PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°62-2025-155
PUBLIÉ LE 16 JUIN 2025
Sommaire
Direction interdépartementale des routes Nord /
62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les
mesures de restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque
vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque,
en continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04
juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés (6 pages) Page 3
2
Direction interdépartementale des routes Nord
62-2025-06-16-00003
Arrêté temporaire T25-184P concernant les
mesures de restriction appliquées sur l'A16, dans
le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et
dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque,
en continu durant la période du lundi 16 juin
2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00,
afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
3
| HPREFETDU PAS-DE-CALAISLibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale
des routes Nord
Département du Pas-de-Calais – Autoroute A16 – Travaux de chaussée du PR 60+500 au 55+080 –
Sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer – Communes de Wimille à Wacquinghen.
Arrêté n°T 25 – 184P / Dépt 62
Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et
Départements,
Vu le décret du 09 avril 2025 nommant M. Laurent TOUVET en qualité de Préfet du département du
Pas-de-Calais,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 avril 2025 portant délégation de signature à Mme la Directrice
Interdépartementale des Routes Nord pour le département du Pas-de-Calais,
Vu l'arrêté du 29 avril 2025 portant délégation de signature de la Directrice Interdépartementale des
Routes Nord à ses collaborateurs,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relati f à la signalisation des routes modifié par des
arrêtés subséquents,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
Vu la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de la
Décentralisation fixant le calendrier fixant le calendrier 2025 et janvier 2026 des jours « hors
chantier » ,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordin ation des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
Vu l'arrêté T25-161P du 28 mai 2025, portant restrictions de ci rculation sur l'autoroute A16 pour la
réalisation des travaux de chaussée du PR 55+000 au PR 59+650, da ns le sens Boulogne-sur-Mer vers
Dunkerque,
1/6
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
4
Vu l'arrêté n°195/2025 de la commune de Marquise en date du 25 mai 2025 autorisant la circulation
des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes pendant la durée des travaux,
Vu l'avis de M. le Commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Pas-de-Calais,
Vu l'avis de M. le Responsable de la Maison du Département Am énagement et Développement
Territorial du Boulonnais,
Vu l'avis de M. le Maire de Wacquinghen,
Vu l'information à M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marquise,
Vu l'information à M. le Directeur Délégué de SANEF Région Hauts-de-France,
Vu l'information à M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais,
Vu l'information à M. le Maire de Boulogne-sur-mer,
Vu l'information à M. le Maire de Marquise,
Vu l'information à M. le Maire de Wimille,
Vu l'information à M. le Maire de Wimereux,
Vu l'information à M. le Maire de Saint-Martin-Boulogne,
Vu l'information à M. le Maire de Beuvrequen,
Vu l'avis favorable du Chef d'AGR Ouest – DIR Nord, sur le dossier d'exploitation sous chantier indice
D. en date du 10 juin 2025,
Vu la demande en date du 02 juin 2025 par laquelle M. le Ch ef du District du Littoral de la DIR Nord
fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur l'A16 :
• dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, entre les P R 64+900 et 53+000, et dans les
bretelles d'insertion n°2 de l'échangeur n°35, de sortie n°2 de l'échangeur n°34, de sortie n°3 et
d'insertion n°4 de l'échangeur n°33, de sortie n°3 de l'échangeur n°32,
• dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, entre les PR 51+700 et 62+400,
pour permettre la réalisation des travaux de réfection de chaussée entre les PR 60+500 et 55+080,
Considérant qu'il s'agit d'un chantier «  non courant » au sens de la circulaire n° 96. 14 du 06 février
1996 abrogée par la note technique du 14 avril 2016,
Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travaux et
prévenir des accidents,
Sur proposition de Mme la Directrice Interdépartementale des Routes Nord,
ARRÊTE
ARTICLE 1
 :
L'arrêté T25-161P du 28 mai 2025 est abrogé à compter de la prise d'effet des dispositions du présent
arrêté.
ARTICLE
2  :
Des mesures de restriction de circulation seront appliquées sur l'A16 :
2/6
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
5
• dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, entre les P R 64+900 et 53+000, et dans les
bretelles d'insertion n°2 de l'échangeur n°35, de sortie n°2 de l'échangeur n°34, de sortie n°3 et
d'insertion n°4 de l'échangeur n°33, de sortie n°3 de l'échangeur n°32,
• dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, entre les PR 51+700 et 62+400,
en continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de
permettre la réalisation des travaux susmentionnés, de garantir la sécurité des usagers et du
personnel intervenant.
Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose du balisage.
Les restrictions de circulation appliquées pendant cette période sont décrites à l'article 3.
ARTICLE 3
  :
Les restrictions de circulation appliquées sur l'A16 consistent en :
Dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer (la vitesse de référence est de 130 km/h) :
• l'interdiction de dépassement entre les PR 64+900 et 53+000,
• la limitation de la vitesse à 110 km/h entre les PR 64+900 et 64+700,
• la limitation de la vitesse à 90 km/h entre les PR 64+700 et 64+500,
• la limitation de la vitesse à 70 km/h entre les PR 64+500 et 62+500,
• la neutralisation de la voie de gauche entre les PR 64+500 et 62+331,
• la limitation de la vitesse à 50 km/h entre les PR 62+500 et 62+150,
• le basculement total de la circulation sur la voie de gauche du sens Boulogne-sur-Mer vers
Dunkerque entre les ITPC situées aux PR 62+331 et 53+145,
• la limitation de la vitesse à 70 km/h entre les PR 62+150 et 53+250,
• la limitation de la vitesse à 50 km/h entre les PR 53+250 et 53+000,
• la limitation de la vitesse à 50 km/h au départ de la bretelle d'insertion n°4 de l'échangeur
n°32 jusqu'au PR 53+000,
• la fermeture de la bretelle d'insertion n°2 de l'échangeur n°35 :
pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers
à poursuivre sur la RD241 vers Marquise, poursuivre sur la RD191 vers Wissant / A16 Calais, à
l'intersection de la RD191 et RD231, à prendre la 4 sortie du giratoire où les usagersᵉ
retrouvent l'accès à l'A16 vers Boulogne sur Mer.
