CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°16-2026-098
PUBLIÉ LE 4 MAI 2026
Sommaire
DIRA / MIMO
16-2026-05-04-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif
aux travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art PH1
sur la
RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens
Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente (3 pages) Page 3
2
DIRA
16-2026-05-04-00001
Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif aux travaux de réfection des joints de
l'ouvrage d'art PH1
sur la RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente
DIRA - 16-2026-05-04-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif aux travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art PH1
sur la RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente
3
=mPREFETDE LACHARENTELibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale des routes
Atlantique
Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif aux travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art PH1
sur la RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente
Le préfet de la Charente
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui
l'ont modifié ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;
Vu le décret du 3 juillet 2024 nommant monsieur Jérôme HARNOIS, préfet de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 du préfet de la Charente donnant délégation de signature à la
directrice interdépartementale des routes Atlantique ;
Vu l'arrêté n°sub-2024-16-07 du 25 octobre 2024 p ortant subdélégation de signature par madame Virginie
AUDIGE, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de la
circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
Vu l'avis favorable du 21 avril 2026 de monsieur le président du conseil départemental de la Charente ;
Vu l'avis réputé favorable au 30 avril 2026 de monsieur le commandant de la direction départementale de
sécurité publique de la Charente ;
Vu l'avis réputé favorable au 30 avril 2026 de monsieur le maire de la commune de Saint Yrieix sur Charente ;
Vu le dossier d'exploitation ;
Cité Administrative-Tour B
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
Tel : 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 1/3
DIRA - 16-2026-05-04-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif aux travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art PH1
sur la RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente
4
Considérant qu'en raison des travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art du PH1 sur la RN10 au PR
50+880 et au PR 50+750 sens Angoulême/Poitiers sur le territoire de la commune de Saint Yrieix sur Charente ,
il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d'exploitation,
Arrête
Article 1 : afin de réaliser les travaux ci-dessus cités et en fonction de leur avancement,
Le lundi,18 mai 2026 de 05h00 à 07h00
Neutralisation voie de gauche pour ouverture d'ITPC
La voie de gauche de la RN10, sens Poitiers/Angoulême, peut être neutralisée du PR 50+900 au PR 51+400
sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite. La vitesse maximale autorisée sera
fixée à 70 km/h sur toute cette section.
La voie de gauche de la RN10, sens Angoulême/Poitiers, peut être neutralisée du PR 52+300 au PR 51+200
sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite. La vitesse maximale autorisée sera
fixée à 70 km/h sur toute cette section.
Du lundi 18 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026, tous les jours de 06h00 à 19h00
La vitesse maximale autorisée peut être fixée à 70 km/h sur la RN10 du PR 51+000 au PR 51+350 dans le sens
Poitiers/Angoulême.
La vitesse maximale autorisée peut être fixée à 70 km/h sur la RN10 du PR 51+500 au PR 51+100 dans le sens
Angoulême/Poitiers.
Du lundi 18 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026, toutes les nuits hors week-end de 19h00 à 06h00
Basculement de circulation
La circulation peut être interdite sur la RN10 dans le sens Angoulême/Poitiers entre les PR 51+300 et 49+700,
sauf besoins du chantier. Les usagers circulant sur la RN10 dans le sens Angoulême /Poitiers sont basculés
entre les PR 51+300 et 49+700 sur la voie de gauche de la chaussée opposée (Poitiers/Angoulême) dont
chaque voie sera ouverte à un sens de circulation. La vitesse maximale autorisée sera fixée à 70 km/h sur toute
cette section sauf au droit des basculements où elle sera fixée à 50 km/h dans le sens Bordeaux/Poitiers.
Fermeture bretelle de sortie RN10 de l'échangeur n°60 les Planes sens Angoulême /Poitiers
La bretelle de sortie de l'échangeur n°60 Les Planes (Angoulême/Poitiers) peut être fermée à la circulation. Les
usagers sont déviés par la RN10 sens Angoulême/Poitiers, la bretelle de liaison RN10/RN141 sens
Bordeaux/Cognac de l'échangeur n°59 L'Epineuil, la RN141 sens Angoulême/Cognac, un demi-tour à
l'échangeur n°84 Les Rochers via la RD737, la RN141 sens Cognac/Angoulême, la bretelle de liaison
RN141/RN10 sens Cognac/Bordeaux de l'échangeur n°59 L'Epineuil, la RN10 sens Angoulême/Bordeaux et la
bretelle de sortie de la RN10 sens Angoulême/Bordeaux de l'échangeur n°60 Les Planes.
Fermeture bretelle d'entrée RN10 de l'échangeur n°60 les Planes sens Angoulême /Poitiers
La bretelle d'entrée de l'échangeur n°60 Les Planes (sens Angoulême/Poitiers) peut être fermée à la circulation.
Les usagers sont déviés par la bretelle d'entrée de la RN10 sens Poitiers/Bordeaux de l'échangeur n°60 Les
Planes, la RN10 sens Poitiers/Bordeaux, un demi-tour à l'échangeur n°61 Basseau de la RN10 via la rue Paul
Vieille, la RD72 et la RN10 sens Bordeaux/Poitiers.
Cité Administrative-Tour B
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
Tel : 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 2/3
DIRA - 16-2026-05-04-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif aux travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art PH1
sur la RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente
5
Le vendredi 29 mai 2026 de 05h00 à 07h00
Neutralisation voie de gauche pour fermeture d'ITPC
La voie de gauche de la RN10, sens Poitiers/Angoulême, peut être neutralisée du PR 50+900 au PR 51+400
sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite. La vitesse maximale autorisée sera
fixée à 70 km/h sur toute cette section.
La voie de gauche de la RN10, sens Angoulême/Poitiers, peut être neutralisée du PR 52+300 au PR 51+200
sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite. La vitesse maximale autorisée sera
fixée à 70 km/h sur toute cette section.
Inter-distances
L'inter-distance avec un autre chantier courant, notamment une neutralisation de voie, organisé sur la même
chaussée peut être réduite au minimum à 5 kilomètres.
Article 2 : la signalisation de chantier est conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation sont assurées par la direction
interdépartementale des routes Atlantique (district d'Angoulême).
Article 3 : outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Article 5 :
• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Charente ;
• Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique ;
• Monsieur le commandant de la direction départementale de sécurité publique de la Charente ;
• Monsieur le président du conseil départemental de la Charente ;
• Monsieur le maire de la commune de Saint Yrieix sur Charente ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le préfet et par délégation,
La directrice interdépartementale des routes Atlantique et par délégation,
L'Adjoint au Chef de District
Cité Administrative-Tour B
02 Rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX cedex
Tel : 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 3/3
DIRA - 16-2026-05-04-00001 - Arrêté n° 2026-ang- 32 du 04/05/2026
relatif aux travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art PH1
sur la RN 10 au PR 50+880 et au PR 50+750
sens Angoulême/Poitiers
Commune de Saint Yrieix sur Charente
6