NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2026-085
PUBLIÉ LE 2 MARS 2026
Sommaire
Direction interdépartementale des routes Nord /
2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la
circulation sur la N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage
public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de
Illies, Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et
Hallennes-les-Haubourdin (7 pages) Page 3
2
Direction interdépartementale des routes Nord
2026-03-02-00012
Arrêté temporaire portant règlementation de la
circulation sur la N41 et la N47 - Travaux de
rénovation de l'éclairage public - Neutralisation
de voies et fermetures de bretelles - Communes
de Illies, Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes,
Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
3
PREFET Direction interdépartementaleDU NORDLiberté des routes Nord'galitéFraternité
ARRETE
Département du Nord - Nationales N41 et N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public -Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies, Wicres, Herlies, Fournes-en-weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin.Arrêté n°T26-33N / Dépt (59)Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,Vu le Code Pénal,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routiére,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 17 janvier 2024 du Président de la République nommant monsieur BertrandGAUME, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet de la zone de défense et de sécurité nord,Préfet du Nord,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes modifié pardes arrêtés subséquents,Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2024 portant délégation de signature de monsieur lePréfet du Nord à madame Nathalie DEGRYSE, directrice interdépartementale des routes Nord,Vu l'arrêté préfectoral S_2024-03-N en date du 02 avril 2024, portant délégation de signature demadame la directrice interdépartementale des routes Nord à ses collaborateurs,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | — huitième partie -signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtéssubséquents,Vu la note du 29 janvier 2026 du Ministre des Transports fixant le calendrier des jours « horschantiers » retenus pour l'année 2026 et pour le janvier 2027 des jours « hors chantier »,Vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
4
Vu l'avis favorable de madame la cheffe par intérim de l'AGR Ouest — DIR Nord porté le 02 mars2026, sur le DESC Travaux indice 7bis présenté par l'entreprise CITEOS,Vu la demande formulée par monsieur le chef du district de Lille - DIR Nord, faisant savoir qu'ilest indispensable de réglementer la circulation sur la route nationale N41, dans les sens 2 sens decirculation, et sur la route nationale N47, dans les sens 2 sens de circulation,Considérant qu'il s'agit d'un chantier « non courant » au sens de la circulaire n° 9614 du 06 février1996 abrogée par la note technique du 14 avril 2016,Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter l'exécution des travaux etprévenir les accidents,
Sur proposition de monsieur le chef du District de Lille,ARRÊTE
ARTICLE 1 :Des restrictions de circulation seront appliquées sur la route nationale N41 et la route nationale47, en semaine et de nuit uniquement, du lundi 23 février 2026, à partir de 21h00 jusqu'auvendredi 17 avril 2026, 05h00, afin de permettre la réalisation des travaux susmentionnés et degarantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.Les travaux se déroulent en 23 phases.La fin d'une phase déclenche le commencement de la suivante.Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose de la signalisation.Les restrictions de circulation appliquées pendant cette période sont décrites à l'article 2.ARTICLE 2 :Les restrictions de circulation appliquées sur les routes nationales N41 et N47 dans les deux sensde circulation s'effectueront selon 23 phases qui seront mises en œuvre selon l'avancement duchantier et selon les horaires de balisages spécifiées au sein de l'article 1. Les phases présentéesci-dessous ne pourront être mises en œuvre de manière simultanée sur le réseau.Ces travaux nécessitent les restrictions de circulation suivantes :Phase n°1 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :* Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 16+350 au PR 15+500 par balisage fixe signalépar remorques FLR.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
5
Phase n°2:Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :¢ Fermeture de la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur 2 de la route nationale N41 (N41vers M207) :Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste a inviter les usagers apoursuivre sur la N41 en direction de La Bassée, emprunter la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur1 de la N41 (vers M61). Au premier giratoire, ils prendront la 3° sortie en direction de Lille. Ausecond giratoire, ils emprunteront la 2° sortie afin d'accéder à la bretelle d'entrée n°1 del'échangeur 1 de la N41 en direction de Lille. Ils emprunteront ensuite la bretelle de sortie n°1 del'échangeur 2 de la N41 afin de retrouver leur itinéraire initial.Phase n°3 :
xLes mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°4 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :¢ Fermeture de la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur 1 de la route nationale N41 (N41 versM62) :Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers àpoursuivre sur la N41 en direction de La Bassée. Au giratoire, ils emprunteront la 4° sortie afin dereprendre la N41 en direction de Lille et emprunteront la bretelle de sortie n°1 de l'échangeur 1de la N41 afin de retrouver leur itinéraire initial.Phase n°5 :
4Les mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°6 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :*__ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 11+050 au PR 10+200 par balisage fixe signalé parremorques FLR.Phase n°7 :
xLes mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°8 :Les mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°9 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :°__Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 8+500 au PR 7+600 par balisage fixe signalé parremorques FLR.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
6
Phase n°10:Les mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°11 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 6+850 au PR 6+000 par balisage fixe signalé parremorques FLR.Phase n°12 :
