PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2026-104
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2026
Sommaire
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère / Service
Sécurité et Risques
38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif
à des travaux de réfection de chaussée (6 pages) Page 3
38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et
carottages des chaussées (5 pages) Page 10
38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau (12
pages) Page 16
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités - Bureau des
Polices Administratives Sensibles
38-2026-02-27-00003 - 1- Arrêté autorisant une entreprise de
sécurité privée à exercer une mission de surveillance sur la voie
publique (3 pages) Page 29
2
38_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2026-02-27-00002
AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux
sens de circulation et relatif à des travaux de
réfection de chaussée
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 3
ExPRÉFÈTEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
ElPRÉFÈTEDE L'ISÈRELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL
n° 69-2026- (Rhône)
n° 38-2026- (Isère)
portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A7 Nord
dans les deux sens de circulation (entre les PR 20+000 et PR 26+000)
et relatif à des travaux de réfection de chaussée
La Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est
Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
La Préfète de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
VU le décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 modifié portant règlement d'administration publique de
la loi du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
VU le décret en conseil des ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme Fabienne Buccio, en
qualité de préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-
Est, préfète du Rhône ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Mme la préfète de l'Isère, Catherine Séguin ;
VU le décret en conseil des ministres du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Antoine Guerin, en
qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et les Autoroutes du Sud
de la France pour la concession de la Construction, de l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes ;
VU la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier ;
VU la note technique du 14 avril 2016 du ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer relative
à la coordination des chantiers sur le réseau national ;
1 / 6
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 4
VU la note de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
direction des mobilités routières (DMR) du 29 janvier 2026 définissant le calendrier des jours « hors
chantiers » retenus pour l'année 2026 et pour le mois de janvier 2027 sur le réseau routier national
(RRN) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 69-2025-09-08-00008 du 08 septembre 2025 portant délégation de signature à
M. Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires du Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2025-03-06-00005 du 6 mars 2025, portant délégation de signature à M.
François GORIEU, directeur départemental des territoires de l'Isère ;
VU la décision n°38-2026-01-09-00006 du 9 janvier 2026 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de l'Isère ;
VU la décision n° DDT-69-2025-09-11-00001 du 11 septembre 2025 de M. Xavier CEREZA, directeur
départemental des territoires du Rhône portant subdélégation de signature en matière d'attributions
générales à M. CROSSONNEAU Nicolas, chef du service sécurité et transports ;
VU la demande et le dossier d'exploitation sous chantier, présenté par la société ASF - Autoroutes du
Sud de la France le 26 janvier 2026 ;
VU l'avis favorable de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du 29
janvier 2026 ;
VU l'avis favorable de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne du
27 janvier 2026 ;
VU l'avis favorable de la commune de Genin du 29 janvier 2026 ;
VU l'avis réputé favorable de la direction interdépartementale des routes centres-est, service régional
d'exploitation ;
VU l'avis réputé favorable des communes de Vienne et Chasse sur Rhône ;
CONSIDÉRANT que pendant les travaux de réfection de la chaussée entre la bifurcation
A7N/A46/A47 et l'échangeur de Vienne nord, il y a lieu de réglementer la circulation dans les deux
sens de circulation afin de prévenir tout risque d'accident, de faciliter la bonne exécution des travaux
et d'assurer un écoulement satisfaisant du trafic,
CONSIDÉRANT que la section concernée par ces travaux est située hors agglomération,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires du Rhône,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Isère,
ARRÊTENT
2 / 6
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 5
ARTICLE 1 :
Cet arrêté annule et remplace l'arrêté inter-préfectoral n°69-2026-02-24-00002 (Rhône) et n°38-2026-
02-24-00009 (Isère) portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A7 Nord dans
les deux sens de circulation (entre les PR20+000 et PR 26+000) et relatif à des travaux de réfection de
chaussée.
ARTICLE 2 :
Dans le cadre des travaux d'ASF mentionnés ci-dessus, les dispositions suivantes seront prises :
Phase Période Mode d'exploitation / 
Autoroute ou bretelle d'échangeur concernée
Phase 1 Du 02 au 18 mars 2026
(11 nuits)
Basculement du trafic 1+1/0, sens entre les pk 21.300 et pk 26.800
Fermeture de la bretelle d'entrée Chasse Sud
Fermeture de la bretelle de sortie Vienne Nord
Phase 2 Du 19 mars au 02 avril
2026 (9 nuits)
Déviation du trafic A7n par A47 St Etienne puis sortie Chasse sur A47
pour reprendre l'autoroute A7n à Chasse Sud
Fermeture de la bretelle A47 vers A7 sens Nord sud et fermeture de la
bretelle A46 vers A7N direction Marseille
Déviation du trafic A46 par A47 St Etienne puis sortie Chasse sur A47
et reprendre A7N à Chasse sud
Phase 3 Du 07 au 09 avril 2026
(3 nuits)
Basculement du trafic 1+1/0, sens nord sud entre les pk 21.3 et 24.500
Fermeture de la bretelle d'entrée Chasse sud en direction de Marseille
Phase 4 Du 13 au 20 avril 2026
(5 nuits)
Basculement du trafic 1+1/0, sens nord sud puis sens sud nord
Entre les pk 22.200 et 26.800
Travaux sens Nord Sud :
Fermeture de la bretelle d'entrée Chasse Sud
Fermeture de la bretelle de sortie Vienne Nord
Travaux sud nord :
Entre le PK 21 .300 et 24.500
Fermeture de la bretelle de sortie Chasse
Phase 5 Du 21 au 27 avril 2026
(4 nuits)
Sortie obligatoire à Chasse-sur-Rhône, sens sud nord
Déviation du trafic par CD4 puis reprendre A47 direction Lyon ou Pa-
ris
Fermeture de fait des bretelles A7n A47 et A7n A46
Phase 6 Du 28 et 29 avril 2026
(2 nuits)
Basculement du trafic 1+1/0, sens 2 du PK 21.3 au 24.500
Fermeture de la bretelle de sortie Chasse Sud
Phase 7 Du 04 au 12 mai 2026
(5 nuits) Nuits de secours
Pour rappel, horaires de nuit pour les fermetures de bretelle : 21 heures 00 à 06 heures 00.
Chaque phase ou période de chantier pourra se prolonger sur le délai de la phase suivante, sans
dépasser la durée totale du chantier.
