LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2026-078
PUBLIÉ LE 13 MARS 2026
Sommaire
Préfecture des Landes / Direction du Cabinet
40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire
de la circulation cadre campagne reprise de chaussée printemps 2026 du
16 au 25 mars 2026 (8 pages) Page 3
2
Préfecture des Landes
40-2026-03-12-00009
AP A63-Landes portant réglementation
temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25
mars 2026
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 3
PREFETDES LANDESLibertéEgalitéFraternité
CabinetBureau de l'éducation et de la sécurité routières
Arrêté n° PR/CAB/BESR/2026/186
A63 AUTOROUTE DES LANDESSALLES / SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATIONTRAVAUX RELATIFS A LA CAMPAGNE DE REPRISE DE CHAUSSEEPRINTEMPS 2026
Du lundi 16 mars au mercredi 25 mars 2026
Préfecture des Landes — 40021 Mont-de-Marsan Cedex
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 4
Le préfet des Landes,
VU le code de la route,VU le code de la voirie routiére,VU le code général des collectivités territoriales,VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004,relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départements, modifié,VU le décret n° 2011-85 du 21 janvier 2011 approuvant la convention de concession passéeentre l'État et la société ATLANDES (désignée ci-après par le « concessionnaire ») pour lefinancement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation etla maintenance de la section de l'autoroute A63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremneainsi que le cahier des charges annexé à cette convention,VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL, préfetdes Landes,VU le décret du 25 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Arnaud BOURDA,directeur de cabinet du préfet des Landes,VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,VU l'arrêté permanent Préfet — Président du Conseil Général des Landes réglementant lesdéviations de circulation en cas d'accident ou d'incident sur la N10 2x2 voies en date du27 août 2004,VU l'arrêté inter préfectoral n° PR/DRLP/2013/678 du 25 novembre 2013 portantréglementation de la circulation dans le cadre de chantiers courants sur l'autoroute A63-landes,VU l'arrêté inter préfectoral n° PR/CAB/DSEC/BESR/2020/250 du 22 avril 2020 portantréglementation de la police de la circulation sur l'autoroute A63-Landes,VU l'arrêté préfectoral n° 2025-50-SG du 22 août 2025 donnant délégation de signature aMonsieur Arnaud BOURDA, Directeur de Cabinet de la préfecture des Landes,VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - 8° partie signalisationtemporaire) approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 modifié,VU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) établi par Egis Exploitation Aquitaine enapplication de la note technique relative du 14 avril 2016 relative à la coordination deschantiers sur le réseau routier national (RRN),VU l'avis de la sous-direction des financements innovants, de la dévolution et du contrôledes concessions autoroutières,VU l'avis du Commandant de l'EDCF des Landes,VU l'avis de monsieur le président du conseil départemental des Landes,VU l'avis de la commune de Labouheyre,VU l'avis de la commune de Lue,VU l'avis de la commune de Solférino,CONSIDÉRANT qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de l'A63, ainsi que celle desagents du concessionnaire, des entreprises chargées de l'exécution des travaux surl'autoroute et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées parces travaux,SUR PROPOSITION de monsieur le directeur général d'Atlandes, concessionnaire,
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 5
ARRETEARTICLE 1 - Nature, durée et lieux des travauxAfin de permettre la réalisation de travaux de reprise des couches de roulement dans lecadre de campagne d'entretien de l'autoroute, en garantissant d'une part la sécurité desentreprises intervenant dans la zone de chantier, et d'autre part la sécurité des usagerscirculant sur l'A63-landes, la circulation sera réglementée :Du lundi 16 mars au mercredi 25 marsEn fonction des aléas de chantier, les travaux pourront être reportés sur 15 jours, dans lesmémes conditions. |ARTICLE 2 - Contraintes de circulation et déviationsLe phasage s'effectuera conformément à l'organisation de chantier prévue dans le dossierd'exploitation sous chantier (DESC) selon les modalités suivantes :Du lundi 16 mars 20h00 au mardi 17 mars 6h00 :> Zone de travaux du PR 109+200 au PR 109+500 (bretelles de l'aire de serviced'Océan Ouest) dans le sens 1:o Neutralisation de la voie de droite du PR 107+700 au PR 109+650 dansle sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du PR 107+300 au PR 109+650 dans le sens de circulationBordeaux/Bayonne (sens 1).o Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur a 3,5 tonnes du PR 107+300 au PR 109+650 dansle sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o Fermeture complète de l'aire de service de l'Océan Ouest (PR109+400) dans le sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o A partir de 8h00, fermeture du parking Poids Lourds de l'aire deservice de l'Océan Ouest (PR 109+400) dans le sens de circulationBordeaux/Bayonne (sens 1).Du mardi 17 mars 20h00 au mercredi 18 mars 6h00 :> Zone de travaux du PR 74+000 au PR 74+200 dans le sens 2 :o Neutralisation de la voie de gauche et de la voie médiane du PR77+500 au PR 75+500 dans le sens de circulation Bayonne/Bordeaux(sens 2).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110 km/h du PR 77+900 au PR 77+300 dans le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).o Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du PR 77+900 au PR 77+300 dans lesens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à90 km/h du PR 77+300 au PR 75+500.o Interdiction de dépasser à l'ensemble des véhicules du PR 77+300 auPR 69+900 dans le sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 6
