ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2024-098
PUBLIÉ LE 30 JUILLET 2024
Sommaire
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier /
Secrétariat de Direction
03-2024-07-25-00005 - Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1661 bis du
25 juillet 2024 réglementant temporairement la circulation sur l'A71 et
sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais pendant les travaux de remise
à niveau de deux passages supérieurs situés au PR280+235 et au PR
2080+427, seconde phase (3 pages) Page 3
2
03_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Allier
03-2024-07-25-00005
Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1661 bis du 25
juillet 2024 réglementant temporairement la
circulation sur l'A71 et sur le diffuseur n°9 de
Forêt de Tronçais pendant les travaux de remise
à niveau de deux passages supérieurs situés au
PR280+235 et au PR 2080+427, seconde phase
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2024-07-25-00005 - Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1661 bis du 25
juillet 2024 réglementant temporairement la circulation sur l'A71 et sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais pendant les travaux de
remise à niveau de deux passages supérieurs situés au PR280+235 et au PR 2080+427, seconde phase3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ALLIER
Extrait de l'arrêté n°1661bis du 25 juillet 2024 r églementant temporairement la circulation sur
l'autoroute A71 et sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais pendant les travaux de remise à niveau
de deux Passages Supérieurs situés au PR 280+235 et au PR 280+427, seconde phase
Article 1 – Nature des travaux :
Dans le cadre des travaux de remise à niveau de deux Passages Supérieurs situés au PR 280+235 et au
PR 280+427 et de grenaillage, la circulation sera réglementée sur l'autoroute A71, entre les PR 278 et
283, et sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais – PR 280+430, dans les deux sens de circulation,
conformément aux articles suivants.
Article 2 – Durée des travaux :
Les travaux seront programmés du lundi 2 septembre 2024 – 07h00 au vendredi 18 octobre 2024 –
18h00.
Article 3 – Mesures d'exploitation :
Les principales mesures d'exploitation, au droit du chantier, seront les suivantes :
Article 3-1 – Semaine 36 à 38/2024
- Du lundi 02/09/24 – 07h00 au vendredi 06/09/24 – 18h00
- Du lundi 09/06/24 – 07h00 au vendredi 13/06/24 – 18h00
- Du lundi 16/09/24 – 07h00 au vendredi 20/09/24 – 18h00
Alternat par feux tricolores KR11 ou piquets K10 sur la partie bidirectionnelle du diffuseur n°9 de
Forêt de Tronçais.
Article 3-2 – Semaine 39
Du lundi 23/09/24 – 20h00 au mardi 24/09/24 – 06h00
Fermeture de la bretelle Forêt de Tronçais A71- Paris
Des déviations seront associées à cette fermeture :
- P our les VL : Au droit du diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais, suivre la RD2144 et la RD300 jusqu'au
diffuseur n°8 de St-Amand-Montrond. De là, accéder à l'A71 en direction de Paris.
- Pour les PL : Au droit du diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais, suivre la RD2144, la RD978A, la RD28,
la RD953, la RD951 et la RD300 jusqu'au diffuseur n°8 de St-Amand-Montrond. De là, accéder à l'A71
en direction de Paris.
Fermeture de la bretelle Forêt de Tronçais A71- Clermont-Ferrand
Une déviation sera associée à cette fermeture :
Au droit du diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais, suivre la RD2144 jusqu'au diffuseur n°36 de Pont des
Nautes sur A714. De là accéder à l'A714 en direction de Guéret où à l'A714 en direction de l'échangeur
A714/A71 pour reprendre l'A71 en direction de Clermont-Fd
Article 3-3 – Semaine 39 à 42 :
- Du lundi 23/09/24 – 07h00 au vendredi 18/10/2024 – 12h00
Neutralisation de la Voie de Droite avec Séparateurs Modulaires de Voie en bord de BAU pour
protéger la zone de chantier entre les PR 282+600 et 279+400, dans le sens Clermont-Fd/Paris.
Dévoiement et réduction de largeur à 3m de la bretelle d'accès à l'A71 en direction de Paris du diffuseur
n°9 de Forêt de Tronçais avec protection par Séparateurs Modulaires de voies. Le profil en travers de
l'insertion de cette bretelle sur A71 sera modifié
Article 3-4 – Semaine 42 :
- Du jeudi 17/10/24 – 20h00 au vendredi 18/10/24 – 06h00
Fermeture de la bretelle Forêt de Tronçais A71- Paris
Des déviations seront associées à cette fermeture :
P our les VL : Au droit du diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais, suivre la RD2144 et la RD300 jusqu'au
diffuseur n°8 de St-Amand-Montrond. De là, accéder à l'A71 en direction de Paris.
Pour les PL : Au droit du diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais, suivre la RD2144, la RD978A, la RD28, la
RD953, la RD951 et la RD300 jusqu'au diffuseur n°8 de St-Amand-Montrond. De là, accéder à l'A71 en
direction de Paris.
Article 4 – Report :
Le phasage d'exploitation défini à l'article 3 est un phasage prévisionnel. Il est susceptible d'être
modifié : les différentes phases pourront être anticipées, prolongées ou reportées sans aller au-delà du
vendredi 15 novembre 2024 – 18h00 en fonction des aléas techniques ou météorologiques du chantier.
