EnPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
me D ee EL OU leehu
mnEa ee,
A Gea EEE EE Ze, A ER D HER EE 4 OI =m 4 FEEsak,
ER ER D 2 ees SR UCU = se sl D el A SEM ER D DU ER ee DER EEE 2 : sl
a Se fe De Ra
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE
DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DES
TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
N° Spécial 22 juillet 2026
LAeee ee ee ee
ee
ara = v4 =
En Du a PRES LL ER NIR eee
En DRE SC
ee Em MIRE = um
a naa = a
MIA eS
Rn AZ mm AT mm rR. Os a ee el eed
sme iS
aas DIMM OMISÀ RRR ARm = As = memmm mur mm mm
2
PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial DRIEAT-IDF du 22 juillet 2026
SOMMAIRE
Arrêtés Dates
DIRECTION RÉGIONALE ET
INTERDÉPARTEMENTALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT
ET DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE
Pages
DRIEAT-IDF:
Arrêtén°2026-
0597_2026G--2-
70-E-NP
22.07.2026 ArrêtéDRIEAT-IDFn°2026-0597 3
DRIEAT-IDF:
Arrêtén°2026-
0591_2026S-5-
31-E-PB
22.07.2026 Arrêtén°2026-0591_2026S-5-31-E-PB 5
PREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité

Arrêté DRIEAT-IDF n°2026-0597
portant modification des conditions de circulation, sur l'avenue François Arago à Nanterre (RD131),
entre le n°87 et le pont Arago, pour la réalisation des travaux de construction d'infrastructures génie
civil d'un réseau de télécommunication.
Le préfet des Hauts-de-Seine
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.110-3, L.411-5, et R.411-8-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.115-1 et R*.152-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l e décret n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France ;
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Alexandre BRUGÈRE en qualité de
préfet des Hauts-de-Seine  ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 et ses annexes ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2022 portant nomination de Madame Emmanuelle G AY en qualité de
directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports
d'Île-de-France ;
Réf. 2026G-2-70-E-NP
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0597
1 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
Direction régionale et interdépartementale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et des Transports d'Île-de-France

Vu l'arrêté SGAD n° 2024-73 du 18 novembre 2024 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France ;
Vu la décision DRIEAT-IDF du 28 mai 2026 portant subdélégation de signature du préfet des Hauts-de-
Seine ;
Vu la note du 29 janvier 2026 du ministère des Transports, fixant le calendrier des jours « hors
chantiers » de l'année 2026 et du mois de janvier 2027 ;
Vu la demande formulée le 1er
juillet 2026 par l'entreprise Axians ;
Vu l'avis favorable du Syndicat Mixte Ouvert-Seine-Yvelines-Voirie, Gestionnaire des routes
départementales des Hauts-de-Seine ;
Vu l'avis favorable de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine du 20
juillet 2026 ;
Vu l'avis favorable de la mairie de Nanterre du 15 juillet 2026 ;
Considérant que la RD131 à Nanterre est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;
Considérant  que, pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des intervenants pendant
les travaux de construction d'infrastructures génie civil d'un réseau de télécommunication , il convient
de réglementer la circulation ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er

À compter de la date de la signature du présent arrêté et jusqu'au vendredi 7 août 2026, sur la RD131,
avenue François Arago à Nanterre, entre le n°87 et le Pont Arago, les interventions concernant la créa-
tion d'infrastructures génie civil d'un réseau de télécommunication, impliquent des modifications de
circulation et de stationnement.
ARTICLE 2
Pendant la période des travaux, s ur l'avenue François Arago entre le n°87 et le Pont Arago, la circula-
tion et le stationnement sont autorisés dans les conditions suivantes :
• le stationnement est interdit sur les places signalées par affichage du présent arrêté, cette dis-
position ne s'applique pas aux véhicules de chantier des entreprises chargées des travaux,
dans le sens de La-Garenne-Colombes vers Nanterre,
• la circulation est réduite à une voie de 3,50 mètres de largeur circulable sur 50 mètres linéaires,
• la circulation de la voie cyclable est neutralisée, e t les cyclistes sont basculés vers la circulation
générale selon le Code de la route.
Réf. 2026G-2-70-E-NP
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0597
2 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
- le cheminement des piétons est maintenu en toutes circonstances sur une largeur de 1, 40 mètre.
ARTICLE 3
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
ARTICLE 4
La signalisation temporaire, le contrôle et les travaux sont effectués par les entreprises :
AXIANS
102 avenue Jean-Jaurès 94200 Ivry-sur-Seine
Contact : M. Clément David
Mobile : 06 62 51 25 89
Courriel : clement.david@axians.com
KM BATECH
20 rue des Carriers Italiens 91350 Grigny
Mobile : 06 40 90 41 91
Courriel : km-batech@outlook.fr
La fourniture, la pose et l'entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l'entreprise chargée
du balisage conformément aux dispositions du Code de la route.
Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation
temporaire – édition du SETRA ou du CEREMA).
ARTICLE 5
Le stationnement et l'arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux
conformément à l'article R.417-10 du Code de la route.
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine, adressé à la direction régionale et
interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, 21-23
rue Miollis 75015 Paris ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministère de l'intérieur  ;
- d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Réf. 2026G-2-70-E-NP
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0597
3 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
Le maire de Nanterre ;
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine et dont copie sera adressée au
commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.
Paris, le 22 juillet 2026
Pour le préfet des Hauts-de-Seine et par subdélégation,
le chef de l'unité circulation routière
Réf. 2026G-2-70-E-NP
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0597
4 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
PREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité

