ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2024-127
PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Interdépartementale des routes du Nord /
8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1
ECH34-09 (8 pages) Page 3
2
Direction Interdépartementale des routes du
Nord
8-2024-11-04-00001
T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1
ECH34-09
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 3
œ Direction interdépartementalePRÉFET des routes NordDES ARDENNESL_iberte'Egalité
ARRETE
Département des Ardennes —- A34 - Travaux d'assainissement suite à une rupture de canalisation- Fermeture de la voie de droite sens Reims / Mohon pour palier la fermeture de la bretelle n°5de l'échangeur 34 / 09 et la bretelle 1 échangeur 34 / 09 - Commune de Charleville-Mézières.Arrêté n° T24-501 ARVu le C'ode de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 41'Ï-28, R 432-7,Vu le Code Pénal,Vu le Code Général des Collectivités Territorîales,Vu le Code de la Voirie Routière,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 03 novembre 2021 du président de la République nommant Monsieur AlainBUCQUET en qualité de préfet des Ardennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par desarrêtés subséquents,Vu l'arrété préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur lePréfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, DirectriceInterdépartementale des Routes Nord,Vu l'arrété préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame laDirectrice Interdépartementale des Routes Nord à ses subordonnés,Vu linstruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | — huitième partie —signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtéssubséquents,Vu la note du 02 février 2024 de Madame la Directrice déléguée auprès du ministre de la Transitionécologique et de la Cohésion des territoires fixant le calendrier 2024 et janvier 2025 des jours« hors chaqtiers », 'Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,Vu la demande en date du 30/10/2024 faite à au district Reims — Ardennes de la DIR Nord, parlaquelle les services assainissements de la communauté d'agglomération de Charleville fontconnaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur l'autoroute A34, sens Reims/Mohon, '
17
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 4
Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril 2016,Sur proposition de Monsieur l'adjoint au chef de District Reims — Ardennes,
ARRETE
ARTICLE 1:Des restrictions de circulation seront appliquées de jour comme de nuit, sur l''A34, du Mercredi06 novembre 2024 à 08h00 au Mardi 19 novembre 2024 à 17h00, pour permettre la réalisation destravaux susmentionnés et garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.ARTICLE 2 :Les travaux se dérouleront sous fermeture de la voie de gauche dans le sens Reims / Mohon. Desdéviations seront mises en place pour la fermeture des bretelles 1 et 5 de l'échangeur 34-09(Moulin Leblanc).Pour les usagers venant de Reims allant vers Mohon : fermeture de la circulation en voie rapidesur l'axe A34 au PR 34+0100 dans le sens Reims / Mohon afin de fermer l'accès à la bretelle 5 etmise en place d'une déviation.° Les dépassements sont interdits du PR 34+0500 jusqu'à la bretelle 5 fermée,* La vitesse est limitée à 90km/h du PR 34+0500 jusqu'à la bretelle 5 fermée,° La voie de gauche est neutralisée du PR 34+0100 jusqu'à la bretelle 5 fermée,
Pour pallier à la fermeturede la bretelle 5 de l'échangeur 34-09, la déviation suivante sera mise enplace :
e Prendre la direction « CAMBRAI, CHARLEROI, CHARLEVILLE - MÉZIÈRES » pour rejoindrela RD 8043 (ex RN43),e Poursuivre sur la RD 8043 et sortir à la bretelle 1 de l''échangeur 43/10 (LA CROISETTE) endirection de « Ronde couture ».e Au giratoire prendre la sortie en direction de « SEDAN », poursuivre Avenue Jean PaulSartre, puis au second giratoire, prendre la sortie en direction de « SEDAN » bretelle 4 del'échangeur 43/10 (LA CROISETTE),e Continuer en direction de « SEDAN » sur La RD 8043,e Sortir à la bretelle 3 de l'échangeur 34/09 (Moulin Leblanc) en direction de « MOHON »° Fin de déviation.
