPN) de Mayotte est composé des dix-huit personnalités suivantes nommées intuitu
personae :
Nom Membre Compétence
Fabien BARTHELAT membre titulaire Écologie terrestre et botanique
Lionel BIGOTmembre titulaireCoraux, milieu marin
Sophie BLANCHY membre titulaire Ethnologie, anthropologie sociale et culturelle
Houlam CHAMSSIDINE membre titulaire Milieu Agricole
Dahabia CHANFI membre titulaire Coraux, milieu marin
Luc GIGORD membre titulaire Écologie terrestre évolutive et botanique
Matthieu JEANSON membre titulaire Géographie, morphodynamique du littoral
Esméralda LONGÉPÉE membre titulaireInteraction entre activités humaines et
biodiversité, géographie
Serge MULLER membre titulaireEcologie terrestre, botanique, biologie de la
conservation, référent CNPN
Pierre NEHLIG membre titulaire Géologie, Géosciences, INPN, SINP
Raphaël PARNAUDEAU membre titulaire Entomologie
Dominique PONTON membre titulaire Poissons, milieu marin et aquatique
Germinal ROUHAN membre titulaire Ptéridologie
Elliot SUCRE membre titulaire Poissons et crustacés, milieu marin
Laurent TARNAUD membre titulaire Primatologie
Bernard Armand THOMASSIN membre titulaireEcologie récifo-lagunaire et impacts
environnementaux, polluants
Article 2. — Liste des experts associés
La liste des experts associés au CSPN qui peuvent être sollicités préférentiellement par le
Président du CSPN pour assister aux séances du conseil scientifique ou à des groupes de travail
organisés en son sein est la suivante :
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 14
Nom Membre Compétence
Sarah CACERES expert associe Mammifères terrestres
Ecologie du paysage marin, icthyologie,
Fréderic DUCARME expert associé Be se
malacologie, échinodermologie
Gildas MONNIER expert associé Chiroptérologie
Roland TROADEC expert associé Géologie, géotechnique dans les domaines
littoraux
Guillaume VISCARDI expert associé Botanique
Article 3. - Champs de compétence du CSPN de Mayotte
Le conseil scientifique du patrimoine naturel doit être saisi sur les sujets relatifs à la conservation
du patrimoine naturel suivants :
e la délivrance de certaines autorisations portant sur des espèces protégées, en application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement,
e l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles prévue à l'article R.186-26 du code
de l'environnement,
e la validation des plans de gestion des réserves naturelles nationales, en application de
l'article R.332-22 du code de l'environnement, et des plans de gestion des réserves
naturelles régionales, en application de l'article R.332-43 du code de l'environnement,
e la modification de l'état ou l'aspect d'une réserve naturelle nationale, en application de
l'article R.332-24 du code de l'environnement,
e la délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité, en application de l'article R.411-
17-3 du code de l'environnement,
e l'autorisation d'introduction dans le milieu naturel prévue à l'article R.411-34 du code de
l'environnement,
e les opérations de lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites, prévues
à l'article R.411-47 du code de l'environnement.
Le conseil scientifique du patrimoine naturel peut être saisi soit par le préfet soit par le président du
conseil départemental de Mayotte. En application de l'article R.411-23 du code de
l'environnement, outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur,
le conseil scientifique du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région,
soit par le président du conseil régional sur toute question relative à la conservation du patrimoine
naturel de la région notamment sur :
e la valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de
leur mise à jour, tel que prévu à l'article L.411-1-A du code de l'environnement,
e les propositions et méthodes d'élaboration de listes d'espèces protégées prévues à l'article
L. 411-2 du code de l'environnement,
e les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de
ses habitats prévues à l'article L.414-8 du code de l'environnement,
e les propositions de listes d'espèces dont la diffusion à Mayotte seraient préjudiciables à la
préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels, en application des articles
L.411-5 à L.411-10 du code de l'environnement,
e l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie mahoraise pour la biodiversité, en
application de l'article D.134-20 du code de l'environnement.
Il peut être amené, à sa propre initiative, à la demande du préfet de région ou à la demande du
président du conseil départemental, à formuler des avis et des propositions sur la protection des
espèces animales et végétales sauvages et sur la protection et la gestion des milieux naturels à
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 15
Mayotte ainsi que sur les questions de sensibilisation, de formation, de recherche et d'innovation
en matiére de patrimoine naturel.
Il peut être consulté par la commission consultative de l'environnement et de la protection du
patrimoine de Mayotte pour la prise en compte d'enjeux dont l'examen relève de ses
competences.
Article 4 : Fonctionnement du CSPN de Mayotte
4.1 : Mandat
Les membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte sont nommés pour une
durée de 1 an du 1° janvier 2024 au 31 décembre 2024. En cas de trois absences non justifiées,
de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à couvrir selon les modalités prévues pour la nomination par l'article
R411-22 du Code de l'environnement.
4.2. Fonctionnement général
Le CSPN élit en son sein à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-
président.
Il se réunit si possible au moins 1 fois par an. Il est convoqué par le président qui fixe l'ordre du
jour, en accord avec le secrétariat du CSPN.
Le préfet, le président du conseil général, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances
du conseil.
Le président du CSPN peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail
organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, toute
personnalité susceptible de l'éclairer. Ces personnalités participent aux travaux du CSPN mais ne
prennent pas part au vote des décisions et avis du CSPN.
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet ou le président de la
collectivité départementale de Mayotte.
4.3. Avis et délibérations
Le CSPN se réunit soit à la demande du préfet ou du président de la collectivité départementale,
soit de son président ou d'au moins la moitié de ses membres.
Conformément au règlement intérieur du CSPN de Mayotte, il ne peut délibérer que si la moitié
des membres assiste à la séance physiquement ou par visioconférence ou par mandat de
suppléance à un autre membre. Les membres du CSPN étant nommés intuitu personnae, un
membre absent ne peut être supplée par une personne extérieure au CSPN. En revanche, un
membre absent peut donner mandat a un autre membre, à concurrence d'un mandat par membre
présent. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum
après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents et sont transmis au préfet et au président
de la collectivité départementale. En cas de partage égal des voix, celle du président du CSPN est
prépondérante.
Le CSPN peut faire appel à l'expertise du Muséum national d'histoire naturelle ou à des experts
nationaux et internationaux.
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 16
Les positions et avis des membres du CSPN n'engagent qu'eux et en aucune manière les
organismes auxquels ils appartiennent.
4.4. Règlement intérieur
Le CSPN se dote d'un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement. Ce
règlement est élaboré sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat du CSPN.
Article 5 : Secrétariat du CSPN
Le secrétariat du CSPN est assuré par la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du
Logement et de la Mer de Mayotte (Service Environnement et Prévention des Risques).
Article 6 : Remboursement de frais
Les membres du CSPN identifiés à l'article 1 et les experts associés identifiés à l'article 2 sont
remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements pour les missions ou réunions décidées
par le CSPN, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.
Article 7 : Mise en œuvre
Le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 08/04/2024
Pour le préfet et par délégation
a: tl,
At 1 CR |
_-Pourile préfoyet par délégation,
Spd 2k hei 3 ry eee
st £:kesous-préfs , secrétaire généraloO RC É ge AAA = 4 ne"
Copie :
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 17
Recueil des actes administratifs
Préfet
Conseil Départemental
Membres du CSPN de Mayotte
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-08-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-251 portant sur la désignation du Conseil Scientifique du Patrimoine Nature de Mayotte 18
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-05-21-00003
Arrêté n°2024-DEALM-SEPR-333 portant
dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du
code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau
potable dans le village de Mbouini sur la
commune de KANI-KELI
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI19
Direction de Environnement,
| = de l' Aménagement,
PREFET du Logement
DE MAYOTTE et de la Mer
Liberté de Mayotte
Égalité .