La DDT de l'Allier sera avertie, 72h00 à l'avance, des prolongations et reports.03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2024-07-25-00005 - Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1661 bis du 25
juillet 2024 réglementant temporairement la circulation sur l'A71 et sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais pendant les travaux de
remise à niveau de deux passages supérieurs situés au PR280+235 et au PR 2080+427, seconde phase4
Ce phasage ne tient pas compte des phases intermédiaires inhérentes à la mise en place/dépose des
balisages.
En cas de conditions météorologiques défavorables, de retard à l'avancement des travaux ou d'aléas
techniques, les opérations planifiées
-La nuit du 23 au 24 septembre 2024 pourront être reportées aux nuits :
oDu 24 au 25 septembre 2024 – mêmes horaires,
oDu 25 au 26 septembre 2024 – mêmes horaires,
oDu 26 au 27 septembre 2024 – mêmes horaires.
-La nuit du 17 au 18 octobre 2024 pourront être anticipées ou reportées aux nuits :
oDu 21 au 22 octobre 2024 – mêmes horaires,
oDu 22 au 23 octobre 2024 – mêmes horaires,
oDu 23 au 24 octobre 2024 – mêmes horaires,
oDu 25 au 26 octobre 2024 – mêmes horaires.
Article 5 – Mesures de police :
Les forces de l'ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société APRR afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires à la mise en place des balisages et signalisations temporaires
(arrêt ou ralentissement de la circulation, ouverture/fermeture des bretelles) ainsi qu'à la réalisation des
travaux.
Toutefois, dans l'hypothèse où, un e fois requises, les forces de l'ordre seraient dans l'impossibilité d'être
présentes, les agents d'APRR seront autorisés à réaliser seuls ces opérations selon les procédures internes
à l'exploitant.
Article 6 – Signalisation :
La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier à celles de
l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ᵉ partie – Signalisation Temporaire) ainsi
qu'aux guides techniques du SETRA subséquents :
-Signalisation temporaire – Routes à chaussées séparées – Manuel du chef de chantier,
-Choix d'un mode d'exploitation.
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire du chantier seront assurés sous le contrôle
et la responsabilité des services d'APRR.
La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier. Les signalisations, permanentes et temporaires, ne devront pas constituer d'obstacles latéraux et
ne devront pas nuire à la visibilité.
Article 7 – Dérogations :
En dérogation à la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national :
-Des restrictions de capacité seront maintenues les jours hors chantier,
-L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers de réparation et d'entretien, courants ou
non courants, pourra-t-être inférieure à la réglementation en vigueur, sans pour autant être
inférieure à 3 kilomètres,
-Les bretelles d'entrées sur A71 en direction de Paris ou de Clermont-Fd du diffuseur de n°9 de
Forêt de Tronçais seront fermées et le trafic sera détourné sur le réseau ordinaire,
-La largeur de voie de la bretelle d'entrées sur A71 en direction de Paris du diffuseur n°9 de
Forêt de Tronçais sera réduite à 3 m,
-Les alternats sur la partie bidirectionnelle du diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais auront une
durée supérieure à deux jours.
Article 8 – Communication :
Les informations relatives à la date et à la nature de l'opération seront portées à la connaissance des
usagers avant et pendant l'opération au moyen de :03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2024-07-25-00005 - Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1661 bis du 25
juillet 2024 réglementant temporairement la circulation sur l'A71 et sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais pendant les travaux de
remise à niveau de deux passages supérieurs situés au PR280+235 et au PR 2080+427, seconde phase5
-Messages sur les panneaux à messages variables (PMV) situés en section courante de
l'autoroute,
-Messages sur PMVA situé en entrées des gares de péage,
-Messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
-Site internet www.aprr.fr
-Communiqués de presse.
Article 9 :
Les dispositions du présent arrêté cesseront leurs effets à la fin des travaux, y compris si ces derniers
sont terminés avant la fin des périodes ci-dessus définies. La chaussée sera alors rendue aux usagers dans
les conditions de circulation qui étaient celles applicables avant les travaux.
Si les travaux devraient être annulés, les dispositions du présent arrêté seraient alors caduques.
Article 10 :
Le présent arrêté sera publié et inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de
l'Allier.
Article 11 : Exécution du présent arrêté
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l'Allier,
Madame la Colonelle, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Allier,
Monsieur le Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Allier,
Monsieur le Directeur d'APRR – région Rhône,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée :
À Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Allier,
À Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Allier,
À Monsieur le Chef du service d'aide médicale urgente (SAMU) de l'Allier,
À Monsieur le Directeur départemental des territoires de l'Allier,
À la DGITM/DMR/FCA/FCA3.
Moulins, le 25 juillet 2024
La préfète de l'Allier
Signé
Pascale TRIMBACH03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2024-07-25-00005 - Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1661 bis du 25
juillet 2024 réglementant temporairement la circulation sur l'A71 et sur le diffuseur n°9 de Forêt de Tronçais pendant les travaux de
remise à niveau de deux passages supérieurs situés au PR280+235 et au PR 2080+427, seconde phase6