En cas d'avance sur une phase ou une période, les travaux de la phase ou de la période suivante
pourront débuter dès l'achèvement de la précédente sans dépasser la durée totale du chantier.
En cas de problème technique, les différentes phases ou périodes pourront être inversées sans
dépasser la durée totale du chantier.
ARTICLE 3 :
Pendant la fermeture de la bretelle de sortie Chasse Sud n°8 dans le sens Marseille vers Paris :  les
usagers poursuivront leur route sur A7n puis suivront la direction A47 Saint-Etienne et emprunteront
la sortie Chasse sur Rhône sur A47.
3 / 6
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 6
Pendant la fermeture de la bretelle d'entrée Chasse Sud n°8 dans le sens Paris vers Marseille : les
usagers emprunteront la RD4 avenue Frédéric Mistral puis chemin de l'Islon, chemin de la Saulaie puis
route de Flevieu jusqu'à l'échangeur de Chasse-sur-Rhône sur A47.
Pendant la coupure A7n à la sortie Chasse Sud n°8 dans le sens Marseille vers Paris :  la  sortie n°8
Chasse sur Rhône sera obligatoire. Les usagers poursuivront sur avenue Frédéric Mistral puis chemin
de l'Islon, chemin de la Saulaie puis route de Flevieu jusqu'à l'échangeur de Chasse sur Rhône sur A47.
Pendant la coupure A7n au PK 19.600 sens Paris vers Marseille :  les usagers emprunteront l' A47 St
Etienne puis la sortie Chasse sur Rhône. Ils emprunteront la route de Flevieu, poursuivront sur le
chemin de la Saulaie, le chemin de l'Islon puis l'avenue Frédéric Mistral jusqu'à l'échangeur de Chasse
sur Rhône Sud n°8.
Pendant la coupure A46 au pk 61.6 sens Paris vers Marseille : Déviation du trafic par A47 St Etienne
puis sortie Chasse sur Rhône. Les usagers emprunteront la route de Flevieu poursuivre sur chemin de
la Saulaie, chemin de l'Islon puis avenue Frédéric Mistral jusqu'à l'échangeur de Chasse sur Rhône Sud
n°8.
Pendant la fermeture de la bretelle A47 St Etienne vers A7n Marseille :  les usagers emprunteront  la
sortie Chasse sur Rhône sur A47 puis prendront la route de Flevieu, poursuivront sur le chemin de la
Saulaie, le chemin de l'Islon puis l'avenue Frédéric Mistral jusqu'à l'échangeur de Chasse Sud n°8.
Pendant la fermeture de la bretelle de sortie Vienne Nord n°9 dans le sens Paris vers Marseille : 
• Pour les véhicules en provenance de Lyon centre : suivre la direction A47 St Etienne puis
prendre la sortie Chasse sur A47, suivre la route de Flevieu , poursuivre sur chemin de la Sau -
laie, chemin de l'Islon, puis avenue Frédéric Mistral et ensuite D4 jusqu'à Vienne.
• Pour les véhicules en provenance de A46 : suivre la direction A47 St Etienne, puis prendre la
sortie Chasse sur A47, suivre la route de Flevieu poursuivre sur chemin de la Saulaie, chemin de
l'Islon, puis avenue Frédéric Mistral et ensuite D4 jusqu'à Vienne.
ARTICLE 4 :
En section courante dans la zone des travaux basculée, une voie de circulation est maintenue dans
chaque sens.
Jusqu'à mise en œuvre de la couche de roulement, certains matins ainsi que certains week-ends, la
circulation sera rétablie sur fond raboté avec signalisation horizontale provisoire jaune ou/et sur la
couche de liaison avec signalisation horizontale blanche.
Un abaissement de vitesse de 20 km/h en semaine et/ou durant le week-end sera en place sur les
zones où la circulation se fera en fond raboté.
Ponctuellement, la vitesse pourra être réduite à 90 km/h sur présence d'atténuateur de choc chantier
en accotement ou/et en TPC.
Cette réduction de vitesse pourra être également mise en place ponctuellement dans le cadre du
remontage des ITPC.
ARTICLE 5 :
Pendant la période de réalisation de ces travaux, il sera dérogé aux principes généraux sur l'inter-
distance minimale entre deux chantiers, sur le calendrier des jours hors chantier et sur la longueur
maximale du chantier qui sera de 10km.
ARTICLE 6 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages
sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) préalablement et pendant la mise en place des
restrictions de circulation.
Compte tenu de l'inaccessibilité de certains accès de service durant les travaux, les forces de l'ordre,
les services de secours, les gestionnaires de voiries associés (DIR) ainsi que les dépanneurs seront
informés par courriel de la fermeture des bretelles et des accès de services en fonction de
l'avancement du chantier.
4 / 6
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 7
ARTICLE 7 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992, aux manuels du chef de chantier,
sera mise en place par les services d'Autoroutes du Sud de la France, qui en assureront, sous leur
responsabilité, le contrôle et la maintenance.
En cas d'incident ou d'accident, les services d'ASF peuvent prendre toutes les mesures qui s'imposent
afin d'assurer la sécurité des usagers.
ARTICLE 8      :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à Madame la Préfète du Rhône,
• gracieux motivé adressé à Madame la Préfète de l'Isère,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Guguesclin, 69433 Lyon
Cedex 03
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l'absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 9 :
• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône,
• le secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
• le commandant de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne
(CRSARAA),
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Rhône,
• le général, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère,
• le directeur réseau ASF,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée :
• au président du conseil départemental du Rhône,
• au directeur départemental des territoires de l'Isère,
• au directeur départemental des territoires du Rhône,
• à la directrice des mobilités routières (DGITM/DMR), sous-direction des financements
innovants et du contrôle des concessions autoroutières (FCA)
• à la directrice interdépartementale des routes Centre-Est (PC-Genas),
• au directeur du SDIS de l'Isère,
• au directeur du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône,
• à l'officier du ministère public près du tribunal de police de Lyon,
• aux maires des communes concernées.