2/7
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 5
Pour les usagers venant de Sedan allant vers Mohon : Fermeture de la bretelle 1 échangeur 34/09(Moulin Leblanc).Pour pallier à la fermeture de la bretelle 1 de l'échangeur 34-09, la déviation suivante sera mise enplace :
e Continuer en direction « CAMBRAI, CHARLEROI, CHARLEVILLE - MÉZIÈRES » pourrejoindre la RD 8043 (ex RN43),° Poursuivre sur la RD 8043 et sortir bretelle 1 de l'échangeur 43/10 (LA CROISETTE) endirection « Ronde couture » au giratoire prendre la sortie en direction de « SEDAN »,poursuivre Avenue Jean Paul Sartre, au giratoire prendre la sortie en direction de « SEDAN» de la bretelle 4 de l'échangeur 43/10,e Continuer en direction de « SEDAN' » sur La RD 8043,e Sortir à la bretelle 3 de l'échangeur 34/09 (Moulin Leblanc) en direction de « MOHON »e Fin de déviation.
ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l'instruction interministériellesur la signalisation routière, notamment la 8° partie « signalisation temporaire » approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partiefrançaise. 'La pose, la maintenance et la dépose de I'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par le CEI de Charleville.Les travaux seront réalisés par l'entreprise DSTP.Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85 15 08.Le District Reims-Ardennes estle gestionnaire de la voie.
ARTICLE 4 :L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra étre inférieure à laréglementation en vigueur.ARTICLE S :Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de |a signalisation temporaire.Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ARTICLE 6G:Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.
3/7
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 6
ARTICLE 7 :Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution duprésent arrété dont copie sera adressée à :M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,Mme la Directrice de Cabinet,.le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes, |. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,Mme la Cheffe de I'Arrondissement de Gestion de la Route Est —- DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Reims - DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,M. le Chef de District Reims-Ardennes —- DIR Nord,M. le Chef du CEI de Charleville-Mézières — DIR Nord,MM. les Maire de Charleville-Mézières et La Francheville,DIRN/SPT/CPR.à 232428522525
À Reims, le 04 Novembre 2024,Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,La Cheffe de l'AGR Est
Solveig MASSE
4/7
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 7
Annexe 1 : plan de situation des travaux
_ \' y AiglemontBelval - E \ S / Parc AnimalierdeCherleville-Meézleres
Saint-LaurentCharleville-MézièresLa Meuse
Ville-sur-Lumes»
Fagnon : e : -Ê\Warnécourt ; ' ésEvigny ' »La Francheville .
Les AyveilesEMondigny Saint-MarceauLoChampigneul-sur-Vence Nouvion-sur-Meres Déss FlizeBoulzicourt' DÉtranirune
5/7
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 8
Annexe 2 : plans des déviationsDéviation pour bretelle n°1 fermée :
£ . Huyeou MaitictAn ,XL 0% Ly E
Bretelle n°3
Sous 4c> vitte
Déviation pour bretelle n°5 fermée :
BRI£ 4y2,Bretelle n°1Bretelle n° e ec; At_FÔWE APOLLOIN| ECH 43/10aF #2. %" Çs% 2d= ks Sea,= = d= =4« \= r% o
= >= =Es Es=$v&->
' Hoyeou Male &C DE 1 y
Sous © vilte
12 Louvebete
2 Louecterc
>-ë
â.z ," <- %$ '=2£
è': 8<
r_
=
- Bretellefermée&-
x
// ;/7IyLa dy/
ÿfsf g
f=&
6/7
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 9
Annexe 3: schéma de balisage
CHARLEVILLE | @ |Particularité : lavitesse 90 au PR 35+ 100 estmaintenue jusqu'àla fin du balisage. -
— — 1 __ __
KC1 éventuellement
50 à 100m
+50 m mini+ PR 33+ 400—— —2 —— 20 —— -~ ——
150m3 PR 34+100KDI0 + KM!î200ml PR 34 +300Bl4 + B3
w0 O
T.200ml PR 34+500KD10 + KM1200ml PR 34+700A AKS200mlPR 34+000
7/7
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 10
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-11-04-00001 - T24-501 AR-A34 probléme d'assainisement- B1 ECH34-09 11