Fraternité
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuARRETE PREFECTORAL n° 2024/SG/DEALM/SEPR/ 333 du & ! MAI 2924
portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de
l'environnement dans le cadre de la création d'un forage de recherche d'eau
potable dans le village de Mbouini sur la commune de Kani-kéli.
LE PREFET DE MAYOTTE
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, ensemble la loi
ordinaire n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte :
le code de I' Environnement et notamment les articles L41 1-1, L41 1-2 et R411-6 à R411-14 :
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon :
le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
le décret du 14 février 2024, portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement :
l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;
l'arrêté interministériel du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
l'arrêté ministériel du 18/12/2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations a
l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets
pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place :
l'arrêté ministériel du 04 décembre 2023, portant nomination de M. Jérôme JOSSERAND, attaché
d'administration hors classe, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et
de la Mer de Mayotte :
l'arrêté ministériel du 27 décembre 2023, portant nomination de M. Christophe TROLLE, ingénieur des
travaux publics de l'Etat hors classe, en qualité de directeur adjoint de l'environnement, de l'aménagement.
du logement et de la Mer de Mayotte :
l'arrété préfectoral n° 2024/SG/089 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M. Sabry HANI,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des
membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général :
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI20
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-SG-DEALM-094 du 27 février 2024, portant délégation de signature à M.
Jérôme JOSSERAND, directeur de l'environnement, de l''aménagement, du logement et de la Mer de
Mayotte :
Vu l'avis favorable n°2024-01 émis par le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte (CSPN).
Considérant la demande de dérogation réceptionnée le 19/03/2024 par le guichet unique de la DEALM, et
formulée par le Bureau d'études "ESPACES" pour le compte du syndicat "Les Eaux de Mayotte" (LEMA) :
Considérant que la demande de dérogation porte sur la perturbation intentionnelle et la potentielle destruction de
21 espèces animales protégées, ainsi que sur la destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou
d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées ;
Considérant que le projet répond aux raisons impératives d'intérêt public majeur de santé et de sécurité publique
pour la réalisation de travaux destinés à augmenter les capacités d'alimentation de la population en eau potable sur
l'ensemble du territoire ;
Considérant que le pétitionnaire a retenu pour son projet la solution technique de moindre impact sur les espèces
protégées compte tenu du site concerné :
Considérant que l'absence de solutions alternatives est retenue en raison de la détection par le BRGM d'un site
propice à la recherche d'eaux souterraines :
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir que le projet ne nuit pas au maintien dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées par la demande dans leur aire
de répartition naturelle :
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la Mer ,
ARRÊTE
Article 1: Bénéficiaire et nature de la dérogation
Le Syndicat des Eaux de Mayotte (LEMA), représenté par son Directeur Général des Services. Monsieur
[brahim ABOUBACAR, est autorisé à perturber intentionnellement des spécimens des espèces animales
protégées Eulemur fulvus, Pteropus seychellensis comorensis, Chaerephon pusillus et/ou Chaerephon
leucogaster, Taphozous mauritianus, Cinnyris coquerellii, Corvus albus, Cypsiurus parvus griveaudi,
Foudia madagascariensis, Hypsipetes madagascariensis, Leptosomus discolor, Merops superciliosus,
Spermestes cucullata, Streptopelia capicola, Streptopelia picturata comorensis, Tersiphone mutata
pretiosa, Turtur tvmpanistria, Zosterops maderaspatanus mayottensis, ainsi que déplacer ou détruire
accidentellement des espèces animales protégées de reptiles Furcifer polleni et Trachylepis comorensis.
Par ailleurs, toujours dans le cadre des travaux liés à la recherche d'eau potable souterraine. le Syndicat
des Eaux de Mayotte est autorisé à détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d'aires de
repos d'animaux d'espèces animales protégées.
Article 2 : Conditions de la dérogation
Cette autorisation est accordée sous réserve du respect du contenu des Cerfas 13616*01 et 13614*01,
ainsi que des engagements pris par le bénéficiaire dans le dossier de demande de dérogation qu'il a
présenté. et des prescriptions émises au titre de ce projet par le CSPN.
to
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI21
Le projet consiste en :
- la création d'une piste d'accés de 40 metres pour permettre la circulation des engins de forage en
sécurité jusqu'a l'emplacement du forage,
- la création d'une plateforme stabilisée, nécessaire au stockage du matériel pour la réalisation du
forage et des essais de pompage,
- la création d'un forage de reconnaissance de 130m incluant la réalisation d'essais de pompage.
Les dérogations mentionnées à l'article 1 de la présente décision s'appliquent uniquement dans le
périmètre défini dans le dossier de demande de dérogation, au sein du village de MBouini, sur la
commune de Kani-Kéli.
Mesures préventive (phase travaux)
Avant le début des travaux, la sensibilisation des ouvriers du chantier à la préservation des habitats et des
espèces sera réalisé par le coordinateur environnemental désigné par les Eaux de Mayotte.
Le suivi environnemental des travaux sera par ailleurs assuré par ce spécialisé, indépendant du Maître
d'ouvrage, du Maître d'œuvre et de l'entreprise chargée des travaux.
Les coordonnées du prestataire (nom, adresse, téléphone, mail...), en charge du suivi environnemental
notamment sur les espèces protégées et de la mise en œuvre de la mesure compensatoire, seront
communiquées avant le début des travaux au service instructeur de la DEALM.
Mesures d'évitement
Mesure El : Délimitation des emprises de chantier
Afin d'éviter les dégradations ou destructions accidentelles des espaces naturels et d'espèces protégées à
proximité des aires de chantier, les emprises de chantier seront précisément délimitées (peinture sur
arbres, rubalises ou piquets par exemple). Préalable à toutes opérations de travaux, cette mesure est
destinée à mettre en oeuvre une protection efficace des milieux et espèces localisés à proximité directe
du chantier grace à l'interdiction absolue d'emprise chantier hors des périmètres préalablement délimités.
Il devra être porté une attention particulière sur la mise en défens stricte de la ripisylve jouxtant la zone
de travaux du projet. Par ailleurs si le forage s'avère fructueux, le coordinateur environnemental devra
assuré le suivi de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction prévues dans le dossier de demande
de dérogation.
Mesures de réduction
Mesure R1 : Limiter les risques de pollution accidentelle des cours d'eau et de la zone humide
Durant la phase chantier ainsi que durant la phase d'exploitation, au motif que des tests de forage
peuvent induire des nuisances et écoulements (carburants. fuites d'huile etc). il sera définit une zone
d'entretien sur le site, afin de lutter contre les nuisances précités.
Une aire imperméabilisée spécifiquement dédiée pour l'alimentation, l'entretien, le lavage ou la
réparation des engins sera installée conformément plan de masse figurant sur l'annexe, jointe à la
présente décision.
Le site disposera de Kits anti-pollution comprenant des dispositifs de rétention des produits ou substances
(correspondant a minima, à 100 % du volume stocké) et/ou d'absorption (géotextile. granulats. etc.).
Tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptible d'engendrer des écoulements
(hydrocarbures et huile de moteur notamment) dans le milieu aquatique ou susceptible de dégrader les
habitats riverains sera à éviter en dehors de l'aire étanche aménagée à cette fin.
ba
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI22
Mesure R2 : Intervention en dehors de la période de nidification des oiseaux
Afin de minimiser le dérangement voire la destruction d'espéces d'oiseau protégées, les travaux
d'abattage ou débroussaillage sur les emprises de travaux seront proscrits durant les mois de octobre à
avril.