Lyon, le
La préfète,
pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires du Rhône,
pour le directeur et par subdélégation,
le chef du service sécurité et transports,
Grenoble, le 27 février 2026
La préfète,
pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires de l'Isère,
pour le directeur et par subdélégation,
la cheffe du service sécurité et risques,
SIGNE
Anne TYVAERT
5 / 6
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 8
6 / 6
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00002 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulaire sur l'autoroute A7 Nord dans les deux sens de circulation et relatif à des travaux de réfection de chaussée 9
38_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2026-02-27-00001
AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des
travaux de diagnostics et carottages des
chaussées
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées 10
ExPRÉFÈTEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
ElPRÉFÈTEDE L'ISÈRELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL
n° 69-2026- (Rhône)
n° 38-2026- (Isère)
portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A43
et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées
(du PR 09+000 au PR 21+000)
La Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est
Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
La Préfète de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
VU le décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 modifié portant règlement d'administration publique de
la loi du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
VU le décret en conseil des ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme Fabienne Buccio, en
qualité de préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-
Est, préfète du Rhône ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Mme la préfète de l'Isère, Catherine Séguin ;
VU le décret en conseil des ministres du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Antoine Guerin, en
qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et les Autoroutes du Sud
de la France pour la concession de la Construction, de l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes ;
VU la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier ;
VU la note technique du 14 avril 2016 du ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer relative
à la coordination des chantiers sur le réseau national ;
1 / 5
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées 11
VU la note de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
direction des mobilités routières (DMR) du 29 janvier 2026 définissant le calendrier des jours « hors
chantiers » retenus pour l'année 2026 et pour le mois de janvier 2027 sur le réseau routier national
(RRN) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 69-2025-09-08-00008 du 8 septembre 2025 portant délégation de signature à
M. Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires du Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2025-03-06-00005 du 6 mars 2025, portant délégation de signature à M.
François GORIEU, directeur départemental des territoires de l'Isère ;
VU la décision n°38-2026-01-09-00006 du 9 janvier 2026 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de l'Isère ;
VU la décision n° DDT-69-2025-09-11-00001 du 11 septembre 2025 de M. Xavier CEREZA, directeur
départemental des territoires du Rhône portant subdélégation de signature en matière d'attributions
générales à M. CROSSONNEAU Nicolas, chef du service sécurité et transports ;
VU la demande présentée par le groupe des autoroutes Paris-Rhin-Rhône- (APRR/AREA) le 2 février
2026 ;
VU l'avis favorable de la direction interdépartementale des routes Centre-Est, service régional
d'exploitation de Lyon, PCG Coraly (PC Genas) du 4 février 2026 ;
VU l'avis favorable de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
(DGITM), direction des mobilités routières (DMR), sous-direction des financements innovants et du
contrôle des concessions autoroutières (FCA) du 6 février 2026 ;
VU l'avis favorable de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne du 3
février 2026 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental du Rhône du 24 février 2026 ;
VU l'avis favorable de la commune de Saint-Laurent-de-Mure du 5 février 2026 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'Isère du 25 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que pendant les travaux de diagnostics et carottages des chaussées sur l'autoroute
A43, du PR 9+000 au PR 21+000, ainsi que dans les bretelles du ½ diffuseur n°5 de Chesnes et de la
bifurcation de Saint Exupéry, dans les deux sens de circulation, il y a lieu de réglementer la circulation
afin de prévenir tout risque d'accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d'assurer un
écoulement satisfaisant du trafic. ;
CONSIDÉRANT que la section concernée par ces travaux est située hors agglomération,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires du Rhône,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Isère,
ARRÊTENT
ARTICLE 1: 
Pendant la période du lundi 02 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026,  avec report possible jusqu'au
vendredi 03 avril 2026 en cas d'intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvres dans les deux sens de circulation de l'autoroute A43 :
Neutralisation d'une ou plusieurs voies de circulation côté gauche ou droit de la circulation, dans les 
deux sens de circulation, du PR 9+000 au PR 21+000, selon trafic constaté, de jour et de nuit.
2 / 5
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées 12
Semaine Sens 
Chantier Date phasage Mode d'exploitation Date de report
10, 11 et
12 1 et 2
02
mars
2026
03
mars
2026
21h00 - 06h00
Fermeture de la bretelle Bif.2 de la 
bifurcation de Saint-Éxupéry en provenance 
de Lyon et en direction de A432-Bourg-en- 
Bresse.
Neutralisation de la voie lente et de la voie
médiane, du PR12+700 au PR 15+300 dans le
sens 1 (Lyon vers Chambéry).
21h00 - 06h00
mardi 03/03/26,
mercredi 04/03/26
jeudi 05/03/26
lundi 09/03/26
mardi 10/03/26
mercredi 11/03/26
et jeudi 12/03/26
03
mars
2026
04
mars
2026
21h00 - 06h00
Fermeture de la bretelle d'entrée 5.1 du ½ 
diffuseur n°5 de Chesnes en direction de 
Lyon.
Neutralisation de la voie lente et de la voie
médiane du PR 17+200 au PR 18+600 dans le
sens 2 (Chambéry vers Lyon).
21h00 - 06h00
mercredi 04/03/26
jeudi 05/03/26
lundi 09/03/26
mardi 10/03/26
mercredi 11/03/26
et jeudi 12/03/26
Fermeture de la bretelle de sortie 5.2 du ½ 
diffuseur n°5 de Chesnes en provenance de 
Lyon.
Neutralisation de la voie lente et de la voie
médiane du PR 19+200 au PR 19+500 dans le
sens 1 (Lyon vers Chambéry).
21h00 - 06h00
mercredi 04/03/26
jeudi 05/03/26
lundi 09/03/26
mardi 10/03/26
mercredi 11/03/26
et jeudi 12/03/26
Pour rappel, horaires de nuit pour les fermetures de bretelle : 21 heures 00 à 6 heures 00.
La fermeture de chaque bretelle, sur la section courante, se fera par neutralisation de voie à hauteur
de chaque bretelle.
La pose de ces neutralisations de voie de droite, en prévision de la fermeture, pourra être anticipée,
dès que le trafic le permet.
Itinéraires de déviation :
Fermeture   de   la   bretelle   d'entrée   5.1   du   diffuseur   n°5   de   Chesnes   (Heyrieux/Isle-d'Abeau 
Chesnes/Saint Quentin Fallavier / Parc d'activité de Chesnes) :
Les usagers désirant emprunter l'autoroute A43 en direction de Lyon ou Saint-Éxupéry devront
emprunter la D311 en direction de Grenay jusqu'au raccordement avec la D1006. Ils suivront la
direction de Saint-Éxupéry par la RN jusqu'au raccordement avec la D154. Ils prendront la direction
« Saint-Éxupéry » ou A43 jusqu'au raccordement avec la D29. Suivre la direction de Meyzieu où ils
pourront rejoindre l'autoroute A43 direction Lyon.