Basculement de circulation en 1+1 et O dans le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2) du PR 75+500 au PR 70+150 (longueurbasculée: 5.350km). La circulation de la voie de droite du sensBayonne/Bordeaux (sens 2) est basculée sur la voie de gauche du sensopposé Bordeaux/Bayonne (sens 1) du PR 75+500 au PR 70+150.La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à50 km/h du PR 75+500 au PR 69+900 dans le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).Neutralisation de la voie de gauche et de la voie médiane dans le sensde circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1) du PR 68+800 au PR 75+600.Interdiction de dépasser à l'ensemble des véhicules du PR 68+950 auPR 75+600 dans le sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à80 km/h du PR 70+150 au PR 75+600 dans le sens de circulationBordeaux/Bayonne (sens 1).Le jeudi 19 mars de 6h00 à 21h00 (plage horaire maximum) :> Zone de travaux du PR 76+400 au PR 73+200 dans le sens 2 (de 6h00 à 12h00)
O
O
Neutralisation de la voie de droite du PR 76+900 au PR 76+100 dans lesens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du 77+300 au PR 76+100 le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du PR 77+300 au PR 76+100 le sensde circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°16 (LABOUHEYRE)dans le sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).= Les usagers venant de Bayonne par l'A63 et souhaitant sortir audiffuseur n°16 devront sortir au diffuseur n°15 de CAP DE PIN,utiliser l'itinéraire $12 du PGT A63 landes en empruntant laRD10E, puis la RD626 jusqu'au diffuseur n°16.> Zone de travaux du PR 135+500 au PR 135+490 dans le sens 2 (de 7h00 à14h00) :o Neutralisation de la voie de droite du PR 136+200 au PR 135+200 dans
Ole sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du PR 136+600 au PR 135+200 le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du PR 136+600 au PR 135+200 lesens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).> Zone de travaux du PR 59+900 au PR 59+800 dans le sens 2 (de 9h00 à 18h00)
ONeutralisation de la voie de droite du PR 63+500 au PR 59+500 dans lesens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 7
o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du 63+900 au PR 59+500 le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).o Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du 63+900 au PR 59+500 le sens decirculation Bayonne/Bordeaux (sens 2).Le vendredi 20 mars de 6h00 à 19h00 (plage horaire maximum) :> Zone de travaux du PR 75+750 au PR 76+000 dans le sens 2 :o Neutralisation de la voie de droite et de la voie médiane du PR 71+300au PR 76+400 dans le sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à90 km/h du PR 71+500 au PR 76+400 dans le sens de circulationBordeaux/Bayonne (sens 1).o Interdiction de dépasser à l'ensemble des véhicules du PR 71+500 auPR 76+400 dans le sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o Fermeture de la bretelle d'entrée du diffuseur n°16 (Labouheyre) dansle sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).* Les usagers voulant se rendre vers Bayonne par |'A63 devrontutiliser l'itinéraire SS du PGT A63 Landes en empruntant laRD626, la RD 10E jusqu'au diffuseur 15 « Cap-de-Pin ».o Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°16 (Labouheyre) dansle sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).» Les usagers venant de Bordeaux par l'A63 et souhaitant sortirau diffuseur n°16 devront sortir au diffuseur n°15 « CAP DEPIN », faire 42 tour et reprendre |'A63 direction Bordeaux poursortir au diffuseur n°16 sens 2.
Du dimanche 22 mars 20h00 au lundi 23 mars 18h00 :> Zone de travaux du PR 126+700 au PR 127+300 dans le sens 1 :o Neutralisation de la voie de droite du PR 126+100 au PR 127+800 dansle sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du 125+700 au 127+800 le sens de circulationBordeaux/Bayonne (sens 1).o Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du 125+700 au 127+800 le sens decirculation Bordeaux/Bayonne (sens 1).o Fermeture complète de l'aire de repos de Magescq Ouest (PR126+500) dans le sens de circulation Bordeaux/Bayonne (sens 1).Zone de travaux du PR 127+800 au PR 121+990 dans le sens 2:Du lundi 23 mars 14h00 au mercredi 25 mars 18h00 :o Fermeture complète de l'aire de repos de Magescq Est (PR 126+500)dans le sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).Le mardi 24 mars de 7h00 à 18h00 :o Neutralisation de la voie de droite et de la voie médiane du PR129+100 au PR 127+200 dans le sens de circulation Bayonne/Bordeaux(sens 2).