Mesure R3 : Coupe de la végétation permettant la fuite de la faune
Toutes les opérations d'abattage d'arbres et/ou d'arbustes nécessaires à l'implantation du projet (accès.
voie, installations...) devront être réalisées manuellement afin de générer un effet d'effarouchement
auprès de la faune et ainsi de limiter les destructions d'individus.
L'ensemble des débris végétaux issus des chantiers, hors troncs d'arbre, devra être laissé pendant au
minimum 72 h sur place en limite d'aire de chantier afin de permettre à la faune (reptiles. insectes, ...)
présente dans ces débris de se soustraire à l'emprise du chantier. Ils pourront alors être exportés ou
broyés sur place si nécessaire. Aucun brûlis des déchets verts ne sera réalisé. Les troncs d'arbres
pourront être débités et stockés en vue d'une valorisation ultérieure.
Mesure R4 : Capture et déplacement des reptiles protégés les plus lents à se déplacer
Lors des travaux d'abattage et débroussaillage de la parcelle, un naturaliste capturera les individus de
reptiles les plus lents (caméléon) et les relâchera immédiatement dans des espaces agroforestiers
similaires à 300 m du chantier.
Mesure R3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Tout apport de matériaux extérieurs sera méticuleusement sélectionné et trié afin de ne pas importer des
graines ou autres plantes invasives sur le site du projet.
Les entreprises veilleront particulièrement à assurer un nettoyage régulier des engins avant leur arrivée
sur le chantier, et notamment des roues afin de réduire autant que possible le déplacement anthropique
des graines.
Mesure R6 : Limiter les nuisances
Afin de limiter les nuisances sonores, il sera privilégié des équipements électriques au lieu d'équipements
pneumatiques ou hydrauliques. Les outils à percussion devront également être munis de dispositifs
antibruit. Les moteurs à combustion interne des engins de terrassement (buteurs. niveleuses.
excavatrices, génératrices, compresseurs à air, grues, etc.) devront être munis de silencieux.
Les entreprises respecteront les niveaux sonores admissibles conformément aux dispositions des articles
R571-1 et suivants du code de l'environnement. L'envol des poussières vers les zones adjacentes sera
limité par le compactage rapide des terres et l'arrosage des pistes. Les bennes des camions seront
bâchées.
Pour respecter la qualité de l'air, les engins de chantier et les véhicules qui produisent des émissions
excessives de gaz d'échappement (en raison d'un mauvais réglage ou d'un mauvais entretien, par
exemple). seront réparés dans les plus brefs délais.
Tout type de feu est formellement proscrit sur le chantier.
Pendant toute la durée des travaux, le maître d'ouvrage prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne
pas générer d'eaux stagnantes provenant des pluies ou des eaux de ruissellement sur le chantier.
Les équipements et matériaux de chantiers tels que les blocs de béton agglomérés creux. les bétonnières.
les seaux, les brouettes, les pneus seront stockés de manière à ne pas générer de gîtes à moustiques. Afin
que ces équipements ne constituent pas de réserves d'eau stagnante, ils seront mis à l'abri. sous bâches
tendues ou retournés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Les déchets générés sur le chantier seront stockés dans des bennes protégées des intempéries (par une
bâche tendue par exemple) et régulièrement collectées pour être vidées en décharge.
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI23
Les dispositions prévues en matière de surveillance et d'élimination des gîtes larvaires sur le chantier
seront décrites à l'ensemble des intervenants sur le site. La personne en charge de cette surveillance devra
être mentionnée.
Le personnel et les sous-traitants travaillant ou vivant sur le chantier seront informés des risques liés aux
maladies transmises par les moustiques et des moyens de s'en protéger (dépliants fournis par |' ARS).
Mesure R7 : Limiter les risques liés aux eaux pluviales et aux eaux usées
Les ouvrages ou installations seront régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement
des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
Mesures de compensation
Mesure Cl : Compenser la perte de végétation arborée sur le site
>Afin de compenser l'impact de la suppression de 3 arbres fruitiers sur le terrain, un nombre double
d'arbres fruitiers, soit 9 sera planté lors de la remise en état du site si le forage se révèle improductif.
Mesures de suivi en phase travaux
Dans le cadre du suivi environnemental des travaux. qui devra être assuré par le coordinateur
environnemental, les prestations suivantes seront a réaliser :
* assurer le suivi du chantier durant toute la durée des travaux, le prestataire aura en charge le contrôle
de l'exécution des prescriptions environnementales émises au titre de la présente autorisation, et un
rapport mensuel relatif au suivi global des travaux réalisés sur le chantier sera produit jusqu'à la fin des
travaux :
* le suivi du chantier fera l'objet d'un compte rendu hebdomadaire, lors des phases de défrichement et
terrassements, correspondant aux mesures de réduction retenues. et notamment celles de favoriser la fuite
des animaux lors des défrichements, et contrôler les méthodes de coupes employées :
* passer sur le chantier au moins une fois par semaine, lors des travaux de débroussaillage et de
terrassements pour des contrôles programmés ou inopinés.
L'ensemble des compte-rendus détaillés des actions et des suivis menés pour chacune des phases travaux
seront régulièrement et simultanément transmis au Maitre d'ouvrage et à l'unité biodiversité de la
DEALM, des leur rédaction, par courrier à l'adresse suivante :
Direction de l'Environnement, de |' Aménagement, du Logement et de la Mer
Service Environnement et Prévention des Risques - Unité Biodiversité
Terre Plein de M'Tsapéré
BP 109 - 97600 MAMOUDZOU
et par mail à : ub.sepr.deal-mayotte@developpement-durable.gouv.fr
Article 3 : Durée de validité de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger aux interdictions énoncées à l'article 1, à compter de la date
signature du présent arrêté, | an, sous réserve notamment du respect des dispositions figurant dans les
termes de cet arrêté.
Si les opérations n'ont pas été engagées avant la fin de validité de cette autorisation, le bénéficiaire
pourra formuler une demande d'avenant argumentée quant au report de la date de validité de
l'autorisation.
Ua
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI24
Article 4
Article 5
Article 6 :
Copie à :: Mesures de contrôle et sanctions
La mise en œuvre des dispositions définies à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet de contrôles
par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du code de
l'environnement.
En cas de non-respect du présent arrêté, les infractions constatées sont punies de 150 000 euros d'amende
et de trois ans d'emprisonnement, conformément aux dispositions définies à l'article L.415-3 du CE.
La mise en œuvre des dispositions de cet arrêté peut également faire l'objet de contrôles administratifs
conformément aux articles L.170-1 et suivants du code de l'environnement.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté peut enfin conduire à la suspension ou la
révocation de celui-ci, dans les conditions de l'article R.41 1-12 du code de l'environnement.
La présente autorisation devra être présentée pour toute réquisition des agents chargés de la police de
l'environnement, accompagnée des pièces d'identités des personnes présentes lors du contrôle.
: Droits de recours et informations des tiers
Les droits de tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, auprès du Tribunal Administratif compétent.
