SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°73-2026-050
PUBLIÉ LE 17 FÉVRIER 2026
Sommaire
73_PREF_Préfecture de la Savoie / Direction des sécurités préfecture
- BSRPRR Bureau de la sécurité routière et de la police des réseaux
routiers
73-2026-02-17-00002 - RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de
rénovation tunnel de Dullin modifiant l'AP N° DS-BSRPRRDC-2026-04 (4
pages) Page 3
2
73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2026-02-17-00002
RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de
rénovation tunnel de Dullin modifiant l'AP N°
DS-BSRPRRDC-2026-04
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2026-02-17-00002 - RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de rénovation tunnel de Dullin
modifiant l'AP N° DS-BSRPRRDC-2026-04 3
| sf a CabinetPREFETE Direction des SécuritésDE LA SAVOIELibertéEgalitéFraternitéBureau de la sécurité routiére,de la police des réseaux routierset du droit a conduire
Arrêté préfectoral n°DS-BSRPRRDC-2026-12modifiant l'arrêté préfectoral n°DS-BSRPRRDC-2026-04Réglementant temporairement la circulation sur A43pendant les travaux de rénovation des équipements du tunnel de Dullin
La préfète de la SavoieChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la route et notamment les articles R 411-8, R411-9, R411-25 et R130-5 ;VU le Code de la voirie routière ;VU la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 modifiée, portant statut des autoroutes ;VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions complétée par la loi n°82.623 du 22 juillet 1982 et laloi n°83.8 du 7 janvier 1983 ;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action desservices et organismes publics de l'État dans les départements ;VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation desroutes ;VU l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre| de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8*" partie :signalisation temporaire) ;VU l'arrêté préfectoral du 15 février 2021 portant réglementation permanente pourl'exploitation des chantiers sur les autoroutes concédées à AREA sur ledépartement de la Savoie ;VU l'arrêté préfectoral n°DS-BSRPRRDC-2025-97 du 23 décembre 2025 portantréglementation de la police de la circulation sur les autoroutes A41 Nord, A41 Sud,A43 et A430 ;VU l'arrêté préfectoral n°DS-BSRPRRDC-2026-04 ;
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2026-02-17-00002 - RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de rénovation tunnel de Dullin
modifiant l'AP N° DS-BSRPRRDC-2026-04 4
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'opération de rénovation des équipements du tunnelde Dullin sur A43 , il y a lieu de décrire précisément toutes les modifications de la vitessemaximale autorisée (VMA) y compris dans la phase d'approche du chantier,Sur proposition de Monsieur le directeur d'exploitation d'AREA,
ARRÊTE
ARTICLE 1°:L'article 1° de l'arrêté préfectoral n°DS-BSRPRRDC-2026-04 est modifié comme suit :Dans le cadre de l'opération précitée, des travaux sont prévus du 19 janvier au 17 avril 2026.Les travaux seront réalisés sous basculements nocturnes de type (1+1 ;0) entre les ITPC des PR 72+900et 73+200, avec circulation en mode bidirectionnel dans un des tubes du tunnel de Dullin.Le programme prévisionnel des basculements de circulation ainsi que les VMA en vigueur dans et enapproche du chantier sont détaillés ci-dessous :Par convention :A43 sens 1 = Lyon vers Chambéry // A43 sens 2 = Chambéry vers Lyon
Basculement sens 1 sur sens 2 . PR DateDans le sens Lyon vers ChambéryDébut Fin Début Finlimitation de vitesse à 90km/h 72 72,625limitation de vit a 50km/h | t 72,625 73mae au Ésses m/h (basculement) 6 19/01/2026 | 17/04/2026limitation de vitesse à 70km/h 73 74,63limitation de vitesseà SOkm/h (basculement) 74,63 74,7PR DateDans le sens Chambéry vers LyonDébut Fin Début Finlimitati i a 90km/h 754 74,96imitation devitesseà m/ 30/12/99 | 17/04/2026limitation de vitesse à 70km/h 74,96 72,85Basculement sens 2 sur sens 1| PR DateDans le sens Chambéry vers LyonDébut Fin Début Finlimitation de vitesse à 90km/h 754 74,96limitation de vitesse à 70km/h 74,96 74,9limitation de vitesse à SOkm/h (basculement) 74,9 74,55 19/01/2026 | 17/04/2026limitation de vitesse à 70km/h 74,55 73,29limitation de vitesse à 50km/h (basculement) 73,29 72,85
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2026-02-17-00002 - RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de rénovation tunnel de Dullin
modifiant l'AP N° DS-BSRPRRDC-2026-04 5
, PR DateDans le sens Lyon vers ChambéryDébut Fin Début Finlimitation de vitesse à 90km/h 72 72,635limitation de vitesse à 70km/h 72,635 74,719/01/2026 | 17/04/2026
Les nuits de travaux seront réalisées du lundi soir au vendredi matin.
0 xCe phasage des restrictions ne décrit pas les phases transitoires inhérentes à la pose/dépose desbasculements.En particulier, pour la mise en sécurité de certains véhicules de chantier et lors de la mise en place, dela maintenance et du retrait de la signalisation de chantier, des restrictions complémentaires et desinterruptions courtes de la circulation peuvent être imposées, de manière à sécuriser les opérations.Les nuits s'entendent de 21h à 6h.Les opérations de balisage (préalables aux basculements) pourront débuter plus tôt et les opérationsde dé-balisage pourront se poursuivre plus tard, tant que les conditions de circulation le permettent.
ARTICLE 2 :Le reste de l'arrêté préfectoral n° DS-BSRPRRDC-2026-04 est sans changement.
ARTICLE 3 :Monsieur le directeur de l'exploitation de la société AREA,Madame la commandante du groupement de gendarmerie de la Savoie,Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aurecueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie et dont copie sera adressée pourinformation à :Monsieur le directeur départemental du Service d'incendie et de Secours de la Savoie,Monsieur le président de la Mission de Contrôle Technique des Concessions à Bron,Monsieur le directeur des infrastructures du Conseil départemental de la Savoie,La cellule routière zonale Sud-Est.
Chambéry, le 17 février 2026Pour la Préfète et par délégation,La Sous-préfète, directrice de cabinet,Signé : Marie WENCKER
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2026-02-17-00002 - RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de rénovation tunnel de Dullin
modifiant l'AP N° DS-BSRPRRDC-2026-04 6
LL
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2026-02-17-00002 - RAA-AP N°DS-BSRPRRDC-2026-12 travaux de rénovation tunnel de Dullin
modifiant l'AP N° DS-BSRPRRDC-2026-04 7