3 / 5
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées 13
Fermeture   de   la   bretelle   de   sortie   5.2   du   ½   diffuseur   n°5   de   Chesnes   (Heyrieux/Isle   d'Abeau 
Chesnes/Saint Quentin Fallavier / Parc d'activité de Chesnes) 
• Les usagers en provenance de Lyon et désirant sortir au diffuseur n°5 de Chesnes devront
emprunter l'autoroute A432 et sortir au diffuseur n°5 de Colombier-Saugnieu.
• Les usagers en provenance de Bourg en Bresse devront sortir au diffuseur n°4 de Saint-Laurent-
de-Mure. Ils emprunteront la D29 en direction de l'Isle d'Abeau jusqu'au raccordement avec la
D154, puis suivront la direction l'Isle d'Abeau jusqu'au raccordement avec la D1006, et
prendront la direction Grenoble/Chambéry jusqu'au raccordement avec la D311 direction A43.
Fermeture de la bretelle Bif.2 de la bifurcation de Saint-Exupéry (en provenance de A43-Lyon et en 
direction A432-Bourg en Bresse)
• Les usagers désirant emprunter l'autoroute A432 devront poursuivre sur l'autoroute A43 en
direction de Chambéry et prendre la sortie n°5 de Chesnes, faire demi-tour au rond-point
pour suivre l'autoroute A43 en direction de Lyon et prendre la bifurcation de Saint-Éxupéry
pour rejoindre l'autoroute A432.
Pour rejoindre l'aéroport de Saint-Exupéry :
• Les usagers pourront prendre la sortie n°5 de Chesnes et suivre la D311, la D1006, la D154 et la
D29 jusqu'au diffuseur n°4 de l'autoroute A432 pour la direction de Paris ou, poursuivre sur la
D29 jusqu'au diffuseur de Saint-Exupéry.
• Les usagers pourront emprunter la N346 direction paris et sortir au diffuseur n°10 fléché
« Grenoble/Chambéry, Saint-Laurent-de-Mure, Mi-Plaine Saint-Priest et Eurexpo-Visiteurs ». Ils
devront prendre la D306, la rue des Frères Lumière, le chemin du Bois rond sur la commune de
Saint-Bonnet-de-Mure, puis la D147, la D29 afin de rejoindre l'aéroport de Saint-Éxupéry et
l'autoroute A43.
ARTICLE 2 : Autres dispositions
Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de chantier, des
restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation, réalisés avec la présence des
forces de l'ordre, pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations.
Le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.
L'inter distance entre ce chantier et d'autres chantiers de réparation et d'entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.
Si les travaux sont annulés ou terminés avant la fin des périodes ci-avant définies, les dispositions du
présent arrêté pourront être suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans les conditions de
circulation du moment.
Une dérogation à la règle des Jours hors chantier sera mise en œuvre pour la durée des travaux.
ARTICLE 3 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992, aux manuels du chef de chantier,
sera mise en place par les services d'AREA, qui en assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la
maintenance.
ARTICLE 4 :
En cas d'incident ou d'accident, les services d'AREA peuvent prendre toutes les mesures qui
s'imposent afin d'assurer la sécurité des usagers.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à Madame la Préfète du Rhône,
• gracieux motivé adressé à Madame la Préfète de l'Isère,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
4 / 5
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées 14
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Guguesclin, 69433 Lyon
Cedex 03
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l'absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 6 :
Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône,
le secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
le commandant de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne
(CRSARAA),
le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Rhône,
le général, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère,
le directeur réseau AREA,
le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée :
au président du conseil départemental du Rhône,
au président du conseil départemental de l'Isère,
au directeur départemental des territoires du Rhône,
au directeur départemental des territoires de l'Isère,
à la directrice des mobilités routières (DGITM/DMR), sous-direction des financements innovants et du
contrôle des concessions autoroutières (FCA)
à la directrice interdépartementale des routes Centre-Est (PC-Genas),
au directeur du SDIS de l'Isère,
au directeur du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône,
à l'officier du ministère public près du tribunal de police de Lyon,
aux maires des communes concernées.
Lyon, le
La préfète,
pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires du
Rhône,
pour le directeur et par subdélégation,
le chef du service sécurité et transports,
Grenoble, le 27 février 2026
La préfète,
pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires de
l'Isère,
pour le directeur et par subdélégation,
la cheffe du service sécurité et risques,
SIGNE
Anne TYVAERT
5 / 5
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00001 - AIP portant réglementation temporaire de la
circulation sur l'autoroute A43 et relatif à des travaux de diagnostics et carottages des chaussées 15
38_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2026-02-27-00004
AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de
l'échangeur du Rondeau
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 16
PREFETEDE L'ISÈRELibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 38-2026-02-
portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de l'échangeur du
« Rondeau »
sur la RN87 , du PR 1-697 au PR 2+000
sur la rue Léon Fournier, commune d'Échirolles,
sur le cours de la Libération et du Général de Gaulle, commune de Grenoble,
sur le cours Jean Jaurès, commune d'Échirolles,
sur la rue du Tremblay, commune d'Échirolles,
sur la rue Pierre de Coubertin, commune d'Echirolles,
sur la rue Emile Zola, commune d'Echirolles ,
sur la rue du 19 mars 1962, commune de Grenoble,
sur la rue de la Viscose, commune d'Echirolles
sur les voies de sorties de la zone d'activités Technisud, commune de Grenoble,
sur la rue Jean Vaujany, commune de Grenoble,
sur la rue Hilaire de Chardonnet, commune de Grenoble ;
sur la rue Henri Dagallier, commune de Grenoble ;
sur les deux jonctions entre les rues Hilaire de Chardonnet et la rue du tremblay.