• La fermeture de la bretelle de sortie n°2 de l'échangeur n°34 :
pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers
à poursuivre sur l'A16, prendre la bretelle de sortie de l'échangeur n°31, prendre la 2
e
sortie
du giratoire, prendre la RN42 en direction de Saint-Omer, prendre la 3
e
sortie du giratoire,
prendre la bretelle d'insertion de l'échangeur n°31 ve rs A16 Dunkerque, prendre la bretelle
de sortie de l'échangeur n°33, prendre la RD233e3 où les usagers retrouvent l'accès à
Wacquinghen/Offrethun/Beuvrequen.
3/6
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
6
• la fermeture de la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur n°33,
pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur
l'A16, prendre la bretelle de sortie de l'échangeur n° 31, prendre la 2 sortie du giratoire,ᵉ
prendre la N42 vers Saint-Omer, prendre la 3 sortie du giratoire, prendre la bretelleᵉ
d'insertion de l'échangeur n°31 vers A16 Dunkerque où les usagers retrouvent l'accès à
Wimille/Wimereux nord.
• la fermeture de la bretelle d'insertion n°4 de l'échangeur n°33,
pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste prendre la bretelle
d'insertion de l'échangeur n°33 vers Calais, prendre la bretelle de sortie de l'échangeur n°36,
puis prendre à gauche la D191 vers Wissant, prendre la bretelle d'insertion de l'échangeur
n°36 où les usagers retrouvent l'accès à l'A16 vers Boulogne-sur-Mer.
• la fermeture de la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur n°32,
pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur
l'A16, prendre la bretelle de sortie de l'échangeur n° 31, prendre la 2 sortie du giratoire,ᵉ
prendre la RN42 vers Saint-Omer, prendre la 3 sortie du giratoire, prendre la bretelleᵉ
d'insertion de l'échangeur n°31 vers A16 Dunkerque où les usagers retrouvent l'accès à
Wimereux/ Nausicaa.
Dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque (la vitesse de référence est de 110 km/h) :
• l'interdiction de dépassement entre les PR 51+700 et 62+400,
• la limitation de la vitesse à 90 km/h entre les PR 51+700 et 53+050,
• la neutralisation de la voie de gauche entre les PR 52+100 et 55+500,
• la limitation de la vitesse à 70 km/h entre les PR 53+050 et 62+400,
• la neutralisation de la voie de gauche et de la voie médiane entre les PR 55+500 et 56+900,
• la neutralisation de la voie de gauche entre les PR 56+900 et 62+350.
ARTICLE 3   :
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière, notamment la 8ᵉ partie « signalisation temporaire » approuvée par l'arrêté du 6
novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du CEREMA.
La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire seront
assurées par l'entreprise SOTRAVEER.
Les travaux seront réalisés par l'entreprise COLAS.
Le District du Littoral est le gestionnaire de la voie.
ARTICLE 4
  :
L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
4/6
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
7
ARTICLE 5   :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisation temporaire. Le
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais.
ARTICLE 6   :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et pours uivie conformément aux lois et textes en
vigueur.
ARTICLE
7   :
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord e st chargée de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais,
M. le Sous-Préfet de Boulogne-sur-mer,
M. le Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
M. le Maire de Wacquinghen,
M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais,
M. le Chef du Service Régional des Transports de la DREAL Hauts de France,
M. le Directeur zonal des CRS Nord de Lille,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale du Pas-de-Calais,
MM. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Pas-de-Calais,
M. le Directeur Départemental des Services de Secours et d'Incendie du Pas-de-Calais,
M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence du Pas-de-Calais,
M. le Chef de l'Arrondissement Gestion de la Route Ouest – DIR Nord,
Mme la Cheffe du Service d'Ingénierie Routière Ouest – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef du CEI de Peuplingues – DIR Nord,
M. le Chef de la cellule SPT/CPR – DIR Nord.
À Lille, le 16/06/2025
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la DIR Nord,
Pour la Directrice et par délégation,
Le Chef d'AGR Ouest
5/6
Frédéric JACQUES
frederic.jacques
Signature numérique
de Frédéric JACQUES
frederic.jacques
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
8
NTSerated
7h Be
00048 bd
ANNEXE n°1
6/6
Direction interdépartementale des routes Nord - 62-2025-06-16-00003 - Arrêté temporaire T25-184P concernant les mesures de
restriction appliquées sur l'A16, dans le sens Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer, et dans le sens Boulogne-sur-Mer vers Dunkerque, en
continu durant la période du lundi 16 juin 2025, 20h00, au vendredi 04 juillet 2025, 20h00, afin de permettre la réalisation des travaux
susmentionnés
9