Arrêté DRIEAT-IDF n°2026-0591
portant modification des conditions de circulation, sur la RD907 , rue Dailly à Saint-Cloud, entre la rue
Royale et la rue André Chevrillon, dans le sens de Paris vers la province, pour permettre des travaux de
rénovation de la peinture des candélabres d'éclairage public.
Le préfet des Hauts-de-Seine
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.110-3, L.411-5, et R.411-8-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.115-1 et R*.152-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l e décret n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France ;
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Alexandre BRUGÈRE en qualité de
préfet des Hauts-de-Seine  ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 et ses annexes ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2022 portant nomination de Madame Emmanuelle G AY en qualité de
directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports
d'Île-de-France ;
Réf. 2026S-5-31-E-PB
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0591
1 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
Direction régionale et interdépartementale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et des Transports d'Île-de-France

Vu l'arrêté SGAD n° 2024-73 du 18 novembre 2024 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France ;
Vu la décision DRIEAT-IDF du 28 mai 2026 portant subdélégation de signature du préfet des Hauts-de-
Seine ;
Vu la note du 29 janvier 2026 du ministère des Transports, fixant le calendrier des jours « hors
chantiers » de l'année 2026 et du mois de janvier 2027 ;
Vu la demande formulée le 9 juillet par l'entreprise Besa Bellina ;
Vu l'avis favorable du Syndicat Mixte Ouvert-Seine-Yvelines-Voirie, Gestionnaire des routes
départementales des Hauts-de-Seine ;
Vu l'avis favorable de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine du 13 juillet
2026 ;
Vu l'avis favorable de la mairie de Saint-Cloud du 15 juillet 2026 ;
Considérant que la RD907 , à Nanterre est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;
Considérant  que pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des intervenants pendant
l'opération de rénovation de la peinture des candélabres d'éclairage public , il convient de réglementer
la circulation ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er

À compter du lundi 3 août 2026 et jusqu'au vendredi 28 août 2026 , de 09h30 à 16h30, sur la rue Dailly
(RD907) à Saint-Cloud , entre la rue Royale et la rue André Chevrillon, dans le sens de Paris vers la
province, les interventions relatives aux travaux de mise en peinture des candélabres d'éclairage public
impliquent des modifications de circulation et de stationnement.
ARTICLE 2
Durant la période des travaux, sur la rue Dailly, entre la rue Royale et la rue André Chevrillon, dans le sens
de Paris vers la province, la circulation est régie par les conditions suivantes :
• la voie dans ce sens est neutralisée,
• un balisage et un alternat manuel avec présence d'un homme trafic sont mis en place au niveau
de chaque candélabre et, au droit et à l'avancement des travaux afin de maintenir la circulation
en toutes circonstances.
- le cheminement et la protection des piétons sont assurés en toutes circonstances.
Réf. 2026S-5-31-E-PB
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0591
2 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
ARTICLE 3
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
ARTICLE 4
Les travaux et la signalisation temporaire sont réalisés par l'entreprise :
BESA-BELLINA
34, route de Longjumeau – 91380 Chilly-Mazarin
Contact : Didier Sancy (06 75 79 40 19)
Courriel : didier@besa-bellina.fr
La fourniture, la pose et l'entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l'entreprise chargée
du balisage conformément aux dispositions du Code de la route.
Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation
temporaire – édition du SETRA ou du CEREMA).
Le contrôle du chantier est à la charge de l'entreprise :
BESA-BELLINA
34, route de Longjumeau – 91380 Chilly-Mazarin
Contact : Didier Sancy (06 75 79 40 19)
Courriel : didier@besa-bellina.fr
ARTICLE 5
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine, adressé à la direction régionale et
interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, 21-23
rue Miollis 75015 Paris ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur  ;
- d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
Le maire de Saint-Cloud ;
Réf. 2026S-5-31-E-PB
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0591
3 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine et dont copie sera adressée au
commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.
Paris, le 22 juillet 2026
Pour le préfet des Hauts-de-Seine et par subdélégation,
le chef de l'unité circulation routière
Réf. 2026S-5-31-E-PB
Arrêté DRIEAT-IDF-2026-0591
4 / 4
DRIEAT/SSTV/DSECR/UCR
21-23, rue Miollis - 75015 Paris
Téléphone : 01 40 61 80 80
ee SE ees = DE SR a Se, DE DE SR 2 MR BR SLR FEC em 6 SUEDE ee
LAa DR CORRE DURE NE CE ER DESR
mms mm = —_ oo
nd 4 " 1 1 1 x
rer ke ee mm
~ , . " LA LA 1
AR IA == a . " CS .
1 " 1 . "4 oe " 1. 4 - 1 "4 1 1
—_s « . CRC an
xau 1 rr ATs rT
zer ke ee mm
11
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pourtoutecorrespondance,s'adresserà:
PRÉFETDESHAUTS-DE-SEINE
Secrétariatgénéral
Secrétariatgénéralauxaffairesdépartementales
167/177,AvenueJoliotCurie
92013NANTERRECEDEX
Lerecueildesactesadministratifsestconsultableenlignesurlesitedelapréfecture
AdresseInternet:https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication:
AlexandreBRUGÈRE
PRÉFETDESHAUTS-DE-SEINE
LAee eee EE ER DE eee
12
PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenueJoliotCurie92013NANTERRECedex
Courriel:sgc-courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard:01.40.97.20.00Télécopie01.40.97.25.21
AdresseInternet:https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/