La préfète de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de la préfète de l'Isère, Mme Catherine
SÉGUIN;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8 partieᵉ : signalisation temporaire) ;
Vu l'arrêté préfectoral bruit n°97-5126 du 31 juillet 1997 et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté permanent du préfet de l'Isère n°2011111-0017 en date du 21 avril 2011 portant
réglementation de la circulation au droit des chantiers courants exécutés ou contrôlés par la
direction interdépartementale des routes Centre-Est, ainsi qu'en situation d'urgence, sur les routes
nationales et autoroutes non concédées du département de l'Isère, hors agglomération ;
Vu l'arrêté métropolitain n°19-AP00016 instaurant des restrictions de circulation pour certaines
catégories de véhicules de transports de marchandises en fonction de leur niveau d'émission de
polluants atmosphériques ;
Vu l 'arrêté de la ville de Grenoble n°25-AC01140 portant réglementation de la circulation et du
stationnement des véhicules ;
Vu l'arrêté de la ville d'Echirolles n° 2025_0972_A portant réglementation de la circulation et du
stationnement des véhicules ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2024 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des
véhicules de transport de marchandises pour l'année 2025 ;
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 17
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2025-03-06-00005 du 6 mars 2025, portant délégation de signature à M.
François GORIEU, directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2026-02-10-00001 du 10 février 2026 portant réglementation temporaire
de la circulation pour le réaménagement de l'échangeur du « Rondeau »
Vu la décision n°38-2026-01-09-00006 du 9 janvier 2026 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de l'Isère ;
Vu la note de définition du calendrier des jours hors chantiers 2025 du 23 janvier 2025 ;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d'accident, de
faciliter la bonne exécution des travaux et d'assurer un écoulement satisfaisant du trafic, pendant
les travaux réalisés dans le cadre du réaménagement de l'échangeur du Rondeau sur les communes
de Grenoble et Échirolles, en et hors agglomération ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n°38-2026-02-10-00001 du 10 février 2026 portant réglementation temporaire de
la circulation pour le réaménagement de l'échangeur du « Rondeau » est abrogé.
Nonobstant le respect d'une réglementation locale plus contraignante à la charge de l'entreprise,
pour les activités de terrassements, il sera fait application de l'article 4 de l'arrêté préfectoral bruit
n°97-5126 du 31 juillet 1997 en autorisant les travaux du Rondeau sur une amplitude horaire de 6h00
à 22h30, du lundi au vendredi jusqu'au 30 avril 2026.
ARTICLE 2 :
Pendant l'exécution des travaux, la circulation de tous les véhicules s'effectuera dans les conditions
suivantes :
Restrictions sur la rue du Tremblay
2.1 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
vitesse sera limitée au maximum 50 km/h et en sens unique dans le sens ouest → est.
2.2 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
rue du Tremblay sera réduite ponctuellement à une voie avec la mise en place d'un balisage
spécifique.
2.3 – Pour six (6) nuits de 20h30 à 5h00 sur la période allant du lundi 2 mars jusqu'au vendredi 13
mars 2026, la rue du Tremblay sera fermée à la circulation entre la rue Ambroise Croizat et le cours
Jean Jaurès.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
Restrictions sur la rue Hilaire de Chardonnet
2.4 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
vitesse sera limitée au maximum à 50 km/h et en sens unique dans le sens est → ouest sur la rue
Hilaire de Chardonnet Sud.
Page 2/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 18
2.5 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
vitesse sera limitée au maximum à 50 km/h et la rue Hilaire de Chardonnet Ouest sera en sens
unique dans le sens sud → nord .
2.6 – Pour une (1) journée de 8h à 19h sur la période allant du lundi 9 mars au vendredi 27 mars
2026 sur la rue Hilaire de Chardonnet Ouest (entre l'intersection avec la rue Jean Vaujany et le
virage situé au niveau de l'accès de l'entreprise Araymond), la vitesse sera limitée au maximum à 50
km/h et la section sera en double sens.
2.7 – Pour six (6) nuits de 20h30 à 5h00 sur la période allant du lundi 2 mars jusqu'au vendredi 13
mars 2026, la rue Hilaire de Chardonnet sera fermée à la circulation entre le cours de la Libération
et la rue Henri Dagalier.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
2.8 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
rue Hilaire de Chardonnet sera réduite ponctuellement à une voie avec la mise en place d 'un
balisage spécifique.
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
Restrictions sur les barreaux reliant les rues Hilaire de Chardonnet et du Tremblay
2.9 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
vitesse sera limitée au maximum à 50 km/h sur le barreau Ouest et en sens unique dans le sens Nord
→ Sud
2.10 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
vitesse sera limitée au maximum à 50 km/h sur le barreau Est et en sens unique dans le sens Sud →
Nord
2.11 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, le
barreau Est sera réduit ponctuellement à une voie avec la mise en place d'un balisage spécifique.
2.12 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, le
barreau Ouest sera fermé ponctuellement avec la mise en place d'un balisage spécifique.
2.13 – Pour une (1) nuit de 20h30 à 5h00 sur la période allant du lundi 2 mars jusqu'au vendredi 13
mars 2026, le barreau ouest sera fermé à la circulation.
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
Restrictions sur le cours de la Libération
2.14 – Pour six (6) nuits de 20h00 à 5h00 sur la période allant de la date du lundi 2 mars jusqu'au
vendredi 13 mars 2026, le cours de la Libération sera réduit à une voie dans chaque sens.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
2.15 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, le
mouvement de tourne à gauche depuis le cours de la Libération en direction de la rue Jean Vaujany
sera supprimé.
2.16 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026,
une voie sera ponctuellement supprimée dans les deux sens avec la mise en place d'un balisage
spécifique.
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
Page 3/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 19
Restrictions sur le cours Jean Jaurès
2.17 – Pour six (6) nuits de 20h00 à 5h00 sur la période allant de la date du lundi 2 mars jusqu'au
vendredi 13 mars 2026, le cours Jean Jaurès sera réduit à une voie dans chaque sens.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
2.18 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026,
une voie sera ponctuellement supprimée avec la mise en place d'un balisage.
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
Restrictions sur la rue Pierre de Coubertin
2.19 – Pour deux (2) nuits de 20h00 à 5h00 sur la période allant de la date du lundi 2 mars jusqu'au
mardi 31 mars 2026, la rue Pierre de Coubertin sera fermée à la circulation hors riverains.