: Notification et exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, Monsieur le commandant de la compagnie de
gendarmerie, Monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement. du logement et de la mer
(DEALM) de Mayotte, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité à
Mayotte sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Le Préfet,
délégué du Gouvernement
cn |
M
par délégation,
Aecrétaire général
, —
Sabry HANI
Service départemental de l'OFB a Mayotte
(mail : sd976(@ofb.gouv.fr)
Pièce jointe : Annexe | - Plan de masse du projet
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI25
ANNEXE 1
Plan de masse de l'implantation du projet
avec spécification de l'emplacement de l'aire imperméabilisée
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-21-00003 - Arrêté
n°2024-DEALM-SEPR-333 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement dans le cadre de la
création d□un forage de recherche d□eau potable dans le village de Mbouini sur la commune de KANI-KELI26
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-05-16-00002
Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-122
Réglementant la circulation sur la RN3 pour
permettre la réalisation des travaux d'entretien
de la couche de roulement de la RN3 du
PR14+00 au PR17+00 à BAMBO EST
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-122 Réglementant la circulation sur la RN3 pour permettre la réalisation des travaux d'entretien de la couche
de roulement de la RN3 du PR14+00 au PR17+00 à BAMBO EST27
PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
l'environnement,de
l'aménagement et du logement
de Mayotte
Service des infrastructures, sécurité et transports
Unité éducation et sécurité routières
ARRÊTE N°2024/ DEALM/SIST/ESR/ 122 du 16/05/2024
Réglementant la circulation sur la RN3 pour permettre la réalisation des travaux
d'entretien de la couche de roulement de la RN3 du PR14+000 au PR17+000 à BAMBO
EST sur la commune de BANDRELE
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte,
ensemble la loi ordinaire n°20101487 du 07 décembre 2010 relative au département de
Mayotte ;
Vu le Code de la route applicable à Mayotte ;
Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant
les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités
communales, départementales et régionales ;
Vu la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière ;
Vu l'ordonnance n°2002 - 1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime
communal, à la coopération intercommunale ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif l'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, notamment à l'organisation et mission des directions de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (CHAPITRE 2) ;
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet en
qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet
de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, et les textes subséquents ;
Vu l'arrêté préfectoral N°2023-SG-0190 du 10 mars 2023 portant organisation de la Direction
de l'Environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de MAYOTTE (DEALM);
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2023 portant nomination de M. JOSSERAN Jérôme,
Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-122 Réglementant la circulation sur la RN3 pour permettre la réalisation des travaux d'entretien de la couche
de roulement de la RN3 du PR14+00 au PR17+00 à BAMBO EST28
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-SG-089 du 27 février 2024 portant délégation de signature à
M. Sabry HANI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et
organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire
général ;
Vu l'arrêté n°2024-SG-DEALM-094 du 27 février 2024 portant délégation de signature de
M. JOSSERAND Jérôme, Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et
de la mer de Mayotte ;
Vu l'arrêté n°2024-DEALM-DIR-015 du 14 mai 2024 portant Subdélégation de signature ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre | - huitième partie:
signalisation temporaire), approuvé par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 et mis a
jour le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande d'arrêté de circulation de police déposée à ESR le 19/04/2024 par la COLAS
MAYOTTE ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des employés de
l'entreprise COLAS œuvrant sur le chantier pendant la durée de réalisation la réalisation des
travaux d'entretien de couches de roulement de la RN3 du PR14+000 au PR17+000 à BAMBO
EST sur la commune de BANDRELE, il convient de réglementer la circulation sur la RN3;
Sur proposition du Responsable de la Cellule Éducation et Sécurité Routières de la Direction
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et de la Mer ;
ARRÊTE
Article 1:
Pour permettre la réalisation des travaux d'entretien de couches de roulement de la RN3 du
PR14+000 au PR17+000 à BAMBO EST dans la commune de BANDRELE, il y a lieu de
réglementer la circulation des véhicules sur la RN3 entre le 21 mai 2024 et
le 30 novembre 2024 :
Article 2 :
Un alternat de type K10 ou feux tricolores sera mis en place par l'Entreprise chargée des
travaux ;
Article 3:
Les dépassements sur l'emprise du chantier seront interdits quelles que soient les voies
laissées libres à la circulation ;
Article 4 :
La vitesse des véhicules circulant sur la RN3 sera limitée à 30 km/h de part et d'autre de la
zone du chantier ;
Article 5:
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera toléré sur la zone des travaux et
de part et d'autre de celle-ci sur une longueur de 200 m sauf pour les véhicules affectés au
chantier.
Le chantier sera nettoyé après chaque intervention de l'entreprise.
Article 6 :
Le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route (Messieurs YAHAYA SAID ou Hamidou
Madi Mcolo ) de tout changement de programme en temps réel ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-122 Réglementant la circulation sur la RN3 pour permettre la réalisation des travaux d'entretien de la couche
de roulement de la RN3 du PR14+00 au PR17+00 à BAMBO EST29
Article 7:
La signalisation temporaire sera conforme aux schémas de signalisation du manuel du chef
de chantier - voirie urbaine (Edition 2003) et du guide technique - les alternats (édition
2000).
Article 8 :
Conformément à l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent
arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Mamoudzou sise les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou - Tél : 02 69 61 18 56 -
Fax : 02 69 61 18 62 - email : greffe.ta-mayotte@juradm.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification ou de publication;
Article 9:
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, et ampliation
sera adressée à :
— Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
- Monsieur le Directeur Général des Services du département de Mayotte ;
- Monsieur le Chef de la Subdivision Territoriale de la D.E.A.LM ;
— Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Mayotte ;
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de MAYOTTE ;
- Monsieur le Directeur du Service d'Incendie et de Secours ;
De plus un exemplaire sera adressé à la société COLAS Monsieur Arthur SAFFRAY
Tél.0639 28 2885 - mail: arthur.saffray@colas-mayotte.fr chargé des travaux, pour
exécution et pour être présenté à toute réquisition.
Pour le Préfet et par c
e Chef du SI
Si
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-122 Réglementant la circulation sur la RN3 pour permettre la réalisation des travaux d'entretien de la couche
de roulement de la RN3 du PR14+00 au PR17+00 à BAMBO EST30
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-05-15-00001
Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant
dérogation individuelle d'une courte durée à
l'interdiction de circulation des vehicules de
transport de marchandises à certaines périodes
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-15-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant dérogation individuelle d'une courte durée à l'interdiction de circulation des vehicules de
transport de marchandises à certaines périodes31
PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'environnement,
de l'aménagement, du logement
et de la mer de Mayotte
Service des infrastructures, sécurité et transports
Unité éducation et sécurité routières
ARRÊTÉ n° 2024/DEALM/SIST/ESR/123 en date du 15/05/2024
Portant dérogation individuelle de courte durée à l'interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes
(application de l'arrêté ministériel du 16 avril 2021)
Le Préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au Département de Mayotte,
ensemble la loi ordinaire n°2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au Département de
Mayotte ;
Vu le Code de la route
Vu le Code des transports ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la voirie routière :
Vu l'ordonnance n°2002 - 1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime
communal, à la coopération intercommunale ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif l'organisation et aux missions
des services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, notamment à l'organisation et mission des directions de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (CHAPITRE 2);
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet en
qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xaviert BIEUVILLE , préfet
de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, et les textes subséquents ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-15-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant dérogation individuelle d'une courte durée à l'interdiction de circulation des vehicules de
transport de marchandises à certaines périodes32
Vu l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation de véhicule de transport de
marchandises à certaines périodes et notamment son article 5;
Vu l'arrêté N°2023-SG-0190 du 10 mars 2023 portant organisation de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte
Vu l'arrêté du 4 décembre 2023 portant nomination de M. JOSSERAND Jérôme, Directeur
de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-SG-089 du 27 février 2024 portant délégation de signature à
M. Sabry HANI ,sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et
organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire
général ;
Vu l'arrêté n°2024-SG-DEALM-094 du 27 février 2024 portant délégation de signature de
M. JOSSERAND Jérôme, Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et
de la mer de Mayotte ;
Vu l'arrêté n°2024-DEALM-DIR- 015 du 14 mai 2024 portant Subdélégation de signature ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre | - huitième partie:
signalisation temporaire), approuvé par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 et mis à
jour le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande d'autorisation de la société MAP transmise par mail à ESR le 14/05/2024
visant à faire circuler des engins d'une part les jours de fête de la période allant du
20/05/2024 au 25/12/224 et notamment les 20 mai, 15 août, 1° novembre, 11 novembre et
le 25 décembre 2024 pour rattraper le retard pris sur ses chantiers:
Considérant que la circulation des camions et véhicules articulés de MAP les jours fériés
sollicités sur sa demande vise à rattraper le retard pris par la société suite aux journées
d'intempérie et aux barrages érigés sur le réseau routier interdisant de fait la circulation des
véhicules
Considérant les accords entre les salariés et la Direction de MAP pour travailler ces journées
fériées pour l'année 2024 ;
Considérant la nécessité de travailler certains jours fériés pour rattraper le retard pris sur la
réalisation des travaux de plusieurs chantiers suite aux blocages érigés plusieurs semaines
durant le long du réseau routier ;
Sur proposition du chef de l'Unité Éducation et Sécurité Routières de la direction de
l'environnement de l'aménagement du logement et de la mer de Mayotte ;
ARRÊTÉ
Article 1:
Dérogation accordée :
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2021 portant dérogation
préfectorale temporaire, la société MAP est autorisée à faire circuler ses véhicules sur
l'itinéraire prescrit pendant la période d'interdiction de circulation aux véhicules de plus de
7,5 tonnes affectés au transport routier de marchandises allant du 20/05/2024 au
25 décembre 2024 et particulièrement les jours de fête du 20 mai, 15 août, 1°' novembre,
11 novembre et le 25 décembre 2024 ;
Les véhicules concernés par cette dérogation doivent être à jour de leur contrôle technique
et leurs numéros d'immatriculation doivent figurer sur la liste jointe au présent arrêté :
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-15-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant dérogation individuelle d'une courte durée à l'interdiction de circulation des vehicules de
transport de marchandises à certaines périodes33
Validité de la dérogation :
+ Les jours des fêtes suivantes : 20/05/2024 et le 15/08/2024; (le jour férié s'entend de
la veille du jour férié à partir de 22 heures jusqu'au jour férié à 22 heures) ;
© Trajet autorisé : tout le réseau routier de Mayotte.