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 8
o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à90 km/h du PR 128+400 au PR 127+300 dans le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).o Interdiction de dépasser à l'ensemble des véhicules du PR 128+400 auPR 127+200 dans le sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).o Neutralisation de la voie de droite du PR 127+200 au PR 121+700 dansle sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du 127+200 au PR 121+700 dans le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).o Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du 127+200 au PR 121+700 dans lesens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).Du mardi 24 mars 18h00 au mercredi 25 mars 18h00 :o Neutralisation de la voie de droite du PR 129+100 au PR 126+900 dansle sens de circulation Bayonne/Bordeaux (sens 2).o La vitesse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules est fixée à110km/h, du 129+500 au 126+900 le sens de circulationBayonne/Bordeaux (sens 2).o Interdiction de dépasser aux véhicules de transport de marchandisesdont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulantautorisé est supérieur à 3,5 tonnes du 129+500 au 126+900 le sens decirculation Bayonne/Bordeaux (sens 2).Durant la période des travaux et dans le cas d'incidents ou d'accidents, des déviations decirculation seront mises en place conformément au plan de gestion du trafic défini parl'arrêté permanent du 27 août 2004.
ARTICLE 3 - Accès secoursL'accès aux véhicules de secours sera maintenu.
ARTICLE 4 - Signalisation et protection de chantierLes prescriptions imposées par le présent arrêté seront signalées aux usagers par unesignalisation conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routièreapprouvée par arrêté du 6 novembre 1992 modifié.La mise en place, la maintenance et la dépose de la signalisation seront réalisées par EgisExploitation Aquitaine.ARTICLE 5 - Dérogation :Il sera dérogé à l'arrêté inter-préfectoral PR/DRLP/2013/678 du 25 novembre 2013 portantréglementation de circulation sous chantier de l'autoroute A63-landes entre Salles (33) etSaint-Geours-de-Maremne (40) concernant :> L'article 3 « la longueur maximale de la zone de restriction de capacité serade 6 km »© La longueur maximale de la zone de restriction de capacité sera de 8 km.
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 9
PAU, 50 cours Lyautey, 64100 PAU. Le Tribunal Administratif peut être saisi parl'application informatique Télérecours Citoyens, accessible par le site internetwww.telerecours.fr
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 10
> L'article 6, les chantiers pourront entraîner une diminution du nombre devoies ou le basculement du trafic d'une chaussée sur l'autre si le débit àécouler au droit de la zone de travaux n'excède pas 1200 veh. /heure parvoies restées libres à la circulation.> L'article 10 « inter-distance entre deux chantiers consécutifs ».> L'inter distance avec les autres neutralisations pourra être ramenée a:o 5km minimum entre 2 chantiers sur 1 voie et entre 1 chantier sur 1 voie etun chantier sur 2 voies.o 10km minimum entre 2 chantiers sur 2 voies.ARTICLE 5 - InformationL'information des usagers sera réalisée par panneau à message variable et par diffusion surla radio autoroutière 107.7, sur le site internet et abonnés Bison Futé.ARTICLE 6 - InfractionsToute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois etrèglements en vigueur.ARTICLE 7 - Exécution, publicationSont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État dans le département des Landes :Monsieur le directeur de cabinet du préfet des Landes,Monsieur le directeur général de la société Atlandes,Madame la directrice générale de la société Egis Exploitation d'Aquitaine,Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementaledes Landes,Une copie du présent arrêté sera adressée pour information à :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours co
Monsieur le sous-préfet de Dax,Monsieur le sous-directeur de la sous-direction des financements innovants, de ladévolution et du contrôle des concessions autoroutières, ministère de la Transitionécologique et de la cohésion des Territoires et ministère de la Transitionénergétique,Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours desLandes,Monsieur le directeur du SAMU des Landes,Monsieur le président du Conseil départemental des LandesMadame le Maire de Lue,Monsieur le Maire de Labouheyre,Madame le Maire de Solferino.Fait à Mont-de-Marsan, le 12 /03 / 202¢.Pour le préfet et par délégation,Le sous-préfet directeur de cabinet
dans un délai de deux mois acompter de sa date de notification ou de publication devant le Tribunal Administratif de
Préfecture des Landes - 40-2026-03-12-00009 - AP A63-Landes portant réglementation temporaire de la circulation cadre campagne
reprise de chaussée printemps 2026 du 16 au 25 mars 2026 11