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
Restrictions sur la rue Jean Vaujany
2.20 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
section entre la rue Henri Dagalier et le cours de la Libération sera en sens unique dans le sens
Ouest → Est hors exceptions citées à l'article 2.24
2.21 – Pour six (6) nuits de 20h30 à 5h00 sur la période allant de la date du lundi 2 mars jusqu'au
vendredi 13 mars 2026, la section entre la rue Henri Dagalier et le cours de la Libération sera en
double sens de circulation
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
2.22 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
section entre la rue Henri Dagalier et la rue Hilaire de Chardonnet sera en double sens de
circulation
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
Restrictions sur la rue Henri Dagalier
2.23 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
rue Henri Dagalier sera en double sens de circulation.
Restrictions sur la rue Léon Fournier
2.24 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, la
rue Léon Fournier sera, dans sa partie sur l'ouvrage comprise entre la bretelle de sortie Libération et
la bretelle d'entrée Libération, mise en sens unique Sud-Nord. Cette configuration sera maintenue
jusqu'à la fin du présent arrêté.
2.25 – Pour une (1) nuit de 20h00 à 5h00 sur la période allant de la date de signature du présent
arrêté jusqu'au mardi 31 mars 2026, la rue Léon Fournier sera fermée en dehors des accès riverains
Si l'ensemble des travaux ne sont pas terminés à la période ci-avant définie, un arrêté prolongeant
le délai devra être établi.
D'autres restrictions couvertes par l'arrêté permanent du préfet de l'Isère n°2011111-0017 en date du
21 avril 2011 pourront être appliquées sur la RN87 .
2.26 – Pour six (6) nuits de 20h30 à 5h00 sur la période allant de la date du lundi 2 mars jusqu'au
vendredi 13 mars 2026, la rue Léon Fournier (sur l'ouvrage Fournier) sera en double sens de
circulation
Page 4/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 20
Il conviendra aux usagers de suivre les déviations correspondantes mises en place.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
Restrictions sur les barreaux Nord et Sud entre les passages à niveau (PN3 et 3Bis) et le cours de la
Libération
2.27 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026,
les deux barreaux seront réduits ponctuellement à une voie avec la mise en place d'un balisage.
2.28 – Pour six (6) nuits de 20h30 à 5h00 sur la période allant du lundi 3 mars jusqu'au vendredi 13
mars 2026, le barreau sud sera fermé à la circulation.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
2.29 – Pour six (6) nuits de 20h30 à 5h00 sur la période allant du lundi 3 mars jusqu'au vendredi 13
mars 2026, le barreau nord sera fermé à la circulation (hors rues Léon Fournier et Pierre de
Coubertin).
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
Restrictions sur la RN87 – Échangeur n°8 « Libération »
2.30 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle de sortie « Nord-Est » de la RN87 sens Chambéry=>Lyon
Pour six (6) nuits de 20h00 à 5h00 sur la période allant du lundi 3 mars jusqu'au vendredi 13 mars
2026,au PR 1+452, la bretelle de sortie sera fermée à la circulation.
En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu'au vendredi 20 mars 2026.
2.31 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle de sortie « Nord-Est » de la RN87 sens Chambéry=>Lyon
Pour six (6) jours de 9h00 à 20h30 sur la période allant du lundi 3 mars jusqu'au vendredi 13 mars
2026, au PR 1+452, la voie lente de la bretelle de sortie sera neutralisée.
2.32 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle de sortie « Nord-Est » de la RN87 sens Chambéry=>Lyon
Pour quatre (4) jours de 9h00 à 20h30 sur la période allant du lundi 3 mars jusqu'au vendredi 13
mars 2026, au PR 1+452, la voie rapide de la bretelle de sortie sera neutralisée.
Les neutralisations de voies des articles 2.32 et 2.33 ne seront jamais simultanées.
2.33 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle de sortie « Nord-Est » de la RN87 sens Chambéry=>Lyon
Pour huit (8) nuits de 20h30 à 5h30 sur la période allant du lundi 16 mars jusqu'au vendredi 27 mars
2026, au PR 1+452, la bretelle de sortie sera fermée à la circulation
2.34 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle de sortie « Nord-Est » de la RN87 sens Chambéry=>Lyon
Pour quatre (4) nuits de 20h30 à 5h30 sur la période allant du lundi 30 mars jusqu'au vendredi 24
avril 2026, au PR 1+452, la bretelle de sortie sera fermée à la circulation
2.35 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle d'entrée « Sud-Est » sur la RN87 sens Lyon => Chambéry
Pour huit (8) nuits de 20h30 à 5h30 sur la période allant du lundi 16 mars jusqu'au vendredi 27 mars
2026, au PR 1+048, la bretelle d'entrée sera fermée à la circulation
Page 5/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 21
2.36 – Échangeur n°8 « Libération » - Bretelle d'entrée « Sud-Est » sur la RN87 sens Lyon => Chambéry
Pour quatre (4) nuits de 20h30 à 5h30 sur la période allant du lundi 30 mars jusqu'au vendredi 24
avril 2026, au PR 1+048, la bretelle d'entrée sera fermée à la circulation
Restrictions sur la RD6
2.37 – Pour deux (2) nuits de 20h00 à 5h00 sur la période allant de la date de signature du
présent arrêté jusqu'au vendredi 20 mars 2026 , la RD6 sera fermée dans le sens de circulation
Seyssins => Rue du Tremblay.
2.38 – Pour deux (2) nuits de 20h00 à 5h00 sur la période allant de la date de signature du
présent arrêté jusqu'au vendredi 20 mars 2026, la RD6 sera fermée dans le sens de circulation Rue
Hilaire de Chardonnet => Seyssins.
2.39 – Pour quatre (4) jours de 8h00 à 19h00 sur la période du lundi 9 mars jusqu'au vendredi 20
mars 2026 , la RD6 sera réduite à une voie de circulation avec la mise en place d'un balisage
spécifique dans le sens de circulation Rue Hilaire de Chardonnet => Seyssins.
2.40 – Pour quatre (4) jours de 8h00 à 19h00 sur la période du lundi 9 mars jusqu'au vendredi 20
mars 2026 , la RD6 sera réduite à une voie de circulation avec la mise en place d'un balisage
spécifique dans le sens de circulation Seyssins => Rue du tremblay.
2.41 – Entre le jeudi 19 mars et le jeudi 26 mars 2026, un tourne à gauche sera mis en service sur
la RD6 pour permettre la liaison rue du Tremblay → A480 Sud. Il sera géré par un feu tricolore.