© Nature du transport : matériel de transport et diverses marchandises de BTP.
(agrégats, la terre) ;
Article 2 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de
l'autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation ;
Article 3:
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté ;
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, et ampliation sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte (Réglementation) ;
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de Mayotte (DGS) ;
- Monsieur le Commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de MAYOTTE ;
- Monsieur le Chef de l'unité Transports et sûreté de la DEALM ;
- Monsieur le Directeur de la DEETS ;
- Monsieur le Directeur du Service d'Incendie et de Secours.
Une exemplaire sera adressée a Monsieur Saifi MAORE, représentant de l'entreprise MAP -
Tél :0269632590 - 0639 23 73 43 pour exécution et pour être présenté à toute réquisition.
Pour le Préfet et par délégation,
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-15-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant dérogation individuelle d'une courte durée à l'interdiction de circulation des vehicules de
transport de marchandises à certaines périodes34
Au vu des cartes grises transmises avec la demande ( à compléter par l'entreprise.)Page 2 - Liste des immatriculations des PL_
OS RE can 0) | (@c Cae aonFa 6 D6 we REudult 8 /
Gl 496-8 bei cansileh _ ge89-08 Ml DEgAUT bay 6
Se | eR
p5-{L5 tha DEnu lT (0 me
DL h5t "Road (TT IPF
| PRE LÉ an
Fo 4- ROLE AUT | x
CDD eu c JS blidir
GoFP. 161K REnditT | WA
Ed UB $e benau ly me
: Lapeer
E P Gr hn aur. ae ! ae
GE: 0h- "ey CUEC a) gene
2 11000DD }45-OL LUECO ar 0 _—
ce -S SK penal" Pa See | ;
Ase -entecaaled Fo,
DY853-Al Require | fell
Roe V2 Cita Me
CORAL, +p veWAUL T Ne
FIL 28-24 peal UTC,
CE -o6hUAwm | FT
bp 73 YC rit ior = (6/4 44 ae
fiche. demande de derogation aux interdictions de circulation PL supérieur a 7.5 Tonnes -. 2/2
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-15-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-123 portant dérogation individuelle d'une courte durée à l'interdiction de circulation des vehicules de
transport de marchandises à certaines périodes35
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-04-23-00001
Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-115
réglementant la circulation sur la RD4 du
PR11+600 au PR13+250 pour permettre
l'enfouissement du réseau HTA dans la
commune de KANI-KELI
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-23-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-115 réglementant la circulation sur la RD4 du PR11+600 au PR13+250 pour permettre l'enfouissement du
réseau HTA dans la commune de KANI-KELI36
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité
DEPARTEMENT DE MAYOTTE
Conseil Général
7A EN
Ss) od
(D ur sou de)
MAYOTTE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAYOTTE
z= M Commune de KANI-KELI
PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION de l'ENVIRONNEMENT,
de l'AMÉNAGEMENT du LOGEMENT et
de la MER de MAYOTTE
DIRECTION GÉNÉRALE DES
SERVICES
POLICE MUNICIPALESERVICE des INFRASTRUCTURES,
SÉCURITÉ et TRANSPORTS
ÉDUCATION et SÉCURITÉ ROUTIERS
ARRÊTÉ CONIJOINT
ARRÊTÉ N°2024/DEALM/SIST/ESR/CD/ 115 du 23 avril 2024
Réglementant la circulation sur la RD4 du PR11+600 au PR13+250 pour permettre l'enfouissement
du réseau HTA dans la commune de KANI KELI
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
et
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KANI-KELI
Vu la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte,
ensemble la loi ordinaire n°2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le Code de la route applicable à Mayotte ;
Vu le code des communes applicable à Mayotte et notamment l'article L1311 et suivant, relatifs
aux fonctions du Maire et ses pouvoirs généraux de police ;
Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles
conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales,
départementales et régionales ;
Vu la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n°2002 - 1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime
communal, à la coopération intercommunale ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif l'organisation et aux missions des services de
l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
notamment à l'organisation et mission des directions de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (CHAPITRE 2);
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-23-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-115 réglementant la circulation sur la RD4 du PR11+600 au PR13+250 pour permettre l'enfouissement du
réseau HTA dans la commune de KANI-KELI37
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
et les textes subséquents ;
Vu l'arrêté préfectoral N°2023-SG-0190 du 10 mars 2023 portant organisation de la Direction de
l'Environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de MAYOTTE (DEALM) ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2023 portant nomination de M.JOSSERAN Jérôme,
Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
Vu l'arrêté n°2024-SG-DEALM-094 du 27 février 2024 portant délégation de signature de
M. JOSSERAND Jérôme, Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la
mer de Mayotte ;
Vu l'arrêté n°2024-DEALM-DIR-03 du 28 février 2024 portant Subdélégation de signature ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre | - huitième partie:
signalisation temporaire), approuvé par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental, N°2018.00135, du 25 juin 2018, relative à la
conclusion d'une convention de partenariat entre le Préfet et le Président du Conseil
Départemental de Mayotte sur la mise à disposition d'une partie des services de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement « DEAL» de Mayotte au Département de
Mayotte ;
Vu la délibération N° DL-AP 2021 - 097 portant nomination de M. Ben Issa OUSSENI, en tant que
Président du Conseil Départemental de Mayotte ;
Vu la convention en date du 13 juillet 2018 entre le Préfet et le Président du Conseil Général de
Mayotte relative à la mise à disposition d'une partie des services de la Direction de
l'environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte au département de Mayotte ;
Vu l'accord de voirie n°080/24/SIST/ST/CD (037/24/SIST-ST) du 26/03/2024 portant accord de
voirie sur le réseau routier national ;
Vu la demande d'arrêté de circulation de la société SOGEA MAYOTTE transmise par mail à l'Unité
Éducation et Sécurité Routières de la DEALM le 04 avril 2024;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des employés de la société
SOGEA MAYOTTE, œuvrant sur le chantier pendant la durée de réalisation des travaux de
l'enfouissement du réseau HTA dans la commune de KANI KELI, il y a lieu de réglementer la
circulation des véhicules sur cette route ;
Sur proposition du Responsable de l'unité éducation et sécurité routières de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement du Logement et de la Mer de Mayotte :
ARRETENT CONJOINTEMENT
Article 1: Pour permettre l'enfouissement du réseau HTA dans la commune de KANI KELI, il y a
lieu de réglementer la circulation des véhicules sur cette route, entre le 25 avril 2024 et
le 30 mai 2025, un alternat de type K10 ou feux tricolores sera mis en place par l'entreprise
chargée des travaux ;
Article 2 : Les dépassements sur l'emprise du chantier seront interdits quelles que soient les voies
laissées libres à la circulation ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-23-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-115 réglementant la circulation sur la RD4 du PR11+600 au PR13+250 pour permettre l'enfouissement du
réseau HTA dans la commune de KANI-KELI38
Article 3: La vitesse des véhicules circulant sur la RD4 sera limitée à 30 km/h de part et d'autre
de la zone du chantier ;
Article 4: Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera toléré sur la zone des
travaux et de part et d'autre de celle-ci sur une longueur de 200 m sauf pour les véhicules affectés
au chantier.