xLes mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°13 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 5+050 au PR 4+200 par balisage fixe signalé parremorques FLR.Phase n°14 :
x'Les mesures d'exploitation relatives à cette phase sont exclusivement situées sur le secteurroutier géré par la Métropole Européenne de Lille.Phase n°15 :Sur la route nationale N41, dans le sens Lille vers La Bassée :* Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 3+550 jusqu'à la sortie « La Bassée » sur M641par balisage fixe signalé par remorques FLR.Phase n°16 :Sur la route nationale N47, dans le sens La Bassée vers Douvrin :+ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 0+400 de la M641 au PR 11+600 de la routenationale N47 par balisage fixe signalé par remorques FLR.Sur la route nationale N47, dans le sens Douvrin vers La Bassée:¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 11+150 de la route nationale N47 au PR 3+300 dela route nationale N41 par balisage fixe signalé par remorques FLR.Phase n°16 bis:Sur la route nationale N47, dans le sens La Bassée vers Douvrin :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 10+650 au PR 10+000 par balisage fixe signalépar remorques FLR.Sur la route nationale N47, dans le sens Douvrin vers La Bassée :* Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 9+450 au PR 9+950 par balisage fixe signalé parremorques FLR.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
7
Phase n°17 :Sur la route nationale N41, dans le sens La Bassée vers Lille :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 3+950 au PR 4+900 par balisage fixe signalé parremorques FLR.Phase n°18 :Sur la route nationale N41, dans le sens La Bassée vers Lille :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 5+750 au PR 6+700 par balisage fixe signalé parremorques FLR.Phase n°19 :Sur la route nationale N41, dans le sens La Bassée vers Lille :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 7+450au PR 8+400 par balisage fixe signalé parremorques FLR.Phase n°20 :Sur la route nationale N41, dans le sens La Bassée vers Lille :¢ Neutralisation de la voie lente (V1) du PR 10+050 au PR 10+900 par balisage fixe signalépar remorques FLR.Phase n°21 :Sur la route nationale N41, dans le sens La Bassée vers Lille :¢ Fermeture de la bretelle de sortie n°1 de l'échangeur 1 de la route nationale N41 (N41 versM62):Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste a inviter les usagers apoursuivre sur la N41 en direction de la Lille, emprunter la bretelle de sortie n°1 de l'échangeur 2de la N41. Au premier giratoire, rue du Général de Gaulle, ils prendront la 3° sortie en direction deLa Bassée. Au second giratoire, ils prendront la 2° sortie en direction de La Bassée. Au troisièmegiratoire, ils prendront la 3° sortie afin d'accéder à la bretelle d'entrée n°4 de l'échangeur 2 de laN41 en direction de La Bassée. IIs emprunteront ensuite la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur1de la N41 pour retrouver leur itinéraire initial.Phase n°22:Sur la route nationale N41, dans le sens La Bassée vers Lille :¢ Fermeture de la bretelle de sortie n°1 de l'échangeur 2 de la route nationale N41 (N41 versM941) :Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste a inviter les usagers apoursuivre sur la N41 en direction de Lille puis s'engager sur l'A25 en direction de Lille. Ilsemprunteront la bretelle de sortie n°4 de l'échangeur 5 de l'A25 (Port Fluvial). Au giratoire, ilsprendront la 4° sortie afin d'accéder à la bretelle d'entrée n°2 de l'A25 en direction deDunkerque. Ils emprunteront la bretelle de sortie 7b en direction de la Bassée afin d'accéder à laN41 en direction de la Bassée. Ils emprunteront ensuite la bretelle de sortie n°3 de l'échangeur 2de la N41 afin de retrouver leur itinéraire initial.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
8
ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle surla signalisation routière, notamment la 8° partie « signalisation temporaire » approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d'ÉtudesTechniques des Routes et Autoroutes.Les travaux seront assurés par la société CITEOS.La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par la société CITEOS.Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Lille. Le CIGT de Lille est joignable au 03 20 41 49 50.Le district de Lille - CEI Lille Ouest et le district AMV - CEI de Dourges sont les gestionnaires de lavoie.ARTICLE 4 :L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à laréglementation en vigueur.ARTICLE 5:Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisationtemporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture duNord.ARTICLE 6 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.ARTICLE 7 :Madame la directrice interdépartementale des routes Nord est chargée de l'exécution du présentarrêté dont copie sera adressée à :M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Nord,M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture du Nord,M. le Directeur de Cabinet de la préfecture du Nord,M. le Président du Conseil Départemental du Nord,M. le Président de la Métropole Européenne de Lille,Me et M. les Maires de Illies, Wicres, Herlies, Fournes-en-weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin,M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Nord,M. le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale,
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
9
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale du Nord,M. le Directeur zonal des CRS Nord de Lille,M. le Directeur du SDIS du Nord,M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence du Nord,MM. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,M. le Chef du Service Régional des Transports de la DREAL Hauts de France,M. le Chef de l'Arrondissement Gestion de la Route Ouest — DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,Mme la Cheffe du District Amiens-Valenciennes — DIR Nord,M. le Chef du District du Lille - DIR Nord,MM. les Chefs des CEI de Lille-Ouest, des 4 Cantons et de Dourges — DIR Nord,M. le Chef de cellule SPT/CPR - DIR Nord.
A Lille, le 23/02/2026Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,Le chef de l'AGR OuestFrédéric Signature numériqueJACQUES de Frédéric JACQUESfrederic.jacques Mederic.jacques
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-03-02-00012 - Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation sur la
N41 et la N47 - Travaux de rénovation de l'éclairage public - Neutralisation de voies et fermetures de bretelles - Communes de Illies,
Wicres, Herlies, Fournes-en-Weppes, Wavrin, Santes et Hallennes-les-Haubourdin
10