Le tourne à gauche est représenté en annexe 5.
Restrictions sur la RN87 – Section courante
2.42 – Pour huit (8) nuits de 21h30 à 4h30 sur la période allant de la date de signature du présent
arrêté jusqu'au vendredi 27 mars 2026, dans les sens Lyon => Chambéry et Sisteron => Chambéry, la
RN87 sera fermée à la circulation du PR 1+697 au PR 1+048 (y compris les bretelles d'accès
provenant de Lyon et Sisteron).
Les déviations suivantes seront mises en place lors des fermetures de la section courante de la
RN87 dans les sens Lyon => Chambéry, Sisteron => Chambéry :
• à l'attention des usagers venant de Lyon depuis A480 via la sortie à l'échangeur 3 « Catane », le
boulevard Joseph Vallier (RD1532), le cours Libération (RD1075), l'avenue Paul Verlaine, l'avenue
des États Généraux et la bretelle d'insertion de l'échangeur 7 « États Généraux » pour rejoindre
la RN87 .
• à l'attention des usagers venant de Sisteron depuis A480 via la sortie de l'échangeur 7 de
« Pont de Claix » sur A480, le cours Jean Jaurès (RD1075), l'avenue de Grugliasco et la bretelle
d'insertion de l'échangeur 6 « Alpexpo » pour rejoindre la RN87 .
2.43 – Pour huit (8) nuits de 21h30 à 4h30 sur la période allant de la date de signature du présent
arrêté jusqu'au vendredi 27 mars 2026, dans les sens Chambéry => Lyon et Chambéry => Sisteron,
la RN87 sera fermée à la circulation du PR 1+032 au PR 1-652 (y compris les bretelles d'accès en
direction de Lyon et Sisteron)
Les déviations suivantes seront mises en place lors des fermetures de la section courante de la
RN87 dans le sens Chambéry => Lyon :
• à l'attention des usagers souhaitant aller au nord via la sortie de l'échangeur 7 « États
Généraux », l'avenue des États Généraux, l'avenue Paul Verlaine pour rejoindre l'échangeur 4
« Louise Michel » sur A480.
• à l'attention des usagers souhaitant aller au sud via la sortie de l'échangeur 6 « Alpexpo »,
l'avenue de Grugliasco, et le cours Jean Jaurès pour rejoindre l'échangeur 7 de « Pont-de-Claix »
sur A480.
Page 6/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 22
En cas de fermeture de l'A480 ou des bretelles d'accès à l'A480, il conviendra aux usagers de suivre les
déviations correspondantes mises en place.
Restrictions sur la RN87 – Collectrices
2.44 – Pour huit (8) nuits de 21h30 à 4h30 sur la période allant de la date de signature du présent
arrêté jusqu'au vendredi 27 mars 2026, la collectrice nord sera fermée à la circulation.
2.45 – Pour quatre (4) nuits de 21h30 à 4h30 sur la période allant du lundi 30 mars jusqu'au
vendredi 24 avril 2026, la collectrice nord sera fermée à la circulation.
2.46 – Pour huit (8) nuits de 21h30 à 4h30 sur la période allant de la date de signature du présent
arrêté jusqu'au vendredi 27 mars 2026, la collectrice sud sera fermée à la circulation.
2.47 – Pour quatre (4) nuits de 21h30 à 4h30 sur la période allant du lundi 30 mars jusqu'au
vendredi 24 avril 2026, la collectrice sud sera fermée à la circulation.
Cheminement piétons et cyclistes en surface de la tranchée couverte
2.48 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026 ,
des traversées piétonnes et cycles entre les communes d'Echirolles et Grenoble sur la dalle
supérieure de la tranchée couverte seront mises en œuvre. Les traversées sont représentées sur le
plan en annexe 3.
En cas de feux piétons non présents, une signalisation de police renforçant la traversée sera
installée.
2.49 – Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026, les
cheminements piétons et cycles réalisés au nord (rue Hilaire de Chardonnet) et au sud (rue du
Tremblay) seront accessibles par les piétons et cycles. Les cheminements pourront être interrompus
avec la mise en place du balisage nécessaire.
ARTICLE 3 :
Pendant la période allant de la date de signature du présent arrêté au mardi 31 mars 2026 , en cas
de panne des feux tricolores, la signalisation représentée en annexe 2 sera mise en œuvre et
s'appliquera.
ARTICLE 4 :
Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de circulation.
Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des véhicules
devront, le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des agents de la
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le trajet à suivre que
l'arrêt s'il leur est prescrit.
Le passage des convois exceptionnels s'effectuera exclusivement de nuit.
ARTICLE 5 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I – 8 ᵉ
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de
chantier :
• pour la rue Léon Fournier, la voie située entre l'extrémité de la bretelle de sortie « Nord-Est »
et le cours de la Libération et du Général de Gaulle, la voie située entre le cours Jean Jaurès
et l'extrémité de la bretelle d'entrée « Sud-Est », le cours de la Libération et du Général de
Page 7/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 23
Gaulle, les modifications de circulation de l'accès à la zone d'activités Technisud, pour la rue
Jean de Vaujany, la rue Hilaire de Chardonnet, la RD6 : sera fournie, mise en place et
entretenue par les entreprises titulaires des différents lots de travaux sous le contrôle de la
DIR Centre-Est – SREI de Chambéry (maître d'œuvre) et des collectivités compétentes en
matière de police de la circulation.
ARTICLE 6 :
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces de
l'ordre.
ARTICLE 7 :
Lors de l'achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée
devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier par l'entreprise mandataires des
travaux.