Le chantier sera nettoyé après chaque intervention de l'entreprise.
L'entreprise rétablira chaque jour, en fin des travaux, les accès riverains ;
Article 5: Le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route (Messieurs YAHAYA SAID ou
Hamidou MADI M'COLO) de tout changement de programme en temps réel ;
Article 6: Conformément à l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
deMAMOUDZOU sise les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU - Tél : 02 69 6118 56 -
Fax : 02 69 61 18 62 - email : greffe.ta-mayotte@juradm.fr dans un délai de deux mois à compter de
sa date de notification ou de publication ;
Article_7 :La signalisation temporaire sera conforme aux schémas de signalisation du manuel du
chef de chantier - voirie urbaine (Edition 2003) et du guide technique - les alternats (édition 2000).
Article 9 : Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, et ampliation
sera adressée a:
— Monsieur le Directeur Général des Services du département de Mayotte ;
— Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
— Monsieur le Chef de la Subdivision Territoriale de la D.E.A.L.M ;
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Mayotte ;
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de MAYOTTE ;
— Monsieur le Directeur du Service d'Incendie et de Secours ;
De plus un exemplaire sera adressé a Monsieur Pierre-Henry DIVANDARY Tél. 0639 69 08 44,
représentant de l'entreprise SOGEA MAYOTTE chargée des travaux, pour exécution et pour être
présenté à toute réquisition.
Pour le Préfet de Mayotte Le Maire de KANI-KELI Pour le Président du Conseil
ion: Départemental et par délégation,A
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-04-23-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-115 réglementant la circulation sur la RD4 du PR11+600 au PR13+250 pour permettre l'enfouissement du
réseau HTA dans la commune de KANI-KELI39
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-05-16-00001
Arrêté n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-118
Réglementant la circulation sur la RD5 pour
permettre la reprise des travaux relatifs à la pose
de réseau de distribution d'eau potable du
PR1+250 au PR6+400.pdf
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-118 Réglementant la circulation sur la RD5 pour permettre la reprise des travaux relatifs à la pose de
réseau de distribution d'eau potable du PR1+250 au PR6+400.pdf40
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité
DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Conseil Général
Kt - EX
CEE)
MAYOTTE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAYOTTE
DIRECTION de l'ENVIRONNEMENT, ARRETE N°2024/DEALM/SIST/ESR/CD/ 118
de l'AMÉNAGEMENT et du LOGEMENT
du 16/05/2024
SERVICE des INFRASTRUCTURES, Réglementant la circulation sur la RDS pour
SÉCURITÉ et TRANSPORTS permettre la reprise des travaux relatifs à la pose
de réseau de distribution d'eau potable du
PR1+250 au PR6+400 dans la commune de SADA
ÉDUCATION et SÉCURITÉ ROUTIÈRES
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Vu la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte, ensemble la
loi ordinaire n°2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le Code de la route ;
Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions
d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et
régionales ;
Vu la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n°2002 - 1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, a
la coopération intercommunale ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif l'organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment à
l'organisation et mission des directions de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (CHAPITRE 2) ;
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de Mayotte,
délégué du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2023 portant nomination de M. JOSSERAN Jérôme, Directeur de
l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral N°2023-SG-0190 du 10 mars 2023 portant organisation de la Direction de
l'Environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de MAYOTTE (DEALM) ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-118 Réglementant la circulation sur la RD5 pour permettre la reprise des travaux relatifs à la pose de
réseau de distribution d'eau potable du PR1+250 au PR6+400.pdf41
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-SG-089 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M. Sabry
HANI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la
suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
Vu l'arrêté n°2024-SG-DEALM-094 du 27 février 2024 portant délégation de signature de M. JOSSERAND
Jérôme, Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
Vu l'arrêté n°2024-DEALM-DIR- 015 du 14 mai 2024 portant Subdélégation de signature ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre | - huitième partie: signalisation
temporaire), approuvé par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 et mis à jour le 31 juillet 2002 ;
Vu la délibération N° DL-AP 2021 - 097 portant nomination de M. Ben Issa OUSSENI, en tant que
Président du Conseil Départemental de Mayotte ;
Vu la délibération du Conseil Départemental, N°2018.00135, du 25 juin 2018, relative à la conclusion
d'une convention de partenariat entre le Préfet et le Président du Conseil Départemental de Mayotte
sur la mise à disposition d'une partie des services de la Direction de l'environnement, de l'Aménagement
et du Logement « DEAL » de Mayotte au Département de Mayotte ;
Vu la convention en date du 13 juillet 2018 entre le Préfet et le Président du Conseil Général de Mayotte
relative à la mise à disposition d'une partie des services de la Direction de l'environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Mayotte au département de Mayotte ;
Vu la demande d'arrêté de circulation de l'entreprise EMCA transmise à l'unité ESR par mail et déclaré
recevable le 14 mai 2024 ;
Vu l'arrêté de voirie n°411/22/SIST/ST/CD (282/22/SIST-ST) du 23/11/2022 portant accord de voirie sur le
réseau routier départemental dont la validité est confirmée par mail de la subdivision territoriale
Considérant la nécessité d'instruire une nouvelle demande d'arrêté au lieu et place d'un arrêté portant
prolongation de délai compte tenu de l'arrêt des travaux pendant plusieurs mois avant la reprise
Considérant la nécessité de garantir la sécurité des agents travaillant sur le chantier et les usagers,
pendant la durée de la réalisation des travaux de pose de réseau de distribution d'eau potable du
PR1+250 au PR6+400 dans la commune de SADA, la circulation des usagers sur la RDS il convient de
réglementer :
Sur proposition du Responsable de la Cellule Éducation et Sécurité Routières de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
ARRETE
Article 1:
Pour permettre la reprise des travaux de pose de réseau de distribution d'eau potable du PR1+250 au
PR6+400 dans la commune de SADA il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules sur cette
route, entre le 17 mai 2024 et le 31 juillet 2024 ;
Article 2:
Un alternat de type K10 ou feux tricolores sera mis en place par l'entreprise EMCA chargée des travaux ;
Article 3:
Les dépassements sur l'emprise du chantier seront interdits quelles que soient les voies laissées libres a
la circulation ;
Article 4:
La vitesse des véhicules circulant sur les RDS sera limitée à 30 km/h de part et d'autre de la zone du
chantier ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-118 Réglementant la circulation sur la RD5 pour permettre la reprise des travaux relatifs à la pose de
réseau de distribution d'eau potable du PR1+250 au PR6+400.pdf42
Article 5:
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera toléré sur la zone des travaux et de part et
d'autre de celle-ci sur une longueur de 200 m sauf pour les véhicules affectés au chantier.
Le chantier sera nettoyé après chaque intervention de l'entreprise.
L'entreprise rétablira chaque jour, en fin des travaux, les accès riverains ;
Article 6 :
Le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route (Messieurs YAHAYA SAID ou Madi Mcolo
Hamidou ) de tout changement de programme en temps réel ;
Article 7 :
Conformément à l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté pourra
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Mamoudzou sise les Hauts du
Jardin du Collège 97600 Mamoudzou - Tél: 02 69 61 18 56 - Fax: 02 69 61 18 62 - email : greffe.ta-
mayotte@juradm.fr dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication ;
Article 8:
La signalisation temporaire sera conforme aux schémas de signalisation du manuel du chef de chantier -
voirie urbaine (Edition 2003) et du guide technique - les alternats (Edition 2000).
Article 9:
Le présent arrété sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Directeur Général des Services du département de Mayotte ;
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
~ Monsieur le Chef de la Subdivision Territoriale de la D.E.A.L ;
- Monsieur le Maire de la commune de SADA;
~ Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Mayotte;
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de MAYOTTE ;
- Monsieur le Directeur du Service d'incendie et de Secours ;
De plus un exemplaire sera adressé à Monsieur Maxime CORGET tél : 0269 62 47 92, représentant de
l'entreprise EMCA, chargée des travaux pour exécution et pour être présenté à toute réquisition.
Pour le Président du Conseil
Départemental de Mayotte
et par délégation,
Directeur Adjoint d
MEñvironnement de l'Aménagement.
du Logement et de la me Mayotte:
"Christophe TROULE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-16-00001 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-ESR-CD-118 Réglementant la circulation sur la RD5 pour permettre la reprise des travaux relatifs à la pose de
réseau de distribution d'eau potable du PR1+250 au PR6+400.pdf43
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement, du Logement et de la Mer de
Mayotte
R06-2024-05-22-00002
Arrêté n°2024-DEALM-SIST-TS-125 relatif à
l'agrément d'un centre de formation
professionnelle des conducteurs du transport
routier de marchandises
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-22-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-TS-125 relatif à l'agrément d'un centre de formation professionnelle des conducteurs du transport routier de
marchandises44
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement, du
Logement et de la Mer
de Mayotte
Service Infrastructures,
Sécurité et TransportsARRÊTÉ N° 2024/ DEALM/SIST/TS/125
du 22/05/2024 relatif à l'agrément d'un
centre de formation professionnelle des
conducteurs du transport routier de
marchandises
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et d u Conseil du 15 juillet 2003 relative à la
qualification initiale et à la formation continue d es conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyag eurs ;
Vu ensemble la loi organique n° 2010-1486 du 7 décemb re 2010 relative au Département de
Mayotte et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 r elative au Département de Mayotte
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concer nant les conditions du travail dans les
transports routiers publics et privés en vue d'assu rer la sécurité de la circulation routière ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapp rochant la législation des transports
applicable à Mayotte de la législation applicable e n métropole et portant adaptation au droit
européen de la législation des transports applicabl e à Mayotte ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifi é relatif à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhi cules affectés aux transports routiers de
marchandises ou de voyageurs ;
Vule décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organi sation et aux missions des services
de l'Etat dans les départements et les régions d'ou tre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021 relat if à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules rout iers affectés aux transports de marchandises ou
de voyageurs ;
Vu le d écret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le cod e des transports en matière de
transport routier ;
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabr y HANI, sous-préfet en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de
Mayotte, délégué du Gouvernement ;
1/3
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-22-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-TS-125 relatif à l'agrément d'un centre de formation professionnelle des conducteurs du transport routier de
marchandises45
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2023 portant nominati on de M. JOSSERAND Jérôme,
Directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
Vul'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à l'agrément des c entres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation professionnelle initia le et continue des conducteurs du transport
routier de marchandises et de voyageurs ;
Vul'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et au x modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conduc teurs du transport routier de marchandises
et de voyageurs ;
Vul'arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titre s et diplômes de niveaux IV et V admis
en équivalence au titre de la qualification initiale des con ducteurs de certains véhicules affectés aux
transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vul'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivranc e de la carte de qualification de
conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définiss ant le modèle des attestations relatives à la
formation professionnelle initiale et continue des conduc teurs du transport routier de marchandises
et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2016 modifiant l'arrêté du 3 janvier 20 08 relatif à l'agrément des centres de
formation professionnelle habilités à dispenser la format ion professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Vul'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la cart e de qualification des conducteurs de
certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
Vu l'arrêté du 24 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 3 janvie r 2008 relatif à l'agrément des centres
de formation professionnelle habilités à dispenser la form ation professionnelle initiale et continue
des conducteurs du transport routier de marchandise s et de voyageurs
Vu l'arrêté du 27 avril 2022 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2 008 relatif au programme et aux
modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle i nitiale et continue des conducteurs du
transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté n°2024/DEALM/DIR/15 du 14 mai 2024 portant subd élégation de signature des agents
de la DEALM ;
Vula demande de renouvellement d'agrément en date du 1er mai 20 24 déposée à la DEALM de
Mayotte par le centre de formation « FAST LINE», numéro sire n 793 276 445 aux fins de dispenser
les formations professionnelles initiale et continue des c onducteurs du transport routier de
marchandises ;
Considérant la requête complète et conforme aux dis positions des textes énumérés ci-dessus ;
ARRÊTE
Article 1 : L'agrément est accordé au centre de formation « FAST LINE », sise Derrière la caserne
des pompiers - Kaweni - BP 770 - 97600 MAMOUDZOU , pour assurer les formations
professionnelles initiale, continue et passerelle d éfinies par les décrets sus-visés aux conducteurs
routiers de marchandises à compter du 1er mai 2024 jusqu'au 30 avril 2027 inclus (soit une d urée
de 3 ans) ;
2/3Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-22-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-TS-125 relatif à l'agrément d'un centre de formation professionnelle des conducteurs du transport routier de
marchandises46
Article 2: Le responsable du centre de formation s'engage à respecter les programmes et les
modalités de mise en œuvre de la formation fixée par les arrêtés sus-visés ;
Article 3 : Le centre agréé s'engage à mettre en place une organisation matérielle et pédagogique
adaptée aux formations dispensées ;
Article 4 : Le responsable du centre agréé par le présent arrêté s'engage à présenter chaque année à
la DEAL de Mayotte, le bilan des formations réalisées ;
Article 5 : Le responsable du centre agréé s'engage à faire suivre aux formateurs et aux moniteurs
d'entreprise s'il y a lieu, les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs
connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles de
conducteur du transport routier de marchandises ;
Article 6 : Le responsable du centre agréé s'engage à s'assurer que les organismes de formations
auxquels il a confié par contrat ou convention la réalisation d'une partie des formations (initiale,
continue ou passerelle) de conducteur routier respectent les dispositions du cahier des charges ainsi
que le programme de formation. Il doit communiquer chaque année à la DEALM de Mayotte, les
nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée ainsi que les modifications
intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;