Les automobilistes seront informés par des panneaux spécifiques mis en place sous la responsabilité
de la DIR Centre-Est, ainsi que, le cas échéant, par des messages sur les Panneaux à Messages
Variables (PMV).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l'Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l'absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 10 :
• M. le secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
• M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère,
• M. le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère,
• M. le président de Grenoble-Alpes Métropole,
• M. le maire de Grenoble,
• Mme le maire d'Échirolles,
• M. le maire d'Eybens,
• Mme la directrice inter-départementale des routes Centre-Est, DIR de Zone,
• MM. les directeurs de l'entreprise adjudicataires des travaux, sous couvert du Chef du
District de Chambéry-Grenoble de la DIR Centre-Est ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à/au :
• M. le directeur départemental des territoires de l'Isère,
• M. le directeur de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes,
• M. le directeur du SDIS de l'Isère,
• M. le chef du service d'aide médicale urgente de l'Isère,
• M. le directeur d'exploitation de la société des autoroutes AREA,
• Bureau Véritas, coordinateur de sécurité et de protection de la santé,
Grenoble, le 27 février 2026
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service sécurité et risques,
SIGNE
Anne Tyvaert
Page 8/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 24
100m. Zone 5'activités LEDrac Technisud & js fl g| GRENOBL SEOU ®\ 4g $ÀN avis Libération(sens unique) | (Seyssins 4 Chambéry)Seyssins <@ LibérationnetR e Hilaire deChardon =
Viscose / Navis B®. Libération(mise à.sens uniquede la Rue du Tremblay
poz awa oneSeyssins B Libération 38Viscose B> Libération oF 4 Quartier CHAMBERYà(R. de la Viscose à sens unique # Navis DOSvers la Rue du Tremblay) | £ leŸ © =vi g 5 ECHIROLLESS ie}A480 g g/1 :| Bue Reng 54 SISTERON Tenens / 8 "cae,Carto Diem
ANNEXE 1 : Situation nominale de circulation
Page 9/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 25
DEA
4ee
L Sh « £ > - % 5
I)D)
ANNEXE 2 : Signalisation de police
Page 10/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 26
:
ANNEXE 3 : Réalisation d'un tourne à gauche sur la RD6
Page 11/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 27
iJ
?.: % % \SS i i) = ad é fs + à 5 \a: >7 a. z ;o WPS. Ss 7 Boe | cd 7 Se* . <a ,D" $eOE gt
À2 = EN yy eo" °# 1 a _ @ o,
ft
KR
= où VAN9
ANNEXE 4 : traversées piétonnes et cycles
Page 12/12
38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2026-02-27-00004 - AP portant réglementation temporaire de la
circulation pour le réaménagement de l'échangeur du Rondeau 28
38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2026-02-27-00003
1- Arrêté autorisant une entreprise de sécurité
privée à exercer une mission de surveillance sur
la voie publique
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2026-02-27-00003 - 1- Arrêté autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer une mission de
surveillance sur la voie publique 29
Cabinet
Arrêté n°38-2026-
autorisant une entreprise de sécurité privée
à exercer une mission de surveillance sur la voie publique
La Préfète de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 611-1, définissant les dispositions
générales des entreprises dans leurs activités privées de sécurité ;
VU l'article L. 613-1 du Code de la sécurité intérieure concernant l'exercice d'activités de surveillance
et de gardiennage par des agents de sécurité privée lors de missions sur la voie publique ;
VU le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 625-1 et suivants définissant les
conditions de formation des agents de sécurité privée ;
VU le Code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 613-1 relatif à l'utilisation des matériels,
documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de
fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ;
VU le Code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 613-5 relatif à l'autorisation de la
surveillance des biens sur la voie publique accordée aux personnels des entreprises d'activités privées
de sécurité ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la République du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame
Catherine SEGUIN, préfète de l'Isère ;
VU l'autorisation d'exercer n° AUT-038-2112-10-29-20130354908 délivrée le 30 octobre 2013 à la
société « VISION » par le conseil national des activités privées de sécurité ;
VU l'agrément dirigeant n°AGD-038-2030-08-11-20250354900 du 11 août 2025 délivré à M. Alain MAJD,
dirigeant de la société « VISION », par le conseil national des activités privées de sécurité ;
Tél : 04 76 60 34 00
Mél : pref-bpas@isere.gouv.fr
Adresse : 12 place de Verdun CS 71046
38021 GRENOBLE CEDEX 1
Direction des sécurités Grenoble, le 27 février 2026
Bureau des polices administratives sensibles
pref-bpas@isere.gouv.fr
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2026-02-27-00003 - 1- Arrêté autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer une mission de
surveillance sur la voie publique 30
VU la demande en date du 10 février 2026, présentée pa r M. Alain MAJD, dirigeant de la société
« VISION », pour mettre en place temporairement quatre agents de sécurité privé, le samedi 7 mars
2026 de 19h00 à 23h00, au parc Paul Mistral, sur la commune de Grenoble, à l'occasion de l'événement
« Gala Grenoble École de Management 2026 » ;
CONSIDÉRANT que cette demand e donne lieu à des aménagements spécifiques pour assurer la
meilleure sécurité possible du public ;
SUR proposition de la directrice de cabinet de la préfète de l'Isère ;
Arrête
ARTICLE 1 er
 
: La mise en place temporaire de quatre agents de sécurité privé, le samedi 7 mars 2026 de
19h00 à 23h00, au parc Paul Mistral, sur la commune de Grenoble, est autorisée, à l'occasion de
l'événement « Gala Grenoble École de Management 2026 », afin de procéder à la surveillance des biens
qui leur sont confiés dans le périmètre défini par le donneur d'ordre.
ARTICLE 2   : Cette surveillance sera effectuée par les agents de sécurité privée dont les noms sont
mentionnés dans la liste annexée au présent arrêté et selon le planning établi par le donneur d'ordre.
ARTICLE 3   : Les agents de sécurité visés à l'article 2 ne pourront pas être armés.
ARTICLE 4   : Le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage à respecter les prescriptions du livre VI
du code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 5   : La présente autorisation, précaire et révocable à tout moment, prendra fin à l'expiration
de la mission.
ARTICLE 6   : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l'Isère et le directeur
interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.
Pour la préfète et par délégation,
La directrice des sécurités,
SIGNE
Sarah GUILLON
Voies et délais de recours :
Dans les deux mois, à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision, les recours
suivants peuvent être introduits :
• Un recours administratif : un recours gracieux auprès de la Préfète de l'Isère (12 place Verdun - CS 71046 -
38021 Grenoble Cédex 1) ou un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur (Direction des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques - Cabinet - Bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75800 Paris
Cédex 08) ;
• Un recours contentieux  : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication, adressé par voie
2
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2026-02-27-00003 - 1- Arrêté autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer une mission de
surveillance sur la voie publique 31
postale (2 place de Verdun, BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou par l'application «  télérecours citoyens » sur le
site internet www.telerecours.fr.
3
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2026-02-27-00003 - 1- Arrêté autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer une mission de
surveillance sur la voie publique 32