Article 7 : Le centre de formation agréé s'engage à réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris
lorsqu'une partie des formations a été confiée à un autre organisme agréé, l'accueil des stagiaires, la
vérification de la validité des permis de conduire, titres ou attestations requis et assurer l'évaluation
finale de ces formations professionnelles ;
Article 8: Le centre de formation agréé s'engage à communiquer à l'organisme chargé de la
délivrance et la gestion des cartes de qualification de conducteur, les informations nécessaires à
l'établissement de la carte de qualification. Il doit s'assurer préalablement de la concordance de ces
informations ;
Article 9: Le responsable du centre de formation agréé ou un délégataire remet la carte de
qualification de conducteur au stagiaire à l'issue de la formation professionnelle ;
Article 10 : L'agrément peut être retiré du centre de formation, à tout moment, par décision du Préfet
de Mayotte en cas de manquements graves ou répétés à ses obligations ;
Article 11 : La portée géographique de l'agrément est limitée au département de Mayotte ;
Article 12: Le chef du service infrastructures sécurité et transports de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte - R06-2024-05-22-00002 - Arrêté
n°2024-DEALM-SIST-TS-125 relatif à l'agrément d'un centre de formation professionnelle des conducteurs du transport routier de
marchandises47
Direction Régionale des Finances publiques
R06-2024-05-21-00004
Tableau de clôture de bornage des RIN
40127-40325-40468
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-05-21-00004 - Tableau de clôture de bornage des RIN 40127-40325-40468 48
me LEREPUBLIQUEFRANCAISELiherit
Aee/itérraierniidFINANCES PUBLIQUES.Réquisition(s) d'immatriculation déposée(s) à la conservation de la propriété immobilière| Avis de clôture de bornageos Informations relatives à l'immeuble à immatriculerIdentité du requérant ee _ | — eee| cadastraleN° de la requise). Ce E - Je Nom donné àdu propriétaire |R140127 | DMMME ALLAOUI | 08/08/2023 | IKELI | AX os O0ha 19a 30caHalima 52,53RI 40325 DM/DEPARTEMENT | 20/02/2023 DEMBENI AE 17 03ha 15a 20caDE MAYOTTERI 40468 DM/COMMUNE 27/06/2023 ACOUAd'ACOUA681 Olha 34 à 65 ca=Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de lapublication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-05-21-00004 - Tableau de clôture de bornage des RIN 40127-40325-40468 49
Direction Régionale des Finances publiques
R06-2024-05-22-00001
Tableau de clôture de bornage RI: 40537
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-05-22-00001 - Tableau de clôture de bornage RI: 40537 50
= =REPUBLIQUE
FRANÇAISELibertéHewtins
LMIANES
Réquisition(s) d'immatriculation déposée(s) à la conservation de la propriété immobilièreAvis de clôture de bornage
FrFINANCES PUBLIQUESN° de Ia réquisit®
Identité du requérant,
Date du bornageInformations relatives a l'immeuble à immatriculerdu propriétaire COMMUNE See won e vlan Superficie Nom donné àRI 40537 ETAT/MME ZOUHAIR | 04/01/2011 BOUENI AC 509 00ha Ola 72caDaourinaCes réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de japublication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
Direction Régionale des Finances publiques - R06-2024-05-22-00001 - Tableau de clôture de bornage RI: 40537 51
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général
R06-2024-05-21-00006
Arrêté n°2024-SG-380 modifiant l'arrêté
n°2023-SG-701 du 23 août 2023 portant
institution et localisation des bureaux de vote
pour la période du 1er janvier 2024 au 31
décembre 2024
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-05-21-00006 - Arrêté n°2024-SG-380 modifiant l'arrêté n°2023-SG-701 du 23
août 2023 portant institution et localisation des bureaux de vote pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 52
=m
PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°2024-SG-380 du 21 mai 2024
modifiant l'arrêté n° 2023-SG-701 du 23 août 2023
portant institution et localisation des bureaux de vote
pour la période du 1" janvier 2024 au 31 décembre 2024
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement.
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code électoral et notamment son article R.40 :
Vu le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI. sous-préfet hors classe, en quali-
té de secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de Mayotte,
délégué du Gouvernement :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-SG-089 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M. Sabry
HANI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance
des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général :
Vu le courrier du maire de la comme d'Acoua en date du 22 avril 2024 :
Vu le courrier du maire de la commune de Dembéni en date du 6 mai 2024 :
Vu le courrier du maire de la commune de M'tsangamouji en date du 15 mai 2024 :
Vu le courrier du maire de Mtsamboro en date du 25 avril 2024 :
Vu le courrier du maire de Sada en date du 13 mai 2024 :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
ARRÊTE
Article 1: La localisation des bureaux de vote des communes suivantes est fixée comme suit :
- Commune d'Acoua :
Les bureaux de vote 107 et 163 sont à l'école maternelle d'Acoua. rue M'ronifadi
- Commune de Dembéni :
Le bureau n°43 est à l'école maternelle d' Hajangoua
- Commune de M'tsangamouji :
Le bureau n°26 est à l'école maternelle Chembényoumba
- Commune Mtsamboro :
Le bureau 69 est à l'école primaire M'tsahara plateau « cailloux »
- Commune de Sada :
Le bureau 48 est à l'école maternelle M'Tsagani Sada I. 9 rue Moussa Baba
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-05-21-00006 - Arrêté n°2024-SG-380 modifiant l'arrêté n°2023-SG-701 du 23
août 2023 portant institution et localisation des bureaux de vote pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 53
Article 2: Les autres dispositions de l'arrété préfectoral n° 2023-SG-701 du 23 août 2023 portant
institution et localisation des bureaux de vote pour la période du 1" janvier au 31 décembre 2024 demeurent
inchangées.
Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture et les maires des communes d'Acoua, Dembéni,
M'tsangamouji, Mtsamboro et Sada sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
réfet et par délégation,
Préfet, Secrétaire général
Sabrg-HANI
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-05-21-00006 - Arrêté n°2024-SG-380 modifiant l'arrêté n°2023-SG-701 du 23
août 2023 portant institution et localisation des bureaux de vote pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 54
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général
R06-2024-05-21-00005
Arrêté n°2024-SG-381 portant surclassement
démographique de la commune de
MTSAMBORO
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-05-21-00005 - Arrêté n°2024-SG-381 portant surclassement démographique de
la commune de MTSAMBORO 55
PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des relations avec les
collectivités locales et du foncier public
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VUARRÊTÉ N° 2024-SG-381 du 21 mai 2024
portant surclassement démographique de la commune de MTSAMBORO
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de cohésion
urbaine modifiée par la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 :
le décret 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n°84-53
modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale :
le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie
française :
le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville :
le décret du 18 novembre 2022 portant nomination de M. Sabry HANI, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE. préfet de
Mayotte, délégué du Gouvernement :
l'arrêté préfectoral n° 2024/SG/089 du 27 février 2024 portant délégation de signature à M.
Sabry HANI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et
organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire
général :
la délibération n° 24 5/CMTZ du 23 février 2024. du conseil municipal de la commune de
Mtsamboro demandant le surclassement démographique de la commune :
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-05-21-00005 - Arrêté n°2024-SG-381 portant surclassement démographique de
la commune de MTSAMBORO 56
CONSIDERANT que la commune de Mtsamboro comprenant deux quartiers prioritaires de la
politique de la ville peut être surclassée dans une catégorie démographiquement supérieure ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
ARRÊTÉ
Article 1
La commune de Mtsamboro est surclassée dans la catégorie démographique supérieure à 10 000
habitants par référence à sa population totale évaluée à 12 453 habitants.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Il peut
faire l'objet d'un recours administratif auprès du tribunal administratif de Mayotte ou par
l'application « Télé recours citoyen » accessible sur le site : https ://www.telerecours.fr/ dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte et le maire de Mtsamboro sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
cobs ry
Ce, delp er. Le Prétet,
icy | ha aay ea Aa
1. KT Délégué du Gouvernement
NE RE RE | 2 |AS
ct par délégation,
secrétaire général
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2024-05-21-00005 - Arrêté n°2024-SG-381 portant surclassement démographique de
la commune de MTSAMBORO 57